当前位置:范文派>合同范本>合同范本>建设工程承包合同

建设工程承包合同

时间:2023-07-18 13:06:40 合同范本 我要投稿

建设工程承包合同

  随着法律观念的日渐普及,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的建设工程承包合同,欢迎阅读与收藏。

建设工程承包合同

建设工程承包合同1

  甲方:

  乙方:

  甲方将___________________承包给乙方修建。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就本工程施工协商一致,达成以下条款,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程名称:_____________。

  二、工程地点:_________________。

  三、承包范围:__________,建筑面积给平方米的主体修建。

  四、承包方式:双包,乙方包工,包材料及施工机械、机具。

  五、承包内容:

  1、乙方负责该工程施工图纸内的'主体修建工程,包括室内抹灰,外墙抹灰,粘贴外墙砖。

  2、甲方义务施工前,负责三通一平,水电由甲方接至施工场地边。

  3、乙方在进场施工前甲方负责把相邻的门市界线或用地协调完善,确保乙方顺利施工。

  六、施工质量:乙方负责按国家建筑施工规范验收标准进行,保质保量完成施工图纸的主体及部分装饰修建。在施工中,必须按甲方要求,文明施工、安全施工。

  七、工程单价:甲方以实际修建面积进行计算,每平方米甲方付给乙方元。

  八、建筑面积正1楼以后墙至前门市柱夹为准,进行测量计算,二、三楼以实际面积进行测量计算。

  九、甲乙双方签定本合同后乙方须交万元工程保证金给甲方,负一楼及正一楼主体修建完工后,甲方将万元保证金退还给乙方。

  十、付款方式:负1楼及正1楼主体完工后,甲方以修建实际面积按80%工程款支付给乙方,二、三楼以此进行,待有关部门验收合格后,甲方一次性将工程款付给乙方。

  十一、违约责任:

  1、合同签订后,双方不得违约,如有一方违约,将支付守约方总工程款的30%的违约金。

  2、若甲方不按合同约定支付乙方工程款,乙方有权停工,造成的一切损失由甲方负责。

  十二、施工工期:在年月日完成,如遇不可抗力的因素,则工期顺延。

  十三、安全事宜:乙方在施工过程中,必须确保施工安全,严格按《四川省安全生产条例》、《安全施工操作规程》,按标准化施工。乙方工人进入施工现场,必须戴好安全帽,高空作业必须系安全绳,乙方在施工中发生任何事故,由乙方自行负责,乙方进场之前,必须向有关保险部门购买民工的民工保险,否则不能进行修建。

  十四、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同双方签字盖章后,合同一式两份,结清账务本合同自然生效。

  甲方:

  乙方:

建设工程承包合同2

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依据国家有关法律,法规,经甲乙双方友好协商,现就淅化市新XX标准厂房二期工程建设达成以下协议:

  一、工程概况

  1.工程名称 :淅化市新XX标准厂房二期工程。

  2.建设内容:两层综合楼一栋、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。

  3.工程造价:两层综合楼按照1100元平方米结算,园区内原钢结构厂房剩余工程按照490万元造价结算,配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算。工程暂定造价718万元(最终以实际工程量结算)。

  4.其他说明:给排水工程,甲方负责购买管线,乙方按照甲方要求给予施工安装。

  5.工程地点:淅化市新XX。

  6.工期: 1____日历天。开工日期:以开工通知书为准。

  7.质量标准:合格。

  8.协议签订地点:甲方办公室。

  二、承包内容

  1.承包范围:按甲方提供的图纸建设园区二层综合楼、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。

  2.承包方式:包工包料。

  三、甲方责任与义务

  1.甲方组建与工程相适应的项目管理班子,指挥、督促乙方加强工程管理,建立健全各项规章制度,按时报送生产、经营各项报表资料。

  2.甲方有权对乙方承包施工的工程进行全面监管。主要有:工程质量、工程进度、安全防护、计量检测、文明施工、工程资料、工人生活等,甲方有权随时检查具体施工过程,对存在的问题提出限期整改意见,督促落实与验收。在乙方不按照合同及图纸约定的条件规范履行的情况下,甲方有权自行从乙方的工程款中扣支相关费用。

  3.甲方应组织乙方有关人员参加图纸会审,向乙方提供四套施工图纸用于施工,并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表。

  4.甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包情况。如发现乙方不能按规定履行有关协议内容或存在不能履行的趋势,乙方无法提供相应保障措施的,甲方有权与乙方终止本协议,由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。

  5.甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进行监理。

  6.甲方负责协调施工场周围的治安维护等工作。

  7.因甲方或监理方不能及时给出变更指令,确认、批准或其他应由甲方负责的工作未能及时到位而导致乙方造成损失的,乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请,甲方应于收到书面申请后2____日内给出明确答复,否则视同同意乙方提出的索赔申请。

  8.甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款,否则由此给乙方造成的损失由甲方负责。

  四、乙方责任与义务

  1.乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需的各种测量仪器,及时组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方。乙方应及时组织施工队伍,按批准后的施工方案做好各项准备工作,并及时明确各类人员职责,做到持证上岗。

  2.乙方应严格按照图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、规程及有关技术要求组织施工,并按标准和规范自检工程质量,确保工程符合甲方质量标准且按期竣工。自觉接受甲方的'质量检查、监督及管理,如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失由乙方承担。乙方应对甲方提供的图纸承担保密义务,未经许可不得供无关人员参阅。未经设计部门或甲方书面同意,乙方不得擅自更改图纸,否则发生的费用及由此导致的一切损失均由乙方承担,且延误工期不得顺延。

  3.乙方应按时向甲方提交施工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布臵图,隐蔽工程验收通知及工程事故报告等相关文件。工程施工应严格按照国家现行施工及监理规范执行,工程资料必须真实、齐全、有效。竣工后乙方应向甲方及监理单位提供完整资料(含竣工图)3份。

  4.乙方应建立规范的财务核算制度,建立健全财务帐簿。乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准,不得以甲方的名义与他方签订协议。

  5.乙方应按时足额发放工人工资,及时结清设备租赁款等往来款项。乙方应以正规工资表形式(民工手签或指印签)发放工人工资并及时上报甲方。如乙方不能及时发放工人工资、材料款、设备租赁款,甲方有权自乙方工程款中扣支。乙方有义务确保不因拖欠工人工资、材料款导致其利益关系人到建设单位或政府部门上访、闹事的情况。如出现因拖欠工人工资及其他情况的上访闹事现象,每发现一起罚款壹万元。

  6.乙方应严格执行9001质量体系标准、4001A环境体系标准及1800安全管理体系标准,认真学习贯彻执行甲方上级部门指定的各项管理制度、文件,并向甲方提供完整资料。

  7.乙方应严格遵守施工方案、安全操作规程及地方相关要求与规定,妥善做好安全防护工作,自觉接受甲方及政府安全监督主管部门的监管与检查。乙方应配备专业安全人员负责施工安全,杜绝发生重大伤亡事故。乙方未按安全操作规程造成的质量问题,乙方应承担相应责任,返工、维修费用由乙方承担且工期不予顺延。

