电路安装合同

（推荐）电路安装合同

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的电路安装合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

电路安装合同1

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况1、工程地点:延安市宝塔区李渠镇沟门村2、工程承包方式：承包人包清工，材料有甲方购买。3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计

　　第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方提出，甲方及时更换。2、甲方供应的`装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由甲方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。6.施工期间乙方工作人员不的在电线、电缆、易燃品附近抽烟，否则罚款500元。，

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、施工人员入场10日内支付工程款2000元，电路完工后，整体竣工验收合格交付使用后支付95%工程款，2、本工程保修期2年，5%工程款为工程保修款，保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项往来均应出具收据。4、工程结算方式：房屋建筑面积____平米。5、乙方承包内容：1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、电路施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_______。5、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)

　　___年___月___日___年___月___日

电路安装合同2

　　_______（以下简称甲方）

　　_______（以下简称乙方）

　　根据甲方配电改造方案，乙方承担其施工任务，为明确双方在施工过程中的权利和义务，保证施工任务按时、优质、顺利完成，经双方协商，签定本合同，以资信守。

　　一、工程概况及承包方式：

　　工程名称：_______

　　工程地点：_______

　　承包方式：包工包料（线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算）

　　二、承包范围：

　　定制专用配线柜一个（2米_1。5米_0。5米），计8500。00元。指定乙方采购PVC绝缘管（直径100毫米）以及配件，计600。00元；指定乙方采购接线端子，绝缘带，计3000。00元；维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000。00元；乙方拆除老配电间低压出线；安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000。00元。

　　三、工程期限及质量

　　工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天；工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。

　　四、甲方责任及权利：

　　1、协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。

　　五、乙方责任：

　　1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的`准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。

　　2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责；搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿；结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据；

　　六、合同价款与付款方式：

　　1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价（不含电缆线）为贰万捌仟壹佰元整（￥28100。00元）；

　　2、付款方式：合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整（￥10000。00元），本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后，于20__年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整（￥18100。00元）。

　　七、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：_______

　　法定代表人：_______

　　委托代理人：_______

　　时间：____年____月____日

　　乙方：_______

　　法定代表人：_______

　　委托代理人：_______

　　时间：____年____月____日

电路安装合同3

　　甲方（建设方）：__有限责任公司

　　乙方（施工方）：______________身份证号：______________

　　甲方为了更好地实施“万村千乡市场工程”，已经在__镇街道开办了一座乡级直营超市，现需要铺设超市内三相电路，施工合同安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。

　　一、施工内容

　　1、从电杆接入线开始，更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。

　　2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。

　　3、根据甲方要求和店内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。

　　二、工程质量标准

　　1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。

　　2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。

　　3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。

　　4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。

　　5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的电线和所有用电器，公文写作范文若发生丢失和损坏，由乙方全额赔偿。

　　6、施工结束后，留10%的工程款做保修金，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。

　　三、费用及付费方式

　　1、电线和各类用电器均由甲方自行采购，乙方可对规格、型号提出建议。

　　2、乙方只负责安装施工，按照商店内用电面积每平方米施工费为元，施工费总额为（大写）元，施工结束后一次结算。

　　3、工程完工后，经甲方组织人员验收合格，即付给乙方除保修金以外的工程款，保修期满后，付给保修金。

　　四、安全责任

　　乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。

　　五、其余事项

　　1、施工日期：20____年__月__日至20____年__月__日，每延长一天工期扣工程款的_%。

　　2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。

　　甲方：__有限责任公司

　　代表（签字）：

　　乙方（签字）：

　　签订日期：二〇____年__月__日

　　电路安装合同7

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲方现因生产需要，有氨水车间设备及附属平台、管线需安装，乙方要求承包该工程，现经甲乙双方协商一致，签订以下合同。

