关于监理合同范文集锦8篇
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编整理的监理合同10篇,欢迎大家分享。
监理合同 篇1
第 1 题
某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于 ( )。
A.法定代理
B.表见代理
C.指定代理
D.委托代理
正确答案:D,
第 2 题
当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自( )起生效。
A.签订之日
B.登记之日
C.担保之日
D.清偿之日
正确答案:B,
第 3 题
质权是一种约定的担保物权,以( )为特征。
A.转移占有
B.约定保证期间
C.债权人优先受偿
D.转让办理登记
正确答案:A,
第 4 题
中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在( )后退还。
A.业主提交履约担保
B.投标有效期
C.撤销投标书
D.保证书退还
正确答案:B,
第 5 题
下列代理种类中,( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
A.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.指定代理
正确答案:A,
第 6 题
合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是( )。
A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外
正确答案:A,
第 7 题
甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
A. 4月1日
B. 5月1日
C. 5月20日
D. 6月30日
正确答案:A,
第 8 题
某采购员受A企业授权去B公司采购设备,在采购过程中,该采购员用盖有A企业公章的 空白合同文本,与B公司签订了购买包装材料的合同,则( )。
A.合同无效,由采购员向B公司进行赔偿
B.合同有效,但货款应由采购员承担 C.合同无效,A企业可能退货
D.合同有效,货款应由A企业支付
正确答案:D,
第 9 题
下列合同内容中,( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A.质量
B.数量
C.标的
D.价款或者报酬
正确答案:C,
第 10 题
材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方有权拒付货款,这是采购方行 使的( )。
A.不安抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.合同中止履行的抗辩权
正确答案:C,
第 11 题
建设工程招标管理中,关于定标程序的表述,不正确的是( )。
A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人确定中标人后30天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
C.确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
D.中标通知书发出后的30天内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得作 实质性修改
正确答案:B,
第 12 题
设计招标文件中,关于编制设计要求文件应兼顾的方面,下列说法中错误的.是( )。
A.严格性
B.完整性
C.灵活性
D.系统性
正确答案:D,
第 13 题
执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价下降时,交付标的物 后的结算应按照( )执行。
A.新价格
B.市场价
C.原价格
D.双方协商的价格
正确答案:A,
第 14 题
某建设工程物资采购合同,供货方收取采购方定金为8万元,由于供货方违约,按合同约定 的违约金为20万元,则供货方应支付( )万元的违约金。
A.8
B. 16
C.20
D. 28
正确答案:C,
第 15 题
依据监理合同示范文本规定,关于委托人义务,下列说法中正确的是( )。
A.在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密
B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
C.负责合同的协调管理工作
D.在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
正确答案:D,
第 16 题
招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察,其费用( )。
A.由招标人承担
B.由投标人承担
C.由双方平均分配
D.由双方协商解决
正确答案:B,
第 17 题
公开招标和邀请招标均应举行开标会议,应由( )主持。
A.招标人
B.投标人
C.招标监督机构
D.监理工程师
正确答案:A,
第 18 题
在开标时,如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封,则应( )。
A.将其退还投标人进行密封
B.进入初评阶段后确定为无效投标文件
C.作为无效投标文件,不再进入评标
D.在详评阶段将其确定为无效投标文件
正确答案:C,
第 19 题
对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。
A.归入无效投标书
B.不再进入详评
C.仍属于有效投标书
D.予以淘汰
正确答案:C,
第 20 题
全部施工内容只发一个合同包招标,招标人仅与一个中标人签订合同,则在施工过程 中( )。
A.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较少
B.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较少
C.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较多
D.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较多
正确答案:A,
监理合同 篇2
本合同书委托方为:______
(以下称"甲"方)
被委托监理方为:_______工程咨询监理公司
(以下称"乙"方)
甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。
本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为"本合同书")经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于:____年__月__日地点:_____
甲方(公章):________ 乙方(公章):____
法定代表人:_________法定代表人:_____
地址:____________地址:________
电话:____________电话:________
电挂:____________电挂:________
邮编:____________邮编:________
开户银行:__________开户银行:______
帐号_____________帐号_________
合同一般条款
第一条
