当前位置:范文派>合同范本>合同范本>建设工程承包合同

建设工程承包合同

时间:2023-07-17 16:59:43 合同范本 我要投稿

建设工程承包合同

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的使用频率呈上升趋势,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编精心整理的建设工程承包合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

建设工程承包合同

建设工程承包合同1

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:

  一、工程内容

  二、工程地点

  三、工程期限

  1、本合同总工期为年月日开工,至年月日结束。

  2、如遇下列情况,工期作相应顺延。

  (1)施工现场不符合安全施工;

  (2)设计范围内重大设计变更;

  (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;

  (4)甲方不能按合同规定支付工程款。

  乙方在以上情况发生的'十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认。

  四、工程价款工程总价:人民币元整(¥元)。

  五、付款方式

  1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币元整(¥元);

  2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币元整(¥元);

  3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币元整(¥元)。

  六、工程验收

  1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。

  2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。

  3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

  4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。

  七、验收标准

  本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。

  八、双方权利和义务

  1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

  (1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。

  (2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

  (3)提供有利施工的现场条件。

  (4)审核工程计划进度表。

  (5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。

  (6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

  (7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。

  2、乙方权利和义务

  (1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

  (2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

  (3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。

  (4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。

建设工程承包合同2

  发包方(全称): (以下简称甲方) 委托代理人:

  承包方(全称): (以下简称乙方) 委托代理人:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见,订立合同。

  一、工程概况

  工程名称

  工程地点:

  工程内容: 栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容(0.00以下地下车库土建及部分安装工程)

  建筑面积 m2

  二、工程承包范围及方式:

  1、承包范围:按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修(仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装)、门(进户门)窗安装、外墙(含斜屋面)装修、部分水电安装(水、电到户)以及完成本项目所必须完成的其他工作,对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件,否则有关工程不计算价款。

  2、承包方式:采用包工包料方式承包给乙方。

  三、合同工期

  工程开工日期:定于 20xx 年 3月 6日(以甲方开工令为准),竣工日期:定于20xx年 11月 6 日。本工程合同总工期为日历天数 245天。(无论任何原因影响,工程必须按时竣工交付)

  四、质量验收标准及等级

  1、验收标准:

  ?建筑工程施工质量验收统一标准》gb503002001及现行的相关标准

  2、质量等级:合格

  五、合同单价及计价方式

  1、本合同价款采用定额计价方式确定,定额采用《xx省建筑工程计价定额》20xx年版、《xx省装饰装修工程计价定额》20xx版和《xx省安装工程计价定额》20xx版及相关配套调整文件计价和调整费用后整体下浮5%作为结算价款。

  2、材料差价按照每月实际完成工程量,参照贵州省遵义市造价管理部门发布的材料价格信息价计取价差,材料价格信息中没有的材料差价执行相应时期的市场价或乙方自行采购价,但必须在采购前报甲方确认,按甲方确认的价格计取。

  3、计算软件:神机妙算或广联达软件。

  4、工程变更也采用上述计价方式进行取费,并计入工程总价。

  六、工程款支付方式

  1、乙方需部分垫资。框架部分(含基础):完成0.00以上一层主体封顶,甲方一月内拨付已完工程造价的75%,二层主体封顶(转换层浇筑完毕)拨付该层已完工程造价的75%;砖混部分: 三、四层主体封顶一个月内拨付该两层已完工程的75%;屋面封顶后一个月内拨付五、六、七层已完工程造价的75%,并返还履约保证金。

  2、工程经竣工验收,乙方提供工程结算报告和完整的竣工验收备案资料后,甲方审计确认并扣留工程结算总造价的5%质量保证金,剩余款项三个月内一次性支付。质量保证金,待2年期满后,无质量缺陷,再一次性支付给乙方。

  3、税费甲方代扣代缴。

  七、甲方的工程和责任

  1、 开工前10天完成现场三通一平等工作。

  2、 工程地质及管线资料在开工前5天内提交。

  3、 甲方仅办理工程施工许可证(其中办理施工许可证费用中的农民用工保证金、工伤保险及工程排污费由乙方支付,并积极配合乙方办理其他相关手续)

  4、 开工前三天内甲方将水准点、坐标控制点以书面形式交给乙方。

  5、 主体开工前3天内组织图纸会审。

  6、 开工前协调施工现场和周边关系。

  八、乙方的工作和责任

  1、 开工前5日内提供总体工程进度计划及施工组织设计由甲方监理审定,并严格按照批准的进度计划和施工组织设计实施。

  2、 遵守政府部门有关的环境卫生管理制度,保证施工场地整洁和交工前的`施工现场清理,并承担因自身责任的损失和罚款。

  3、 施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用:乙方按照国家、省、市(县)规定及批准的保护方案进行保护,发生的费用经甲方及有关单位审核后列入工程总价。

  4、 负责工程资料的收集和整理,在工程竣工验收后30日内提供完整的竣工验收备案资料给甲方。

  九、安全施工

  1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员对施工的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

  2、 甲方应对施工现场的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人导致的安全事故,由甲方承担相应的责任和发生的费用。

  3、 由于乙方自身管理原因造成工程发生安全事故的,如果造成工程施工被责令整改而拖延工期或直接造成甲方损失的,则乙方应当承担因此给发包人造成的所有直接损失和间接造成的其他损失,包括销售损失及延期交付赔偿损失。

  4、 因乙方承包工程范围内的施工工人发生伤亡事故的,一切责任均由承包人自负。如发包方因此被追索,则所受的损失由乙方负责赔偿。

  十、质量及工期控制

  1、质量控制

  (1)、乙方必须服从甲方及监理的施工安全、质量、技术监督管理,严格遵守和执行甲方及监理制定的各项安全质量管理(处罚)措施。

  (2)工程使用的钢材、水泥、装饰材料和水电材料(设备)必须由甲方书面指定统一品牌,乙方不得擅自使用其他品牌或不合格材料。

  2、工期控制

  乙方必须严格按照合同约定的工期完成工程任务。因乙方原因导致工期拖延,甲方按照10000元/天处罚乙方。累计处罚不超过工程总造价的20%。

  十一、承包人向发包人承诺

  按照本合同约定施工、竣工、并在质量保证期内,承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务,本协议签字前向发包人交齐履约保证金 元(¥ 元)

  十二、合同争议

  双方约定在履行合同中发生争议时:

  1、 请上级建设主管部门调解

  2、 采用第(1)种方式调解不了时,可向遵义市有管辖权的法院诉讼解决。

  十三、合同生效期

  1、合同订立时间: 年 月日

  2、合同订立地点

  3、本合同一式 份,发包人、承包人约定本合同自双方签

  字盖章并支付履约保证金之次日生效。

  附件一:房屋建筑工程质量保修书

  发包方(盖章): 承包方(盖章):

