当前位置：范文派>合同范本>合同范本>购销合同

购销合同

时间：2023-08-21 10:35:56 合同范本我要投稿

【优】购销合同10篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多事情需要用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的购销合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

【优】购销合同10篇

购销合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和信用的原则，订立本合同。

　　一、供货范围：正蓝旗沥青道路工程的沥青原材料供应。

　　二、供应数量及单价：材料款总价按实际供应数量进行结算。(具体供应材料如下)： 1、石油沥青90#:3506元/吨(盘锦);

　　2、4-15碎石:90元/吨(张北料).

　　3、矿粉:240元/吨;

　　4、抗硝基盐添加剂:27000元/吨。

　　三、付款方式：按各种材料进场收料单据累计结算，每500吨结算一次。乙方负责给甲方提供发票。(除石油沥青价格含税外，其他材料发票费用由甲方承担)。

　　四、乙方必须按时提供，保证甲方正常使用，做到甲方随用随到。

　　五、甲方必须按时支付材料费，随着工程进度款到位，及时支付乙方提供的'材料费。

　　六、乙方提供的材料，材料价格为一口价，不随市场变动而变动。

　　七、甲方有权检查材料质量，不合乎标准的材料，甲方有权拒收。乙方无条件返厂，直至甲方满意，达到标准。

　　八、乙方有为甲方服务的义务，有些特殊要求材料，如甲方要求，乙方按要求提供，费用由甲方出。

　　九、本合同仅对正蓝旗市政道路建设项目工程具有法律效力，其它工程无效。

　　十、如遇甲、乙双方分争，一是自行协商解决，协商不成到当地法院起诉。

　　十一、本合同自签字盖章后生效。

　　十二、本合同一式二份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

购销合同篇2

　　供方：签订时间：

　　需方：签订地点：

　　根据《合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，保障双方的利益，经双方协商，签订本合同。

　　一、需方向供方订购美的旗下系列电器产品，共计人民币元(大写： )。本合同签订后即付预购金元。余款产品到达验收合格后即付。

　　二、产品质量由供方承担，并出具“三包”凭证。在“三包”范围内的有关问题由供方全权负责，需方不承担任何费用。

　　三、双方责任：

　　1、供方：保证所供产品质量达到合同约定的标准，并按双方约定的时间交付。

　　2、需方：按合同约定时间交付预购金，并按双方约定的时间提货付款。

　　四、因不可抗拒因素造成的.产品数量和质量达不到本合同约定的要求，供方应及时通知需方进行实地检验。双方协商变更合同，签订补充协议。

　　五、违约责任：如果一方违反本合同规定，给另一方造成损失，则违约方应按《合同法》的规定给予相应赔偿。

　　六、产品质量发生纠纷，由省级质检机构进行技术质量鉴定。合同在履行中发生纠纷，由当事双方协商解决。协商不成，在供方所在地人民法院起诉。

　　七、本合同未尽事项，可经合同双方协商一致，做出补充规定，与本合同一并履行。

　　八、本合同一式三份，其中供方两份，需方一份。本合同自签订付款之日起生效。

　　供方：需方：

　　法定代表：法定代表：

　　账号：账号：

　　农行：信合：

　　户名：户名：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

购销合同篇3

　　货方：____（以下简称甲方）

　　购货方：____（以下简称乙方）

　　签约时间：_______

　　签约地点：_______

　　第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类（种），需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件；本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

　　签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。

　　第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同；乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。

　　按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担；如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。

　　第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。

　　在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。

　　国家定价的商品，在合同规定的交（提）货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货（指运出）时的价格执行。

　　逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行；遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。

　　第四条运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。

　　第五条各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。

　　第六条商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

　　第七条商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货；季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货；当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。

　　第八条对有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的.，甲方可以发货；有效期在2/3以下的，甲方应征得乙方同意后才能发货。

　　第九条甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站（港）委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。

　　如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。

　　第十条商品从到达承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔；若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时立即通知甲方，甲方在接到通知后5日内答复；属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。

　　第十一条商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内（贵重商品在7天内），责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。

　　发现商品霉烂变质，应在30天内通知甲方，经双方共同研究，明确责任，损失由责任方负担。

　　接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。

　　乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物；甲方接到“查询单”后，10日内作出答复，要在30天内处理完毕。

　　为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理（零件除外）。对笨重商品的查询（如缝纫机头、部件等的残品）乙方将残品直接寄运工厂，查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。

　　第十二条商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法的规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。

　　货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式；对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。

　　第十三条甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。

　　1、甲、乙两方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值___%的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。

　　2、自提商品，甲方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担乙方因此而支付的实际费用；乙方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用。

　　3、甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用，应由甲方负担，乙方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向甲方偿付逾期付款违约金。

　　4、对应偿付的违约金，赔偿金，保管、保养费用和各种经济损失，应在明确责任后，10天内主动汇给对方，否则，按逾期付款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。