甲乙双方的监理依据是_________。
第二条
甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。
第三条
甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。
第四条
本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。
第五条
本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。
第六条
在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分,具有合同效力。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第七条
本合同书的开始、完成与变更。
7。1按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。
7。2监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
7。3监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。
7。4如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
7。5如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。
7。6合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。
第八条
甲方的权力与责任。
8。1甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查。
8。2甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进展,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至解除合同。甲方主张解除合同,应通知乙方。合同自通知到达乙方时解除。乙方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同效力。
8。3对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
8。4甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
8。5甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
8。6甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
8。7甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交给他的需甲方决策的报告、文件等作出决定。
8。8甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。
第九条
乙方权力与责任。
9。1乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。
9。2乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的`职业准则完成其全部职责。
9。3在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内的发生费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应得甲方书面同意后,由甲方承担费用。
9。4乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录C中规定。
9。5乙方必须按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。
9。6监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证利于监理的有效实施,乙方可在这期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。
9。7乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工令权。
9。8乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回报等报酬和非直接支付。
9。9乙方在监理的过程中,负有保密义务,不得泄露甲方申X的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申X的秘密。
第十条
调解与仲裁
在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方均可依法要求仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。
第十一条违约
由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前两个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前两个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后,十五天内没有答复,可视本合同终止。
违约赔偿费或其他违约由甲乙双方在特殊条款中具体约定。
合同终止,不影响合同中结算和清理条款的效力,不影响当事人请求损害赔偿的权利。
第十二条
甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十三条
本合同书未尽事宜,双方应另行协商解决,签定补充文件,作为本合同书的一部分。
合同特殊条款
鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:
第五条补充:
额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。
第六条补充:
双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。
联系人:_________
地点:__________
电话:__________
第七条二补充:
监理服务期限:
第七条五补充:
在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。
第七条六补充:
合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。
增加八条九:
甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关试验报告等技术资料伍份,甲方与承建施工单位签订的合同副本贰份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。
增加八条十:
甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在七天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。
增加九条十:
乙方不承担施工中工伤事故的责任。
第十一条补充:
违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第十一条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金___万元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金___万元。因甲方决策不当或影响工程进度、质量,应由甲方负责。
违反合同___条,____方支付____方违约金:______元。
违反合同___条,____方支付____方违约金:______元。
违反合同___条,____方支付____方违约金:______元。
违反合同___条,____方支付____方违约金:______元。
监理合同 篇3
委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的房建工程(以下筒称“本房建工程”)概况如下:
房建工程名称:
房建工程地点:
房建工程规模:
总投资:
二、本合同中的'有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
①监理投标书或中标通知书;
②本合同标准条件;
③本合同专用条件;
④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自________年_______月_______日开始实施,至_______年_______月______日完成。
本合同一式________份,具有同等法律效力,双方各执______份。
委托人:(签章) 监理人:(签章)
住所: 住所:
法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
本合同签订于:_______年_______月_______日
监理合同 篇4
一、单项选择题 (共 50 题,每题 1 分。每题的备选答案中,只有 1 个最符合题意。)
1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署( D )意见。
A.业主 B.总监理工程师 C.承包单位 D.监理单位
2、下面表述中错误的一项为( D )。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
3、建设工程监理的基本程序宜按( D )实施。
A.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则,开展监理工作
B.编制监理规划,成立项目监理机构,编制监理细则,开展监理工作
C.监理规划,成立项目监理机构,开展监理工作,参加工程竣工验收
D.成立项目监理机构,编制监理规划,开展监理工作,向业主提交工程监理档案资料
4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,称为(D )。
A.平行检验 B.交接检验 C.隐蔽工程验收 D.互检
5、《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程( C )使用年限。
A.经济 B.最长 C.合理 D.法定
6、下列各项活动中,( D )属于工程建设监理。
A.质量、工期、投资控制 B.质量、工期、施工成本控制
C.制定设计文件并对设计目标控制 D.确定工程项目总目标
7、项目监理人员应参加由( B )组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
A.总承包单位 B.建设单位 C.设计单 D.监理单位
8、凡是( B )的单位,均可称为监理单位。
A.经监理资质管理部门审查批准 B.取得监理资质证书,具有法人资格
C.从事工程建设监督管理活动 D.从事工程建设招标代理活动
9、某甲级工程监理企业在资质年检时,取得监理工程师注册证书的人员为20人,其他各项均达到标准要求,其年检结论应当为(B )。
A.合格 B.基本合格 C.不合格 D.基本不合格
10、如果对建设工程的功能和重量要求较高,就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间,这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在( C)关系。
A.对立 B.统一 C.既对立又统一 D.既不对立又不统一
11、工程监理企业应当排除各种干扰,客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有( C )性。
A.公平 B.科学 C.独立 D.公正
12、工程建设的( )阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
A.可行性研究 B.项目决策 C.勘察设计 D.施工
13、建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是( b )。
A.有大量的.隐蔽工程 B.施工中未及时进行质量检查
C.工程质量的评价方法具有特殊性 D.工程质量具有较大的波动性
14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,( c )属于监控主体。
A.设计单位 B.施工单位 C.工程监理单位 D.勘察单位
15、施工图设计文件审查是( c )对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。
A.建设行政主管部门 B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构 D.设计主管部门
16、施工过程中由于种种原因停工,复工时必须有( d )的复工指令方可复工。
A. 业主代表 B. 施工单位负责人
C. 监督站负责人 D. 监理工程师
17、对于质量控制点,一般要( a ),再制订对策和措施进行预控。
A.事先分析可能造成质量问题因 B.事先分析施工过程中的关键工序
C.分析施工过程中的薄弱环节 D.分析施工过程中质量不稳定的工序
18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时,则应执行( d )程序。
A.质量预控 B.承包商自检 C.质量检验 D.技术复核?
19、按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作
的人员一般为( b )。
A.监理员 B.专业监理工程师 C.总监理工程师代表 D.总监理工程师
20对拟验收的单位工程,总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认,并上报建设单位,同时提出“工程质量评估报告”, “工程质量评估报告”要由( b )共同签署。
A. 建设单位、设计单位、施工单位、监理
监理合同 篇5
单选题及答案(共20题)
1、动产( )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
A、抵押
B、提存
C、留置
D、质押
2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为,计划经济主要是依靠( )规范财产流转关系。
A、合同
B、行政手段
C、经济基础
D、文化建设
试题来源:20xx版监理工程师执业资格考试宝典
【免费体验】20xx监理工程师历年真题+题库+错题练习
监理工程师培训招生:精讲班+冲刺班+全真摸底评测
查看试题答案,请扫描二维码,立即获得本题库手机版
快速联系通道
全国统一服务热线:4000-525-585!
