当前位置：范文派>合同范本>承包合同>工程承包合同

工程承包合同

时间：2024-07-23 03:12:19 承包合同我要投稿

工程承包合同四篇

　　在当今不断发展的世界，合同的使用频率呈上升趋势，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家收集的工程承包合同4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程承包合同四篇

工程承包合同篇1

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　该工程为民房住宅一栋，为明确双方权利责任，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规签字本合同，双方共同遵守。

　　第一条：工程名称：住宅平房一栋

　　第二条：工程地点：

　　第三条：工程概况：该住宅毛石基础、地圈梁、红砖结构、钢筋混凝土现浇面，建筑面积为平方米。

　　第四条：承包方式：包工包料，包括人工费、设备费、模板租赁费、脚手架、工具、用具安全费以及主体工程所需一切建筑材料费，均有承包方自构，甲方把关材料质量。

　　第五条：工程施工依据：以甲方提供图纸及施工说明书为依据进行施工。如需要变更的双方协商。

　　第六条：承包金额：每平方米人民币元，共平方，共计元，竣工决算按实际建筑面积结算。

　　第七条：付款方式：基础工程完成付给人民币完成付给人民币元，内外墙抹灰完成付给人民币元，余款工程全部竣工后一次性结清该款。

　　第八条：施工工期为天，自年月日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工，工程双方协商顺延。

　　第九条：双方的权利与责任：

　　甲方的权利与责任

　　(一) 甲方有权监督所用的工程材料，劣质材料不得使用。

　　(二)工程质量监督有甲方指定人员，发现质量问题及时提出。

　　(三)甲方必须按合同规定的执行，付款到位，否则造成停工由甲方承担责任。

　　乙方的.权利与责任

　　(一)乙方有权自主组织精干施工人员对工程质量严格要求，按图纸及施工说明施工，确保工程质量过关。

　　(二)在施工期间确保安全，不得违章做业，如造成不安全事故由乙方承担责任。

　　第十条：工程竣工后由甲乙双方组织有关人员对工程验收落实好双方的权利与责任，任何一方不得违约，否则由违约方承担经济损失和法律责任。

　　第十一条：本合同一式二份，双方各执一份，签字后具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同篇2

　　甲方:

　　乙方：

　　经甲、乙双方协商，就院墙建设达成如下协议：

　　一、工程项目：院墙,总长度以验收后数为准。

　　二、工程设计要求：

　　砖体实体墙。质量要求：

　　砖体实墙：基础部分夯实；高度为2.2米，每5米一个垛，水泥盖顶，墙体水泥粉墙、造白。

　　三、工程价格和建设期限

　　1、砖体实墙每米为 140 元，包裹拾和拉运下房砖、粉墙、垒墙，以实际建筑总数来计算。

　　2、付款方法：主体完成后支90%， 20xx年6月底付10%下余欠款。

　　4、合同签字后10天完成。

　　四、其他

　　1、在合同签定后乙方必须严格按照质量要求建筑，要按规定工期完成。

　　2、乙方若在施工期间故意拖延工期，甲方有权让乙方停工，另行找施工队建筑，清算工程款，一年后支付。

　　3、如乙方不能严格工程质量，甲方将根据实际情况扣减工程款。

　　4、乙方负担水、电费用等建筑辅助材料。

　　五、本合同一式两份。甲、乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日

工程承包合同篇3

　　发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，甲方将______________工程的______________专项工程交由乙方施工，为了明确双方责任，保证该工程工期质量，经双方协商一致同意签订本协议，并严肃履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、专项工程内容：

　　四、专项工程范围：

　　五、承包方式：

　　六、工程造价：

　　七、工程质量：风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　八、工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。开工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日。总____日历天。

　　九、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　（1）工程开工前，甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸，以签字为准。

　　（2）提供合理的施工现场用地。

　　（3）对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查，负责办理隐蔽工程验收，组织工程交工及验收。

　　（4）安排进度拨款工作，结合工地实际情况，及时协调解决施工中存在的问题。

　　2、乙方责任：

　　（1）专项工程的负责人必须严抓质量，始终把安全施工和工程质量放在首位，按图纸施工，按国家的有关规范要求施工，决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并限期整改，对工程造成质量隐患的，其后果一律由乙方负责。

　　（2）各工种务必遵守公司纪律，协调好本工种与其他工种之间的.工作关系。

　　（3）在施工过程中乙方要强化安全意识，严守操作规程，负责好本工程施工段的人员施工安全，如发生违规操作，所造成的一切后果甲方概不负责，其后果由乙方自己全部承担。进施工场地必须持证上岗，工作前需穿工作服，戴安全帽，高空作业的系好安全带，严禁穿拖鞋高跟鞋上岗。如违反规定，发现一次罚款_______元，乙方自行承担相关责任。

　　（4）甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等，乙方必须妥善保管好所有配置的物品，如有丢失或损坏，乙方照价赔偿。

　　（5）乙方在施工期间应对施工人员进行人身保险，保险费用由乙方自行承担并支付，并严格按照安全操作规程施工，在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、机械设备事故均不赔偿，乙方应对事故承担全部责任和一切经济损失

　　十、付款方式：外墙脚手架搭设安装完毕后，付工程量的_______%，安全拆除外墙脚手架并清理完毕后支付剩余价款。风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十一、违约责任：甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。十二、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。十三、协议生效条款：

　　（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　（2）本协议于________年____月____日在__________________（地点）签署。

　　（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。十四、本协议未尽事宜，双方协商解决甲方：代表人：联系电话：签约地点：________年____月____日乙方：责任人联系电话：签约地点：________年____月____日