  委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

  年 月 日

建设工程承包合同3

  建设单位:(以下简称甲方)

  施工单位:(以下简称乙方)

  依照我国有关建筑法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据工程具体情况,为维护双方各自权利,经双方就本工程施工事项协商一致,特订立本合同同,达成如下合条款:

  1、工程名称:陈X在跳马乡组建设的农家乐 (以下简称甲方)

  2、本人暂只承包农家乐的所有围墙包工建设项目 (以下简称乙方)

  3、双方责任,甲方责任:

  (1)甲方开工前负责搞好三通一平工作,确保施工用水用电的需要和现场的平整工作,采购合格材料进入施工现场。

  (2)甲方用挖机把所有围墙的基础整平、压实,如有机械不能到位的地方,而要用人工修整的,由甲方出计时工请乙方人员用手工清理整平。

  (3)负责提供乙方人员的建设所用的`一切机械设备和工具,以及炊具。

  (4)按协议向乙方付工程款,负责协商好有关部门和周边的关系,如有停工待料2天以上的由甲方付给乙方计时工。

  (5)承包价格:围墙每米108元,砌多长算多长;计时工:每天大工170元天,小工150元天。

  4、乙方责任

  (1)乙方用水泥、空心砖(长400c高20c宽19c)砌成2.2米高的围墙(包水泥砖作盖)两边粉毛灰。

  (2)围墙基础只负责砼厚8厘米,宽30厘米的混凝土,砼层以下的任何清理由甲方负责。

  (3)乙方只负责30米以内的材料运送,如超过30米运距由甲方合理补给乙方运距费用。

  5、付款方式:

  进场付给乙方部份伙食费,再按进度付给乙方70%人工工资。竣工验收后一次性付清。合同一式二份,甲、乙双方各持一份,自签字之日起生效。如有未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建设工程承包合同4

  合同编号:____________

  出租方:___________

  承租方:___________

  签订地点:___________

  签订时间:________年________月_________日

  根据《合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。(详见合同附件)

  第二条租赁期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。共计_______天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前_______日内,重新签订合同。

  第三条租金

  租金收取:(双方应约定租金计算及其付款方式)_____________________

  第四条押金(保证金)

  经双方协商,出租方收取承租方押金_______元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿后,押金金额退还承租方。

  第五条租货物资的维修保养

  租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。

  第六条租赁合同变更

  1.在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。

  2.在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。

  第七条违约责任

  1.出租方违约责任:

  (1)未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。

  (2)未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。

  (3)未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金_______%的违约金。

  (4)其他违约行为________________________________________________________。

  2.承租方违约责任:

  (1)不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金%的违约金。

  (2)逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金%的违约金。

  (3)如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付期租金%的'违约金。

  (4)其他违约行为________________________________________________________。

  第八条争议的解决方式

  双方当事人在履行本合同过程中发生争议时,应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。

  第九条其他约定事项_______________________________________________________________________________________________________________________________________

  第十条本合同一式_____份,合同双方各执_____份。本合同附件_____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。

  出租方: ______________________(公章)

  地址: ______________________

  法人代表:___________________ (签章)

  开户银行及帐号:__________________________

  年月日

  承租方: ______________________(公章)

  地址: ______________________

  法人代表:___________________ (签章)

  开户银行及帐号:__________________________

  年月日

建设工程承包合同5

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依据国家有关法律,法规,经甲乙双方友好协商,现就淅化市新XX标准厂房二期工程建设达成以下协议:

  一、工程概况

  1.工程名称 :淅化市新XX标准厂房二期工程。

  2.建设内容:两层综合楼一栋、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。

  3.工程造价:两层综合楼按照1100元平方米结算,园区内原钢结构厂房剩余工程按照490万元造价结算,配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算。工程暂定造价718万元(最终以实际工程量结算)。

  4.其他说明:给排水工程,甲方负责购买管线,乙方按照甲方要求给予施工安装。

  5.工程地点:淅化市新XX。

  6.工期: 1____日历天。开工日期:以开工通知书为准。

  7.质量标准:合格。

  8.协议签订地点:甲方办公室。

  二、承包内容

  1.承包范围:按甲方提供的图纸建设园区二层综合楼、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。

  2.承包方式:包工包料。

  三、甲方责任与义务

  1.甲方组建与工程相适应的项目管理班子,指挥、督促乙方加强工程管理,建立健全各项规章制度,按时报送生产、经营各项报表资料。

  2.甲方有权对乙方承包施工的工程进行全面监管。主要有:工程质量、工程进度、安全防护、计量检测、文明施工、工程资料、工人生活等,甲方有权随时检查具体施工过程,对存在的问题提出限期整改意见,督促落实与验收。在乙方不按照合同及图纸约定的条件规范履行的情况下,甲方有权自行从乙方的工程款中扣支相关费用。

  3.甲方应组织乙方有关人员参加图纸会审,向乙方提供四套施工图纸用于施工,并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表。

  4.甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包情况。如发现乙方不能按规定履行有关协议内容或存在不能履行的趋势,乙方无法提供相应保障措施的,甲方有权与乙方终止本协议,由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。

  5.甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进行监理。

  6.甲方负责协调施工场周围的治安维护等工作。

  7.因甲方或监理方不能及时给出变更指令,确认、批准或其他应由甲方负责的工作未能及时到位而导致乙方造成损失的,乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请,甲方应于收到书面申请后2____日内给出明确答复,否则视同同意乙方提出的索赔申请。

  8.甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款,否则由此给乙方造成的损失由甲方负责。

  四、乙方责任与义务

  1.乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需的各种测量仪器,及时组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方。乙方应及时组织施工队伍,按批准后的施工方案做好各项准备工作,并及时明确各类人员职责,做到持证上岗。

  2.乙方应严格按照图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、规程及有关技术要求组织施工,并按标准和规范自检工程质量,确保工程符合甲方质量标准且按期竣工。自觉接受甲方的质量检查、监督及管理,如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失由乙方承担。乙方应对甲方提供的图纸承担保密义务,未经许可不得供无关人员参阅。未经设计部门或甲方书面同意,乙方不得擅自更改图纸,否则发生的费用及由此导致的一切损失均由乙方承担,且延误工期不得顺延。

  3.乙方应按时向甲方提交施工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布臵图,隐蔽工程验收通知及工程事故报告等相关文件。工程施工应严格按照国家现行施工及监理规范执行,工程资料必须真实、齐全、有效。竣工后乙方应向甲方及监理单位提供完整资料(含竣工图)3份。