  8.乙方应服从甲方工程项目经理部的指挥与施工安排,如因擅自行动造成重大后果的,甲方有权处罚,由此引起的所有损失与费用由乙方承担。因工程项目重大,乙方应严格按作业进度施工,如乙方在施工过程中无故拖延工期或停工、经过甲方通知后无改进措施、停工超过三天的,或未能履行合同规定义务及其承诺,甲方有权终止本合同,乙方必须无条件退出本工程,乙方应承担所有债务,前期所有投入归甲方所有。

  9.乙方未经甲方同意自行毁约,乙方应承担由此造成的所有损失。

  10.乙方应向甲方提供符合国家法律法规的正规发票,否则甲方(税金承担方)有权拒绝付款。

  1

  1.乙方在承包期间订立的任何债权、债务均与甲方无关。

  1

  2.乙方须对进入现场施工的相关材料、设备办理相关保险,保险费用由乙方承担。乙方进场的所有材料均由乙方自行保管,如出现遗失或损坏与甲方无关。

  1

  3.乙方派驻工地现场代表为李同志,该同志代表乙方行使本协议权利、义务与责任。未经甲方许可,乙方不得擅自更改其现场代表及主要管理人员,否则按违约处理。乙方如需更换工地现场代表,应至少提前7天以书面形式通知甲方,征得同意后方可派驻新代表行使前任职权。

  五、工期约定

  1.协议工期: 1____日历天。

  2.由于甲方原因致使工期延误或遇有不可抗力原因,经甲方同意后工期可相应顺延。由于乙方原因造成的工期延误,工期不得顺延。

  六、质量与安全

  1.质量检查与验收:

  (1)乙方应严格按照工程承包范围有关的质量验收规范、施工工艺及施工方案组织施工与验收工程质量。

  (2)乙方应遵守每道施工工序的检查与验收质量规范。隐蔽工程在下道工序施工前应先由乙方自检合格后再书面通知甲方、监理单位,待验收并办理验收手续后方可进行下一步施工。验收不合格的,不得进行下一步施工。

  2.安全施工:

  (1)乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照淅化建筑施工现场管理标准和安全施工方案组织施工。乙方应承担因自身安全措施不力造成的人身伤亡事故责任与损失。

  (2)乙方在施工中应对施工人员加强安全教育,自行配备符合要求的安全防护用品及设施。严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定,确保安全施工。工程施工过程中出现的一切安全事故均由乙方负责并承担由此造成的所有损失。乙方在施工过程中应合理调度各分项工程,不得出现打架斗殴事件,发现每一起罚款伍仟元。如发生重大伤亡事故,乙方应在1小时内通知甲方,发现隐瞒不报的,则按地方法规及甲方内部有关规定给予经济处罚,并承担由此造成的一切刑事与民事后果。

  (3)甲方对乙方在施工中存在的不安全因素,有权提出整改或要求施工方停工整顿。施工方拒不整改的,发现一起罚款叁万元(自应付工程款中扣除)。

  (4)施工现场必须做到安全文明施工,材料堆放整齐,现场整洁。

  七、工程款支付方式

  合同签订后,甲方____月份支付乙方工程款100万元,____月份支付乙方工程款100万元,____月份支付乙方工程款100万元,____月份支付乙工程款60万元,余款于201________年内分4次付清。

  八、争议处理

  甲、乙双方在协议执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向工程所在地即淅化市人民法院提起诉讼。

  九、其他情况

  1.本合同自双方签字盖章后生效,至本工程帐务结清,保修期满后截止。

  2.本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。如有其他未尽事宜,双方可另行协商。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建设工程承包合同3

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:_建筑工程施工总承包(电梯、桩基、机械挖土方工程除外)

  二、工程承包范围

  承包范围:

  1、按发包人提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定内容承包,除发包人明确直接发包工程外,均由承包人负责施工。

  2、未经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方,否则视为承包人违约。

  三、合同工期

  开工日期:单位工程的实际开工日期以发包人或发包人委托的监理工程师下发的开工通知书为准。

  竣工日期:以单位工程具备验收条件时,承包方提前一周通知发包人,发包人验收合格之日为准。

  合同工期总日历天数: 以单位工程核准工期,自单位工程开工之日起270日历天。

  文化馆主体封顶期限:60天(不含基础处理工期)。

  四、质量标准

  工程质量标准:工程质量标准按国家现行施工验收规范《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)执行,工程质量各项指标按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)规范必须达到合格。

  五、 合同价款与支付

  1、合同价款及调整

  本合同款采用_

  1、合同价款:

  (1)文化馆主体工程不让利,以施工图预算前造价为准;

  (2)室外和精装工程全垫付、以施工图预算前造价优惠5%;以上(1)和(2)两部分相加作为合同价款;

  2、付款方式:按本合同第五部分第2款执行方式确定。

  风险范围以外合同价款调整方法:_

  1、设计变更、签证。变更、签证及工程洽商须经监理、发包人签字认可。________ 采用可调价格合同,合同价款调整方法:

  (一)工程价款编制依据:《河南省建设工程量清单综合基价》(08)版及其配套的定额解释和相关文件进行定额计价。

  (二)工程取费标准:

  (1)人工费调整;按豫建设标(20xx)5号文件执行。零星用工按发包人零星工程标准(53元/日)执行。

  (2)社会保障费由发包人代缴;其他规费不计。

  (3)安全文明施工费按安建(20xx)33号文件执行;二次搬运费、夜间施工措施费、雨季施工措施费、远途施工增加费、缩短工期增加费不计。

  (4)税金按规定计取。

  (5)只计取30Km以内大型机械进出场费。

  (三)材料价差调整依据安阳市人民政府造价管理机构发布的材料价格执行,具体调整按发包人审批的月进度报表工程量为准;当期材料价格信息没有的,由承包商根据市场价格报发包方,由发包方签字认可。

  双方约定合同价款的其他调整因素:

  (1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

  (2)工程造价管理部门公布的价格调整办法。

  2、工程款(进度款)支付

  采取分批付款,分别是文化馆主体封顶且验收合格之后支付所完成单体楼总造价的55%、外装修完成并验收合格之后支付至已完成工程量的80%、竣工验收合格且资料交齐之后支付至实际工程结算款的95%,预留5%作为本工程的质量保修金。

  保修金的返还:若无质量问题则工程竣工验收合格满一年后30天内无息支付90%,其余10%竣工验收合格满二年内无息全部返还。

  六、竣工结算

  1、结算时工程定额执行:《河南省建设工程清单综合基价》(08)版及其计价办法、有关造价文件及其相关取费标准执行、本工程施工图纸、国家技术规范标准、经审批的施工组织设计、材料市场价格信息。

  2、工程完工后1个月内按合同价款调整方法中的条款做出结算并报给发包方,发包方在1个月内予以确认;如发包方没有提出异议,承包方视为发包方已认可上报的结算价。

  七、违约

  双方约定的'违约责任:

  1、按双方约定工期:每拖延一天罚承包人10000元。提前一天奖励10000元。

  2、由于工程施工质量不合格,或施工过程中造成的一切安全事故均由承包人付全责。

  3、工程承包后,承包人不得转包或分包该工程。发包人一旦发现承包人分包或转包该工程,承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。

