供应合同汇总9篇
在人们愈发重视契约的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编整理的供应合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
供应合同 篇1
需方（甲方）：
负责人：身份证号：
住所：
供应（乙方）：身份证号：
住所：
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，正常交易程序，本着平等、互利的原则，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应：
甲方长期收购乙方砂石料，乙方根据甲方需要，及时保证甲方所需供应量及所供砂石料的品质。
二、交货时间、地点及方式：
1、交货地点：甲方加工场院内货场（xx）。
2、交货方式：乙方送货。
3、交货时间、数量：随时交货、数量以甲方收货单为准。
4、其他约定：甲方在需要砂石料前一天通知乙方供货，所供石料必须满足甲方生产加工需要。
三、结算和付款方式：
具体结算价格以送到约定交货地点后符合品质要求按38—39元/吨，数量以甲方处过磅所称净重量为准，甲方有权调整砂石料价格。
乙方向甲方供应1500吨的石料作为供货保证金，超过保证金部分甲方当即现款付清，在甲方资金周转困难时，可以延期支付货款，但最长不超过30天。
合同到期后，甲方在30日内将保证金无息退还乙方。
四、技术要求：乙方应严格按照甲方要求产品标准供应，不符合甲方要求的.，甲方有权拒收。
1、必须是青石，不能有泥土、猪肝石、粉化石等；
2、石块体积不能过大，最大处直径不能超过40厘米或者重量不能超过100公斤。
五、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定乙方材料等级及价格。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方协商一致；
2、因不可抗力指使不能实现合同目的；
3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务：
4、一方延迟履行主要义务，经催告后2天内仍未履行：
5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
七、其他约定：
1、在乙方能够保证供应甲方所需生产加工石料的情况下，甲方不得收购第三方所送石料。
2、乙方不得无故中断供应，否则视为乙方违约。
3、在合同有效期内，因供应石料发生车辆装卸、运输安全事故的由乙方全部承担，与甲方无关。
八、违约责任：
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
1、如乙方无故中断供应甲方石料或者不能满足甲方生产需要，甲方有权解除合同并重新选择供货方；
2、因乙方供应石料不及时，影响甲方生产的，或者因原料供应不及时，致使甲方销售违约的，由此产生的所有损失均由乙方承担，甲方可以动用乙方保证金作为损失赔偿，保证金不足弥补损失的仍有乙方承担。
九、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请仲裁，或者向签约地人民法院提起诉讼。
十、不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。
十一、合同期限：根据甲方经营情况定
十二、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决，并可根据需要签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十三、合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，备案一份。
需方（甲方）签字或者盖章：代理人签字或者盖章： 年 月 日
供方（乙方）签字或者盖章：代理人签字或者盖章： 年 月 日
供应合同 篇2
发包人：
承包人：
xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。
一、工程概况
工程名称： xx小区材料供应分包工程
工程地点： xx小区
二、工程承包范围
承包范围： xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期
开工日期：20xx年 08月 01 日
竣工日期：至工程竣工
四、付款方式
1.支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的`事宜。
2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行
六、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任：
(1) 发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效
合同订立时间： 20xx年08月1日
合同订立地点：
本合同双方约定签订后生效。
承 包 人：(签章) 发 包 人：(签章)
身份证号：
银行卡号：
联系方式：
二○一四 年 八月 一 日
供应合同 篇3
甲方：(简称甲方)
乙方：(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将迎富大道二期现场使用的沙承包给乙方购买承运及清淤工程，为明确甲、乙双方权利和义务，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守：
第一条：材料名称：清淤及清表、沙
工程名称：
工程地址：
第二条：承包方式
1、乙方承担沙的购买及运送，交通工具费。
2、全面负责现场的施工组织安排，制定工程的生产计划确保生产均衡性的连续性。
3、乙方负责路基清淤及清表按甲方要求施工。
第三条：材料质量、安全和日期