　　一、施工地点：甲方厂区内。

　　二、工程内容：

　　1、乙方根据甲方提供的有关设计图纸组织施工，图纸中所包含的所有设备、配件、管线、平台及车间配套的蒸汽、供水、原料管道等均包含在合同范围内。

　　2、制作安装所需的`设备、主材、配件及油漆等由甲方提供。其它如氧气、乙炔、电焊条等辅助材料及吊装等均由乙方自理。

　　3、设备安装后须由乙方进行试压，乙方需配合甲方进行车间试生产。

　　4、开关柜、电器线路的安装由甲方负责与乙方无涉，甲方如有设计、安装上的改动须出具联系单予乙方。

　　三、工程质量要求：按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等国家有关标准。

　　四、工程期限：工程安装自3月31日起至5月5日结束，5月6日至5月9日为调试期，调试结束全部清场，工期共计36天(包括停电、雨天等)。乙方如未能按期完工则每拖延一天罚款300元。

　　五、验收标准：设备安装调试完成后由甲方验收小组对工程按有关标准进行试验验收。

　　六、安全措施：乙方在施工过程中必须安全生产，文明施工，规范操作，备好劳动保护用品，严守甲方安全生产的各项规章制度，服从安全管理人员的指挥。凡发生安全事故由乙方负全责与甲方无涉;凡发生质量事故，浪费、损坏甲方财物的由乙方照价赔偿。

　　七、施工纪律：施工废料应按地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，应做到工完、料净、场地清。严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。

　　八、乙方进入甲方施工现场前必须与甲方安保部门签好安全生产事故责任书，如不订立安全生产责任书，不准施工。

　　九、合同价格：工程完工后按甲方验收小组验收的工程量，按股份公司20__版定额结算。监检费用另由甲方支付。

　　十、付款方式：工程开工后预付30%，验收合格后凭安装发票再付50%，余款在三个月后一次付清。

　　十一、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，甲乙双方签字(盖章)生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　__年__月__日

电路安装合同4

　　甲方（建设方）：_________（盖章）

　　乙方（施工方）：_________身份证号：_________

　　因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。

　　一、施工内容

　　1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换2.5平方的国标电线，总线为4平方的.国标电线。（后附用料、人工清单）

　　2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。

　　3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。

　　4、维修完将活动室恢复原状。

　　二、工程质量标准

　　1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。

　　2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。

　　3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。

　　4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。

　　5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。

　　三、费用及付费方式

　　1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。

　　2、乙方负责安装施工，双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（19390.00元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。

　　四、安全责任

　　乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。

　　五、其余事项

　　1、施工日期：______年______月______日至______年______月______日。

　　2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。

　　3、本合同一式三份，双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。

　　甲方代表：_________乙方（签字）：_________

　　______年______月______日______年______月______日

电路安装合同5

　　发包人: (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方在平等、互利、自愿的基础上签定本协议，以资双方共同遵照执行。

　　一、 乙方资质情况

　　1.资质证书号码：

　　2.发证机关：

　　3.资质专业及等级：

　　二、 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：所有施工图上的水、电、暖及空调管、雨水管、地漏、打洞、配管、厨卫间墙体的预留洞、预埋管及施工后期管道堵洞等全部安装内容;安装部分的现场安全文明施工用工、现场临时用工及自身产生的垃圾外运费用等;配合甲方前期临建施组编制、临建水电安装及施工过程中临建水电修改、后期配合等。

　　4、施工承包方式：包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包风险。

　　三、工程工期

　　总日历工期 日历天(执行总包合同)。

　　四、工程质量

　　1、质量标准：乙方必须严格按照现行施工验收规范及施工图纸要求进行施工。

　　2、质量等级：结构中州杯。符合验收规范、强制性标准及验收评定标准施工的分部、分项工程一次验收合格率达到100%，乙方施工的分部、分项工程一次验收合格率连续三次或累计五次不能达到一次验收合格的，甲方有权单方面解除合同，给甲方造成损失的应予以赔偿，其余一切责任由乙方承担。

　　3、乙方应认真按照标准、规范和设计要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，并按现行施工及验收规范标准进行自检、评定、报验，乙方报验时，根据形象进度，对需隐蔽的安装项目的验收情况应告知现场质检部，另外对于工序交接时安装方面出现的质量隐患乙方应及时整改，保证不耽误工程正常进行，由乙方原因导致的质量事故及返工、修改，乙方承担责任及一切费用。

　　4、乙方施工的工程质量达不到本合同约定时，无条件返工至约定标准，并赔偿由此给甲方造成的一切损失，同时承担建设单位对甲方的罚款及损失。

　　五、安全文明施工要求：

　　省级安全文明达标工地并杜绝除轻微伤以外的安全事故。

　　1、乙方按有关规定配备一名持证的安全管理人员，配合甲方做好安全管理，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡和重伤。