  八、补充条款

  1、 如发包人不能按约定支付工程款,承包人有权依据法律规定将承包工程留置优先受偿。

  2、承包人做好电梯等外协项目的施工配合工作;配合费另行计算。

  3、 农忙季节期间承包人保证经批准的《施工组织设计》所配备的施工人员,满足发包人施工进度要求,否则将给以伍万元的违约处罚,该违约金将用来奖励保勤的施工人员。

  4、经过批准在合同规定的工期之内,发包人需要施工单位临建、施工机械迁移的,施工单位必须积极配合,费用由发包人承担。故意拖延、拒绝配合的,发包人有权进行处罚。

  5、发包人施工图纸出来后的一周内承包人需报项目施工组织设计。

  6、合同总价:承包人需接受发包人总工程预算价,发包人预算方式以08年定额为准并向承包人出示询价清单(需询价的材料设备),若承包人无法接受发包人总工程预算价,则视为自动放弃签约。

  7、发包人与承包人施工图预算核对完成后,双方另行签订正式《龙安区文化馆施工合同》,本协议与正式合同不一致的,以正式合同为准。

  8、 本协议一式陆份,发包人执肆份,承包人执贰份,均具有同等法律效力。

  九、协议生效

  协议订立时间: 年 月___日

  协议订立地点:__

  本协议双方约定 签字盖章之日起 生效。

  发 包 人:(公章)

  承 包 人:(公章)

  住 所:

  住 所:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  电 话:

  电 话:

  传 真:

  传 真:

  开户银行:

  开户银行:

  帐 号:

  帐 号:

  邮政编码:

  邮政编码:

建设工程承包合同4

  (一)关于工程内容和范围的确认

  招标人和中标人可就招标文件中的某些具体工作内容进行讨论,修改、明确或细化,从而确定工程承包的具体内容和范围。在谈判中双方达成一致的内容,包括在谈判讨论中经双方确认的工程内容和范围方面的修改或调整,应以文字方式确定下来,并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件,并明确它是构成合同的一部分。

  对于为监理工程师提供的建筑物、家具、车辆以及各项服务,也应逐项详细地予以明确。

  (二)关于技术要求、技术规范和施工技术方案

  一双方尚可对技术要求、技术规范和施工技术方案等进行进一步讨论和确认,必要的情况下甚至可以变更技术要求和施工方案。

  (三)关于合同价格条款

  依据计价方式的不同,建设工程施工合同可以分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。一般在招标文件中就会明确规定合同将采用什么计价方式,在合同谈判阶段往往没有讨论的余地。但在可能的情况下,中标人在谈判过程中仍然可以提出降低风险的改进方案。

  (四)关于价格调整条款

  对于工期较长的建设工程,容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响,可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的'风险损失。无论是单价合同还是总价合同,都可以确定价格调整条款,即是否调整以及如何调整等。可以说,合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合闶的实际价格,直接影响着承包人的经济利益。在建设工程实践中,由于各种原因导致费用增加的几率远远大于费用减少的几率,有时最终的合同价格调整金额会很大9远远超过原定的合同总价,因此承包人在投标过程中,尤其是在合同谈判阶段务必对合同的价格调整条款予以充分的重视。

  (五)关于合同款支付方式的条款

  建设工程施工合同的付款分四个阶段进行,即;预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。关于支付时间、支付方式、支付条件和支付审批程序等有很多种可能的选择,并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响,因此,合同支付方式的有关条款是谈判的重要方面。

  (六)关于工期和维修期

  中标人与招标人可根据招标文件中要求的工期,或者根据投标人在投标文件中承诺的工期,并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时,还要明确开工日期,竣工日期等。双方可根据各自的项目准备情况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。

  对于具有较多的单项工程的建设工程项目,可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的公路维修工程应允许分段验收;分多片的大型灌溉工程应允许分片验收等等),并从该批验收时起开始计算该部分的维修期,以缩短承包人的责任期限,最大限度保障自己的利益。

  双方应通过谈判明确,由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或改变设计等)、恶劣的气候影响,以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法,通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。

  合同文本中应当对维修工程的范围、维修责任及维修期的开始和结束时间有明确的规定,承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比,维修保函对承包人有利,主要是因为可提前取回被扣留的现金,而且保函是有时效的,期满将自动作废。同时,它对业主并无风险,真正发生维修费用,业主可凭保函向银行索回款项。因此,这一作法是比较公平的。维修期满后,承包人应及时从业主处撤回保函。

  (七)合同条件中其他特殊条款的完善

  主要包括:关于合同图纸;关于违约罚金和工期提前奖金;工程量验收以及衔接工序和隐蔽工程施工的验收程序;关于施工占地;关于向承包人移交施工现场和基础资料;关于工程交付;预付款保函的自动减额条款等等。

建设工程承包合同5

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循平等自愿、公平诚信的原则,就本工程的施工承包事项协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程描述:

  第二条 工程承包范围

  根据甲方提供的施工图要求进行材料采购、甲方招标文件规定的施工内容。

  第三条 工程工期及工期延误

  1、本工程项目的开工日期以甲方通知的为准,现场施工合同总工期为 天。

  2、因下列情形造成的工期延误,经监理方及项目鉴证后,工期相应顺延。

  (1)不属于安装工程范围内的重大设计变更,造成无法施工而影响进度的;

  (2)非承包人原因停水、停电造成直接经济损失成停工累计超过8小时的,每8人小时顺延工期一日。由乙方书面申请,工程监理和甲方现场代表当天确认有效;

  (3)天气变化、不可抗力及其它非乙方原因造成的延误;

  3、如因乙方原因工期延误一天罚款两仟元,从工程款中扣除。

  第四条 工程造价

  1、本工程按三级三类工程报价、取费(含税价),工程总造价为人民币(大写): 元,(小写): 元。工程完工结算送审计部门审核,工程总额按实际施工内容及现场签订图纸变更造价报审计部门据实审核,审核后按据实结算结果执行。

  2、工程建设期间和竣工验收后工程量单价不另作调整,一切市场风险由乙方承担。

  3、乙方不得因自身预算漏项原因让甲方增加造价,其漏项损失由乙方自行承担。

  第五条 付款方式

  1、合同签定后,人员、设备进场施工按合同价付款30%。

  2、工程完工后按合同价再付款40%,审计结束付至工程总造价的95%,余款5%为质保金,质保期为壹年,保持期满无质量问题后7天内付清。

  3、乙方在分次结算时须开具合法的税务发票。

  第六条 工程质量标准及竣工验收

  1、乙方所有钢构件材料、规格、质量均应达到建筑设计施工图要求,所有进场施工的材料均应由监理单位负责签收。如有需要监理单位见证及第三方检测单位(具有建筑工程专业检测资格)检测合格后方能进场使用的材料,未达到检测标准及设计要求和报价单规定的材料明细要求的'材料不准进场施工。

  2、乙方在单项工程竣工前5天且已具备验收条件时以书面通知甲方验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方另立验收日期。甲

