当前位置:范文派>合同范本>合同范本>建设工程合同

建设工程合同

时间:2023-07-15 13:49:54 合同范本 我要投稿

(热门)建设工程合同

  在不断进步的社会中,合同的法律效力与日俱增,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编为大家收集的建设工程合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

(热门)建设工程合同

建设工程合同1

  甲方:_________

  乙方:_________ 甲方将甲方独立开发的位于_________智能化系统工程(包括采购、施工、安装、维修)交由乙方完成,双方就相关事宜达成如下合同:

  第一条 工程内容

  _________小区的全部智能化系统工程(以下简称“智能化工程”),具体包括下列内容:

  1.1 智能系统管道预埋;

  1.2 小区闭路电视监控系统;

  1.3 可视对讲系统(带c卡门禁、带安防);

  1.4 住户室内安防系统;

  1.5 小区周边防范系统;

  1.6 公共广播及背景音乐系统;

  1.7 停车场安防系统。

  第二条 工程款(造价)

  2.1 甲、乙双方同意按下列公式计算工程总造价:

  工程总造价每户的平均造价215;小区总户数。

  2.2 由于选用不同品牌、品种的设备导致造价不同,故乙方向甲方提交设计方案时,须提交两种以上不同品牌、品种的设备供甲方选择,以确定造价。但无论如何,甲、乙双方同意每户的平均造价不低于人民币_________元(_________元,以下货币计算单位均为人民币),不高于_________元(_________元);

  2.3 上述工程总造价的计算公式中“每户的平均造价”、“小区总户数”均指小区住宅户数,不包括商铺;

  2.4 本合同签订后,甲方根据_________建设进度,及时将小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求的资料提交给乙方。乙方收到资料后____日内向甲方提交设计方案、施工条件、费用明细。双方尽快确定选用设备的品牌、规格、工程总造价、验收标准、设计方案、施工条件等具体的施工内容,双方签署的相关文件为本合同附件;

  2.5 施工过程中,因工程个别项目需要调整而引起工程量之增减,双方确认后,在工程总造价中作相应调整,但该调整不得违反本条

  2.2款的约定。

  第三条 工程造价包含的费用

  甲方为乙方支付的本合同

  第二条约定的“工程造价”中已包含下列费用:

  乙方为智能化工程购买的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。

  第四条 工程款的支付

  4.1 乙方进场施工后,乙方完成小区管道线路工程后____日内,甲方须向乙方支付双方确定的工程总造价的_________%;

  4.2 智能化工程设备进场前,甲方根据乙方的通知向乙方支付工程总造价的_________%;

  4.3 智能化工程设备进场并经甲方及时确认设备符合约定的品牌、规格后____日内,甲方向乙方支付工程总造价的_________%;

  4.4 智能化工程完工、双方验收后____日内,甲方向乙方支付工程总造价的_________%;

  4.5 保修期满后____日内,甲方向乙方支付工程总造价的_________%。

  第五条 进场时间

  甲方已完成_________小区的供水、供电设施且封顶后____日内,甲方通知乙方进场施工。

  第六条 工期

  甲方向业主正式交楼前,乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。

  第七条 竣工及验收

  智能化工程竣工后,乙方应向甲方提交全部竣工图纸、竣工资料、使用说明书、验收申请。甲方收到乙方申请后立即向乙方发出“实际完工证明书”并在____日内与乙方一起组织验收。智能化工程经甲方验收合格即视为甲方已接收智能化工程。

  第八条 保修

  智能化工程保修期为________年,自甲、乙双方验收完毕之日起计算。保修期间内,乙方承担因设备不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用,但不包括因甲方或他人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏。

  第九条 甲方义务

  除本合同约定的甲方义务外,甲方还需履行下列义务:

  9.1 甲方提供乙方施工过程中的用水、用电;

  9.2 甲方提供c管道的预埋工作并保证乙方施工条件;

  9.3 甲方把所有施工安全守则或其他特殊的现场工作注意事项告知乙方。

  第十条 乙方义务

  除本合同约定的乙方义务外,乙方还需履行下列义务:

  10.1 乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的,未使用过的;

  10.2 乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合;

  10.3 乙方在施工过程中必须做到文明施工,安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施。乙方员工人为造成的损坏由乙方承担;

  10.4 保修期内,乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。

  第十一条 甲方的.违约责任

  1

  1.1 甲方完成_________小区的供水、供电设施、封顶时,甲方仍未向乙方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料,或甲方的其他违约行为导致乙方无法履行本合同,均视为甲方单方解除本合同,甲方应向乙方支付_________元违约金,并赔偿乙方的实际损失,包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;

  1

  1.2 甲方逾期支付工程款,甲方按每日万分之五向乙方支付逾期付款违约金。逾期达____日,乙方有权解除本合同,甲方除支付逾期付款违约金外,还应向乙方支付_________元违约金,并赔偿乙方的实际损失,包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;

  1

  1.3 甲方不按时与乙方组织验收,视为验收合格,即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承担任何保修责任。

  第十二条 乙方的违约责任

  1

  2.1 乙方收到甲方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料,未在____日内向甲方提交设计方案,或乙方的其他违约行为导致甲方无法履行本合同,视为乙方单方解除本合同,乙方应向甲方支付_________元违约金并赔偿甲方的实际损失。

