工程合同

工程合同6篇[集合]

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多事情需要用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编为大家收集的工程合同6篇，希望对大家有所帮助。

工程合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 业主姓名：

　　2、工程地点： 业主电话：

　　3、工程范围；以本工程甲方与业主的合同、报价清单(方案图)、施工图和说明中所含全部工作内容；

　　4、工程期限：开工至竣工期限为 天；

　　5、工程承包方式：乙方以全包工、包材料的方式向甲方承包；

　　二、工程质量标准

　　1、以国家相关验收规范和《园林景观土建质量验收规范》标准执行；

　　2、乙方在施工过程中发生不符合设计要求，质量达不到验收规范标准，或因材料未送样、与业主和甲方勾通不畅、工作失误等引起业主不满意而造成直接、间接的经济损失，全权责任由乙方自行承担；

　　3、木材、石材为天然物品，允许有自然色差与纹理，乙方有义务提醒业主；

　　4、工程质量优良，经业主签证、由甲方评审，甲方给乙方质量奖励 元；

　　三、工程期限

　　1、开工日期：200 年 月 日， 竣工日期：200 年 月 日；

　　1工程增项或设计变更，○2人力不可抗拒因素、○3业主同意顺延、甲方又同意； 2、有下列因素工期相应顺延： ○

　　3、工期延误： 前三天以每天处罚 元，次后以每天处罚 元；

　　四、工程验收及质保

　　1、甲乙双方与业主签定隐蔽工程资料工作，业主未签证认可，不能进行下道工序施工；若业主有特殊情况来不到现场，可提前通知甲方经同意施工与否；

　　2、工程竣工：乙方应通知业主和甲方，现场验收并办理移交手续，若验收不合格，限期返工和修整，产生一切费用概由乙方自行负责；

　　3、质保期限：以验收签字之日起为期一年，在质保期间产生的一切费用均由乙方自理；

　　五、工程价款及结算方式

　　1、工程承包价款为 元，若有增减项另计价款(或增或减价款)；

　　2、工程量以甲方同业主间的报价清单分项工程量为结算依据 ；乙方进场后甲方首付进场款 元，每周两次按实际完成报价清单分项价款总和的'60%付给乙方，

　　3、工程价款支付：工程竣工验收合格及业主的尾款付清后，两月内结算付清工程价款的95 %；

　　六、安全责任

　　1、乙方在施工中自觉遵守《建筑安全条例、操作规范》；若在施工期中发生的一切安全事故，责任均由乙方全权负责；

　　2、甲方向乙方提供的图纸 ，属图纸结构发生的安全事故，由甲方负责；由乙方违规等因素造成的一切安全事故，产生的一切经济损失和责任均由乙方全权负责；

　　七、甲、乙方职责

　　(一)甲方职责：

　　1、甲方向乙方提供合格的(方案图)施工图一套，〈附甲方与业主合同、报价清单一份〉；

　　2、甲方与乙方作工程图纸会审、工程技术交底工作；

　　3、甲方与乙方作现场定位，放线相关交场工作 ；

　　4、甲方有权随时监督乙方在施工过程中的工段用料材质和工程质量、安全工作；

　　5、甲方发现乙方在施工过程中偷工、减料、违规操作，有权进行处罚并限期整改，后果严重者，甲方有权指令仃工，直至终止合同，不予结算；

　　(二) 乙方职责：

　　1、乙方必须服从甲方领导，自觉遵守甲方的相关规章制度，服从甲方相关人员的现场监督工作 ；

　　2、乙方合同签定后，三天内向甲方提供施工组织设计(表中内容)和工程进度计划横道图，负责施工期中甲方通知内容中的材料合格证和质保书的搜集；

　　3、乙方自行组织工程所需的人力、物力、机具、设备和设施；

　　1 乙方在施工各类分项饰面材料购置前，按设计图中的材质先送样，待业主和(甲方)确定后，方可购置进入施工，否则造4、

　　2 若遇增减项目应积极配合甲方向业主办理签证后再施工，否则以做私单处

　　3 积极配合甲方向业主成的后果自行负责；○催收工程进度款、并提供工程完成清单、负责催款手续的办理；

　　4、乙方在施工过程中，除甲方通知外，不得以任何理由无故仃工；若遇特殊情况仃工，应在仃工、复工前，提前通知业主和甲方

　　5、施工中用水电，乙方自行在业主楼中接通使用，进场和出入手续、乙方员工的住宿、交通、机具设备、设施、工具等均由乙方自行负责；

　　八、附则

　　1、本合同以甲乙双方签字(盖章)后生效，具有同等法律效力；

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

　　3、本合同为尽事宜，经甲乙双方协商解决；

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇2

　　甲方：zz省建筑装饰**项目部

　　乙方：XX网络通讯有限公司

　　（以下简称"甲方" ）和 （以下简称"乙方" ）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程合作项目协商一致，订立本合同（以下简称"合同" ）。

　　一、合同名称、地点：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、施工范围：

　　范围：宾馆宽带网络、通讯及有线电视的设备采购、安装、调试。

　　三、合同工期：

　　开工日期： 年 月 日；

　　竣工日期： 年 月 日；

　　合同工期总日历天数 天。(包括法定节假日)

　　四、合同价款

　　金额（大写）： 肆万贰仟元整（人民币） （小写）￥：42000.00 元

　　在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。

　　五、合同付款方式：