  4.乙方应建立规范的财务核算制度,建立健全财务帐簿。乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准,不得以甲方的名义与他方签订协议。

  5.乙方应按时足额发放工人工资,及时结清设备租赁款等往来款项。乙方应以正规工资表形式(民工手签或指印签)发放工人工资并及时上报甲方。如乙方不能及时发放工人工资、材料款、设备租赁款,甲方有权自乙方工程款中扣支。乙方有义务确保不因拖欠工人工资、材料款导致其利益关系人到建设单位或政府部门上访、闹事的情况。如出现因拖欠工人工资及其他情况的上访闹事现象,每发现一起罚款壹万元。

  6.乙方应严格执行9001质量体系标准、4001A环境体系标准及1800安全管理体系标准,认真学习贯彻执行甲方上级部门指定的各项管理制度、文件,并向甲方提供完整资料。

  7.乙方应严格遵守施工方案、安全操作规程及地方相关要求与规定,妥善做好安全防护工作,自觉接受甲方及政府安全监督主管部门的监管与检查。乙方应配备专业安全人员负责施工安全,杜绝发生重大伤亡事故。乙方未按安全操作规程造成的质量问题,乙方应承担相应责任,返工、维修费用由乙方承担且工期不予顺延。

  8.乙方应服从甲方工程项目经理部的指挥与施工安排,如因擅自行动造成重大后果的,甲方有权处罚,由此引起的所有损失与费用由乙方承担。因工程项目重大,乙方应严格按作业进度施工,如乙方在施工过程中无故拖延工期或停工、经过甲方通知后无改进措施、停工超过三天的,或未能履行合同规定义务及其承诺,甲方有权终止本合同,乙方必须无条件退出本工程,乙方应承担所有债务,前期所有投入归甲方所有。

  9.乙方未经甲方同意自行毁约,乙方应承担由此造成的所有损失。

  10.乙方应向甲方提供符合国家法律法规的正规发票,否则甲方(税金承担方)有权拒绝付款。

  1

  1.乙方在承包期间订立的任何债权、债务均与甲方无关。

  1

  2.乙方须对进入现场施工的相关材料、设备办理相关保险,保险费用由乙方承担。乙方进场的所有材料均由乙方自行保管,如出现遗失或损坏与甲方无关。

  1

  3.乙方派驻工地现场代表为李同志,该同志代表乙方行使本协议权利、义务与责任。未经甲方许可,乙方不得擅自更改其现场代表及主要管理人员,否则按违约处理。乙方如需更换工地现场代表,应至少提前7天以书面形式通知甲方,征得同意后方可派驻新代表行使前任职权。

  五、工期约定

  1.协议工期: 1____日历天。

  2.由于甲方原因致使工期延误或遇有不可抗力原因,经甲方同意后工期可相应顺延。由于乙方原因造成的'工期延误,工期不得顺延。

  六、质量与安全

  1.质量检查与验收:

  (1)乙方应严格按照工程承包范围有关的质量验收规范、施工工艺及施工方案组织施工与验收工程质量。

  (2)乙方应遵守每道施工工序的检查与验收质量规范。隐蔽工程在下道工序施工前应先由乙方自检合格后再书面通知甲方、监理单位,待验收并办理验收手续后方可进行下一步施工。验收不合格的,不得进行下一步施工。

  2.安全施工:

  (1)乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照淅化建筑施工现场管理标准和安全施工方案组织施工。乙方应承担因自身安全措施不力造成的人身伤亡事故责任与损失。

  (2)乙方在施工中应对施工人员加强安全教育,自行配备符合要求的安全防护用品及设施。严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定,确保安全施工。工程施工过程中出现的一切安全事故均由乙方负责并承担由此造成的所有损失。乙方在施工过程中应合理调度各分项工程,不得出现打架斗殴事件,发现每一起罚款伍仟元。如发生重大伤亡事故,乙方应在1小时内通知甲方,发现隐瞒不报的,则按地方法规及甲方内部有关规定给予经济处罚,并承担由此造成的一切刑事与民事后果。

  (3)甲方对乙方在施工中存在的不安全因素,有权提出整改或要求施工方停工整顿。施工方拒不整改的,发现一起罚款叁万元(自应付工程款中扣除)。

  (4)施工现场必须做到安全文明施工,材料堆放整齐,现场整洁。

  七、工程款支付方式

  合同签订后,甲方____月份支付乙方工程款100万元,____月份支付乙方工程款100万元,____月份支付乙方工程款100万元,____月份支付乙工程款60万元,余款于201________年内分4次付清。

  八、争议处理

  甲、乙双方在协议执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向工程所在地即淅化市人民法院提起诉讼。

  九、其他情况

  1.本合同自双方签字盖章后生效,至本工程帐务结清,保修期满后截止。

  2.本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。如有其他未尽事宜,双方可另行协商。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建设工程承包合同6

  甲方:

  乙方:

  按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规的规定,经甲、乙双方平等协商,结合本合同项目工程的具体情况订立本协议,供甲、乙双方共同遵照执行。

  第一条工程概况

  1.1工程名称:国营某某农场危房改造工程

  1.2工程地点:国营某某某农场所属某某农场

  1.3承包范围:某某农场农户住宅10户

  1.4承包方式:土建工程包工包料

  1.5工程期限:本工程自年月日开工,于年月日竣工,共天。

  1.6工程质量:严格执行国家同类工程项目的质量规范和要求,严格按照甲方提供的图纸施工。

  1.7合同价款:经甲乙双方协商,确定本项工程合同价为每平方米人民币(大写)元(包括围墙修建、门柱及各类税费),工程面积以发包方最终确认的面积计算。新建住房设计为砖混结构的平房,单户建筑面积有75.92平方米和87平方米两个户型,详细施工要求见施工图及说明,要求严格按照施工图施工,不得随意更改或增减工程设计。