  1

  2.2 乙方逾期完成智能化工程,乙方向甲方支付的违约金为:_________。

  逾期达____日,甲方有权解除本合同,乙方除支付上述违约金外,还应向甲方支付_________元违约金,并赔偿甲方的实际损失。

  1

  2.3 如甲方为乙方垫付乙方应支付的费用,包括本合同

  第八条约定乙方应承担的费用,乙方应自甲方垫付之日起____日内向甲方支付相应费用。否则,按日万分之五计算逾期付款违约金。

  第十三条 工地代表

  双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准,工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。

  第十四条 不可抗力

  任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影响而不能履行义务时,不视为违约,履行合同的期限应予以适当延长。

  第十五条 争议解决

  在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应友好协商解决。经协商不能达成一致的,任何一方有权提交_________仲裁委员会申请仲裁解决,败诉方除承担仲裁费外,还应承担胜诉方为本案支付的律师费。

  第十六条 生效

  本合同一式肆份,双方各执贰份,本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点

建设工程合同2

  一、合同价款应当调整的事项及调整程序

  1、合同价款应当调整的事项

  发生以下事项,发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。

  (1)法律法规变化。

  (2)工程变更。

  (3)项目特征描述不符。

  (4)工程量清单缺项。

  (5)工程量偏差。

  (6)计日工。

  (7)现场签证。

  (8)物价变化。

  (9)暂做价。

  (10)不可抗力。

  (11)提前竣工(赶工补偿)。

  (12)误期赔偿。

  (13)施工索赔。

  (14)暂列金额。

  (15)发承包双方约定的其他调整事项。

  二、合同价款调整程序

  (1)出现合同价款调增事项,(不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔)后的14天内,承包人应向发包人交合同价

  款调增报告并附上相关资料,承包人在14天内未提交合同价款调增报告的,视为承包人对该事项不存在调整价款请求。

  (2)出现合同价款调减事项,(不含工程量偏差、施工索赔)后的14天内,发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料,若发包人在14天内未提交合同价款调减报告的,视为发包人对该事项不存在调整价款请求。

  (3)发(承)包人应在收到承(发)包人合同价款调增(减)报告及相关资料之日趣14天内对其核实,予以确认的应书面通知承(发)包人,如有凝问,应向承(发)包人提出协商意见。发(承)包人在收到合同调价款调增(减)报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的。视为承(发)包人提交的合同价款调增(减)报告已被发(承)包人认可。发(承)包人提出协商意见的,承(发)包人在收到发(承)包人的协商意见后14天内即不确认也未提出不同意见的,视为发(承)包人提出的意见已被承(了)包人认可。

  (4)如发包人与承包人对合同价款调整的不内意见不能达成一致的,只要不实质影响发承包双方履约的,双方继续履行合同义务,直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。

  (5)经发承包双方确认调整的合同价款,作为追加(减)合同价款,应与工程进度款或结算款同期支付。

  二、法律法规变化

  (1)招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签

  订前28 天为基准日,其后国家法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造成价管理机构据此发布的规定调整合同价款。

  (2)因承人原因导致工期延误,且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调整,合同价款调减的予以调整。

  三、项目特征描述不符

  (1)发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述,应认为是准确的和全面的,并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单,根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程,直到其被改变为止。

  (2)承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程,若在合同履行期间,出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符,且该变化引起该项目的工程造价增减变化的,应按照实际施工的项目特征按规范相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价,调整整合同价款。

  四、工程量清单缺项

  ((1)合同履行期间,由于招标工程量清单中缺项,新增分部分项工程量清单项目的,应按照变更价款确定方法确定单价,调整合同价款。

  (2)新增分部分项工程量清单项目后,引起措施项目发生

  变化的`,应按照计价规范的规定,在承包人提交的实施方案被告发包人批准后,调整整合同价款。

  (3)由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照顾计价规定调整合同价款。

  五、工程量偏差

  工程量偏差是指承包人按合同工程的图纸(含经发包人批准收承包人提供的图纸)实施,按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间的出现的量差。

  (1)对于任一招标工程量清单项目,如果因本条规定的工程偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%,调整的原则为。当工程量增加15%以上时,其增加部分的划等号亘的综合单价应予调低,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

  (2)如果工程量出现变化,且该变化引起相关措施项目相应发生变化,如按系数或单一总价方式计价的,工程量增加的措施项目费调增,工程量减少的措施项目费调减。

  六、计日工

  计日工是指在施工过程中,承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作,按合同中约定的单价计价的一种方式。

  (1)发包人通知承包人以记日工方式实施的零星工作,承包人应予于执行。

  (2)采用记日工计价的任何一项变更工作,承包人应在该项目变更的实施过程事,按合同约定提交以下报表和有关凭证送发包人复核。

  (1)工作名称、内容和数量。

  2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时。

  3)投入该工作的材料名称、类别和数量。

  4)投入该工作施工设备型号、台数和耗用台时。

  5)发包人要求提飞鱼的其他资料和凭证。

  (3)任一计日工项目持续进行时,承包人应在该工作实施结束后的24小时内,向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交的现场所签证报告后的2天内予于确认并将其中一份还给承包人,作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为承包人提交的现场签证报告被发包人认可。

