当前位置:范文派>合同范本>合同范本>发包合同

发包合同

时间:2024-10-04 20:28:56 合同范本 我要投稿

关于发包合同合集七篇

  在人们越来越相信法律的社会中,我们用到合同的地方越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编为大家整理的发包合同7篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

关于发包合同合集七篇

发包合同 篇1

  第十条 甲方委托监理公司为驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续,督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理,负责签证、解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜。

  第十一条 材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理,按本条第_________项执行:

  1.工程所需材料,全部由乙方负责,其费用和材料价格已按_________的规定列入造价内,在施工过程中,如材料价格变动,按有关规定进行调整。

  2.施工过程中,材料价格如有变动,不再调整。

  第十二条 工程价款的支付和结算必须划(汇)入乙方的开户银行:_________办事处,帐号:_________。否则,由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。

  工程备料款和进度款按本款第_________项执行:

  (一)按市建设银行工程价款结算办法的拨付规定办理,即在合同签订_________天内,按总造价(当年计划)的百分之_________预付备料款,进度款按工程进度百分之时付款百分之_________,工程进度百分之时付款百分之_________,工程进度百分之时再付百分之_________,其余工程进度款由预付备料款抵充,留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。

  (二)工程款支付办法:

  1.合同签订七日内,甲方向乙方支付_________元备料款。

  2.乙方完成进度达50%时,甲方再向乙方支付工程总造价的40%。

  3.乙方完成进度达90%时,甲方再向乙方支付工程总造价的15%。其余款项在地下室施工到0.00时付清。

  工程结算:乙方应在全部工程竣工验收合格后_________天内提出竣工结算,送甲方和银行审核,甲方应在接到结算之日起_________天内提出意见,逾期视作同意,由银行划帐,结算尾数。双方对竣工结算确认后_________天内,应进行退补结算。

  第十三条 甲方因生产或使用需要,确需变更设计时,应书面通知乙方,并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料,按规定办理变更工程手续,签订补充协议或变更合同,造价按工程增减的规定进行调整和结算。

  工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁,材料和构件积压的损失。

  第十四条 工程交工验收

  1.工程交工验收,应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

  2.隐蔽工程在隐蔽前_________天,由乙方通知甲方到场检查,甲方不按时到现场检查的,乙方可自行检查后隐蔽,并认真如实填写隐蔽记录,甲方应予承认。若事后甲方提出复查的,复查合格,所有费用和因此造成乙方的经济损失,由甲方承担,所耽误的时间应顺延工期;复查不合格,检查费用由甲方承担,乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查,单方完成隐蔽工程的',甲方有权要求重新检查,不论检查结果是否合格,一切费用由乙方承担。

  3.工程(包括单项工程)竣工前五天,由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后_________天(单项工程七天)内进行,并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的,双方在《竣工工程验收证明书》上签章,同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者,由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后,再进行验收,直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期,由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的,除应向乙方偿付违约金外,如果验收合格的,按本款规定的验收日期作为竣工日期;验收不合格需翻修的,按实际逾期天数顺延工期。工程(包括单项工程)未经验收,甲方提前使用或擅自动用,因此而发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。

  4.工程竣工后,应绘制竣工图。工程变更不大的,由乙方在原施工图上加上注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由乙方另绘竣工图。

  第十五条 奖励

  1.提前竣工或赶工奖励:_________。

  2.乙方按期竣工,并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的,甲方同意按工程总造价_________分之_________奖励给乙方。

  第十六条 违约责任

  1.甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者,从逾期_________天次日起,除应负担乙方的实际损失外,并按拖延天数顺延工期。

  2.甲方不按期拨付工程款,从超过_________天次日起,按拖欠数额,按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时,乙方有权停止施工,直至结清之日,停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担,工期顺延。

  3.乙方逾期竣工,从逾期_________天次日起,每逾期一天,按工程总造价(单项工程按该项工程造价)的万分之_________向甲方偿付违约金。

  4.甲方逾期组织验收交工工程(包括单项工程),乙方逾期提交竣工结算的,从逾期_________天次日起,每逾期一天按工程总造价(单项工程按该单项工程造价)的万分之_________向对方偿付违约。