清淤及清表后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格
质量：本工程的沙质量必须达到国家有关合格的质量要求，由于材料不合格而造成的甲方巨大损失由乙方承担经济责任。安全：乙方进入本工地，必须进行交通工具的安全检测，做好交通工具防范工作，对有危险交通工具必须检修完备才能进行操作，如果没有按照操作规章制度进行操作，所发生的安全事故全部由乙方承担。
第四条：材料和单价
1、清淤及清表单价按方
2、沙子每立方元(每车
3、材料内容：本项目约运送到施工现场，
乙方在材料运送过程中的沙石、票据必须在24小时之内签字，过期不签字视为无效。
第五条：结算及付款方式
乙方清淤及清表按每月的实际工程量付款
乙方运送的沙到施工现场由甲方现场材料员验收合格后使用，同时开据票据单，每月运送的沙以签收的票据为证进行结算方量。甲方按每月工程量，余下的材料款待本工程全面完工验收合格后一次性付清。
第六条:双方义务和责任
1、乙方的义务和责任
(1)密切配合甲方的施工生产，满足甲方的材料要求，但有权拒绝甲方的违章指挥。
(2)维护人员负责交通工具的操作，日常维护保养和故障的'处理，确保驾驶员技术状态完好。
(3)乙方必须组织足够交通工具进行运送，按甲方要求的材料运送进度工期时间内必须完成。
(4)、乙方按甲方要求加班加点赶工期时，乙方不得拒绝执行或讨价还价后执行，或拖延工期后果自负。
(5)、乙方在材料运送过程中一律听从甲方的要求，如果乙方不执行、甲方有权采取措施调换材料运送商。
2、甲方的义务和责任
(1)根据施工需要甲方提供场地给乙方堆放沙，并按相关材料文件向乙方进行施工技术、质量、安全、施工进度、文明工地验收标准的交底工作;施工中质量、安全、施工进度、规范化管理等方面的监督、检查和验收工作。
(2)负责沙的进场签认及每月材料款的签认工作，负责材料款的及时支付。
第七条：违约责任
1、甲方延迟支付沙进场后的材料款时，乙方材料将延迟运送进场。
2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反合同约定，都应向对赔偿本热门合同书%的违约金。
3、甲方如不按期支付材料款或违反本合同的条款时，乙方有权采取下列措施：
(1)要求甲方及时付清材料款和其它费用，并要要求甲方赔偿乙方的损失;
(2)终止本合同，乙方沙和清淤清表费用，并要求甲方赔偿乙方的一切损失。
第八条：本合同的附件
本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括材料供应合同附件，材料运送以货及到达签收收据，双方签认的设备，及双方通过协商做出的补充规定。
第九条：争议解决
本合同如发生争议，当事人双方应及时协调解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，也可向人民法院起诉;
第十条：本合同签字盖章有效，合同一式二份，双方各持一份。
甲方：(签字盖章)：乙方：(签字盖章)：
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
签订日期：________年____月____日签订日期：________年____月____日
供应合同 篇4
用油单位：
供油单位：
根据《中华人民共和国合同经济合同法》有有关燃油的法规，使用柴油双方就供用柴油事宜达成如下协议并严格执行此协议规定。
一、 乙方有配送加油车，负责向甲方指定的地方提供并运输柴油并且在甲方需要的时间内随叫随到，保证持续正常的供油不间断。
二、 乙方提供并运输的柴油必须达到国家标准的柴油质量，保证在任何时间都不能结冻。
三、 由于柴油价格的`波伏不稳定，乙方提供并运输的柴油价格不得高于陕西省市场价格。(市场倒挂除外)
四、 甲方负责按甲乙双方当时协议的价格支付乙方油费，当乙方配送柴油达到壹佰万元时，由甲方结清油款。如不能及时结清油款则视甲方违约，并按总油价的8%收取违约金。
五、 如在甲方需要的时间，乙方不能按时、保质保量供给甲方使用，视乙方违约，并按总油价的8%收取违约金。
六、 协议有效期内，如国家有关部门对柴油价格进行调整，经甲乙双方协商后进行调整，如甲乙任意一方自行调整油价，未经甲乙双方同意，甲乙双方协商后自行解约，同时甲方必须结清乙方的油款。
七、 如果甲方施工车辆因燃油(柴油)质量出现故障，经国家检测属柴油质量问题所造成的开发损失由乙方负责。
八、 当乙方在正常供油情况下，甲方故意找事，为难乙方，乙方有权停止供油，同时甲方必须结清乙方的油款。
九、 合同期限，双方签字盖章之日起到甲方工程结束止。
十、 协议中如有未尽事宜须经甲乙双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
十一、 协议执行中如发生纠纷，甲乙双方经协商未能达到一致的可报请仲裁机关仲裁，也可以向直辖区的人民法院申请裁决。
十二、 本协议壹式叁份，每份共两页，甲乙双方特各持壹份，自双方签字、盖章之日起生效。
甲方代表人： 乙方代表人：
联系电话： 联系电话：
地址： 地址：
年 月 日 年 月 日
供应合同 篇5
供方： （以下简称甲方）
需方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在平等互利的原则上就农产品供销事宜协商一致，达成如下合同条款，以供双方严格遵守：
一、产品名称、数量、金额
二、甲方对质量负责的'条件：农残检测、卫生质量达到国家标准，能通过国家质量安全体系认证和绿色食品认证。
三、交货地点、方式：合同签订后于******************交易。 四、运输方式及费用负担：乙方负责运输车辆及费用。 五、结算方式：银行汇兑或转账（人民币结算）。
六、付款时间：交货后按收、发货确认数15天内付清，若有特殊情况双方协商解决。 七、合同有效期：。
八、违约责任：任何一方违约，违约方每天按********元支付违约金给守约方九、其他非人为因素造成的特殊情况，双方根据实际情况协商解决，协商不一致时可向澄江县人民法院提起诉讼。