  (4)任一计日工项目实施结束,承包人京戏按照现场确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量,并根据核实的工程数量人已标价工程量清单中的计日工单价计算,提出应会价款。已标工程量清单中没有该类计日工单价的,由发承包双方按变更价款的确定方法商定计日工单价计算。

  (5)每个支付期末,承包人应按规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表,以说明本期间自已认为有权得到的计日工金额,调整合同价款,列入进度款支付。

  

建设工程合同3

  委托人(全称):

  咨询人(全称):

  经过双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托咨询人为以下项目建设工程造价咨询服务:

  二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:建设工程造价咨询合同标准条件:建设工程造价咨询合同专用条件:建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

  四、咨询人同义按照本合同的规定,承担本合同专用条件中一定范围内的建设工程造价咨询业务。

  五、委托人同义按照本合同规定的.期限、方式、币种、额度向支付酬金。

  六、本合同的建设工程造价咨询业务自20xx年11月26日开始实施,至20xx年12月15日终结。

  七、本合同一式肆份,具有同等法律效力,双方各执壹份。

  委托人:(盖章) 咨询人:(盖章)

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

  ______年______月______日______年______月______日

建设工程合同4

  (甲方)发包人:

  (乙方)承包人:

  法定代表人: 黄海建 证书等级: 一级 电 话:

  (甲方)委托(乙方)承包人建造 1#厂房 建造工程,经双方协商签订合同,合同依据如下:

  1.1依《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。

  1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。

  1.3建筑建设工程,设计院设计建造施工图批准文件去执行。

  2.1本合同建造项目内容:名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表: 所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工,1#厂房报价如下表格:

  2.2乙方承包甲方所发包之工程,为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用,乙方 5%的保修金 。

  2.3乙方保证按工程进度,准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工,经双方协商解决。

  2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设,甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。

  2.5乙方若停工十日以上,未能继续依合同建造,甲方可书面通知乙方后,自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工,继续完成乙方未完成的建造工作,甲方不承担乙方所投放施工的'建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)

  3.1本合同建造费,估算为 人民币,甲方需依工程进度和合同要求,准时付款给乙方。付款支付如附件一。

  4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容,在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件,并对其完整性、正确性负责,(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。

  4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误,或所提交资料较大修改,以致(乙方)承包人需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。

  4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意,(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计,报价应按收费标准相应支付建造费用。

  4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权,设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意,(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。

  5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求,进行施工建设,按合同规定的进度要求,提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。

  5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为 年。

  6.1在合同履行期间,(甲方)发包人要求终止或解除合同,(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。

  6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金,逾期超过30天时,(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作,并书面通知(甲方)发包人。

  6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失,(乙方)承包人除书面通知甲方,并负责采取补救措施外,不承担任何责任。

  6.4合同生效后,(甲方)发包人要求终止或解除合同,(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。

  7.1本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构件和设备,都注明其规格、型号、性能等技术指标,(乙方)承包人不得以次充好,任意用它品取代。

  7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  7.3本合同发生争执时,双方当事人应及时协商解决,也可以由当地行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

  7.4本合同一式三份,发包人二份,承包人一份。

  7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。

  7.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建设工程合同5

  发包人:___

  勘察人名称:________________

  5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

  5.2 勘察人责任

  5.2.1 勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

  5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外,并根据损失程度向发民人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。

  5.2.3 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

  5.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

  5.2.5 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

  5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

  第六条 违约责任

  6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。

  6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其近工勘察费用由勘察人承担。

  6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的.工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费________计_____________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

  6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

  6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

  6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

  第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  第八条 其他约定事项:_______________________________________________________________________

  第九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____种方式解决:

  (一)提交____________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

  本合同一式_________份,发包人_____份、勘察人_______份。

  发包人名称:____________________

  勘察人名称:________________

  (盖章) (盖章)

  法定代表人:(签字)____________

  委托代理人:(签字)____________

  住所:__________________________

  邮政编码:______________________

  电话:__________________________

  传真:__________________________

  开户银行:_____________________

  银行帐号:______________________

  鉴证日期:____年____月____日

建设工程合同6

  甲方:贵州XX公司 乙方:六盘水XX公司 甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《民法典》、《爆破安全管理规程》GB6722-20、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于

  花渔洞的“花渔____区”工程

  爆破工程的经济责任管理达成以下协议:

  一、 工程概况: 工程名称:花渔____区工程 工程地点: 工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。(所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用)

  二、 工程单价和工程量:

  1、 工程单价:含税费)

  2、 工程量:以甲乙双方验收方量计算签字为准。

  三、 工程计价与结算:

  1、

  2、 工程款工程量单价 工程进度款的支付:施工期间乙方应于每月最后一周的正常工作日内向甲方申报工程进度,甲方按乙方申报的进度在次月____日 前支付实际完成工程量80%的.进度款,施工中如甲方不按时支付乙方进度款,导致乙方无法正常施工的责任由甲方承担。

  3、 工程计量及结算:工程计量以双方实测数据为准,即工程计价款工程量单价;工程完工验收合格后15天内,完成工程结 算及支付手续,逾期不支付的,按工程款10%收取滞纳金。

  四、 工期要求: 本合同工期:________年 ____月 ____日至________年 ____月 ____日。

  五、 双方责权利: 甲方责权利:

  1、 甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、中标通知书、设计图纸、地勘资料、爆破区域周边重要设施情况, 并保证相关资料真实性。

  2、 甲方负责周边房屋现状调查(爆前调查资料甲乙双方各执一份),并协调四邻关系,因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的,由甲方承担,窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担。

  3、 甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续,因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的,按第三 条相关规定执行。

  4、 每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。

  5、

  1、 乙方责权利: 乙方必须按照所取得的《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法律、法规、标准和规程进行爆破施工,不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建(构)筑物等环境负责特殊要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进行爆破作业,由此产生的各种费用由甲方负责支付,不在此单价范围内。

  2、 乙方负责编制《爆破设计方案》《爆破施工方案》费用乙方负责,办理民用爆炸物品使用相关手续。

  3、 乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工,由于爆破飞散物造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切安全事故责任由乙方自行负责。

  4、 严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。

  5、 乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业

  6、 按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-20及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担。

  7、 乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

  8、

  9、 各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。 在合同执行过程中,如遇国家出台新法律、法规,本合同与新法律、法规有矛盾时,乙方有权修改本合同责权利,乙方按新法律法规规定执行。

  六、 安全责任:

  1、 甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。

  2、 乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。

  3、 如发生重大爆破安全事故,乙方应按国家相关规定立即上报上级主管部门(同时通知甲方),并按政府有关部门规定处理,承担一切责任。

  七、 违约责任 除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。

  1、 甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。

  2、 如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。

  八、 工程停建或缓建的处理: 由于政策变化,不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建,是合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自由机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付工程价款和赔偿乙方相关损失。

  九、 工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。

  十、 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。 甲方:

  乙方: 法人(签字):

  法人(签字):

建设工程合同7

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  甲方将原仙苑宾馆3号楼北边场地土方平整工程,承包给乙方进行土方平整施工。为确保工程施工质量、施工进度、按时完成任务,明确双方责任和权益,依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定,遵循公平、公正、诚信的原则,经双方友好协商,对该工程达成如下协议,供双方共同遵守执行。

  一、 工程概况

  该工程位于原仙苑宾馆北面,电排河西面,总面积 亩,折计 16650平方米。

  二、 工程价格

  1、填土方按 元/立方米,总价约10万元

  三、双方权利和义务

  1、甲方应协调好工程周边的.施工环境,确保乙方正常施工,帮助乙方维护好施工秩序,保护乙方的合法权益;

  2、乙方必须按时开工,并严格按照甲方提供的土方平整图纸进行施工。

  四、工程工期

  乙方应确保在有效天气 天内完工,拖延一天罚款3000元。因甲方原因造成误工的除外。

  五、付款方式

  1、合同签字时,乙方交纳工程保证金 万元;

  2、乙方工程完工后,经验收合格,工程量合对准确后保证金全部返还,工程款付清。(注付款时要出具建安发票)

  六、违约责任

  因乙方工作不力,造成工程延期10天以上,赔偿甲方损失甲方不于退还保证金。

  七、未尽事宜,双方共同协商解决。协商后达成的补充协议具有本合同同等的法律效力。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方签章:

  乙方签字:

  代表人:

  时间:

建设工程合同8

  甲方:________(以下简称甲方)

  乙方:________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

  一、工程概况及承包方式

  1、工程名称:________

  2、工程地点:________

  3、工程承包方式:包工包料

  4、工程概况:建筑面积________平方米。

  二、工程装修内容

  综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

  三、工程造价

  工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据。

  工程造价为:________¥元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)

  四、工程期限

  工程开工日期:________年________月________日

  工程竣工日期:________年________月________日

  五、质量要求

  按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。办公室装修合同范本

  六、付款方式

  完工一次性结算

  七、双方责任

  1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求。提供现场使用的水、电位置。提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸。对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明。施工场地要平整。

  2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

  八、其它事宜

  经甲乙双方商定做出如下协议:

  1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的.,工期可顺延。如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

  2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以"现场签证形式"由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)

  3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

  4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上饶市仲裁委员会进行申诉。

  5、其它未尽事宜由双方协商解决。

  6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

建设工程合同9

  甲方:(以下简称甲方)地址:邮编:

  乙方:(以下简称乙方)地址:邮编:

  第一条总则

  1.1甲方委托乙方承担集成项目工程施工。为了明确双方职责,保证施工的顺利完成,经甲、乙双方协商同意,特签订本框架协议。

  第二条合作方式

  2.1集成项目工程的具体合作内容和形式,由甲方与乙方依照国家有关法律、法规,的规章制度和本协议签订具体的施工委托书和施工合同。遇施工保同不能及时签订时,甲方应先向乙方出具书面施工委托书,乙方依据委托书组织相应工程施工,然后双方适时补签施工合同,该工程合同的生效日期以委托书的签发日期为准。在正式签订施工合同前,双方的权利义务及相应条款将依照本合同履行。

  第三条定价原则及支付

  3.1工程量及施工费计取方式

  针对具体项目,甲乙双方协商后制定具体项目的施工费标准;最终施工费以甲方审计部门审定金额为准。

  3.2工程款支付:

  以最终签订的单个项目的具体合同为准。

  第四条权利和义务

  4.1甲乙双方均有义务和责任按照国家及行业的技术标准、规范、质量及安全要求履行具体施工合同。

  4.2乙方必须接受甲方对工程技术规范、质量、安全、进度等方面的检查,按甲方要求参加相关工程会议。

  4.3乙方需按甲方要求编写竣工资料,对竣工资料不合格内容乙方应及时整改,如乙方未按规定的时限按要求完成竣工资料,造成工程不能及时验收,一切后果由乙方承担。

  4.5工程施工项目竣工后,由乙方在五个工作日内编制竣工资料、决算文件,并向甲方提交验收申请报告;甲方在接到乙方验收申请报告和完整竣工资料后10个工作日天内,按有关工程验收规范,组织相关人员对乙方承担的工程进行验收,乙方应给予配合(如有争议时应在该期限内通知乙方)。工程验收合格后,及时办理工程交接手续。

  4.6甲方负责工程项目的设计变更的审批、随工验收的签证及隐蔽工程随工检查,在随工验收不合格或对质量有争议时,甲方有权要求乙方暂停工程施工。

  4.7乙方对其所承担施工的'系统集成项目工程,应严格按工程施工规范要求进行施工,并确保在合同规定的期限内按质按量完成。如因乙方无合理解释原因造成工程工期延长,每延长一天,将按整个施工费的1%扣罚施工费。

  4.8乙方不得将所承接的工程向第三方转包和分包,如有特殊原因确需转包、分包,乙方须先征得甲方书面认可,如乙方违反此约定,甲方有权扣押所有施工费并有权解除此

  合同约定。

  4.9未经甲方许可,乙方不得擅自变更工程设计或施工方案,否则由此带来的一切损失均由乙方承担。

  4.10乙方应按规范要求进行施工,如因施工质量问题造成甲方的损失,甲方有权向乙方追究所有损失费用及合理开支。乙方负责对工程中质量不合格工作项进行整改,工程验收后一周内没有整改的工作项,甲方有权扣罚改此项费用,如造成了严重后果,甲方有权取消与乙方的合作,并依照法律程序追究乙方相应的责任。

  4.11乙方需及时向甲方提供开工报告、停/复工报告、完工报告、工程进度报表、工程草图及完整竣工资料,否则甲方有权对乙方酌情予以处罚,处罚标准每次延长一天罚100元。

  4.12乙方在工程验收后一年内负责免费保修,如有特殊质保需求,以具体项目工程施工协议为准。

  4.13乙方施工中应做到文明生产,安全施工,工程期间的安全问题甲方不承担任何责任,所有安全责任将由乙方保部承担。

  4.14乙方施工过程中,仅代表参与项目建设,乙方工作人员不得向用户宣传为第二身份,并不得以乙方或其他任何一方身份承接甲方发包项目的延续型项目,否则甲方有权扣押和处罚乙方工程款,直至终止合作,并通报省公司及各分公司;

  4.15乙方在承接甲方委托的项目过程中,除遵守本协议

  外,还必须严格执行制定的施工单位管理考评办法。

  第五条保密

  5.1除另有规定外,甲、乙双方对本框架协议条款以及与其相关联内容负有保密的责任。

  5.2未经对方书面许可,任何一方不得向任何组织、个人提供、披露或泄露对方或对方有关联的资料和信息。

  第六条期限与终止

  6.1本协议有效期为20_年1月1日至20_年12月31日。

  6.2在发生下列情形时,任何一方可书面通知对方延迟履行其在本协议项下的义务或立即终止本协议:

  6.2.1有下列情形之一的,甲方乙方双方可以解除合同:

  因不可抗力致使合同无法履行;

  因一方违约致使合同无法履行。

  6.2.2一方依据上述条款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同关于争议的约定处理。

  6.2.3关于甲方单方面解除合同的约定;如乙方违反本协议4.8款,甲方可以单方面解除项目施工合同。

  第七条协议的生效及其他

  7.1本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

  7.2按照本协议规定的各项原则所订立的附属合同文

  件,均为本协议的组成部分。经双方协商一致,可以更改、修订或补充本协议。所有更改、修主或补充须经双方法定代表人或其授权代表书面签署并加盖公章后生效,成为本协议不可分割的一部分。

  7.3本协议项下的任何一项权利和义务,任何一方未经对方书面同意,不得转让。

  7.4甲方和乙方签署本协议并不能成为乙方和甲方因此成立雇用、合资、合伙或其他类似关系的证明。

  7.5本协议正一一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效办。

  7.6任何与本协议有关的通知应以书面做出,由本协议一方以专人递送给另一方。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  (或授权代表):(或授权代表):

  经办人:经办人:

  ___年____月____日

建设工程合同10

  甲 方:

  乙 方:

  经研究协商,由乙方负责施工(完成)。为明确双方的权利、义务和责任,特签订以下施工合同,双方共同遵守执行。

  一、合同总造价:经甲乙双方协商,一次性包工包料包干价 )。

  二、付款方式:材料进场施工时付合同总造价的 40 %,剩余款项按工程进度付款。整个工程竣工后(验收前),付完合同总造价的 30 %,消防部门验收合格(办理完相关手续)后付完全部工程款。

  三、双方责任:

  (一)甲方责任

  1、甲方在乙方进场施工期间,负责协调乙方工程实施中与各方之间的关系,为乙方施工提供有利条件。

  2、因业主的`原因造成工期延误,工期将顺延。

  3、甲方提供必要的现场用电条件。

  4、工程验收合格后,如因甲方人为原因(如:操作不当、人为故意损坏等)造成的损失由甲方负责。

  (二)乙方责任

  1、乙方使用的主要产品应符合产品介绍书的性能和标准。

  2、乙方负责完成该系统的验收和办理消防主管部门认可的合格手续(所发生的费用由乙方承担),或因乙方的原因验收不能通过,乙方赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

  3、乙方应遵守甲方现场管理的规章制度。

  4、乙方必须按照有关规范施工,若不按规范施工由此造成的损失由乙方自行承担。

  四、工程免费维护:贰年

  五、完成期限:

  合同签订之日起 日内进场施工,不影响装修施工。总工程在 年 月 日前全部完工交付使用。

  六、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,具有同等法律效力。

  七、未尽事宜双方协商解决,双方补充协议与正式协议有同等法律效力。

  甲 方:

  乙 方:

  甲方代表:

  乙方代表:

  联系电话:

  联系电话:

  年 月 日

  年 月 日

建设工程合同11

  发包人:

  (简称甲方)承包人:

  (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点: ;

  3、工程范围:二楼房顶钢架 。

  4、承包方式: 包工包料。

  5、承包面积为 ㎡,每平方价格为 元。

  二、合同价款总计合同金额(大写)(人民币) ,小写 。

  三、付款方式付款方式:工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。

  甲方:

  乙方:

  ________年____月____日

建设工程合同12

  编号:(工字)第号 委托保证人(总承包商,以下称甲方) 住所: 法定代表人: 电话:

  传真: 保证人(以下称乙方) 住所: 法定代表人: 电话:

  传真: 鉴于甲方与(以下简称供货商)于________年____月____日签订编号为《买卖合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方向供货商提供付款保证,甲乙双方经协商一致订立本合同。

  第一条定义

  1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向供货商保证。当甲方未按照主合同的约定支付货款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。

  1.2本合同所称货款是指。

  第二条保证的范围及保证金额

  2.1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。

  2.2乙方保证的金额是甲方应支付货款的%,数额最高不超过人民币___元(大写:)

  第三条保证的方式及保证期间

  3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。

  3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。

  3.3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间,经乙方书面同意后,保证期间按变更后的时间做相应调整。

  第四条承担保证责任的形式 乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时,由乙方向供货商支付。

  第五条担保费及支付方式

  5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

  5.2双方确定的担保费率为: .

  5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元(大写:)

  第六条反担保 甲方应按照乙方的.要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。

  第七条乙方的追偿权 乙方按照合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。

  第八条双方的其他权利义务

  8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起日内,向供货商出具《总承包商付款(供货)保函》。

  8.2甲方如需变更名称、经营范围、注 册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前____日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

  8.3未经乙方同意,甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同。未经乙方书面同意,甲方不得将其主合同的权利、义务转让给

  第三人。

  8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。

  第九条争议的解决 本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决。协商不成的,通过第款约定的方式解决:

  9.1向法院起诉;

  9.2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)

  第十条甲乙双方约定的其它事项

  第十一条合同的生效、变更和解除 1

  1.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。 1

  1.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

  第十二条附则 本合同一式份,甲乙双方各执份。 甲方:

  乙方: 法定代表人:

  法定代表人 (或授权代理人)

  (或授权代理人)________年____月____日________年____月____日

建设工程合同13

  甲方:(发包人);单位:

  乙方:(发包人);单位:

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同:

  一、工程名称:厂房;

  二、工程地点:____县官墩乡;

  三、清包工;

  四、承包范围:本工程设计图纸中的所有钢筋工,甲方提供钢筋,塔吊,其余都由乙方自己负责;

  五、开工日期:________年____月____日(具体时以发包人通知单为准);

  六、工程单价:按每平方米43元计算;

  七、付款方式:工程开始到一层现浇面结束,____日内付工程款量的20%,二层现浇面结束后____日内付工程量的20%;三层现浇面结束后____日内付工程款量的`20%;四层现浇面结束后____日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;

  八、双方责任:

  1、甲方向乙方提供一套完整的图纸,相互交流,如有不符要求应及时向甲方提出,否则后果自负;

  2、乙方配备现场施工用电至电箱;

  3、乙方配合甲方专职人员,负责现场协调,安全文明施工;

  4、上报施工队人名单,保证农忙不停工,所有参加施工人员均为合法公民,所有个人必须自行买保险;

  5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;

  6、对甲方材料做到按需使用,不得浪费,如有合理,可以节约,要向甲方提出,如让甲方查出浪费材料,予以重罚;

  九、工期延误如重大设计变更,因气候影像较大,停电,时间则相应顺延;

  十、违约责任乙方施工人员必须戴好安全帽,上班时不得喝酒、打架、聚会闹事,发现一次相关事件由相关人员负责,并且甲方对乙方进行经济处罚500次;

  十一、质量管理质量等级,合格,乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;

  十二、施工安全、施工生产目标承诺

  1、杜绝重大安全事故,事故后果由乙方承担;

  2、杜绝设备、火灾事故;

  3、安全生产、文明施工;

  十三、合同有效期限自________年____月____日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;

  十四、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁;

  十五、本合同一式两份,由甲方双方各执一份,本合同经双方签字盖章后生效!

