电力承包合同
现今社会公众的法律意识不断增强，能够利用到合同的场合越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编精心整理的电力承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
电力承包合同 篇1
发包方：(简称甲方)
承包方：(简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。
1.甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装;750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等)
2.甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。
3.甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。
4.在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。
5.乙方负责所含项目的具体安装、操作，乙方按图纸施工要保证施工质量，乙方并服从设备生产厂家的.指导。
6.乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。
7.付款方式：在乙方工程技术人员进厂后，甲方需先付人民币壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币贰万元整，此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注：设备基础工期为15天内完毕)
8.本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。
9.奖罚条例：在轧机基础施工过程中如超出工期，乙方需赔偿甲方损失每日1000元;如提前完工，甲方奖励乙方每日1000元。
10.违约责任：如乙方因自身施工技术不足，不能胜任该安装工程，中途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。
11.本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
电力承包合同 篇2
甲方（全称）：__________________
乙方（全称）：__________________
依照《合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：__________________
2、工程地点：_________
3、工程内容：_________
4、承包方式：_________
二、合同工期
1、工期：自签订合同之日起60天
三、质量标准：
以国家颁布的`施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。
四、合同价款和支付方式：
1、合同价款：_________。
2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计_________元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。
五、其他约定：
1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。
2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款向甲方支付违约金。
甲方：___________乙方：___________
____年____月___日____年____月___日
电力承包合同 篇3
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币xx元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20__和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由xx方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的'30%，整体竣工验收合格后支付20%。
2、双方款项住来均应出具收据。
3、工程结算方式：电路xx米
4、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装;7、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款xx%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：
乙方签字：
年 月 日
电力承包合同 篇4
甲方：______
乙方：______
经甲乙双方协商，遵循平等自愿、诚实守信的原则，甲方将贵州省铜仁市松桃县盘信镇盘信科技工业园工程土石方开挖平场承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：
一、工程名称：
______工业园。
二、工程地点：
______省______市______县______镇。
三、工程内容：
乙方负责土石方开挖、爆破、回填、碾压及运送到甲方指定的1km范围，沿线道路清扫等工作。
四、工程量及计算方式：
1、土石方开挖工程量为______万立方米以上。
2工程量计算方式：甲乙双方测量员实际测量核实后签认为准。
五、工程工期：
甲乙双方签认的进场日期为准，工期为七个月，因自然灾害造成乙方无法施工所耽误的工期经甲乙双方签认后，工期可顺延，否则超期甲方将罚款乙方，按叁万元每天计算，在当月支付工程进度款时扣除。
六、结算单价及支付方式：
1、单价：甲乙方现场签认的实际开挖方量，综合单价按19元/ m3（开挖方量全按石方计算，此单价含7、5元/m3的石方爆破价）计算。
2、支付方式：乙方在每月的25日上报工程进度，经甲方签认后15日内支付乙方80%的工程进度款，余下20%的工程进度款在拨付第二个月80%的工程进度款时一并支付，以此类推，直至工程完工后，甲方结清全部费用，甲乙双方互不拖欠。
七、双方责任
甲方责任：
1、甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督与指导，乙方必须准确掌握高程，按甲方指定的深度开挖及回填。
2、甲方的原因造成乙方停工3天以上，经甲方签认后，补偿乙方：机械设备每台1000元/天、车辆每台200元/天、施工人员每人100元/天。
3、甲方承担乙方所需的临时设施搭建及租赁费用（此费用含水电费，按1000元每月包干计费）。
4、甲方负责交纳国家规定的工伤保险费。
乙方责任：
1、乙方在进场后，自行组织机械设备及施工人员，机械设备燃料、维修材料及施工人员生活费乙方自行承担。
2、乙方所有施工人员必须无条件听从甲方的指挥和调遣，否则甲方按壹仟元每次罚款乙方，在当月的工程进度款中扣除。
3、乙方在签订合同时必须支付伍万元保证金给甲方，工程竣工后甲方退还乙方。
4、工程开工后，乙方中途退场，甲方不予乙方收方计量，且造成的损失由乙方承担。
5、乙方在施工过程中无故停工，甲方将罚款乙方壹万元每天，在当月支付工程进度款时扣除。
6、工程施工过程中，乙方必须严格按安全操作规程进行施工，因乙方施工不当，违规操作所造成的'人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方全权承担，甲方概不负责。
7、乙方所开挖的土石方工程质量必须达到国家施工规范验收标准。
8、乙方在施工及租赁当地居民住宅期间，必须严格遵守当地乡归民约，否则所造成的一切责任及经济损失均由乙方全权承担，甲方概不负责。
9、乙方在施工及结算期间不能提承包单价低，否则甲方罚款乙方按1000元/次计，在支付当月的工程进度款中扣除此罚款。
八、其他事项：
1、本协议书自甲乙双方签字后对双方均有约束力，希甲乙双方严格遵守，若单方面违约，所造成的一切后果由违约方承担。
2、本协议书未尽事宜，甲乙双方通过共同协商解决，协商无效则任何一方可通过法律途径解决。
3、本协议书一式两份，甲乙双方各持一份同具法律效力
甲方（签字）：______乙方（签字）：______
电话：______电话：______
日期______年______月______日日期______年______月______日
电力承包合同 篇5
甲方：______________
乙方：______________工程有限公司
一、工程名称：_____________项目
二、工程地点：__________________
三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装
四、工程造价：____________________元(___元)
五、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的'工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的___%其余___%待质保期(一年)满后一个月内付清。
九、争议的处理：_________________
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_________________
(1)提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。
甲方(签章)：_________________
乙方(签章)：_________________
委托代表：_________________
委托代表：_________________
签订时间：_________________
___年___月___日
签订时间：_________________
___年___月___日
电力承包合同 篇6
甲方：______________
乙方：______________工程有限公司
一、工程名称：_____________项目
二、工程地点：__________________
三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装
四、工程造价：_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)
五、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的`工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。
九、争议的处理：_________________
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_________________
(1)提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。
甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________
委托代表：_________________委托代表：_________________
签订时间：_________________年______月______日签订时间：_________________年______月______日