  方在另立的验收日期内仍未未按约定组织验收或验收后不按约定给乙方出具书面验收结论的,视为工程通过工程验收。

  3、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方的,在移交时双方应输中间验收手续,作为该单位工程竣工验收之依据。

  4、在验收过程中,如果工程质量不符合验收标准,乙方应按照验收组织的书面整改意见并依照相关技术文件或技术规范限期进行整改。同时,乙方应自行承担因自身原因造成的整改费用。

  5、工程竣工验收合格后,从验收合格之日起3天内乙方向甲方移交工程。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。

  6、工程竣工验收,以国家颁发的施工验收规范的质量检验标准为依据,应符合并达到国家颁发有关工程质量验收的规范标准及设计图纸要求。在进行竣工验收时,乙方应在验收前7天向甲方提供以下文件:

  (1)提供完整合格的工程竣工资料,并符合《建筑工程文件归档整理规范》要求。

  (2)施工单位应根据施工内容绘制的竣工图。

  第七条 双方责任

  一、甲方责任

  1、根据合同约定支付工程款,以保证合同顺利实施。

  2、在施工过程中组织协调乙方与其它单位的工作配合关系,为乙方提供良好的施工环境。

  3、甲方现场代表:

  二、乙方责任

  1、乙方应做到文明施工,安全施工,科学管理,服从甲方现场协调工作,接受监理单位以及相关部门的质量监督和管理。

  2、严格按照建筑施工图要求组织材料、精心施工,合理安排确保工程质量和施工进度。

  3、严格遵守安全操作规程及劳动保护等有关规定,严格遵守治安条例,做到文明施工、安全施工、防火防盗。在施工中发生的安全事故和乙方管理不善造成的其它损失,均由乙方负责。乙方不得因此影响工程进度。

  4、乙方不得将工程转包给第三方施工。

  5、乙方现场代表:

  第八条 工程变更

  1、甲方需对原工程设计进行变更的,应提前7天以书面形式向乙方发出通知。

  2、乙方可以根据合理性原则向甲方提出设计变更要求,该变更要求经甲方或监理代表同意后实施,工期予以调整。

  3、乙方在工程变更确定后7日内,提出变更工程价款的报告,甲方或监理代表在收到变更工程价款报告后3日内予以答复,逾期则视为认可并同意以此作为结算工程款的依据。

  第九条 工程质量保修

  1、本工程质量保修按国家规定执行,自工程验收合格之日起计算。

  2、属于保修范围内的施工项目,乙方应当在接到甲方通知之日起3天内派人保修。如乙方未按约定派人保修,甲方可以委托他人修理,所发生的费用按照公平、合理的原则进行结算,所发生的费用将从乙方的质保金中扣除。

  第十条 违约责任和仲裁

  1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一天,乙方按日偿付给甲方工程造价的0.5%作为逾期违约金。

  2、甲方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付乙方逾期付款违约金。

  3、乙方应对本工程的工程施工质量、施工安全、施工进度进行管理,如未达到招标文件承诺要求,将追究乙方责任。

  4、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协调不成时,任何一方均可向建筑物所在地城乡建设委员会申请仲裁或甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第十一条 其它

  1、甲乙双方按合同履行的需要,送交对方的文件、图表、函件、通知、指令等资料,对方代表均应予以签收

  2、甲方的招标文件、乙方的投标文件作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。本合同约定内容以本合同为准,未约定内容以甲方招标文件为准。

  3、本合同壹式肆份,甲乙双方各执两份,经双方代表签字并盖章后生效,保修期满后自行终止。

  甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表: 法定代表: 委托代理人: 委托代理人: 电话/传真: 电话/传真: 签订日期: 签订日期:

建设工程承包合同6

  发包方:海南鑫盛房地产开发有限公司 (以下简称甲方)

  承包方:海南中水龙建设工程有限公司 (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。

  一、 工程概况

  1—1 工程名称:海口中基美域(暂定名)

  1—2 工程地点:永兴镇陈安

  1—3 工程内容:中基会馆、多层洋房、别墅、道路、挡墙护坡、绿化及度假中心的前期施工道路、土地平整、现有大坑回填等其他工程。

  1—4 工程承包范围及承包方式

  承包范围:施工图纸范围内土建工程、安装装饰工程及所有附属配套工程的全部工作内容(按发包方签发的开工通知书);

  承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全。

  1—5 建筑面积:按施工图面积计算(约6万平方米)。

  二、 合同工期

  2—1 开工日期:(以甲方签发的开工通知书为准)

  2—2 竣工日期:待定

  2—3 工程合同工期: 应暂定总工期,另外总工期内是否含现场大坑回填。

  三、 质量标准:工程质量等级为合格。

  四、 合同价款确认方式

  4—1 计价依据: 甲方提供的施工图,设计变更、现场签证等计算价款,工程量按实结算。

  4—2 定额及取费标准:执行20xx年颁布的《海南省建筑工程综合定额》、20xx年颁布的《海南省安装工程综合定额》。会馆、多层洋房、小高层住宅按定额标准取费(含精装修可下浮3%);别墅按定额标准取费并总造价上浮8%(含精装修可不上浮);道路、绿化及其他建设工程按定额标准取费总造价下浮3%。明确本

  工程的取费定额。

  4—3 材料价格执行同期《海南工程造价信息》颁发的信息价,信息价中没有的材料,由乙方提供市场采购价,经甲方确认后执行,其价格按甲乙双方确认的市场价+5 %采保费为材料价,经甲方认价后材料不下浮。人工工资补差按海南省定额站最新文件执行。本工程的水、电费调差按照实际缴纳单价计入决算。

  五、甲方责任

  5—1 开工前将水准点、坐标控制点以书面形式提交乙方,配合乙方做好开工前的三通一平工作并承担所有的费用。

  5—2 开工前七天,向乙方提供经图审后的.施工图纸六套,并组织设计单位向乙方进行现场技术交底;协助乙方办理好施工所涉及的一切审批手续。

  5—3 指派为甲方住工地代表,负责履行合同,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、签收手续和其他事宜。

  5—4 委托 公司进行工程监理,监理公司任命 为总监理工程师,其责任在监理合同中应明确,并将监理合同副本交乙方一份。 5—5 如施工过程中确需要拆改地上建筑物、设备管线或树木等,负责到有关部门办理相关手续,并承担其费用。

  5—6 协调有关部门作好施工现场防火、防灾和保卫等工作。

  5—7 在施工过程中,负责各阶段、各部门、各环节、各分部分项工程的检查申请报验,负责组织初验、签署检查验收报告。

  六、乙方责任

  6—1 协助甲方做好开工前的三通一平工作。

  6—2 参加甲方组织的施工图纸会审及技术交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定后实施。

  6—3 建立强有力的施工组织机构,按质监部门要求配备施工管理人员,按要求组织施工,保质、保量、保安全、按期完成施工任务。

  6—4 指派为乙方住工地代表,负责履行合同,对工程质量、进度负责,解决由乙方负责的各项事宜。

  6—5 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照施工图纸及会审要求进行施工,做好各项质量检查记录和施工过程中的各项原始资料收集。参加竣工验收,编制工程结算书和竣工图各三份,并按城建档案管理要求提供相应资料二份。