甲方：乙方： 负责人： 负责人： 联系电话： 联系电话：
合同签订时间：
供应合同 篇6
使用方：(以下简称甲方)供应方：(以下简称乙方)
第一条目的和背景条款
1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本次建设的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则双方就沙、石供应事宜签定本合同以资共同遵守。
第二条材料交货地点、供货期限
2.1交货地址：甲方项目工地：
2.2供货起止时间：自甲方开工之日起至工程结束。
(________年____月____日起至________年____月____日)
第三条供应要求及价格
3.1单价沙元、瓜子片元(元3或元)，最终以材料各供应期时间段内材料价格为准。
3.2以上价格为到货价，含运费以及损耗。
第四条结算和资金支付条款
4.1结算方式：当乙方供货达到时，甲方支付给乙方材料款的%(或乙方供货返到材料款运以元时，甲方支付给乙方材料%，)结余材料款工程结束后一次付清。
第五条质量标准和验收
5.1乙方应负供应材料的质量负责。
5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合甲方要求。
第六条甲方的责任和义务
6.1甲方应根据施工进度，提前天向乙方提供供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2乙方按时送达材料后，甲方应及时签收确认。
第七条乙方的`责任和义务
7.1乙方应按合同要求及时保质保量供应材料。
第八条甲乙双方其他的约定
8.1乙方保证材料在供应之前所有权为自己所有，不存在权利瑕庇。
8.2双方约定材料在运到甲方指定的地点前，材料损失风险由乙方承担。
第九条违约责任
9.1非因质量原因，甲方中途退货，应承担退货价金续履行合同的，乙方有权单方面解除合同。
9.2乙方不能按期交货的，应承担本批货款总价的合同。
9.3因不可抗力造成本合同不能履行的。任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。
第十条争议解决条款
10.1因履行本合同发生的争议，当事人双方协商解决。
10.2如仍未解决，依法向甲方企业法人所在地管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其它
11.1合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。
11.2本合同未尽事宜，可由双方约定签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(签字或盖章)：乙方(签字或盖章)：
委托代理人：委托代理人：
____日期：________年____月____日____日期：________年____月____日
供应合同 篇7
甲方：
法定代表人：
住所地：
乙方：
法定代表人：
住所地：
甲、乙双方就建筑材料供货一事，经友好平等协商，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。
第一条 甲方供给乙方 等建筑材料确保质量，产地不限。所供物资见附页明细表。（单价按现行市场价）
第二条 甲方供给乙方的物资，货到经乙方验收完毕确认无误后付清全款。如逾期不付，甲方立刻停止再供货，且乙方必须支付给甲方合同所列货物总货款的 元 天的违约金，直到乙方付清甲方货款为止。
第三条 方所供物资，价格随行就市。
第四条 乙方在甲方所供物资入场后，乙方必须先检验合格后，方能加工使用，否则，乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责（若乙方检验后，物资不合格，乙方必须通知甲方到乙方现场，双方共同取样检验，若再不合格，未加工的'物资，甲方负责退货，并负责工地来回运费）。
第五条 甲方根据乙方的材料进货单供货给乙方（电话或书面形式通知），乙方必须把提货计划 天前通知给甲方，甲方组织车辆供货，直发或库提。凡在甲方提供的物资短运费一律由甲方自行负责。
第六条 乙方在未付清甲方货款以前，不得到其它地方去再提货，若经甲方发现乙方到其它地方提货一次，甲方要求乙方立即付清所欠货款，并视乙方行为违约，应向甲方支付违约金 元并赔偿由此造成的经济损失。
第七条 违约责任
1、违反本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法有关规定，承担违约责任。
2、在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。
3、违约金的计算方法：（略）。
第八条 保密责任
甲方对乙方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第九条 合同终止
1、甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
2、合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第十条 补充与变更
本合同可根据双方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
第十一条 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条争议的解决
本合同双方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议，则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。
第十三条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
第十四条 其他
本合同—式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。