　　3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。

　　4、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带等)，由乙方负责供应，自行承担。

　　5、乙方应保证宿舍、厨房清洁卫生，发现乱倒剩饭菜，宿舍杂乱无章以及随地大小便者，每发现一次罚款50元。

　　6、乙方每天收工前应清理现场，确保现场清洁卫生，产生垃圾负责运到指定位置，并及时将设备上锁，避免别人乱动，每发现一次罚款50元。

　　7、对于特殊工种，乙方必须持证上岗，把特殊工种人员证件报到安全部备案，并严格按操作规程操作，因违章作业造成的一切后果由乙方负责。

　　8、乙方进场人员，施工前必须进行文明施工和安全生产教育。

　　9、进场人员必须佩戴劳保防护用品，不按规定佩戴者每人次罚款50元或责令其退场。

　　10、乙方必须达到省级安全文明工地，否则按30000元扣除。

　　11、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理做好自身责任区的治安保卫工作。

　　六、合同价款

　　1、建设单位审计优惠后的安装预算价款+安装工程变更、签证价款=安装工程决算价款。

　　2、乙方应按决算价款：在甲方与建设单位签订施工合同优惠率 % 的基础上，乙方人承诺安装工程按总造价 % 向招标人缴纳管理费。

　　3、乙方按工程造价分摊甲方办理与本工程有关的一切施工手续所发生的费用。

　　4、按工程造价承担相应的安全文明施工措施费。

　　5、乙方水电费用按安装实际数量计取。

　　6、乙方承担使用的临时设施费、施工现场用电及部分材料使用费等,乙方借用甲方的钢筋、水泥等辅材按1.2元/m2计算。(杜绝浪费，发现一次罚款1000元)

　　7、每次付款时，乙方应向甲方提供发票(必须是合同所签订公司的正规发票)，甲方应扣除税金3.3%、管理费，使用甲方的材料、机械、水、电、临建等费后付款。

　　七、工程价款的支付时间、数量

　　根据形象进度设置节点，节点设置具体如下：工程款按甲方付款的节点支付，每次按已完节点工程量的75%扣除应交的.款项后支付。工程进度款付至已完工程量的80%后，不再支付工程进度款;竣工验收合格交付使用后付至合同价款的90%;工程备案决算审计后付至决算价款的95%;剩余5%作为工程质量保修金，在工程保修期结束后结清(保修期时间详见总包合同)。如建设单位未能及时支付工程款，乙方须保证按进度计划连续施工(条件见总包合同)。

　　八、图纸、资料

　　1、 乙方负责安装工程总体资料的收集、整理、汇总以及协助甲方向业主进行交工备案。

　　2、乙方不得将本工程施工图纸及与之有关的技术文件泄露给第三人。

　　九、项目负责人

　　1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 。

　　2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 。

　　3、乙方驻工地代表应具有责任心、懂专业，按合同规定，行使合同约定的权力，履行合同约定职责，承担应负的责任。

　　十、甲方责任

　　1、按建设单位支付工程款的时间支付给乙方工程款。

　　2、甲方有权清退乙方不服从管理的人员。

　　3、负责对乙方施工(过程)工程进行监督管理。

　　十一、乙方责任

　　1、乙方必须自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

　　3、乙方对甲方承诺，严格按照合同约定的工期和质量标准，完成双方约定的工作对象，并在质量保修期内承担保修责任。

　　4、乙方根据甲方施工总进度计划的要求，完成上述施工计划相应的劳动力安排计划。

　　5、施工期间接受甲方监督，积极配合并服从甲方的管理，若发生不服从甲方正常管理而造成的纠纷或经济损失，乙方负全部责任并且负责组织人员安全进退场。

　　6、乙方应组织专门的领导班子，配备满足施工技术、质量、安全等管理的人员，对所承建的工程质量、进度、文明施工、安全等全面负责，乙方负责人应常住施工现场，并且一周内不得少于5天，乙方主要技术操作人员调出、调入应征得甲方同意。