3、代理具有的特征中不包括( )。
A、代理人对代理行为承担民事责任
B、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
C、代理人以被代理人的名义实施代理行为
D、代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志
4、建筑工程一切险的保险人对因( )造成的损失不负责赔偿。
A、暴雨、洪水
B、人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象
C、无法控制并造成物质损失的突发性事件
D、领有公共运输行驶执照的,或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失
5、建设工程合同的特征不包括( )。
A、合同主体的严格性
B、合同标的的特殊性
C、合同执行的公平性
D、合同履行期限的长期性
6、下列担保方式中,( )是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使。
A、质押
B、留置
C、抵押
D、定金
7、为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。
A、委托代理
B、法定代理
C、指定代理
D、无权代理
8、保证合同的内容不包括( )。
A、被保证的主债权种类、数额
B、保证担保的.范围
C、债务人履行债务的期限
D、债务人的偿还方式
9、下列合同中,属于从合同的是( )。
A、赠与合同
B、担保合同
C、建设工程合同
D、加工承揽合同
10、投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项目估算价的( )。
A、1%
B、2%
C、5%
D、10%
11、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性,其表现不正确的是( )。
A、发生方式的不确定性
B、发生与否的不确定性
C、发生时间的不确定性
D、发生后果的不确定性
12、作为转移工程风险,取得经济保障的有效手段,受到广大工程业主、承包商、分包商等工程有关人士的青睐的是( )。
A、建筑工程一切险
B、安装工程一切险
C、第三者责任险
D、施工企业职工意外伤害险
13、在现代经济生活中,大部分合同都是( ),这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
A、双务合同
B、诺成合同
C、单务合同
D、无偿合同
14、由国务院有关行业主管部门和招标人根据需要编制的是( )。
A、合同附件格式
B、合同条款
C、专用合同条款
D、评审标准
15、可以不进行招标的是( )。
A、使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目
B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供
C、使用国有资金投资项目
D、施工单项合同估算价在200万元人民币以上
16、给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于( )天。
A、5
B、7
C、14
D、21
17、公开招标在开标时,应当由( )。
A、招标人主持,投标人自愿参加
B、招标人主持,所有投标人均应参加
C、招标监督机构主持,投标人自愿参加
D、招标监督机构主持,所有投标人均参加
18、适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。
A、综合评估法
B、最低评标价法
C、理论换算法
D、经验鉴别法
19、鉴于设计任务本身的特点,设计招标通常采用( )竞选的方式招标。
A、设计方案
B、图纸
C、设计元素
D、设计背景
20、取得( )的企业,可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。
A、工程设计专项资质
B、工程设计专业资质
C、工程设计行业资质
D、工程设计综合资质
1、D 2、B 3、A 4、D 5、C
6、B 7、B 8、D 9、B 10、B
11、A 12、A 13、B 14、C 15、B
16、A 17、B 18、B 19、A 20、D
监理合同 篇6
项目名称:项目地址:市镇路号。
甲方(发包方):________________________身份证号:____________地址:____________电话:____________
乙方(承包方):________________________身份证号:____________地址:____________电话:____________
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。
第一条监理项目范围
现甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的土建质量施工范围的监理工作,监理范围:质量控制工作(包括:1、地基基础工程、2混凝土结构工程、3、建筑砌体工程、4、层面工程、5、建筑防水工程的质量控制);及投资控制工作(包括:1、工程量清单的审核、2、工程款支付的审核、3、工程变更签证的审核、4、土建工程结算的'审核工作。)
第二条服务期限费用
计费依据:监理费按5元/平方米(建筑面积)计取。现本别墅建筑共计2700平方米。合计总费用:2700×5=13500元(人民币)
服务期限为20xx年12月11日至20xx年月日。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1、.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。2.、监理人员应按本合同书服务内容及时间条款中所订明的期限开始其服务。
3、如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
4、.如果如本合同书需延长监理期限(不可抗力等)或增加监理控制工作内容,甲乙双方应签订补充合同协议,调整相关工作内容及监理费用等事项。
第五条甲方的权力与责任。1、乙方依据监理合同对甲方的2、.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程质量,甲方有权要求乙方改善或进一步落实工作,若乙方不落实相关工作,甲方有权终止合同。
3、.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后按三方明确的程序办理。
4.、甲方必需支持乙方的工作,督促施工单位的质量问题整改工作。5、甲方应负责协调项目工程内部施工关系。