  第二条甲方的权利与义务

  2.1开工前甲方应向乙方进行现场技术交底,根据工程场地现场情况向乙方提出技术或质量要求。

  2.2开工前甲方须清除对乙方施工有影响的障碍物(乙方施工过程中的障碍物由其自行清理)。

  2.3甲方有权对乙方在施工和工程中出现的`以下问题提出措施:

  a:对未经验收签字的隐蔽工程和不合格的部位要求乙方进行返工。

  b:对不按相关规程操作或现场混乱、干扰施工的不文明行为要求停工整改或按工程总价的10%进行经济处罚。

  c:乙方使用不合格的材料或工程质量存在严重缺陷的将中止合同。

  2.4及时进行乙方提出的隐蔽工程验收申请并做好验收手续。

  第三条乙方的权利与义务

  3.1参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划。

  3.2严格执行工程施工规范和安全操作规程,不得对邻近工序的施工造成干扰和妨碍。

  3.3严格按照蓝图及甲方的质量要求说明进行施工,做好各项质量检查记录和工程验收所需的备案资料。

  3.4对隐蔽工程未经甲方认可和监理验收签字不得进行下一工序施工。

  3.5不得使用不合格的材料。

  3.6遵守国家和地方政府及有关部门对建筑工程施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、设施、管线,做好施工现场保卫和施工垃圾消纳等工作。

  3.7施工过程中对甲方的设施及工程造成损失由乙方赔偿。

  第四条关于工程质量及验收的约定

  4.1本工程以施工做法说明和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准,工程是否合格以发包方最终的验收结果为准。

  4.2由于乙方原因或因乙方原因被甲方停工、返工、整改造成的经济损失由乙方承担,由此造成的工期延误由乙方赶追,并不得以此为延误工期的理由。

  4.3除不可抗力的原因外,乙方如果延期完工一天,应向甲方支付1000元的违约金。

  第五条关于工程价款结算及支付的约定

  5.1乙方开工后,甲方先期预付的工程款;

  5.2房屋封顶,甲方预付的工程款;

  5.3工程完工,甲方预付的工程款;

  5.4工程验收合格后,甲方按照法律规定留置工程总造价的工程质量保修金,质量保修金返还的时间依照同类工程国家规定的期限执行。

  第六条关于安全的约定

  6.1乙方在施工前应为职工办理职工工伤保险并向甲方报备职工花名册和办理职工工伤保险的文件原件和复印件。

  6.2乙方在施工前应对工人进行安全生产教育,施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及其它相关法律法规、规范操作。

  6.3乙方在施工期间应对职工进行加强管理,不得在非本项目区域内走动,施工中应服从甲方现场代表的统一调度。

  6.4乙方应妥善保护甲方的设备及现场设施,如造成丢失、损坏等,应照价赔偿。

  6.5由于乙方在施工过程中违犯《建筑安装工程安全操作规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及相关安全法律法规、规范,导致发生安全事故,乙方应承担由此引发的一切经济及其它损失。

  6.6乙方的施工人员在施工期间及上下班途中发生意外人身伤害事故均由乙方负责处理,甲方不承担任何赔偿责任。

  第七条争议或纠纷处理

  7.1本协议在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  7.2当事人不愿意通过协商、调解或协商调解无效时,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  第八条附则

  8.1本项目的现场技术交底文件及其它相关文件作为本协议的组成部分。

  8.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份,两份协议具有同等法律效力。

  8.2本协议双方约定签字后生效,协议履行完成后自动终止。

  甲方:

  负责人:

  日期:

  乙方:

  负责人:

  日期:

建设工程承包合同7

  XX县

  甲方:XX人民政府(以下简称甲方) 乙方:XX建筑安装工程有限公司(以下简称乙方) XX村公路砼路面改造工程经过公开招标评标,由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一致,特签订如下合同,共同遵照执行。

  一、工程总价及结算依据

  该工程承包价为: 2362173.00元 (人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费),本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价(合同价不包括浆砌片石水沟,片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算)。施工单位按图施工,以合同中的总价进行决算,建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。

  二、工程内容

  XX村公路砼路面改造工程长 4.37216 公里,对路基进行整治,铺筑水泥稳定层(底基层水稳层可用片石补强),新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面,路基宽5.0米,C30水泥砼路面宽3.5米,C20水泥砼路肩0.75米×2,增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施,详见设计文件。

  三、材料供应及要求

  1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购,乙方自行运输,在运输施工中乙方只能用于该路段修建,否则,发现一次,扣乙方工程款壹万元;其他材料由乙方自购。

  2、材料质量要求

  (1)河沙:河沙或机械吸沙;

  (2)片石:300号强度以上;

  (3)碎石:正规产地碎石;

  (4)条石:300号强度以上;

  (5)水泥:32.5级普通水泥,须有厂家质检部门的合格证书或质检书。

  3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用,并限期运出现场,否则由监理工程师或建设单位组织运出,产生的费用由施工单位承担,并在工程进度款中扣除。

  四、工期

  1、本标段工期6个月(日历工期),自20xx年9月3日至20xx年3月2日(具体工期开始时间以指挥部开工令为准)。

  2、工期允许延长的条件:

  (1)建设单位变更设计,妨碍了施工进度;

  (2)异常恶劣的气候条件,影响施工安全或工程质量;

  (3)建设单位通知暂时停工。

  3、工期延长的决定,若发生第2条规定的情况之一,施工单位应书面报请甲方同意后,方可顺延工期。

  4、除第2条规定的允许延长工期的条件外,施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工,视为违约,甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工,甲方除收缴履约保证金外,有权清场,直接解除与施工单位签订的施工合同,并追究施工单位的违约责任,同时按施工单位所完工程量结算,工程款在二年内支付,不计息。

  5、施工单位每延误一天惩500元,提前完工一天奖500元。

  6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。

  五、甲方的一般义务

  1、开工前为乙方办理属甲方完善的'施工所需的各种手续。

  2、协助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网,以保证施工需要,费用由乙方承担。

  3、派驻现场质量监督人员,监督乙方施工质量。

  4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。

  5、根据乙方的竣工报告,组织有关部门检查验收。

  六、乙方的一般义务

  1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工,保证质量,按期完成工程任务。

  2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。

  3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农村公路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。

  4、工程完工后,按交通部公路工程交(竣)工办法编制工程竣工资料及决算报告,一式六份并送交甲方归档。

  七、工程质量检查验收及标准

  1、乙方必须按图施工,几何尺寸不得擅自改动。

  2、本合同工程质量,按交通部JTGF80-20xx《公路工程质量检验评定标准》执行,必须达到合格工程或优良工程。

  3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料,一律不准使用,并限三天内自行运出施工现场。

  4、施工中,乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规

  范进行施工,各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全,数据真实可靠,各个工序完结后,经监理、甲方、质检站检验验收合格后,方可进行下一个工序施工。否则,将不予计量。

  5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求,必须试压件,拌和均匀,随拌随用。

  6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的,乙方必须无条件返工,直到达到设计要求,所发生的返工费用由乙方承担。

  7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的,甲方有权终止乙方承包合同,所造成的损失由乙方承担。

  8、工程完工后,乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通知后10—15日内组织有关部门检查验收。