　　（1）预付款：在签订合同之日后3日内，乙方设备、材料及人员到场，甲方支付乙方合同预算金额的 30%即：12600.00元作为预付款。

　　（2）进度款：在工程开始后两周，经乙方提出，甲方对乙方工程进度验收认可后，在7日内，甲方支付乙方合同预算金额的30 %，即：12600.00元。

　　（3）验收合格付款：网络、通讯及有线电视设备安装调试完毕，经甲方验收合格以后，在7日内，甲方支付乙方至结算总价的 95%，即14800.00元。

　　（4）质量保证金：合同结算总价款的20xx.00元作为质量保证金，在设备安装调试验收合格后一年期满7日内由甲方支付乙方。

　　六、甲方责任

　　甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作：

　　（1）甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。

　　（2）协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。

　　（3）按照合同规定，及时向乙方支付设备款项以及施工款项。

　　（4）工程结束后，甲方应根据乙方的申请及时进行工程验收工作。

　　（5）在设备安装调试验收后，由甲方负责成品保护工作，验收前产品产权归乙方。

　　（6）甲方应做的其他工作，甲乙双方另行约定。

　　七、乙方责任

　　按合同约定的内容和时间完成以下工作：

　　（1）保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。

　　（2）编制工程方案，施工进度计划。

　　（3）工程经竣工验收（包括中间交工验收）达到合格标准后，由甲方在验收报告上签字，作为乙方交工的证明文件。

　　（4）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　（5）乙方应在设备安装调试验收后，向甲方提供工程的各类图纸、资料、文档等文件。

　　（6）乙方应做的其他工作，甲乙双方另行约定。

　　八、工程进度变更

　　8.1暂停施工

　　甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在24小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　　8.2工期延误

　　因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　（1）设计变更和工程量增加。

　　（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

　　（3）不可抗力。

　　（4）甲乙双方约定或同意工期顺延的其他情况。

　　乙方在8.2款情况发生后3天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后2天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　九、竣工验收

　　9.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

　　9.2甲方收到竣工验收报告后7天内组织有关单位验收，并在验收后3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　9.3工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　十、售后服务及保修

　　10.1在工程验收后，乙方负责对其提供的设备实施保修及售后服务，设备的免费维修期为一年。一年后，乙方定期负责设备的维护保养，以保证设备正常运行，且只收取施工费和设备成本费。

　　10.2在本合同规定的保修期外，若甲方需要乙方提供维护维修指导，甲乙双方可另行商定。

　　10.3售后服务其他细则详见公司售后服务保障体系。

　　10.4甲方对售后服务有其他合理要求，需与乙方另行商定，经乙方认可后可作为合同条款。

　　十一、不可抗力

　　11.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　11.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

　　11.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由甲乙双方按以下方法分别承担：

　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；

　　（2）甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

　　（3）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

　　（4）停工期间，乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由其所在单位负责承担；

　　（5）延误的工期相应顺延。

　　十二、组成合同的文件

　　组成本合同的`文件包括：

　　1、本合同文本；

　　2、设备清单（详见合同附件一）；

　　3、技术规范书（详见合同附件二）。

　　甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同同样具有法律效力。

　　十三、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十四、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

