- 相关推荐
鹿泉市简易工程承包合同
随着法律知识的普及，合同对我们的帮助越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的鹿泉市简易工程承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
发包人：_____________(简称甲方)
承包人：_____________(简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：_____________；
2、工程地点：_____________；
3、工程范围：_____________
4、承包方式：_____________。
二、合同工期
1、开工日期：_______年_______月_______日，竣工日期_______年_______月_______日，合同工期总天数_______天(以实际进场施工之日算起)；
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币)_______，小写￥_______。
五、付款方式
付款方式：本工程进场完成_______%工作后_______天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程进场完成_______%工作后_______天内，发包人向承包人支付_______%工程费用；本工程竣工验收后_______天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方账户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、承包人在合同签定后______日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点；
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表____________，承包人现场代表_________，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金_______万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第__种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁；
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。
合同订立时间：_______年______月______日
合同订立地点：____________________
本合同共______________页
发包人：______________(盖章)
法定代表人/委托代理人：_________(签字)
承包人：______________(签字) 联系方式：______________
开户银行：___________________________
银行账号：___________________________
【鹿泉市简易工程承包合同】相关文章：
简易工程承包合同11-24
简易建筑工程承包合同书的格式05-05
工程承包简易合同05-23
简易鱼塘承包合同02-29
简易土地承包合同03-06
简易的工程施工合同10-09
建筑工程简易合同04-15
简易工程合同15篇03-10
简易工程合同范本09-21