  9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到设计要求,乙方必须无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的,应承担工期延误责任。若在限期内不返工,建设单位有权另行组织其他施工单位施工,所产生的费用在承包方工程款中扣除。

  10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算,质保为两年。保修期内若发生质量缺陷,乙方应无偿返工达到合格工程,若乙方不履行返工义务,则由甲方组织他人修复,所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。

  八、施工安全

  1、乙方在施工过程中,应切实加强安全管理,做到安全施工、文明施工。施工时需设立安全警示标志,必须确保车辆和行人安全。若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任,甲方不负任何责任和费用。

  2、在施工作业中,因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。

  九、工程款结付与履约保证金的返还

  1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款(县补助资金按县相关政策支付),路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、C20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元,余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清,不计息,如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时,退还50%履约保证金;全部工程交工验收合格后,退还余下履约保证金。

  2、该工程质保期二年,质保金为合同总价的5%,质保期满无工程质量缺陷,甲方如数返还。

  十、本工程奖惩

  本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%,合格工程不奖不惩。

  十一、违约与争议的解决

  1、违约金按承包总价的5%计算。

  2、违约金支付不足损失部分,守约方有权追偿不足部分损失。

  3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决,协商不一致时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

  4、协商或起诉期间不得影响或停止施工,除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除

  1、合同履行中,因未尽事宜或变更设计增加工程量,双方可签订补充合同,补充合同与主合同具有同等效力。

  2、合同履行中,因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务。

  发包人(公章): 承包人(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年 月 日 年 月 日

建设工程承包合同8

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:_建筑工程施工总承包(电梯、桩基、机械挖土方工程除外)

  二、工程承包范围

  承包范围:

  1、按发包人提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定内容承包,除发包人明确直接发包工程外,均由承包人负责施工。

  2、未经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方,否则视为承包人违约。

  三、合同工期

  开工日期:单位工程的实际开工日期以发包人或发包人委托的监理工程师下发的开工通知书为准。

  竣工日期:以单位工程具备验收条件时,承包方提前一周通知发包人,发包人验收合格之日为准。

  合同工期总日历天数: 以单位工程核准工期,自单位工程开工之日起270日历天。

  文化馆主体封顶期限:60天(不含基础处理工期)。

  四、质量标准

  工程质量标准:工程质量标准按国家现行施工验收规范《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)执行,工程质量各项指标按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)规范必须达到合格。

  五、 合同价款与支付

  1、合同价款及调整

  本合同款采用_

  1、合同价款:

  (1)文化馆主体工程不让利,以施工图预算前造价为准;

  (2)室外和精装工程全垫付、以施工图预算前造价优惠5%;以上(1)和(2)两部分相加作为合同价款;

  2、付款方式:按本合同第五部分第2款执行方式确定。

  风险范围以外合同价款调整方法:_

  1、设计变更、签证。变更、签证及工程洽商须经监理、发包人签字认可。________ 采用可调价格合同,合同价款调整方法:

  (一)工程价款编制依据:《河南省建设工程量清单综合基价》(08)版及其配套的定额解释和相关文件进行定额计价。

  (二)工程取费标准:

  (1)人工费调整;按豫建设标(20xx)5号文件执行。零星用工按发包人零星工程标准(53元/日)执行。

  (2)社会保障费由发包人代缴;其他规费不计。

  (3)安全文明施工费按安建(20xx)33号文件执行;二次搬运费、夜间施工措施费、雨季施工措施费、远途施工增加费、缩短工期增加费不计。

  (4)税金按规定计取。

  (5)只计取30Km以内大型机械进出场费。

  (三)材料价差调整依据安阳市人民政府造价管理机构发布的材料价格执行,具体调整按发包人审批的月进度报表工程量为准;当期材料价格信息没有的,由承包商根据市场价格报发包方,由发包方签字认可。

  双方约定合同价款的其他调整因素:

  (1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

  (2)工程造价管理部门公布的价格调整办法。

  2、工程款(进度款)支付

  采取分批付款,分别是文化馆主体封顶且验收合格之后支付所完成单体楼总造价的55%、外装修完成并验收合格之后支付至已完成工程量的80%、竣工验收合格且资料交齐之后支付至实际工程结算款的95%,预留5%作为本工程的质量保修金。

  保修金的返还:若无质量问题则工程竣工验收合格满一年后30天内无息支付90%,其余10%竣工验收合格满二年内无息全部返还。

  六、竣工结算

  1、结算时工程定额执行:《河南省建设工程清单综合基价》(08)版及其计价办法、有关造价文件及其相关取费标准执行、本工程施工图纸、国家技术规范标准、经审批的施工组织设计、材料市场价格信息。

  2、工程完工后1个月内按合同价款调整方法中的条款做出结算并报给发包方,发包方在1个月内予以确认;如发包方没有提出异议,承包方视为发包方已认可上报的结算价。

  七、违约

  双方约定的违约责任:

  1、按双方约定工期:每拖延一天罚承包人10000元。提前一天奖励10000元。

  2、由于工程施工质量不合格,或施工过程中造成的一切安全事故均由承包人付全责。

  3、工程承包后,承包人不得转包或分包该工程。发包人一旦发现承包人分包或转包该工程,承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。

  八、补充条款

  1、 如发包人不能按约定支付工程款,承包人有权依据法律规定将承包工程留置优先受偿。

  2、承包人做好电梯等外协项目的施工配合工作;配合费另行计算。

  3、 农忙季节期间承包人保证经批准的.《施工组织设计》所配备的施工人员,满足发包人施工进度要求,否则将给以伍万元的违约处罚,该违约金将用来奖励保勤的施工人员。

  4、经过批准在合同规定的工期之内,发包人需要施工单位临建、施工机械迁移的,施工单位必须积极配合,费用由发包人承担。故意拖延、拒绝配合的,发包人有权进行处罚。

  5、发包人施工图纸出来后的一周内承包人需报项目施工组织设计。

  6、合同总价:承包人需接受发包人总工程预算价,发包人预算方式以08年定额为准并向承包人出示询价清单(需询价的材料设备),若承包人无法接受发包人总工程预算价,则视为自动放弃签约。

  7、发包人与承包人施工图预算核对完成后,双方另行签订正式《龙安区文化馆施工合同》,本协议与正式合同不一致的,以正式合同为准。

  8、 本协议一式陆份,发包人执肆份,承包人执贰份,均具有同等法律效力。

  九、协议生效

  协议订立时间: 年 月___日

  协议订立地点:__

  本协议双方约定 签字盖章之日起 生效。

  发 包 人:(公章)

  承 包 人:(公章)