  5.一方逾期结清或退回工程尾款者,从逾期_________天次日起,按应结清或退回数额,比照银行有关延期付款的规定,向对方偿付逾期违约金。

  第十七条 遇人力不可抗拒的灾害损失,按本条第_________项处理:

  1.报上级有关部门裁定。

  2.工期顺延。

  第十八条 其它事项及补充条款

  1.有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录,以及图表、资料,双方进行的有关会议,洽谈记录,双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等,都是据以施工和交工验收的技术资料,也是本合同的组成部分。

  2.乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理,遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则,导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。

  3.甲方无偿提供乙方施工人员共_________人的住宿及生活用水、用电。

  4.乙方施工用水用电按市有关规定,从结算款中扣除。

  5.基坑开挖时,挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的情况,由乙方负责处理,因此发生的一切费用,由乙方承担。措施费按_________元包死,如无上述情况,甲方照付上述措施费给乙方。

  本合同自签订之日起生效,到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份,双方各执一份;副本四份,双方各执二份;送建委、双方主管业务部门、银行、税务局、工商局及有关单位各一份。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  住所:_________ 住所:_________

  签约代表(签字):_________ 签约代表(签字):_________

  电话:_________ 电话:_________

  传真:_________ 传真:_________

  邮政编码:_________ 邮政编码:_________

  签订地点:_________ 签订地点:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

发包合同 篇2

  发包方:(以下简称甲方)

  地址:

  联系方式:

  承包方(以下简称乙方)

  姓名:

  身份证号:

  联系方式:

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条列》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定,双方本着共同合作、互利、互惠原则,特制定本合同,双方严格执行。

  1、以甲方与乙方所签定的《项目经理入职合同》为准则,甲、乙双方应履行好自己的职责。

  2、甲方现将小区棟单元楼号,室内装修工程发包给乙方,乙方应按照与甲方签定的《项目经理入职合同》所规定的`标准去执行。

  3、本工程的发包金额为:元,大写:元,甲方向乙方支付工程款的方式按照甲方与乙方所签定的《项目经理入职合同》中第六款中第1条所规定的方式借支。

  4、本工程乙方施工工人的安全由乙方完全负责;以双方签定的《项目经理入职合同》中的第八款为准。

  5、本工程由乙方包工包辅料,辅料由公司指定的材料品牌统一配送;所包材料应是甲方预算单上所注明的材料。

  6、本工程工期为天,开工日期:年月日;竣工日期:年月日。

  7、本工程预留工程保修金为乙方承接本工程金额的%,在客户办理保修单之日起,保修期满两年后,甲方将剩余的保修金退还乙方。

  8、乙方必须执行甲方在《项目经理入职合同》中所规定的一切规范。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

发包合同 篇3

  发包方:

  承包方:

  经甲、乙双方协商一致,就甲方将宝 绿化工程委托给乙方施工,签订以下协议:

  一、工程内容:

  包括XX市陈仓物流园区会展北路、南二路、北二路三条道路的

  绿化工程。

  以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规

  格、备注、数量、要求施工。

  二、工期:

  1、开工日期:本项目工程工期从月日起至日止,共30个日历天

  2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

  3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

  三、工程合同价款:

  若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。

  四、承建方式:

  乙方对道路绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

  1、乙方负责提供所承建工程的苗木样本,必须经双方确认方可进料施工。

  2、施工期间甲方负责乙方施工发生的'水电费用。

  五、工程付款办法:

  1、竣工验收合格后,向乙方支付工程合同价款的90%.剩余10%竣工验收完成后支付。

  六、工程质量要求:

  1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

  七、工程竣工验收结算:

  乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。

  八、合同生效与终止:

  本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

  九、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

  发包方:承包方:

  签名: 签名:

  签订日期:

  签订日期:

发包合同 篇4

  发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

  一.工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程承包内容及范围:

  二.合同工期

  开工日期: 年 月 日开工,如有特殊情况甲方另行通知,工期日历天数为 天。但施工天数不能超期,若超期,每超一天承包人自愿被处 元违约金;需要夜间加班施工时,承包人应按照要求在确保工程质量的前提下,服从发包人的安排。

  三.质量标准

  1、施工质量必须符合现行施工验收规范、施工方案及技术交底的要求,如验收不合格,必须无条件返工达到验收要求,其工料费损失由乙方承担。

  2、甲方及监理提出的整改意见乙方必须无条件及时执行。

  3、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方必须自费修复至原状,非乙方原因损坏除外。

  4、每道工序未经验收,不准进入下一道工序施工。

  5、 施工完毕且工完场清后通知甲方、监理工程师组织验收,合格后才能作为付款的前提。

  6、其他约定 :

  四、工程价款、结算及支付

  1. 土方工程量计算方法及单价:

  实方单价/M3。

  运土总量按回填前实测体积计算,土方体积以土方夯实后体积计量,。夯实土1m3折合虚土1.465m3。

  2. 结算及付款:

  回填土工程完成后,经 监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准,30日内发包人支付给承包人全部工程款。

  五、安全及文明施工要求

  1.回填土施工完毕,必须做到工完场清。

  2.乙方负责进场施工人员的安全教育及安全技术交底,出现安全及人员伤亡事故,一切责任由乙方负责,所发生的费用全部由乙方承担。

  六、甲乙双方责任

  1、甲方责任:

  (1)甲方委派工程部 为现场施工代表,对工程技术、进度、质量、安全及文明施工进行监督管理。

  (2)甲方负责向乙方提供临时水、电源接驳点。

  (3)甲方提供垂直运输设备给乙方使用。

  2、乙方责任:

  (1) 所有劳保费用包含在包干单价中,甲方不另行承担。乙方自行配备安全帽、安全带等劳动保护用品。

  (2)乙方承包工程范围内工作内容不得转包,发现有转包行为,立即终止合同。

  (3)劳务合同一旦签定,施工过程中乙方不得以任何理由提出加价行为或中途其他原因自行停工或无故不履行合同,否则甲方有权终止合同,勒令其退场并不予结算。

  (4)在现场的塔吊必须在甲方、施工方的统一指挥下提供给乙方使用。

  (5)乙方必须于开工前2日内将相关的 工程施工方案、施工措施报予甲方、监理方,审核批准后,方可施工。

  (6)乙方负责对现场存在的各种成品、半成品工程的`保护工作,如由于乙方原因损坏,必须无条件修复,所发生的费用全部由乙方承担。

  (7)乙方必须服从甲方、施工方现场代表和监理工程师的质量监督和施工管理,并接受甲方对乙方违规施工及管理的处罚。

  (10)乙方必须配合其他配套专业施工单位的工作。

  (11)乙方委派 为现场管理代表,联系电话 ,负责处理施工期间的施工质量、安全、文明施工等问题。施工过程中如发现质量或安全隐患时,应立即以口头或书面形式及时通报甲方。

  (12)甲方对乙方施工过程随时监督和抽查工程质量,所认定不合格的,乙方无条件返修。

  七、其他事项

  1、合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,甲乙双方应达成新的谅解协议,协商不成时双方同意通过诉讼途径由甲方所在地人民法院解决。

  2、本合同未尽事宜,双方协商解决或签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同一式三份,甲方 二 份,乙方 一 份,具有同等法律效力,自签字之日起生效。

发包合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方共同协商,依照合同法及有关规定本着平等互利、公平公正的原则,工程由乙方承包施工。就工程相关事项,双方达成以下协议共同遵守:

  一、承包方式:

  二、施工内容:

  三、工程要求:

  四、工期:________年____月____日开工,________年____月____日竣工。

  五、工程造价:

  六、付款方式:

  七、甲方责任:

  1、负责工程设计、指导、施工质量、工程进度、用材标准的'监督管理及验收。

  2、按合同约定支付工程款。

  八、乙方责任:

  1、按甲方工程设计要求,严格按建筑规范施工,如验收不合格承担一切返工责任。

  2、按预算书计划材料规格标准用材,未按要求用材承担一切返工责任。

  3、在施工中严格加强施工安全管理,如出现一切不安全事故由乙方承担,与甲方无关。

  4、在施工过程中如损坏原建筑部位或对他人造成的损失由乙方承担全部责任。

  5、保证质量,负责保修,按图纸设计、合同约定和甲方要求规范操作,保证工程质量和用材达标,若因乙方人为造成质量问题,乙方自负,注:________年内乙方无条件保修。

  6、保证如期竣工,自合同签订之日起,____日内保证承包工程竣工,否则,每延期一天罚款元。

  7、食宿自理。

  九、未尽事宜双方另行协商。

  十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,从签订之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

发包合同 篇6

  建设单位:(以下简称甲方)

  施工单位:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》的要求,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察,认为能够满足该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。

  一、工程项目的综合说明

  2、工 程 地址:

  3、工 程 规模:建筑面积约8000平方米(实际面积以施工图为准)

  4、结构及层数: 砖混六层

  5、发 包 方式: 包工包料

  6、发 包 范围: 工程图纸全部内容

  7、开竣工日期: 20xx年 6月 18日至20xx年 11月30日。

  8、本工程质量必须达到国家施工验收规范的合格标准。

  二、工程造价

  1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为:

  车库及住宅部分实行平方米包干为910元/平方米。

  2、面积计算依据:

  国家规定的建筑面积计算标准

  三、材料采购供应

  材料均由乙方自行采购。如甲方供料价格应按照同期市场价格,经双方认可。甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。

  四、工程款支付方式

  工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方,按50%现金加50%房产进行拨付(砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产)。房产在施工前按2950元/平方米以立体砍块的形式留足,经双方确认后,根据施工进度情况陆续进行拨付。 1、工 程 名称:富拉尔基区 小区 号楼

  五、工程基础的处理和重大设计变更费用的`计取

  1、施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。

  2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内,经双方确认

  后按实际发生给予调整。

  3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门

  出变更图或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。

  六、工程保修

  本工程保修按中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》

  及《黑龙江省建设工程质量管理规定》执行。按工程总造价的2%预留,满一年后返还。

  七、其他有关要求和说明:安全生产及文明施工按有关规定执行 。如发生安全事故由肇事方负责。

  八、本协议共四份,建设单位、施工单位各二份。

  以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

  建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章)

  法定代表人:(签字、章) 法定代表人:(签字、章)

  代 理 人:(签字、章) 代 理 人:(签字、章)

  年 月 日 年

发包合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方于________年元月____日上午,经过平等协商,达成协议条款如下:

  一、甲方日光菜棚上顶焊作部分工程量发包给乙方,上顶焊作量全部完成每架钢梁加工费为56。00元,大写伍拾陆圆整。

  二、工期从元月____日起计算,乙方每天保证安装齐五座棚焊作工程量。

  三、乙方保证工程质量,漆、焊条和切片均有乙方承担。

  四、甲方对工程验收后按标段结付工程款(二十座棚为一标段)。

  五、乙方按收到的甲方的原材料交付相应的`钢梁数,不得浪费(按工程师计算为准)。

  六、乙方保证安全施工,如发生工伤事故,由乙方单方承担责任。

  七、任何一方违约,赔偿对方一切实际损失。

  八、本合同一式两份,同等效力,签字生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

【发包合同】相关文章:

工程发包合同05-04

工程发包施工合同03-08

工程发包合同10-11

发包合同范本05-04

装饰工程发包合同10-25

(实用)工程发包合同07-03

分项工程发包合同07-05

建设工程直接发包合同04-10

建设工程承发包合同04-27

工程发包合同15篇08-25