  6—6 遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定。

  6—7 按有关规定编制施工方案,做到安全生产和文明施工,保证工程施工质量。 6—8 保证解决农民工工资,在最后提交结算书前全部付清农民工工资,并在提交结算书的同时,提供一份全部农民工工资付清证明书。

  七。质量与验收

  7—1 本工程质量必须达到国家质量评定合格标准。

  7—2 甲乙双方应及时办理隐蔽工程验收手续和中间工程检查验收手续。乙方应及时向甲方提出验收申报,甲方应在24小时内组织有关单位参加验收,如甲方不按时组织隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。

  7—3 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延,施工中的安全事故由乙方全部负责。

  八、付款方式

  8—1本工程按月进度付款,甲方每月按乙方月完成工程量的85%支付给乙方,直至竣工。乙方在每月的25日之前将当月完成的工程量向甲方申报,甲方在5日内审核完毕并支付工程进度款给乙方。工程全部竣工甲方按乙方实际完成工程总量的90%支付工程款。工程竣工验收合格并结算后7日内付到工程总价款的98%,留2%的保修金。

  8—2 保修金返还执行海南省建设工程施工合同的通用条款。

  九。竣工验收与结算

  9—1 工程竣工乙方就所施工的单位工程应及时向甲方送交的竣工验收报告,甲方代表收到竣工验收报告后10天内组织有关部门验收,并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。 甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验收,或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,视为竣工验收已被批准,即可办理结算手续。

  9—2 工程价款的结算。工程验收合格后乙方应在15天内向甲方提交工程结算书,并将有关工程竣工验收合格的资料,城建档案管理要求乙方提供的全部资料

  及农民工工资付清证明书移交给甲方。甲方在接到上述材料15天内审核完毕或提出审核意见。双方意见达成一致后7天内甲方向乙方支付工程款。乙方在收到工程款后3天内将工程交付给甲方。

  若甲方收到结算书后15天内未提出审核意见,即视同工程结算已经批准,甲方应予支付工程款。甲方不能在约定的时间内支付工程款,乙方有权留置部分或全部工程,并予以保护,由甲方承担保护费用,直至甲方付清工程款和保护费用为止。

  十。约定事项

  甲方如不能按合同规定支付结算工程款,甲方可延期一个月支付,但甲方必须按同期银行贷款利率的双倍计息给乙方,否则乙方有权根据甲方所欠款项将本项目未售房屋按成本冲抵工程款(实际抵押房屋成本应为乙方施工范围的土建、安装装饰工程的费用平均值,作为冲抵房屋的单价)。

  十一。材料供应的约定

  11—1 本工程乙方所采购的材料必须向甲方提供相关合格证作为依据。如甲方或监理方发现材料质量或规格不符合要求,乙方必须停止使用并更换符合质量和规格要求的材料。

  11—2 乙方提供的材料必须是正规厂家生产,相关手续必须齐全,报甲方和监理方审核并同意后方可使用。

  11—3 在施工过程中,甲方不得以任何理由、借口强迫乙方使用甲方指定的材料,干扰乙方正常施工。但屋面外观材料品牌的选择必须经过甲方的认可。 十二。违约责任

  12—1 甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准,不按合同支付工程款及其他使合同无法履行的行为,造成乙方停工,应按乙方现场人数及实际停工天数每人每天200元支付误工费,现场施工设备和材料租赁费用按乙方需支付价格按实补偿支付给乙方,并按所欠工程款总额每天千分之三的标准支付违约金,直至付清为止,工期顺延。如因甲方原因导致中途停工超过三个月的,视为甲方违约,乙方有权终止本合同,甲方必须在一个月内付清乙方所有工程款。

  12—2 乙方不按规范施工,至使质量达不到设计的要求,甲方有权要求其返工直至合格为止,工期不得顺延。因乙方的原因不能按合同工期竣工,按延期的实际天数每天 元支付违约金。

  十三。本协议未约定的参照《海南省建设工程施工合同》的通用条款执行,本协议与《海南省建设工程施工合同》的条款有异议的部分以本协议为准。 十四。其他约定:

  14—1本工程甲方所分包工程,乙方需计取分包方管理、配合费用:乙方按分包方的决算总价3%收取,但分包方应承担本分包工程所需的水电费用和乙方方提供的现场仓库、人员宿舍费用。

  14—2其他未约定的条款和结算依据,均按国家政策性文件执行。

  14—3施工期间双方各自承担应缴纳的政策性文件规定的相关费用,乙方所承担缴纳的政策性规定费用,由甲方代为缴纳,在本工程决算后相应扣回。

  十五。本协议一式六份,双方各执三份,经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  法人代表: 法人代表:

  项目负责人: 项目负责人:

  年 月 日 年 月 日

建设工程承包合同7

  甲方:_________

  乙方:_________

  按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:_________

  工程地点:_________

  工程内容:_________

  承包范围:_________

  1.2 开工日期:_________

  竣工日期:_________

  总日历日期:_________

  1.3 质量等级:_________

  1.4 合同价款:_________

  第二条 合同文件及解释顺序:_________

  第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

  3.1 合同语言:_________

  3.2 适用法律法规:_________

  3.3 适用标准、规范:_________

  第四条 图纸

  4.1 图纸提供日期:_________

  4.2 图纸提供套数:_________

  4.3 图纸特殊保密要求和费用:_________

  第五条 甲方驻工地代表

  5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单:_________

  5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):_________

  第六条 乙方驻工地代表:_________

  第七条 甲方工作

  7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求:_________

  7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:_________

  7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:_________

  7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:_________

  7.5 办理的证件、批件的名称和完成时间:_________

  7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:_________

  7.7 会审图纸和设计交底的时间:_________

  7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_________

  第八条 乙方工作

  8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求:_________

  8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数:_________

  8.3 施工防护工作的要求:_________

  8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求:_________

  8.5 对施工现场交通和噪音的要求:_________

  8.6 成品保护的要求:_________

  8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_________

  8.8 施工场地整卫生的要求:_________

  第九条 进度计划

  9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的'时间:_________

  9.2 甲方代表批准的时间:_________

  第十条 延期开工:_________

  第十一条 暂停施工:_________

  第十二条 工期延误:_________

  第十三条 工期提前:_________

  第十四条 检查和返工:_________

  第十五条 工程质量等级。

  15.1 工程质量等级要求的经济支出:_________

  15.2 质量评定仲裁部门名称:_________

  第十六条 隐蔽工程、中间验收。

  16.1 中间验收部位和时间:_________

  第十七条 试车:_________

  第十八条 验收和重新检验:_________

  第十九条 合同价款及调整。

  19.1 调整的条件:_________

  19.2 调整的方式:_________

  第二十条 工程预付款。

  20.1 预付工程款总金额:_________

  20.2 预付时间和比例:_________

  20.3 扣回时间和比例:_________

  20.4 甲方不按时付款应承担的违约责任:_________

  第二十一条 工程量的核实确认。

  21.1 乙方提交工程量报告的时间和要求:_________

  第二十二条 工程款支付。

  22.1 工程款支付方式:_________

  22.2 工程款支付金额和时间:_________

  22.3 甲方违约的责任:_________

  第二十三条 甲方供应材料设备。

  23.1 甲方供应材料、设备的要求(附清单):_________

  第二十四条 乙方采购材料设备:_________

  第二十五条 设计变更:_________

  第二十六条 确定变更价款:_________

  第二十七条 竣工验收。

  27.1 乙方提交竣工资料和验收报告的时间:_________

  27.2 乙方提交竣工图的时间和份数:_________

  第二十八条 竣工结算。

  28.1 结算方式:_________

  28.2 乙方提交结算报告的时间:_________

  28.3 甲方批准结算报告的时间:_________

  28.4 甲方将拨款通知送达经办的银行的时间:_________

  28.5 甲方违约的责任:_________

  第二十九条 保修。

  29.1 保修内容、范围:_________

  29.2 保修期限:_________

  29.3 保修金额和支付方法:_________

  29.4 保修金利率:_________

  第三十条 争议。

  30.1 争议的解决程序:_________

  30.2 争议解决方式:_________

  第三十一条 违约。

  31.1 违约的处理:_________

  31.2 违约金的数额:_________

  31.3 损失的计算方法:_________

  31.4 甲方不按时付款的利息率:_________

  第三十二条 索赔:_________

  第三十三条 安全施工:_________

  第三十四条 专利技术、特殊工艺和合理化建议:_________

  第三十五条 地下障碍和文物:_________

  第三十六条 工程分包。

  36.1 分包单位和分包工程内容:_________

  36.2 分包工程价款的结算办法:_________

  第三十七条 不可抗力。

  37.1 不可抗力的自然灾害认定标准:_________

  第三十八条 保险:_________

  第三十九条 工程停建或缓建:_________

  第四十条 合同生效与终止。

  40.1 合同生效与终止:_________

  第四十一条 合同份数:_________

  41.1 合同副本份数:_________

  41.2 合同副本的分送责任:_________

  41.3 合同书制定费用:_________

  发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

  地址:_________地址:_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  委托代理人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________

  电话:_________电话:_________

  传真:_________传真:_________

  开户银行:_________开户银行:_________

  帐号:_________帐号:_________

  邮政编码:_________邮政编码:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

建设工程承包合同8

  发包方:_____(以下称甲方)

  承包方:_____(以下称乙方)

  甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。

  1.工程名称:______

  2.工程地点:______

  3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方

  米。

  4.承包内容:

  5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。

  6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:

  (1)……

  (2)……

  7.工程开工日期:____年__月__日

  8.工程竣工日期:____年__月__日

  9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为

  依据。

  10.甲方主要义务:

  (1)……

  (2)……

  11.乙方主要义务

  (1)……

  (2)……

  12.违约责任:

  (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰

  计算违约金。

  (2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰

  计算违约金。

  (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙

  方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

  (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,

  属承包方施工责任造成的'如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费

  修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

  (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承

  包人应当承担损害赔偿责任。

  13.本合同附件:共___份

  14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收

  和款项结清时为止。但保修一条除外。

  15.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7

  份,由发包方送建设银行一份。

  发包方:______(盖章)

  法定代表人(签字):_____

  承包方:______(盖章)

  法定代表人(签字):_____

  签约日期:____年__月__日

建设工程承包合同9

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  根据“中华人民共和国合同法”的有关规定,为了明确有关施工中的权利,义务和经济责任,经双方充分协商。同意签订本合同。

  第一条:工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.约定工艺要求:

  第二条:承包内容,工程造价及承包方式

  一、承包内容及工程造价

  1.承包内容:

  2.工程总造价:3.其它约定事项:

  二、承包方式:

  第三条:工期

  1.工程预计日竣工。有效期天。

  2.如遇下列情况,可合理顺延工期:

  (1)因为甲方原因——如施工手续不全等冈素或现场条件不具备;

  (2)在组织施工过程中由于人力不可抗拒的灾害及风、雨、雪因素或国家政府规定而不能连续施工;

  (3)工程变更导致的工期顺延;

  (4)非乙方原因停水、停电、停气造成停工;

  (5)甲方代表同意给予顺延的其它因素;

  第四条:图纸设计

  甲方设计的工程,签约时间向乙方提供工程图纸二套,土建平面图、剖面图各一份。

  第五条:甲方责任和义务

  1、负责搞好开前施工现场路通,电通、场地平整、拆除高空障碍。

  2、解决四邻相关以及外界干涉施工的问题,并办妥一切准建手续和负责组织协调整个施工现场的安全。

  3、提供施工电源,容量A,电费由甲方承担,电源线接到施工现场。根据现场条件提供住宿。不收住宿、水、电费。

  4、选派施工现场代表同志,负责施工现场的签证、盖章及日常事务。

  第六条:乙方责任和义务

  1、组织施工人员、机具、材料进场后,应遵守甲方工地有关规定,严格执行安全操作规程,因乙方原因造成的工伤事故,由乙方负责。

  2、把好质量关、技术关、确保工程技术资料齐全。

  3、乙方人员进场后,应遵守甲方工地有关规定,严格执行安全操作规程,因乙方原因造成的工伤事故,由乙方负责。

  4、施工场地要整洁卫生,做到文明施工。

  5、选派施工代表同志,负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作。

  第七条:设计变更及工程质量

  1、若工程在施工中有设计变更,因变更增加的费用,由甲方承担,延误的工期相应延顺。

  2、乙方必须按设计要求施工,根据国家现行施工规范和操作规程精心施工。

  第八条:工程价款支付与结算

  1、合同签订后,甲方支付乙方工程款计元;作为预付款。预付款不到位合同不生效。

  2、,甲方支付乙方工程款计度款。

  3、,甲方支付乙方工程款计度款。

  4、工程竣工后三日内,甲方支付乙方剩余工程款计元。

  5、甲方应严格安装合同规定的时间和数额按时付款,否则应承担违约责任和赔偿给乙方造成的损失同时工期相应顺延,如不能按时付款乙方有权撤出工器具设备、人员。

  第九条:安全施工

  1、甲乙双方必须贯彻执行工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,安全配套设施乙方自备、且费用自理,甲方不在承担费用。

  2、由乙方原因造成的'工伤事故,责任和发生的费用乙方承担。

  3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工,因甲方原因导致的工伤事故,由甲方承担责任和发生的费用。

  第十条:违约责任

  如一方不按本合同约定履行义务,违约方应赔偿对方合同价款%的违约金。

  第十一条:合同期限

  本合同一式份,以签字盖章之日起成立交生效,到工程完工及工程款全部付清后终止。

  第十二条:未尽带宜,由双方另作协商,并签订书面协议与本合同有同等法律效力。

  合同如争议,双方协商处理或由有关部门解决。

  附则:

  发包方:承包方:

  代表:代表:

  电话:电话:

  签订日期:年月日

建设工程承包合同10

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定:结合工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包项目及主要工程量:

  四、承包方式:包工包料。

  五、开工时间:_______年_____月____日;

