当前位置：范文派>合同范本>合同范本>监理合同

监理合同

时间：2023-05-21 13:14:48 合同范本我要投稿

监理合同模板汇总5篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编精心整理的监理合同5篇，希望对大家有所帮助。

监理合同模板汇总5篇

监理合同篇1

　　____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。

　　1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

　　工程名称;

　　工程地点;

　　工程规模;

　　总投资;

　　监理范围。

　　2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。

　　3.下列文件均为本合同的组成部分：

　　(1)监理委托函或中标函;

　　(2)工程建设监理合同标准条件;

　　(3)工程建设监理合同专用条件;

　　(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的.往来信函、传真，邮子邮件等。

　　4.监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。

　　本合同的监理业务自____年__月__日开始实施，至____年__月__日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本____份，

　　各执___份。

　　业主：(签章)________ 监理单位：(签章)_____

　　法定代表人：(签章)_____ 法定代表人：(签章)____

　　地址：____________ 地址：___________

　　开户银行：__________ 开户银行：_________

　　账号：____________ 账号：___________

　　邮编：____________ 邮编：___________

　　电话：____________ 电话：___________ ____年__月__日签于___ ____年__月__日签于_

监理合同篇2

　　1、下列合同不适用合同法的是( )

　　A、买卖合同

　　B、借款合同

　　C、委托合同

　　D、收养合同

　　2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( )

　　A、要约

　　B、承诺

　　C、要约邀请

　　D、要约引诱

　　3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于( )

　　A、无效合同

　　B、可撒销或可变更的合同

　　C、效力待定合同

　　D、附生效力合同

　　4、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由( )

　　A、履行义务一方负担

　　B、债权人一方负担

　　C、债权人、债务人平均分担

　　D、由监理工程师裁定

　　5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产( )

　　A、可以是债务人的任何财产

　　B、只能是本债权债务的标的

　　C、债权人合法占有的财产

　　D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产

　　6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是( )

　　A、过借责任原则

　　B、过失责任原则

　　C、公平责任原则

　　D、严格责任原则

　　7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的'人员，其依据是( )

　　A、FIDIC条款第16条

　　B、FIDIC条款第17条

　　C、FIDIC条款第37条

　　D、FIDIC条款第63条

　　8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以( )

　　A、文件所列次序优先为准

　　B、双方最后确认的文件为准

　　C、监理工程师裁定为准

　　D、主导语言为准

　　9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )

　　A、由业主负责

　　B、由设计单位负责

　　C、由承包商负责

　　D、由业主与承包商各负一半

　　10、FIDIC条款60条是( )

　　A、支付的核心条款

　　B、工程变更的核心条款

　　C、索赔应遵循的程序

　　D、工程延期应遵循的程序

　　1、D 2、A 3、C 4、A 5、B 6、D 7、A 8、B 9、C 10、A

监理合同篇3

　　委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称：莲南路一期安置小区人防工程监理。

　　工程地点：龙岩市新罗区曹溪镇水潭村。

　　工程规模：莲南路一期安置小区工程，总建筑面积约27523平方米,人防建筑面积：约1473平方米。

　　总投资：约265万元人民币。

　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的`定义相同。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　①监理投标书和中标通知书;

　　②本合同标准条件;

　　③本合同专用条件;

　　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　本合同自年月日开始实施，至年月日完成。本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

监理合同篇4

　　1.某施工合同在履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述，正确的是( )。

　　A.发包人办理申报手续并承担费用

　　B.发包人办理申报手续，承包人承担费用

　　C.承包人办理申报手续，发包人承担费用

　　D.承包人办理申报手续并承担费用

　　2.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《中华人民共和国合同法》，应按( )的市场价格履行。

　　A.订立合同时订立地

　　B.履行合同时订立地

　　C.订立合同时履行地

　　D.履行合同时履行地

　　3.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。

　　A.公共行为引起的延误

　　B.对竣工检验的干扰

　　C.业主提前占用工程

　　D.施工中遇到古迹

　　4.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。

　　A.无权代理

　　B.委托代理

　　C.法定代理

　　D.指定代理

　　5.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。

　　A.颁发工程接收证书日

　　B.颁发履约证书日

　　C.结清单生效日

　　D.签发最终支付证书日

　　6.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。

　　A.设计单位负责人

　　B.设计负责人

　　C.专业设计人员

　　D.所有设计人员

　　7.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时。还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。

　　A.7

　　B.14

　　C.24

　　D.42

　　8.依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行方式不明确的，按照( )的'方式履行。

　　A.法律规定

　　B.有利于实现债权人的目的

　　C.有利于实现债务人的目的

　　D.有利于实现合同目的

　　9.在材料采购合同中，由供货方运送的货物。运输过程中发生的问题由( )负责。

　　A.供货方

　　B.运输部门

　　C.采购方

　　D.供货方和运输部门共同

　　10.施工合同在履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。

　　A.工程本身的损害

　　B.因工程损害导致的第三方财产损失

　　C.承包人的施工机械损坏

　　D.工程所需清理费用

　　答案：DCBCC BDDBC

监理合同篇5

　　甲方：（雇用单位）

　　乙方：（雇员）

　　鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事____________________劳务工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

　　第一条合同期限

　　自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

　　第二条乙方工作岗位及职责

　　1、自合同约定之日起，乙方负责甲方________供电所宿办楼建设工程质量监理。

　　2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

　　3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

　　4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

　　5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

　　6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

　　7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

　　8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

　　第三条工作报酬

　　甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

　　第四条甲方的义务职责

　　1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。

　　2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的，应当定期进行健康检查。

　　3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的`特殊劳动保护工作。

　　第五条聘用合同的变更、终止和解除

　　1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

　　2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

　　3、乙方不履行聘用合同的。

　　4、乙方要求解除聘用合同，应当提前______天以书面形式通知甲方。

　　第六条违约责任

　　甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。

　　第七条保密义务

　　1、乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的，甲方有权追究其法律责任，并要求乙方予以经济赔偿。

　　2、保密约定乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息，包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等，无论是口头、书面的或是电子文件形式的，无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定，不得向外透露，并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益；违反本规定乙方须赔偿甲方一切经济损失，并承担赔偿。

　　第八条其它事项

　　1、纠纷解决方式：凡因履行本合同发生的任何纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向__________人民法院提起诉讼。

　　2、本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　3、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

　　4、双方认为需要规定的其他事项。

　　甲方：（签章）

　　注册号：

　　地址：

　　联系电话：

　　______年______月______日

　　乙方：（签章）

　　身份证号：