  住 所:

  住 所:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  电 话:

  电 话:

  传 真:

  传 真:

  开户银行:

  开户银行:

  帐 号:

  帐 号:

  邮政编码:

  邮政编码:

建设工程承包合同9

  发包人(全称)

  承包人(全称)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程批准、核准或备案文号:

  工程内容及规模:

  工程所在省市详细地址:

  工程承包范围:

  二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源

  三、主要日期

  设计开工日期(绝对日期或相对日期):

  施工开工日期(绝对日期或相对日期):

  工程竣工日期(绝对日期或相对日期):

  四、工程质量标准

  工程设计质量标准:

  工程施工质量标准:

  五、合同价格和付款货币

  合同价格为人民币(大写):元(小写金额:元)。

  详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的`在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。

  六、定义与解释

  本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

  七、合同生效

  本合同在以下条件全部满足之后生效:

  发包人:

  承包人:

  (公章或合同专用章)(公章或合同专用章)

  法定代表人或其授权代表:

  法定代表人或其授权代表:

  (签字)

  (签字)

  工商注册住所:

  工商注册住所:

  企业组织机构代码:

  企业组织机构代码:

  邮政编码:

  邮政编码:

  法定代表人:

  法定代表人:

  授权代表:

  授权代表:

  电 话:

  电 话:

  传 真:

  传 真:

  电子邮箱:

  电子邮箱:

  开户银行:

  开户银行:

  账 号:

  账 号:

  合同订立时间:年月日

  合同订立地点:

建设工程承包合同10

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方本着相互诚信、相互合作、互惠互利的原则,就甲方商品房土建工程承包给乙方达成如下协议,共同遵守执行。

  一、工程项目地点:

  该工程项目地点位于____市瓦窑西路二巷4号万福庄园。

  二、建筑面积:

  工程项目总建筑面积约30000平方米,建筑层数13层(含地下室两层)。

  三、承包方式:

  包工包料。

  四、承包内容:

  土建及水电(未含消防、基坑工程、地质处理、垫层、道路等)。

  五、结算方式:

  1、土建工程结算方式:按________年定额和____市定额站规定执行的现行工程量结算的标准结算出工程总造价,同时在结算出总造价的基础上,下浮2%;

  2、水电工程按________年广西水电定额结算后下浮8%;

  3、门、窗材料由甲方指定价格,双方确认结算(市场实价3%采购配套费税20%的采购配套管理费)不打入总结算之中;

  4、外墙装修材料由甲方选定并指定价格,双方确认进行结算;

  5、钢材按甲方指定的厂家、价格按市场同等价格。

  六、工期:

  本工程项目施工工期为500天(含节假日两天)交付给甲方使用。

  七、发包条件:

  1、合同签订之日起三个工作日内付给甲方伍拾万元执行保证金。

  2、乙方支付500万元(含50万元执行保证金)给甲方作为该项目的前期费用及保证金。此款不计利息,支付时间为:从本合同签订之日起至________年____月____日,乙方支付到甲方帐户,如此款未按时到甲方帐户,此合同作废。乙方支付的伍拾万合同执行保证金不予退回给乙方,归甲方所有。乙方汇给甲方的本项目前期费用及保证金,待本工程主体00以上,建至六层时全部付清给乙方。

  八、乙方支付给甲方的前期费用及保证金,甲方用甲方开发的本项目(万福庄园作担保)。

  九、本项目甲方约在________年____月底交付乙方施工,特殊情况双方友好协调,开工时间顺延。

  十、如果乙方交付给甲方的前期费用及保证金按规定的开工时间未能开工,在超过一个月后,甲方按3%的利息支付给乙方。

  十一、当乙方完成00以上两层封顶,按工程量的80%付给乙方,以后的付款方式每完成3层工程量付80%给乙方,直到封顶。进入工程装修并完成装修付给装修工程的80%给乙方。之后的.工程款,待整个工程完毕达到竣工验收并交付使用时付至工程总造价的90%给乙方,余款结算扣除3%保修金外,十个月内全部付清(保修金按国家有关规定执行)。

  十二、甲方付给乙方的工程款,要由乙方提供该工程项目与民工签订的民工劳务输出合同费用,便于每次拨付工程款时按比例由乙方领取支付给民工,确保民工劳动费用。

  十三、本合同只对合同乙方签订人负责。

  十四、违约责任:

  本合同签订之日起3个工作日内乙方付给甲方伍拾万元人民币作本合同的执行保证金。保证金到甲方帐户后,甲方不得以任何形式将本合同约定的工程项目另行发包给他人。但如果乙方未将本合同执行保证金3个工作日内付到甲方帐户,则视为乙方放弃本项目。本合同作废。

  十五、本合同条款与施工合同有冲突的,以本合同条款为准。

  十六、未尽事宜双方协商解决。

  十七、本合同经甲、乙双方签字盖章生效。并一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建设工程承包合同11

  甲方:

  乙方:

  甲方将___________________承包给乙方修建。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就本工程施工协商一致,达成以下条款,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程名称:_____________。

  二、工程地点:_________________。

  三、承包范围:__________,建筑面积给平方米的主体修建。

  四、承包方式:双包,乙方包工,包材料及施工机械、机具。

  五、承包内容:

  1、乙方负责该工程施工图纸内的'主体修建工程,包括室内抹灰,外墙抹灰,粘贴外墙砖。

  2、甲方义务施工前,负责三通一平,水电由甲方接至施工场地边。

  3、乙方在进场施工前甲方负责把相邻的门市界线或用地协调完善,确保乙方顺利施工。

  六、施工质量:乙方负责按国家建筑施工规范验收标准进行,保质保量完成施工图纸的主体及部分装饰修建。在施工中,必须按甲方要求,文明施工、安全施工。

  七、工程单价:甲方以实际修建面积进行计算,每平方米甲方付给乙方元。

  八、建筑面积正1楼以后墙至前门市柱夹为准,进行测量计算,二、三楼以实际面积进行测量计算。

  九、甲乙双方签定本合同后乙方须交万元工程保证金给甲方,负一楼及正一楼主体修建完工后,甲方将万元保证金退还给乙方。

  十、付款方式:负1楼及正1楼主体完工后,甲方以修建实际面积按80%工程款支付给乙方,二、三楼以此进行,待有关部门验收合格后,甲方一次性将工程款付给乙方。

  十一、违约责任:

  1、合同签订后,双方不得违约,如有一方违约,将支付守约方总工程款的30%的违约金。

  2、若甲方不按合同约定支付乙方工程款,乙方有权停工,造成的一切损失由甲方负责。

  十二、施工工期:在年月日完成,如遇不可抗力的因素,则工期顺延。

  十三、安全事宜:乙方在施工过程中,必须确保施工安全,严格按《四川省安全生产条例》、《安全施工操作规程》,按标准化施工。乙方工人进入施工现场,必须戴好安全帽,高空作业必须系安全绳,乙方在施工中发生任何事故,由乙方自行负责,乙方进场之前,必须向有关保险部门购买民工的民工保险,否则不能进行修建。

  十四、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同双方签字盖章后,合同一式两份,结清账务本合同自然生效。

  甲方:

  乙方:

建设工程承包合同12

  发包方:海南鑫盛房地产开发有限公司 (以下简称甲方)

  承包方:海南中水龙建设工程有限公司 (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。

  一、 工程概况

  1—1 工程名称:海口中基美域(暂定名)

  1—2 工程地点:永兴镇陈安

  1—3 工程内容:中基会馆、多层洋房、别墅、道路、挡墙护坡、绿化及度假中心的前期施工道路、土地平整、现有大坑回填等其他工程。

  1—4 工程承包范围及承包方式

  承包范围:施工图纸范围内土建工程、安装装饰工程及所有附属配套工程的全部工作内容(按发包方签发的开工通知书);

  承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全。

  1—5 建筑面积:按施工图面积计算(约6万平方米)。

  二、 合同工期

  2—1 开工日期:(以甲方签发的开工通知书为准)

  2—2 竣工日期:待定

  2—3 工程合同工期: 应暂定总工期,另外总工期内是否含现场大坑回填。

  三、 质量标准:工程质量等级为合格。

  四、 合同价款确认方式

  4—1 计价依据: 甲方提供的施工图,设计变更、现场签证等计算价款,工程量按实结算。

  4—2 定额及取费标准:执行20xx年颁布的《海南省建筑工程综合定额》、20xx年颁布的《海南省安装工程综合定额》。会馆、多层洋房、小高层住宅按定额标准取费(含精装修可下浮3%);别墅按定额标准取费并总造价上浮8%(含精装修可不上浮);道路、绿化及其他建设工程按定额标准取费总造价下浮3%。明确本

  工程的取费定额。

  4—3 材料价格执行同期《海南工程造价信息》颁发的信息价,信息价中没有的材料,由乙方提供市场采购价,经甲方确认后执行,其价格按甲乙双方确认的市场价+5 %采保费为材料价,经甲方认价后材料不下浮。人工工资补差按海南省定额站最新文件执行。本工程的水、电费调差按照实际缴纳单价计入决算。

  五、甲方责任

  5—1 开工前将水准点、坐标控制点以书面形式提交乙方,配合乙方做好开工前的三通一平工作并承担所有的费用。

  5—2 开工前七天,向乙方提供经图审后的施工图纸六套,并组织设计单位向乙方进行现场技术交底;协助乙方办理好施工所涉及的一切审批手续。

  5—3 指派为甲方住工地代表,负责履行合同,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、签收手续和其他事宜。

  5—4 委托 公司进行工程监理,监理公司任命 为总监理工程师,其责任在监理合同中应明确,并将监理合同副本交乙方一份。 5—5 如施工过程中确需要拆改地上建筑物、设备管线或树木等,负责到有关部门办理相关手续,并承担其费用。

  5—6 协调有关部门作好施工现场防火、防灾和保卫等工作。

  5—7 在施工过程中,负责各阶段、各部门、各环节、各分部分项工程的检查申请报验,负责组织初验、签署检查验收报告。

  六、乙方责任

  6—1 协助甲方做好开工前的三通一平工作。

  6—2 参加甲方组织的施工图纸会审及技术交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定后实施。

  6—3 建立强有力的施工组织机构,按质监部门要求配备施工管理人员,按要求组织施工,保质、保量、保安全、按期完成施工任务。

  6—4 指派为乙方住工地代表,负责履行合同,对工程质量、进度负责,解决由乙方负责的各项事宜。

  6—5 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照施工图纸及会审要求进行施工,做好各项质量检查记录和施工过程中的各项原始资料收集。参加竣工验收,编制工程结算书和竣工图各三份,并按城建档案管理要求提供相应资料二份。

  6—6 遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定。

  6—7 按有关规定编制施工方案,做到安全生产和文明施工,保证工程施工质量。 6—8 保证解决农民工工资,在最后提交结算书前全部付清农民工工资,并在提交结算书的同时,提供一份全部农民工工资付清证明书。

  七。质量与验收

  7—1 本工程质量必须达到国家质量评定合格标准。

  7—2 甲乙双方应及时办理隐蔽工程验收手续和中间工程检查验收手续。乙方应及时向甲方提出验收申报,甲方应在24小时内组织有关单位参加验收,如甲方不按时组织隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。

  7—3 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延,施工中的安全事故由乙方全部负责。

  八、付款方式

  8—1本工程按月进度付款,甲方每月按乙方月完成工程量的85%支付给乙方,直至竣工。乙方在每月的25日之前将当月完成的.工程量向甲方申报,甲方在5日内审核完毕并支付工程进度款给乙方。工程全部竣工甲方按乙方实际完成工程总量的90%支付工程款。工程竣工验收合格并结算后7日内付到工程总价款的98%,留2%的保修金。

  8—2 保修金返还执行海南省建设工程施工合同的通用条款。

  九。竣工验收与结算

  9—1 工程竣工乙方就所施工的单位工程应及时向甲方送交的竣工验收报告,甲方代表收到竣工验收报告后10天内组织有关部门验收,并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。 甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验收,或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,视为竣工验收已被批准,即可办理结算手续。

  9—2 工程价款的结算。工程验收合格后乙方应在15天内向甲方提交工程结算书,并将有关工程竣工验收合格的资料,城建档案管理要求乙方提供的全部资料

  及农民工工资付清证明书移交给甲方。甲方在接到上述材料15天内审核完毕或提出审核意见。双方意见达成一致后7天内甲方向乙方支付工程款。乙方在收到工程款后3天内将工程交付给甲方。

  若甲方收到结算书后15天内未提出审核意见,即视同工程结算已经批准,甲方应予支付工程款。甲方不能在约定的时间内支付工程款,乙方有权留置部分或全部工程,并予以保护,由甲方承担保护费用,直至甲方付清工程款和保护费用为止。

  十。约定事项

  甲方如不能按合同规定支付结算工程款,甲方可延期一个月支付,但甲方必须按同期银行贷款利率的双倍计息给乙方,否则乙方有权根据甲方所欠款项将本项目未售房屋按成本冲抵工程款(实际抵押房屋成本应为乙方施工范围的土建、安装装饰工程的费用平均值,作为冲抵房屋的单价)。