　　7、乙方代表应积极按时参加生产协调会(每缺勤一次处罚100元)，并严格执行会议决议。

　　8、进场施工人员应有上岗培训证,否则应接受有关部门的培训安排,并承担相应培训费用。

　　9、乙方不准使用童工和年老体弱、违法、违纪人员，不准使用有劣迹的人员，如发现立即离开现场;施工现场不准住家属及小孩，每发现一次罚款500元。

　　10、做好已完工程的成品保护工作，并自行承担其引起的一切经济损失及各种罚款。

　　11、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令，并且必须接受甲方管理人员的巡视检查，对提出的问题，应及时整改。

　　12、乙方对甲方承诺，严格履行总包合同中与承包工程有关的甲方的所有义务，并承担履行本合同以及确保工程质量的连带责任。

　　13、乙方不得将本合同转包或再分包给他人，否则甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方由此造成的损失并承担违约责任。

　　14、乙方负责现场内文明施工的相关工作，现场清理及配合有关部门作好对质量、安全、文明施工的各种检查。

　　15、乙方要有专职安全员。

　　16、设立民工办公室。

　　17、楼内不许住人。

　　十二、竣工与结算

　　1、竣工验收：工程完工后，甲方应及时组织好验收。

　　2、工程价款的结算：承包范围内的全部工作经五大责任主体单位验收合格后，乙方应在28天内会同甲方向业主提出工程结算。

　　十三、违约

　　1、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　(1)乙方因自身原因延期交工。

　　(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准。

　　(3)乙方不按约定履行合同的其他义务时，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

　　2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　3、乙方违反本合同可能产生的后果：如乙方有违反本合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿款，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。

　　十四、合同解除及终止

　　1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场。

　　2、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使本合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

　　3、如乙方再分包或转包其承包的工程，甲方有权解除合同。

　　4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。

　　5、双方履行完合同全部义务，工程价款支付完毕，本合同即告终止。

　　6、本合同的权利义务终止后，双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　7、在施工过程中，若出现下列情况之一，甲方有权终止合同，乙方应限期退出现场：

　　(1)不按操作规程施工，屡教不改者;

　　(2)不能按甲方计划完成任务，又不采取相应措施的;

　　(3)严重不配合甲方进行安全生产、文明施工工作的;

　　(4)严重不服从甲方管理人员正确指挥的;

　　(5)严重不遵守甲方各项管理制度的;

　　(6)技术和管理人员、持证人员不能满足需要，又不补充、培训的;

　　(7)出现重大质量事故或安全事故时。

　　十五、其它

　　1、本工程必须做到安全生产，并积极配合甲方及业主作好各项工作，若出现安全事故，每次罚款50000元，并承担由于自己本身管理不善造成的一切损失和责任。

　　2、施工期间，若出现打架、斗殴事件，每出现一次罚款5000元，情节严重的移交司法部门处理。

　　3、不准拖欠农民工工资，发现一次罚款10000元，若拖欠农民工工资，由甲方垫付时，扣除3倍工程款。

　　4、本工程履约保证金： 万元，返还时间和比例执行总包合同。

　　十六、合同份数：

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　十七、补充条款

　　1、工程总包合同对本合同和劳务招标文件具有约束作用。

　　2、本合同履行过程中根据合同发生的各种通知文件等书面形式资料均应做为合同条款的补充内容，与合同条款具有等同效力。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决，在执行合同中如发生争议，双方应本着实事求是的原则协商解决或报请上级主管部门处理。

　　4、甲方支付乙方的工程款，乙方应优先支付工人工资，在甲方资金暂不到位的情况下，乙方先行垫付工人工资。

　　十八、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同约定 双方签字、盖章 后生效。

　　甲 方：(公章)负责人：电 话：担保人：

　　乙方：(公章) 负责人： 电 话：

　　年 月 日

电路安装合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，就甲方生产车间电路拆除与安装承包给乙方达成以下条款：

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点:

　　2、工程承包方式：乙方承包所有清工及材料。

　　3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(￥元)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计

　　第二条：乙方承包内容：

　　1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;

　　2、安装配电箱六个(每个里面安装250A自动空气开关一个、100A自动空气开关两个、63A自动空气开关四个、20A自动空气开关两个及其他辅助照明开关)

　　3、通往车间主电路电源线两根(75平方多股铜芯电缆)