  竣工时间:_______年_____月____日。

  六、工程价款:____万元。

  七、工程质量保证金:

  合同签订后,乙方向甲方缴纳工程总投资的10%,即85.067万元作为质量保证金,待竣工验收一年后如数退还乙方。

  工程差额保证金:

  合同签订后,乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金,方可进行施工,待乙方进场30天后如数退还乙方。

  八、工程付款办法:

  合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场,甲方支付给乙方工程总价的10%即85.067万元作为进场款,正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的60%,工程竣工验收后,除按规定扣留工程总价10%即______万元,作为工程保修金(考验期一年)外剩余部分付给乙方,保修金待质量考验期满后付清给乙方。

  九、设计资料提供:

  合同签订后由甲方提供施工图纸二份;(包括配套说明和有关技术资料)。

  十、施工中甲方职责:

  1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。

  2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。

  3、________工程管理(集团)有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。

  4、工程竣工后,指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。

  5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。

  6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误,甲方应赔偿乙方的误工损失,工期相应顺延。

  十一、施工中乙方职责:

  1、严格按设计图纸施工,重要工序及隐蔽工程完工后,需经甲方验证后方可进行下道工序施工。

  2、在施工过程中,须接受甲方的质量管理监督,听从甲方的合理化建议。

  3、施工所用各种建筑材料及设备等,须符合有关规范要求,并征得甲方认可,方能使用。

  十二、材料供应办法:商品混凝土由甲方提供,其它材料乙方自行组织。

  十三、工程质量:

  1、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。

  2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查,对不合格的部分有权提出返工要求,乙方必须服从。

  十四、工程设计变更和增减:

  施工如需进行设计变更和工程数量增减,必须经甲方同意,并将工程量的增减变化计入工程决算,增减量大影响和延误的工期相应顺延。

  十五、竣工验收工程完工后,由乙方提出验收报告,施工总结和有关资料报请甲方组织验收。

  十六、竣工决算:

  竣工报告批准后,乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等,交由甲方审核,并配合甲方作好工程竣工资料整编,报请上级主管部门和审核部门审批,最后以审核部门审核为准。

  十七、违约的索赔:

  合同签字生效后,任何一方不履行合同,应付给对方违约金,违约金按预计工程总价的5%付给,计人民币_____万元,如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时,违约方还应向对方赔偿超出违约的'金额。

  十八、工程施工安全:

  乙方在施工过程中,应按有关规定,采取严格的安全防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。

  十九、纠纷解决:

  承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。

  二十、合同的生效与终止:

  本合同双方签字盖章后即行生效,工程竣工资料交清,费用结算付清后,除有关保修条款仍然生效外,其余条款自行终止。

  二十一、合同份数:

  本合同一式____份,其中正本____份,甲方执___份,乙方执____份,具有同等效力。

  甲方:

  法定代表人:

  _____年____月____日

  乙方:

  法定代表人:

  _____年____月____日

建设工程承包合同11

  合同编号:____________

  出租方:___________

  承租方:___________

  签订地点:___________

  签订时间:________年________月_________日

  根据《合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。(详见合同附件)

  第二条租赁期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。共计_______天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前_______日内,重新签订合同。

  第三条租金

  租金收取:(双方应约定租金计算及其付款方式)_____________________

  第四条押金(保证金)

  经双方协商,出租方收取承租方押金_______元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿后,押金金额退还承租方。

  第五条租货物资的维修保养

  租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。

  第六条租赁合同变更

  1.在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的`所有权方即成为本合同的当然出租方。

  2.在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。

  第七条违约责任

  1.出租方违约责任:

  (1)未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。

  (2)未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。

  (3)未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金_______%的违约金。

  (4)其他违约行为________________________________________________________。

  2.承租方违约责任:

  (1)不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金%的违约金。

  (2)逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金%的违约金。

  (3)如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付期租金%的违约金。

  (4)其他违约行为________________________________________________________。

  第八条争议的解决方式

  双方当事人在履行本合同过程中发生争议时,应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。

  第九条其他约定事项_______________________________________________________________________________________________________________________________________

  第十条本合同一式_____份,合同双方各执_____份。本合同附件_____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。

  出租方: ______________________(公章)

  地址: ______________________

  法人代表:___________________ (签章)

  开户银行及帐号:__________________________

  年月日

  承租方: ______________________(公章)

  地址: ______________________

  法人代表:___________________ (签章)

  开户银行及帐号:__________________________

  年月日

建设工程承包合同12

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况承包范围

  工程名称:依山星苑7#楼平基工程

  工程地点:市检察院后面

  工程内容:(承包范围):该工程的场地平基土石方工程的开挖及破碎(由于地理条件特殊,土石方工程在施工当中,不能采用爆破方式施工,只能采取机械破碎或人工处理的办法);保证该工程以后能达到施工条件,以及达到建设单位的要求条件。

  二、合同工期

  开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  合同工期总日历天数 日历天。

  三、质量标准

  工程质量标准: 达到发包方及建设单位的要求条件。

  四、合同价款

  合同价:土石方综合价每立方为300元,大写:叁佰元,全石头每立方叁百叁拾元。

  五、工程款支付

  双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

  承包方进场工程进度达到一半时由甲方支付工程进度款的80%作为材料费,工程余款甲方必须在工程竣工后15日一次性付清余款。

  六、其他约定

  双方约定的其他工程内容:

  1、承包人在施工途中不能以任何理由增加合同单价:

  2、承包人在施工途中不能中途退场,如果自动不干,要求自动退场,发包人不予进行工程款的结算,并且在承包人不愿意施工后一天内必须全部清场,搬出所有自己所有的`施工机械及施工工具、用具,所产生的一切费用由承包方自行负责,如果不搬出施工场地,产生如工期延误、建设单位的罚款等后果一切由承包方全部负责。

  七、工程质量用及施工要求

  1、承包人要严格遵照发包人要求及现行国家有关规范、规范及行业标准进行施工作业:杜绝一切违章作业。

  2、施工期间的一切质量、安全责任均由承包方全权负责,发包方不能承担任何经济及法律刑事责任。

  3、发包人应积极配合承包人的工程施工,如因发包人原因造成工程延误,责任由发包人负责,承包方不再负责,并由发包方负责承包方的一切经济损失。

  5、本合同其它未尽事宜部分,由双方另行协商,签订补充合同。

  八、本合同一式二份,经承、发包双方签字后生效,二份合同具有同等法律效力,双方各执一份,工完帐清自动换效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建设工程承包合同13

  合同编号:________________

  发包方:________________________________

  法定住址:______________________________

  法定代表人:____________________________

  职务:__________________________________

  委托代理人:____________________________

  身份证号码:____________________________

  通讯地址:______________________________

  邮政编码:______________________________

  联系人:________________________________

  电话:_______________________________

  传真:__________________________________

  帐号:__________________________________

  电子信箱:______________________________

  承包方:________________________________

  法定住址:______________________________

  法定代表人:____________________________

  职务:__________________________________

  委托代理人:____________________________

  身份证号码:____________________________

  通讯地址:______________________________

  邮政编码:______________________________

  联系人:________________________________

  电话:__________________________________

  传真:__________________________________

  帐号:__________________________________

  电子信箱:______________________________

  按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  1.本合同;