　　十五、违约处理

　　15.1 甲方违约。当发生下列情况时：

　　（1）甲方不按照协议规定按时支付乙方合同款项，乙方有权收取滞纳金。滞纳金以合同违约款为基数按日息0.1‰（千分之一）累计收取。

　　（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。

　　15.2乙方违约。当发生下列情况时：

　　（1）因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；因乙方原因造成工程延误，则被视为延期行为，每延期一天，甲方有权扣除违约合同部分款额的0.1‰（千分之一）。如因甲方、第三方或不可抗拒因素所造成的工程延期，乙方不承担任何责任，不应被视为违约。

　　（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　15.3其它违约责任或未尽事宜，按合同法有关规定执行。

　　15.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十六、争议处理

　　16.1甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，甲乙双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：甲乙双方达成仲裁协议，向市仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　16.2发生争议后，除非出现下列情况的，甲乙双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，甲乙双方协议停止施工。

　　（2）调解要求停止施工，且为甲乙双方接受。

　　（3）仲裁机构要求停止施工。

　　（4）法院要求停止施工。

　　十七、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　备注：

　　本合同由合同甲乙双方签字盖章后生效。本合同正本四份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存两份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：XX网络通讯有限公司

　　委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

　　公司电话、传真： 公司电话、传真：

　　日期： 日期：

工程合同 篇3

　　签订合同双方：

　　甲方：仪征市新城建设工程有限公司月城熙庭商品房A区工程项目部 承包人：

　　乙方承包人：

　　兹有甲方将钢筋电渣压力焊工程所有的任务交给乙方承包施工，为了确保质量、安全意识的'重要性。经甲、乙双方认真磋商，达成以下条款：

　　1、甲方应给乙方创造和提供有利于工程生产的条件和设施。

　　2、甲方应对乙方做好施工质量技术交底，加强对乙方生产质量的检查和监督。

　　3、甲、乙方在施工过程中，应相互采纳合理化建议，乙方必须服从甲方工程量有效合理安排，做好一切工程合理调配。

　　4、乙方任务范围：所有电渣烽工程量任务一切由乙方按工期保质、保量、保验收完成施工。

　　5、乙方必须做到工完场清，不留遗物。所有前场材料完工后，清理到后场，保证脚手架上，施工场地无杂物。即保持现场整洁。

　　6、乙方施工用料自行吊料。必要时跟踪服务。

　　7、承包价格： 。

　　8、资金安排：平常生活费按月1000元/每人支付。年终按工程量的75%支付（含平常生活费），余款在次年年底一次付清（即20xx年底）。

　　9、乙方在施工期间必须执行遵守安全承包合同。

　　10、乙方在施工过程中，坚决杜绝打架、斗殴事件，坚决杜绝逾事罢工、停工现象。违者按工程量80%一次性计算，并清退现场。

　　以上事项希望甲乙双方严格执行，本合同一式二份，双方各持一份，双方签字后即为生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

工程合同 篇4

　　建设单位（甲方）：

　　承建单位（乙方）：

　　为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：园林绿化

　　2、工程地点：北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦

　　3、承包方式：包工、包料

　　4、工程造价：壹拾万元人民币

　　第二条 工程期限

　　本工程 年8月20日开工， _____年10月10日竣工。

　　第三条 工程延误与工程奖罚

　　1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

　　2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。

　　3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。

　　4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

　　第四条 甲方工作

　　1、 确保施工现场做到三通一平。

　　2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。

　　第五条 乙方工作

　　1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。

　　2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。

　　3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的'责任及相关费用，由乙方承担。

　　第六条 质量验收

　　工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。

　　第七条 付款方式

　　工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款

　　第八条 争议处理

　　因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。

　　本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

　　项目单位（以下简称甲方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　施工单位（以下简称乙方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及国家关于计算机网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 网络综合布线工程事项协商一致，订立本合同，以资共同守信。

　　一、 工程概述

　　1、工程名称：网络综合布线工程。

　　2、工程地点：__________________________________________________。

　　二、工程承包范围

　　网络布线工程，甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。

　　三、合同工期

　　合同工期总日历天数：______天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期做相应顺延：

　　1、甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求；施工临时设施，材料仓库，施工水电、部门协调等工作未能解决，影响进场施工。