6、甲方应当在乙方发现工程质量问题后,督促施工单位及时落实整改工作,并要求施工单位附相关图片资料证明质量整改工作的落实情况已完成。才能同意施工单位进入下一工序的施工工作。否则甲方有权对施工单位进行处罚。
第六条乙方权力与责任。
1、乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应质量控制及进度款审批责任。
2、乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3、监理工作人员应按本合同规定的期限内进行监理工作。
4、乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。报酬包括:监理费、技术费、资料费、交通费、通信费等全部直接费或间接费等。
5、乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
第七条.监理服务期限:
1、在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任。
2、.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料各1份,甲方与承建施工单位签订的合同副本1份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。
第八条监理费支付方式
1、甲、乙双方自签定合同后三天内向乙方支付首期监理费用5000元(人民币);2、施工现场完成至上表前8项工作时,甲方向乙方支付5000元(人民币)(累计支付10000元);
3、乙方完成上表内全部工作内容时,或工作时间至合同期满止甲方支付乙方余下的监理费。
第九条本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:____________________
代表人:____________________年____月____日
乙方:____________________
代表人:____________________年____月____日
合同签订地点:
监理合同 篇7
第1题
施工合同履行中,如果发包人拖欠工程款,则承包人可以放慢施工进度,甚至停止施工,这是承包人行使的()。
A.先履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.同时履行抗辩权
正确答案:D
第2题
在FIDIC《施工合同条件》中,承包商不可提出工期索赔的情况是()。
A.公共当局引起的延误
B.对竣工检验的干扰
C.业主提前占用工程
D.施工中遇到古迹
正确答案:C
第3题
某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求,这时应当()。
A.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标
正确答案:D
第4题
工程所需清理、修复费用,由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人协商
D.发包人和承包人共同
正确答案:A
第5题
合同的变更是指合同依法成立后,在尚未履行或完全履行时,当事人双方依法经过协商对合同的()进行修订或调整所达成的协议。
A.形式
B.内容
C.主体
D.客体
正确答案:B
第6题
承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,则()。
A.须经工程师同意
B.不需经工程师同意
C.不需要经发包方同意
D.发生的费用由承包人承担
正确答案:A
第7题
监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理,这种行为的法律性质属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.职务代理
正确答案:A
第8题
在FIDIC的《施工合同条件》中,合同有效期是指()。
A.合同约定的`工期加经批准顺延的工期之和
B.合同管理之日起至设立之日止的期间
C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间
正确答案:D
第9题
承包人发出索赔意向通知后,可以在监理工程师指示的其他合理时间内再报送正式索赔报告,即()在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔。
A.建设单位
B.监理工程师
C.法人代表
D.承包人
正确答案:B
第10题
法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,法律事实包括()。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体
正确答案:C
监理合同 篇8
1、主持开工前的工地会议和施工阶段的常规工地会议,并签发会议纪要,有权参加承包人为实施合同内容组织的有关会议,协调工地各承包人(含指定分包人)的有关联席会议。
2、按施工合同规定的变更范围,按工程变更程序对工程或其任何部份的形式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更的建议,并审核变更工程的单价和总价,经建设单位同意后下达变更令,对施工合同中规定的较大的变更,须由建设单位直接下达变更令
3、对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔,应就其中申述的理由,查清全部情况,并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项,经建设单位批准后发出延期或索赔通知。
4.审查承包人的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量,按合同规定程序和权限审批。
5、监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符;对不称职的'主要工程技术、管理人员,监理工程师应提出更换要求。
6、对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的,监理工程师有权提出更换。对工程要求采购、安装的设备、鉴定其符合性;对不符合要求的设备,监理工程师有权要求退货或运出场外。
7、督促建设单位及时妥善履行合同规定的各项责任和法定承诺。
【监理合同】相关文章:
工程监理合同07-30
工程监理聘用合同02-16
工程监理合同08-24
建设监理合同03-05
施工监理合同03-10
工程建设监理合同05-27
建设工程监理合同05-09
监理合同范本02-08
建设工程的监理合同02-17
2022工程监理合同09-29