甲方： 乙方：
法定代表人（或授权代表）：（签字） 法定代表人（或授权代表）：（签字）
供应合同 篇8
使用方(以下简称甲方):有限公司项目部
供应方(以下简称乙方)：
第一条、目的和背景条款
1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就_________工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
第二条、材料交货地点、供货期限
2.1交货地址：_________
2.2供货起止时间：________年____月____日至________年____月____日
第三条、供应要求及价格
3.1数量(3);单价(元3);货款金额(万元);最终以实际结算为准。
3.2上述价格为到货价，且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条、结算和资金支付条款
4.1结算方式：
4.2约定的结算期限：
4.3送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同
第五条、约定办理。
4.4每月____日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限：
第五条、质量标准和验收
5.1乙方应对供应材料的质量负责。
5.2材料应贴合现行国家质量要求和行业有关标准，贴合业主要求。
5.3乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作来源理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条、甲方的职责和义务
6.1甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方带给货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。
第七条、乙方的职责和义务
7.1乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
7.2乙方应按国家有关规定及时向甲方带给相关资料。
7.3乙方应遵守施工工地有关的.规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。
第八条、甲乙双方其他约定条款
8.1在预拌混凝土供应中，如需更改约定的重要技术数据，要求更改的一方务必出具有效的书面凭证，并征得另一方的同意。
8.2材料使用后甲方若发现质量问题，应在_________小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。
8.3乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权职责由甲方承担。
8.4双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8.5甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。
联系地址
电话
传真
联系人电话
甲方
乙方
第九条、违约职责
9.1非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金1%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同;思考到业方计价的滞后性，甲方不承担延期付款六个月内的违约职责。
9.2乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金，并继续履行合同。甲方带给的产品质量不贴合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。
9.3因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约职责。
第十条、争议解决条款
10.1因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决
10.2如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条、合同生效及其他
1
1.1合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。
1
1.2本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
1
1.3本合同附以下_________
甲方(签章)：________
乙方(签章)：_________
法定代表人：__________
法定代表人：___________
________年____月____日
________年____月____日
供应合同 篇9
一、双方当事人
甲方：
乙方：
2、甲乙双方协商，油料供应条款及结算方法如下。
3、方在施工期间，所有机械的柴油由乙方及时供应。 乙方向甲方供应的'柴油必须有质量保证，数量有保证、够数。 如果乙方向甲方提供的柴油造成甲方的机械损坏，《经权威部门鉴定》、造成损失由乙方负责。
4、 在施工期间柴油的价格随着市场波动及时调整价格。如果出现批零倒挂由甲方自由选择使用权利。
5、 在施工期间，乙方向甲方提供到 元的柴油时甲方必须及时付给乙方，否则乙方有权拒绝供油。
6、 甲方在机械需要加油期间应提前2小时通知乙方，避免供油不及时，乙方在接到甲方通知时应及时把油送到工地。
7、 乙方给甲方供油到 元时，如甲方不及时结账，拖延的时间应向乙方加付利息。
8、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 本合同自双方签字生效施工结束款付清终止
甲方：
乙方：
年 月 日