  2.本合同附件。

  第二条图纸和文件的保管与提供

  1.图纸由工程师单独保管,但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要更多复制件时,其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要,承包方在未经工程师同意的情况下,不得将雇主或工程师提供的'图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时,承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。

  2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师,同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外,承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用,其费用由雇主支付。

  3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场,该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。

  第三条工程概况

  1.工程名称:_________________________工程。

  2.国家(或各部委,或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号:__________,工程项目表文件号:___________,申请建筑许可执照文件号:___________,计划任务书文件号:___________,初步设计文件号:___________,总概算文件号:___________。

  3.工程编号:__________;施工许可证号:___________;营业执照号:___________

  4.工程地点:_________市________区(县)________路

建设工程承包合同14

  委托方(以下简称甲方):

  联系电话:

  承包方(以下简称乙方):

  联系电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合装饰装修工程施工的特点,双方在平等、互信、互利、自愿、协商的原则,达成以下协议:

  一、甲方将__________________住房一套承包给乙方装修,总面积______m。

  二、承包方式:包工包料,材料按合同约定由乙方采购,使用前需由甲方检验后方可使用。

  三、承包内容:

  四、施工工期:从______年______月______日至______年______月______日止,总工期为______天。施工过程中如有停水、停电、非人为因素,工期顺延。如到期未完工,每天扣除______元,工期超过35天后乙方每天按总造价______%赔偿甲方。

  五、总造价金额:______元整(¥:______元)。

  六、施工要求:乙方按照效果图施工,施工过程中甲方如有变更,乙方按甲方要求施工。

  七、乙方购买材料按用料表购买,若甲方指定材料购买,超出预算另补差价。如选择材料降低预算表价格,乙方需扣回给甲方。

  八、甲方义务

  开工前一天,甲方为乙方入场施工创造条件(包括清场如有其它杂物,由甲方负责清除),不能影响乙方施工。甲方提供施工水源、电源。

  九、乙方义务

  施工中严格执行安全施工操作规范,注意防火。

  十、工程款支付方式:

  1、自签订合同之日,甲方预付乙方______万元。

  2、二期付款,木工完工油漆进场时,甲方付给乙方______万元。

  3、工程竣工验收后,甲方在七天内一次性支付______元,不得拖欠。

  十、质量保证:乙方对自己所装修的.质量保修一年,人为除外。

  十一、合同争议的解决办法

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成,依法向人民法院提起诉讼。

  十三、违约责任

  甲、乙双方需共同遵守合同条款,违约金按总造价的______%付给对方,其它损失按实计算。

  十四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,从签字之日起具有同等法律效力。

  甲方(公章):________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

建设工程承包合同15

  甲方:

  乙方:

  甲方同安工业集中区全和光电通用厂房十五标段工程,为保证整个工程顺利进行,确保工人的人身安全及现场文明施工要求,经双方协商,制定如下条款:

  一、 班组 人数。

  二、乙方除执行合同条款外,同时必须遵守甲方的`一切安全防火、文明施工、防盗及治安管理等规章制度。

  三、规定:

  1. 每个班组进入施工现场时,每个成员必须参加入场安全三级教育,履行签字手续,每人交身份证复印件一张、答考核卷一份。若一人未参加教育或一人未履行签字手续、一人未答考核卷,则扣除当月该班组500元.并责令该人员退场。

  2. 任何班组在经过三级教育后,上班前,必须同项目部签定《项目与班组安全承包合同书》。班组应配合项目部作好安全工作,争创无事故月,即无安全隐患,无事故.

  四、达到事故控制指标

  1. 无发生重伤事故,杜绝死亡事故。

  2. 无发生火灾事故。

  3. 轻伤率不超过0.5%。

  五、安全生产、文明施工纪律:

  1、安全生产

  1.1、入施工现场必须戴好安全帽,如不戴安全帽每人一次罚款50元,戴安全帽不系好带子施工现场打赤膊罚款30元。施工现场穿拖鞋、赤脚、高跟鞋、高处作业穿硬鞋、带钉易滑的鞋每人罚款20元。

  1.2、无安全防护的高空作业、临边作业 不系安全带每人罚款30元。

  1.3、打架斗殴,肇事方处罚500-1000元,当事人赔赏一切经济损失,直至追究刑事责任。

  1.4、防火措施未落实,随意挪动防火器材罚50元。

  1.5、在施工现场 、打闹、睡、玩火、嘻玩者罚20元。

  1.6、带小孩进入施工现场每发现一次罚20元。

  1.7、违章操作罚款50元;特殊工种未持证上岗罚款100元;酒后操作罚款200元。

  1.8、非专业人员擅自动用机械或使用手持电动式具罚款50-100元。

  1.9、非专业人员乱接乱拉电线 罚50-100元,导致电器损坏除赔偿损失外加倍予以罚款。

  1.10、整改通知单不及时整改者罚款200元。

  1.11、配电箱内外放置任何杂物或一闸多机罚款100元。

  1.12、未经许可,任意拆除或移动安全防护设施罚款200-500元,破坏安全防护设施罚款500-1000元。

  1.13、高空作业不得抛掷物料,违者罚款100-500元, 造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。

  1.14、木工在拆模过程中,严禁出现落物事故违者罚款200-500元, 造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。

  1.15、严禁在外架上及临边1.0米内堆放钢筋、水电管件、钢管、木料、扣件等物料每次罚款200元若造成坠落者罚款500元,造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。

  1.16、安全内业资料不按时完成上交者罚款200元。

  2、文明施工

  2.1、工作范围内未做到工完场地清,产生的建筑垃圾未及时清理运走,材料(钢管、木方、模板、水电管件等)以及半成品未分类堆放,堆码不整齐者罚款200-500元。

  2.2、施工现场的安全标语、标志以及其它警示标志不得损坏或移动的罚款50-200元。

  2.3、施工现场临时宿舍严禁使用三炉及大功率用电器,违者没收并罚款100元。

  3、对以上条款内容,乙方如有履次不改,甲方有权令其退场,因上述原因造成事故的,由当事人赔赏一切经济损失,直至追究刑事责任,所有罚款均从当月结算款中扣除。

  4、乙方不按甲方要求的安全、文明施工规范标准进行施工,完全因乙方违章操作、有意、故意等行为造成的损失由乙方承担。

  为加强安全管理,作到项目和班组齐抓共管,以上罚款班组负责60%,工人个人负责40%。

  以上规定自双方签字之日起生效。

  甲方代表(签字): 乙方(签字):

  年 月 日 年 月 日

【建设工程承包合同】相关文章:

(精选)建设工程承包合同07-16

工程建设承包合同05-05

建设工程承包合同05-17

[精选]建设工程承包合同07-15

建设工程承包合同(精选)07-15

建设工程承包合同【精选】07-15

建设工程承包合同[精选]07-14

建设工程承包合同06-13

建设工程承包合同(精选)07-17

(精选)建设工程承包合同07-17