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建设工程合同14

  委托人:________________(甲方)

  受托人:________________(乙方)

  审查项目合同号:

  签订地点:

  签订日期:________年____月____日

  有效期限:________年____月____日至________年____月____日依据《中华人民共和国民法典》和其它相关法律法规的规定,本合同双方就(以下称项目)事宜,经协商一致,签订本合同。

  一、项目概况

  1、项目名称:

  2、项目地点:

  3、项目面积:

  4、项目计划开竣工日期:____年____月开工,年____月竣工。

  5、设计单位:

  6、勘察单位:

  7、建设单位:

  二、审查范围和内容程序性审查的主要范围和内容为:技术性审查的主要内容为:

  三、乙方服务措施:

  1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员。

  2、针对项目的建设特点,为确保约定项目能够在计划的`竣工日期顺利完成,除在乙方的《报价书》中已作出的服务承诺外,乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系,提供跟踪咨询服务,具体如下:

  (1)与设计单位密切配合

  (2)与甲方的配合

  四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式:

  (1)乙方初步设计审查工作周期:不多于____个工作日。

  (2)乙方施工图审查工作周期:

  第一阶段:即0。000以下建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于____个工作日,

  第二阶段:即整个建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于____个工作日

  (3)初审完成后,乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位,原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审,复审意见应在收到设计单位修改文件后____日内提出。复审合格项目应由乙方负责审查的专业人员填写《____市建筑工程施工图设计文件审查报告》一式三份提交甲方。

  (4)经乙方审查合格的项目,向甲方提交《____市建筑工程施工图设计文件审查通知书》一式两份,并在审查过的施工图文件盖章(三套)。勘察报告及结构计算书返还甲方。

  (5)本合同生效后即开始程序及技术性审查(含技术咨询服务),审查工作按规定工作日数完成(见本条第一、第二款)并提交审查报告。

  五、委托方(甲方)的协作事项:

  甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件:

  ⑴规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》;

  ⑵有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书;

  ⑶工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘);

  ⑷施工图设计全套图纸文件一套(结构专业计算书一份,);

  ⑸另提供总平面一张;

  ⑹审查需要提供的其它资料。

  六、技术情报和资料的真实性、保密、甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任,未经甲方许可,不得向第三方透露。

  七、验收、评价方法审查报告应符合本合同及相关法律法规的要求。____市规委对委托的审查单位的工作进行监督。____市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作。

  八、报酬及其支付方式:本项目审查费固定为人民币________元,大写:________元整。支付方式为(一次性支付或分期支付):分期支付具体为:____________

  评价方法:初步设计审查(含技术咨询工作)完成并出具正式审查意见书后个工作日内:____元。施工图第一阶段审查并出具正式审查意见书工作完成(含初审和复审)并出具正式审查意见书后个工作日内,支付人民币元。施工图第二阶段审查(含技术咨询工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式审查通过文件后个工作日内,支付____________元。若阶段发生变化,则双方另行商议支付方式。

  九、违约金或者损失赔偿额的计算:违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。

  (一)违反本合同

  第四条约定,乙方应承担违约责任,每延误一天应减收项目审查费2。

  (二)违反本合同

  第八条约定,甲方应承担违约责任,每延误一天,应按商业银行同期贷款利率支付逾期违约金。

  十、解决合同纠纷的方式

  在履行本合同的过程中发生争执,双方应友好协商,协商不成时,任何一方均可向仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。

  十一、其它

  对于审查不合格的项目,乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的《____市建筑工程施工图设计文件审查报告》交甲方,原设计单位修改后,甲方重新送审。复审不合格项目交____市建设工程勘察设计质量监督总站处理。复审时间与初审时间详见本合同

  第四条。施工图一经审查批准,不得擅自进行修改。如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时,必须重新报请原审查单位批准后实施。甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时,甲方可向市规划委提出复审申请,市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证,做出仲裁决定。本合同生效后,任何一方不得单方终止本合同,若甲方要求单方终止合同,原缴的审查费不退,乙方的审查工作超过一半时,甲方应支付全部审查费。本合同如有未尽事宜,合同双方应协商并签定补充协议,作为本合同附件。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,本合同自全部内容履行完毕后截止。本合同正本一式本份及副本份,甲乙各方持正本____份,及副份。

  委托人:________________(甲方)

  受托人:________________(乙方)

  _______年____月____日:

建设工程合同15

  发包方:

  承包方:

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就发包方在河南省临颖县开发的锦绣江南小区工程项目由承包方实行施工总承包,经双方协商一致,签订如下施工协议:

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:1#、2#楼共2幢楼,总建筑面积约50000平方米。

  4、结构形式:砖混结构。

  二、工程承包方式及范围

  1、承包方式:包工包料。

  2、范围:本工程施工图内的土建及水电安装工程。

  三、施工工期

  1、开工日期:20____年___月____日(以开工报告为准);竣工(初验)日期:___年___月____日

  2、工程施工总工期330日历天;特殊情况(如停电半天以上)经发包方认可,工期顺延。

  3、承包方应当按照合同约定工期完成施工,每延误一天按500元人民币/天向发包方支付违约金(不可抗力除外);如承包方提前完工,每提前一天,发包方给予承包方每天人民币500元人民币的奖励。

