个人工程承包合同书怎么写

个人工程承包合同书怎么写模板

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编整理的个人工程承包合同书怎么写模板，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程范围：

　　第四条：承包方式：

　　1、工程造价按___元/㎡，面积暂定___㎡，总造价人民币___元（大写）

　　如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。

　　第五条：工程承包范围包括：不锈钢架子及安装。

　　第六条：工程结算

　　1、本合同订立生效后三日内，乙方进厂支付___万元。

　　2、不锈钢材料进场开始制作前，付总价的计___万元。

　　3、不锈钢框架焊接完毕，安装前付总价的计___万元。

　　4、工程完工验收合格后，甲方一次性支付乙方工程款计___万元

　　5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。

　　6、所有工程款必须汇入乙方指定账户。

　　第七条：工程质量验收

　　1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收组织为准）。

　　2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。

　　第八条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续。

　　第九条：补充条款

　　第十条：合同生效及分数

　　1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

　　2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。

　　第十一条：附则

　　1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

　　2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工。如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。

　　3、一方擅自中止合同，须按法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。

　　甲方：______________

　　日期：______________

　　乙方：______________

　　日期：______________

【个人工程承包合同书怎么写】相关文章：

工程合同怎么写装饰工程施工合同书06-06

个人工程承包合同书11-01

民间个人工程承包合同书05-05

工程承包合同书06-27

工程承包建设工程施工合同书通用11-19

[商务个人简历怎么写]个人简历怎么写范文04-13

工程承包合同书（必备）07-31

院墙工程承包合同书01-29

新版工程承包合同书02-03

工程材料承包合同书02-26