　　2、经甲、乙双方协商同意，在施工中设计有变动而影响施工进度的。

　　3、因自然灾害或其他不可抗拒力因素。

　　四、承包方式

　　本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。

　　五、合同价款及结算方式

　　1、本工程合同总价为：人民币____________元，大写：____________元整。

　　（其中单点施工费：网络________元/点合计________个点，如有添减按实际点数计算）。

　　2、本合同双方约定工程款支付方式为

　　合同签订预付全合同价________%，即人民币________元，大写：________________ 。

　　工程设备及材料到现场后再付全合同价________%，即人民币_________元，大写：________________。

　　待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的________%，即人民币________元，大写：________________。

　　3、因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减，甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的'项目不予增加，均包含在其他项目中。

　　4、本合同采用固定单价，工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化，工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。

　　六、组成合同的文件及要求

　　1、本合同协议书。

　　2、合同有关当事人相互之间根据本合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、联系单、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传、传真（书面文件）等。

　　3、双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　4、合同文件的解释以国家现行法律、法规为准，当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工作进度的情况下，由双方协商解决。

　　七、 工程验收及质保

　　1、工程质量标准：本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。

　　2、乙方必须按照施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督。

　　3、乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料，严格按照建设单位要求组织设备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的商检证明等资料。

　　4、工程竣工验收应以施工图纸，设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　5、甲、乙双方约定本工程完工以后，甲方收到乙方报告后____日内入组织验收，如超过报告____日，甲方未按时验收，视为甲方默认验收完毕。

　　6、验收中发现有不符合质量要求的部分，由乙方负责返工。

　　7、对未验收工程，在交工前乙方负责保养，并告知甲方不得使用，如甲方已经使用，即视同交验。

　　8、全部工程的质保：硬件设备（路由器、交换机、机柜、电源插板、面板、网线）等根据硬件厂家提供的质保方式质保，线路及敷设管线非人为、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的________年免费质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或网络故障，乙方只提供技术支持，不对任何直接或间接性后果负责。

　　八、双方的权利及义务

　　甲方权利义务：

　　1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。

　　2、向乙方提供必须的施工条件。

　　3、向乙方提供有关技术资料图纸等。

　　4、指派代表，负责签署相关合同文件，和处理施工中的协调工作。

　　5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。

　　6、及时组织验收及办理结算手续。

　　7、提供零时库房、施工场所施工所用水电等。

　　乙方义务与权力：

　　1、有权要求甲方按合同约定付款。

　　2、按合同约定要求完成施工任务。

　　3、按照合同约定承担工程质量和保修期内质量保证责任。

　　4、乙方遵守安全施工的相关法则，操作规程，因违反上述法规、规章、规程引起的施工安全事故均由乙方承担。

　　5、乙方将充分考虑配合甲方及其委派监理对工程的合同意见及要求。

　　6、指派文志向同志为工程代表，负责签署相关合同文件和处理施工中的协调工作。

　　九、违约责任

　　1、由于甲方未能依约履行义务的，应赔偿乙方因此而造成的经济损失。

　　2、由于乙方未能依约履行义务的，应赔偿甲方因此而造成的经济损失。

　　十、争议解决方式

　　合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成，甲乙双同意向________________人民法院起诉。

　　十一、附则

　　1、合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

　　2、本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有有同等法律效力。

　　甲方（签章）：

　　签订日期：________年____月____日

　　乙方（签章）：

　　签订日期：________年____月____日

工程合同 篇6

　　甲方：____________联系电话：_________________________

　　乙方：____________联系电话：_________________________

　　甲乙双方按照<中华人民共和国经济合同法>和<建筑工程承包合同条例>规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。

　　一、工程概况

　　1、甲方准备在______新建______间______层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从________年______月______日开始动工，至________年______月______日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。

　　2、采取费用包干的'方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如:脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时______天内完成;房屋建筑总面积______平方米，按每平方______元计算，费用金额共计______元整。

　　3、付款方式:主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的______﹪，即(金额大写):_____________元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。

　　二、质量要求

　　1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。

　　2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。

　　三、安全问题

　　工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。

　　本合同一式_____份，双方各执_____份。本合同自________年______月______日签定之日起生效。

　　甲方(签章)：_____________乙方(签章)：_____________

　　________年______月______日________年______月______日