  十一。材料供应的约定

  11—1 本工程乙方所采购的材料必须向甲方提供相关合格证作为依据。如甲方或监理方发现材料质量或规格不符合要求,乙方必须停止使用并更换符合质量和规格要求的材料。

  11—2 乙方提供的材料必须是正规厂家生产,相关手续必须齐全,报甲方和监理方审核并同意后方可使用。

  11—3 在施工过程中,甲方不得以任何理由、借口强迫乙方使用甲方指定的材料,干扰乙方正常施工。但屋面外观材料品牌的选择必须经过甲方的认可。 十二。违约责任

  12—1 甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准,不按合同支付工程款及其他使合同无法履行的行为,造成乙方停工,应按乙方现场人数及实际停工天数每人每天200元支付误工费,现场施工设备和材料租赁费用按乙方需支付价格按实补偿支付给乙方,并按所欠工程款总额每天千分之三的标准支付违约金,直至付清为止,工期顺延。如因甲方原因导致中途停工超过三个月的,视为甲方违约,乙方有权终止本合同,甲方必须在一个月内付清乙方所有工程款。

  12—2 乙方不按规范施工,至使质量达不到设计的要求,甲方有权要求其返工直至合格为止,工期不得顺延。因乙方的原因不能按合同工期竣工,按延期的实际天数每天 元支付违约金。

  十三。本协议未约定的参照《海南省建设工程施工合同》的通用条款执行,本协议与《海南省建设工程施工合同》的条款有异议的部分以本协议为准。 十四。其他约定:

  14—1本工程甲方所分包工程,乙方需计取分包方管理、配合费用:乙方按分包方的决算总价3%收取,但分包方应承担本分包工程所需的水电费用和乙方方提供的现场仓库、人员宿舍费用。

  14—2其他未约定的条款和结算依据,均按国家政策性文件执行。

  14—3施工期间双方各自承担应缴纳的政策性文件规定的相关费用,乙方所承担缴纳的政策性规定费用,由甲方代为缴纳,在本工程决算后相应扣回。

  十五。本协议一式六份,双方各执三份,经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  法人代表: 法人代表:

  项目负责人: 项目负责人:

  年 月 日 年 月 日

建设工程承包合同13

  甲方(发包方):___________________________

  乙方(承包方):___________________________

  根据《中华人民共和国合同法》的要求,本着平等自愿的'原则,经甲乙双方协商同意,甲方将此工程项目以清包的方式承包给乙方,具体规定如下:

  1、工程名称:____________________________________

  2、工程内容:____________________________________

  3、工程期限:全部工程在_________前竣工。每延长一天,甲方从工程总承包款中扣除_________元作为违约金。因其他原因造成的误工或工期延长,由甲乙双方协商解决。

  4、工程总承包款(人民币大写):_________。

  5、工程款结算方式:乙方开始施工时,甲方预付乙方工程款_________用于施工;余款_________待质保期满后付清。

  6、工程质量:要求合格等。

  7、质保期:_________年。期间出现一切质量问题及造成的一切经济损失由乙方负责。

  8、乙方责任:一切施工用设备由乙方负责;出现施工不合格或返工造成的原材料、人工费等损失,全部由乙方自行承担,并视具体情况赔偿甲方相应损失。

  9、安全生产:出现一切问题及损失由乙方自负。

  10、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  11、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签字、盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

建设工程承包合同14

  加油站点工程施工承包合同 甲方(发包人):保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司 乙方(承包人):哈密瑞丰彩钢有限公司

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则,双方就本建设工程0施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:保利民爆加油站点建设施工工程

  工程地点:保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区 工程内容:乙方承担本工程项目如下内容的`施工:

  1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工(施工机械甲方自备)。

  2、负责土建部分施工、包括:罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。

  3、负责加油机(方钢管和0.4彩钢板结构)遮雨棚制作安装。

  4、负责站区网格围栏(包括两门)的修整安装。

  5、负责储油罐的定置和绑缚固定。

  6、负责电源线和各电油管沟的挖填(施工机械甲方自备)

  7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方提供。

  二、施工方式:包工包料、包质量、包试运行与保工期。

  三、合同工期

  合同签订盖章生效后10天。

  四、质量标准

  工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级,试运行10天正常合格。

  五、工程造价及付款方式

  工程造价:陆万贰仟元,其中土建部分36000元;安装部分26000元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。

  六、质量保证

  工程竣工验收过程应详实填写《工程竣工验收单》。验收通过后乙方按规定对工程实行保修,质保方式与此前与乙方签订的《轻钢结构库房建造工程合同》的质保安排进行等同形式捆绑。

  九、纠纷解决办法

  任何一方违反合同规定而协商不成,可向经济合同仲裁机关申请仲裁;仲裁不成向人民法院起诉。

  十、附则

  本合同一式四份,经双方代表签字,加盖双方公章后生效。

  建设单位(盖章):施工单位(盖章):

  委托代理人(签章): 委托代理人(签章):

  签订时间:二xxx年 月 日

建设工程承包合同15

  一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  1、提交_________仲裁委员会仲裁;

  2、依法向_________人民法院起诉。风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  二、违约责任

  1、甲方的违约责任:

  (1)因甲方变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

  (2)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的'质量或其他问题,由甲方承担责任。

  (3)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  (4)乙方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

  (5)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

  2、乙方的违约责任:

  (1)因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

  (2)因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

  三、合同解除

  1、甲方乙方协商一致,可以解除合同。

  2、停止施工超过_________天,甲方仍不支付工程款(进度款),乙方有权解除合同。

  3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除合同。

  4、有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同:

  (1)因不可抗力致使合同无法履行。

  (2)因一方违约(包括因甲方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

  5、一方依据

  2、

  3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前________天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同一条关于争议的约定处理。

  6、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由甲方承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

  7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  四、合同生效与终止

  1、双方在协议书中约定合同生效方式。

  2、甲方乙方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。

  3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  五、附则

  1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。

  2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  代表人:

  联系电话:

  签订日期:

  乙方:

  代表人:

  联系电话:

  签订日期:

【建设工程承包合同】相关文章:

建设工程承包合同06-13

建设工程承包合同05-17

工程建设承包合同05-05

建设工程承包合同[精选]07-14

[精选]建设工程承包合同07-15

建设工程承包合同(精选)07-15

建设工程承包合同【精选】07-15

(精选)建设工程承包合同07-16

建设工程承包合同(精选)07-17

(精选)建设工程承包合同07-17