电力承包合同 篇7
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
受甲方委托，乙方承担_________公司10KV配套工程的施工，根据《合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。
一、工程概况：
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、工程内容：以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。
二、工程的承包及付款方式
1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。
2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币_________元整（￥_________元）（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款_________元，工程接近尾声支付进度款_________元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。
三、工期
1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为_________年_________月_________日（天气情况除外）安装调试完毕，验收并具备受电条件。
2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。
四、工程质量及安全
1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。
2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。
五、双方责任
甲方责任：
1、按本协议的要求支付此项工程款。
2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。
3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。
4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。
5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。
乙方责任；
1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。
2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。
3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。
4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成的.工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。
六、其他约定
1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。
2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。
3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。
4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。
5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：
A：合同确无法履行；
B：双方协议停止施工；
C：法院要求停止施工。
7、本合同附件具有同等法律效力。
8、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电力承包合同 篇8
工程名称：安装工程 发包人： 承包人： 合同编号：签订时间：签订地点：
发包人（全称）：__________
承包人（全称）：__ _ __ ___
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程地点：厂内__
工程内容：_配电柜安装工程___
资金来源：____自筹______ ___
二、工程承包范围
承包范围：____包工包料____
三、合同工期：
合同工期总日历天数___15__天
四、质量标准
工程质量标准：___合格____________
五、合同价款（构成见附表）
金额（大写）：壹万圆整 （人民币）
￥：_10000.00_元
六、合同约定其它内容
1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。
2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。
3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。
4、工程结算支付方式：
工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。
5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。
6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。
7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的.款项。
8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。
七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。
八、合同生效：
合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。
九、补充条款
1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。
2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。
3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。
4、其他未尽事宜，双方另行协商。
发包人:（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托人： 委托人：
年 月 日 年 月 日
电力承包合同 篇9
甲方：××集团电力建设有限公司签约地点：
乙方：签约时间：________年____月____日
经甲乙双方友好协商就“×××”项目事项达成如下协议：
一、项目名称：“×××”项目电力安装子项目
二、数量：以该项目实际工程量为准备。
三、施工要求：按施工设计图要求施工。
四、质量标准：按设计图的质量要求。
五、检测方式：经质量监督部门验收合格为准。
六、付款方式：预付货款64万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补，以转账结算。
七、价格：350元/平方米确定
八、安全责任问题：施工安全由甲方负责
九、其他约定事项：
1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。
2、供需双方签字本合同生效。
3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
委托代表人：委托代表人：
电力承包合同 篇10
发包单位：_________________
承包单位：_________________
甲方将本电力工程项目发包给乙方施工，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据地方承包工程有关管理规定、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时签定本协议。
1、电力工程项目：
1、工程项目名称：_______________
2、工程地址：___________________
3、工程项目期限：_____年_____月_____日至工程完工。
2、甲方的权利和义务：
1、由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程介绍。
2、甲方在施工过程中有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及监督检查的义务，当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场安全运行规定时，甲方有权作出停工整顿，限期整改。
3、甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出。
3、乙方的权利和义务：
1、乙方在施工前要认真勘测施工现场，详细了解电力生产区域内作业的`可施工范围和停电范围，根据工程项目内容、特点做好安全措施。
2、在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械伤害等危险或引起严重设备事故的情况下，乙方应事先向甲方详细了解清楚，并制定安全技术措施。
3、乙方一经开工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程的安全负全面责任。
4、乙方施工还应履行风电场工作票手续，在得到许可后方可作业。
5、本协议经双方签字后生效，作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式2份，甲、乙双方各执一份。
甲方：___________
乙方：___________
20__年__月__日
电力承包合同 篇11
甲方：___________集团电力建设有限公司签约地点：
乙方：___________
签约时间：________年____月____日
经甲乙双方友好协商就________项目事项达成如下协议：
一、项目名称：________项目电力安装子项目
二、数量：以该项目实际工程量为准备。
三、施工要求：按施工设计图要求施工。
四、质量标准：按设计图的质量要求。
五、检测方式：经质量监督部门验收合格为准。
六、付款方式：预付货款64万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补，以转账结算。
七、价格：350元/平方米确定
八、安全责任问题：施工安全由甲方负责
九、其他约定事项：
1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。
2、供需双方签字本合同生效。
3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【电力承包合同】相关文章：
电力施工承包合同11-30
电力安装承包合同02-26
电力工程承包合同07-16
电力施工承包合同6篇12-07
电力工程承包合同书03-29
电力工程施工承包合同5篇03-27
电力个人实习报告07-28
电力培训学习总结12-19
电力员工个人总结07-29
电力施工合同范本|电力线路施工合同04-29