  四、质量验收

  1、本合同约定工程质量必须达到合格等级标准;

  2、本工程实现监理,按照国家现行验收规范及程序进行施工和报验。承包人在施工中必须严格按图施工,符合国家现行有关规范,标准和强制性条文要求。服从监理人员和发包人授权的现场工程师的监督指导,对验收不合格的分部,分项工程应及时返工,直到合格为止,对于返工造成的一切经济损失均由承包人承担。

  五、合同价格与支付

  1、本工程结算价:按建筑面积计算,暂定每平方米900元人民币(经发包方代表签字确定的材料认价、设计变更、工程变更联系、工程联系单(函)、经甲方审定的施工组织设计及施工方案中所涉及的费用部分等增加的工程造价不包含在此暂定价内)。

  2、本工程的架空层,按一层建筑面积计算。

  3、材料价格:钢筋暂定为3800元每吨、水泥暂定为320元每吨计算;施工期间此材料价格变动超出市场价±3%,则按实调整。

  4、工程款支付及结算

  (1)本工程按单幢工程进行工程款支付及结算。基础±0.000完成一周内支付总价款的20%,主体二层结构完成一周内付总价款的15%,主体结构三~四层结构完成一周内付总价款的15%,主体封顶一周内付总价款的15%。外墙抹灰完工一周内付总价款的10%,具备竣工验收条件付总价款的10%,竣工验收合格一周内付至总价款的95%。

  (2)单位工程竣工验收后,承包方应在30天内递交结算报告,发包方收到结算报告后28天内经第三方审计认定或提出审核意见。双方意见达成一致后28天内,发包方向承包方支付至工程结算总价的97%(留3%作为保修金)。保修金分2年返还,竣工验收合格之日起满1年后七日内返还2%,竣工验收合格之日起满2年后七日内返还剩余的1%。

  (3)如双方意见不一致,可根据问题性质,由双方向建设主管部门报请调解。若发包方收到竣工结算报告经第三方审计认定后28天内未提出审核意见,即视同工程结算报告已认可,并愿按此结算报告拨付工程款。

  (4)发包方收到竣工结算报告后28天内无正当理由不支付工程结算价款,从第29天起按月2%的利率支付拖欠工程款利息,并承担违约责任。由于承包方不配合原因,造成28天内不能办理结算,则与发包方无关。

  (5)为充分体现双方良好的合作意愿,承包方同意在正式合同签订后10日内向发包方支付100万人民币的.保证金,此保证金在主体二层结构完成后七日内退回50%,主体封顶后七日内全部退回,如未按约定时间退还保证金,每延期一天按应退款的千分之三支付违约金。

  六、材料采购

  承包范围内的各项建筑材料、各类成品、半成品均由承包人自行采购保管。承包人必须严格把好材料质量关,严格执行材料进场报验程序,严禁使用无出厂合格证、质量保证书或无试验报告及准用证的材料。所有进场材料的质量均需符合国家检验标准,并通过有检测资质的建材检测部门检测合格后方可使用。

  七、安全生产,文明施工

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,办理相关安全生产手续,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防范措施,消除事故隐患。在施工中发生质量、安全事故,造成人员伤亡的,一切法律责任和由此发生的一切经济损失均由责任人承担。

  2、承包人必须按照相关行政法规,规范标准结合本工程的实际情况,编制合理完善的,并经总监理工程师和发包人授权的工程师审核认可的施工组织方案及各项安全生产专项施工方案,做好文明施工,安全生产,争创“安全文明标化工地”。

  八、其他

  1、该合同签订后,承包人派陈有明项目经理,组成人员班子齐全的项目部进行项目规范管理,作业人员必须持证上岗。

  2、施工过程中承包人应配合发包人协调好一切地方及周边关系,对于周边干扰按各自责任负责。如果产生卸车费等由发包方承担。

  3、本工程在发包人办理建筑工程施工许可证、招投标、环卫、环保、施工占道、排污等各项工程综合验收及有关政府部门的手续时,承包人应积极配合,费用按相关规定各自承担。

  4、本工程施工用电、用水由发包人提供,费用由承包人承担。

  5、在施工过程中发包人提出对原设计进行变更,应提前14天向承包人发出书面变更通知,并经设计方出具相关的设计变更联系单,承包人按变更通知书进行施工,增加的工程造价随工程进度款一并支付,工期应顺延。

  6、发包方未按合同约定的时间内支付工程款,每延期一天按应付款的万分之三支付违约金。

  7、工程款必须划入承包人书面指定的银行帐号,其他形式的工程款支付,承包人不予认可。

  8、双方在合同履行过程中发生争议,双方协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  9、未尽事宜,双方另行协商。

  10、本协议一式八份,双方各执四份,双方法定代表人或其授权代理人确认无误后签字盖章后生效。

  发包人(公章)承包人(公章)住所:住所:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  传真:传真:

  开户行:开户行:

  帐号:帐号:

  邮政编码:邮政编码:

  签约日期:签约日期:

【建设工程合同】相关文章:

工程合同建设工程合同01-07

建设工程合同06-26

工程建设合同12-13

建设工程合同06-12

工程建设合同11-29

建设工程合同05-08

建设的工程合同12-08

【精选】建设工程合同07-14

(精选)建设工程合同07-14

(精选)建设工程合同07-15