　　4、配电箱通往个机器设备电源线(根据设备负荷大小所用电缆线号不等)

　　5、所有设备电路检修及损坏部件更换安装

　　6、照明电源及开关插座面板安装

　　7、后期灯具的安装

　　8、其他收费项目另计。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场

　　2、施工期间乙方工作人员不得在电线、电缆、易燃品附近抽烟，否则罚款500元。，

　　第五条：工程付款方式、结算的约定

　　1、施工人员入场10日内支付工程款工程过半(完成总面积的50%)支付工程款30%元，电路完工后支付工程款的30%元，整体竣工验收合格交付使用60日后支付10%元。

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款5%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的'工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。

　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　5、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)

　　___年___月___日___年___月___日

电路安装合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据有关法律、法规之规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。

　　一、工程概况、规模：

　　甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装承包给乙方施工。

　　二、承包形式及承包工作内容：

　　1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。

　　2、承包施工工作内容：通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。

　　三、工程质量：

　　必须保证所有管道通畅无堵塞现象，必须按国家现行验收标准验收，必须达到合格以上的质量标准;

　　施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。

　　四、安全责任：

　　乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。

　　在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。

　　甲方应提供蓝图及原有预埋管线。

　　五、结算价格及付款方式：

　　本工程总价为____________大写_____________元。

　　工程将在_______年____月____日主要部分完工;

　　工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款;

　　余款待一星期内全额付清。

　　六、材料：

　　1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。

　　因承载原因路面高分子井盖改为500_500_50。

　　2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。

　　3、本预算不包含建渣外运。

　　七、违约责任

　　1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付__________元的.违约金。以此内推。

　　2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。

　　如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。

　　3、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方承担。

　　4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报公安部门处理。

　　5、为确保工程质量，乙方不得将工程转包，如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

　　6、甲方应配合乙方组织施工，如甲方原因及第三方原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动，工期顺延。

　　八、其它约定

　　1、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。

　　本合同内容除非双方确认，涂改无效。

　　九、有关事宜

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　双方签字生效。

　　未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

电路安装合同8

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点：延安市宝塔区李渠镇沟门村

　　2、工程承包方式：承包人包清工，材料有甲方购买。

　　3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方提出，甲方及时更换。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB—20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB—20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由甲方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　6。施工期间乙方工作人员不的'在电线、电缆、易燃品附近抽烟，否则罚款500元。

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、施工人员入场10日内支付工程款用后支付95%工程款

　　2、本工程保修期2年，5%工程款为工程保修款，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　3、双方款项往来均应出具收据。

　　4、工程结算方式：房屋建筑面积____平米。

　　5、乙方承包内容：

　　1、电路开槽、布线、穿线、埋槽；

　　2、所有电施工过程的垃圾现场整理装袋；

　　3、电路施工穿墙、打孔、切割；

　　4、开关插座面板安装；

　　5、小五金的安装；

　　6、后期灯具的安装（水晶灯另计）；

　　7、其他收费项目另计。

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。

　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至_______。

　　5、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

电路安装合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好协商，甲方决定承包给乙方位于中心完小内的教师公租房（56户）电路安装工程，为保证工程顺利进行，根据国家有关法律法规，特签订本协议，以便共同遵守，信守诚诺，达成协议如下：

　　一、乙方按材料预算规格包工包料，负责施工、安装、维修及用户上户。

　　二、乙方于20xx年月日进场施工安装，于20xx年月日完工。

　　三、工程安装总价款：（金额大写）柒万贰仟贰佰柒拾陆圆（含税费），（小写）72276.00元。

　　四、乙方必须保证安装质量可靠，安全性高，须甲方满意认可。

　　五、乙方必须按正确规程施工，承担工程实施过程中的所有安全责任。

　　六、付款方式：甲方一次性付清工程安装总价款。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

　　法人签字：

　　法人签字：

　　电话：

　　电话：

　　签约日期：20xx年1月20日

【电路安装合同】相关文章：

电路安装合同08-03

电路安装协议06-12

电路施工合同11-18

电路改造合同08-02

电路施工合同4篇01-06

电路改造合同7篇(优)08-03

（集合）电路改造合同10篇08-03

关于安装合同02-26

广告安装合同04-20