　　第十四条甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。（两者选一）

　　第十五条本合同一式4份，甲、乙两方各执2份，并送交当地人民银行及有关部门，监督执行。

　　第十六条本合同（协议）双方签章，依法生效，有效期为1年，期满双方如无异议，合同自动延长。凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。

　　开户银行：_______

　　帐号：_________

　　地址：_________

　　传真：_________

　　电话：_________

　　销货方（甲方）签章：____

　　购货方（乙方）签章：___

　　____年__月__日

　　服装购销合同茶叶购销合同厨房购销合同

购销合同篇4

　　甲方（需方）：

　　地址：邮政编码：

　　电话：

　　法定代表人：职务：

　　乙方（供方）：

　　地址：邮政编码：

　　电话：

　　法定代表人：职务：

　　为了促进生猪、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活的需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条产品的名称、品种和数量

　　1.产品的名称和品种：。

　　2.产品的数量：。（必须明确规定产品的计量单位和计量方法）

　　第二条产品的等级、质量和检疫办法

　　1.产品的等级和质量：

　　（国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。）

　　2.产品的检疫办法：

　　（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商确定检疫办法。）

　　第三条产品的`价格、货款结算与奖售办法

　　1.产品的价格按下列第（）项执行：

　　（1）派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。

　　（2）不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。

　　2.货款结算办法按下列第（）项执行：

　　（1）对村民、专业户、个体经营户采取现金结算，钱货两清。

　　（2）对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办法结算。

　　3.奖售办法：

　　第四条交货期限、地点和方式：

　　第五条甲方的违约责任

　　1.甲方未按合同规定收购或在合同期间退货的，应按未收或退货部分货款总值的 %向乙方偿付违约金。

　　2.甲方如需提前收购，征得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货物总值的 %的补偿。甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担乙方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其他实际损失。

　　3.对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。

　　4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货物总值的%向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失。

　　第六条乙方的违约责任

　　1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如甲方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期交货或少交部分货物总值的 %的违约金；如甲方不需要的，乙方应按逾期或少交部分货款总值的 %偿付违约金。

　　2.乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。

　　3.乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。

　　第七条不可抗力

　　合同执行期内，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。

　　第八条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，按下列第种方式解决：

　　1.提交仲裁委员会申请仲裁；

　　2.依法向人民法院起诉。

　　第九条其他

　　当事人一方要求变更合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更合同通知的一方，应在7天之内作出答复，逾期不答复的，视为默认。

　　违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后10天内（当事人有约定的，从约定）偿付，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份（两份具有同等效力）。本合同于在签订；有效期限至。

　　甲方（需方）：

　　法定代表人：

　　乙方（供方）：

　　法定代表人：

购销合同篇5

　　供方(甲方)：

　　需方(乙方)：

　　现供需双方本着平等互利、协商一致的原则，就安琪儿原装进口有机奶粉系列购销项目达成以下协议，并签订本合同，以资双方信守执行。

　　第一条商品名称、种类、规格、数量、单位合计人民币：

　　叁拾玖f玖仟陆佰元整

　　第二条商品质量标准可选择下列第2项作标准：

　　1.附商品样本，作为合同附件。

　　2.商品质量，按照国家食品安全标准执行。

　　3.商品质量由双方议定。

　　第三条商品单价及合同总金额

　　1.商品定价，供需双方同意按上述报价表之定价执行。如因产品之生产成本及运输费用等发生变化，导致价格出现变动时，应经供需双方共同协商再定。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

　　2.单价和合同总金额：按上附第一条之价格执行。

　　第四条包装方式及包装品处理采用纸箱包装及进行保护处理。

　　第五条交货方式

　　1.交货时间： 20xx年04月10日。

　　2.交货地点：珠海。

　　3.运输方式：船运。(如有其它状况将采用适合运输方式，期间责任由甲方负责)

　　第六条验收方法：

　　采用抽检，由甲方抽样送国家认证合法机构检测，期间责任由甲方负责

　　第七条付款日期及结算方式

　　20%之订金于签订本合同后三天内付清，65%剩余货款于送货完成当天付清，15%剩余货款90天内付清。

　　第八条运输费：

　　甲方承担一次从香港到珠海的船运费用及珠海码头到乙方指定地点的汽车运输费用。

　　第九条保险费用：

　　由甲方负责购买相关保险及承担交货前的所有风险。

　　第十条违约责任

　　1.如在合同履行过程中出现乙方延付货款，或者乙方付款后甲方无法按时供货，由此造成的损失，应由责任方就此批货定金2倍的金额缴付违约金。

　　2.甲方如出现提前交货，延期交货，或交货数量不足的情况，甲方应赔付乙方此批货定金2倍的违约金。乙方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货定金2倍的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担由此产生的经济责任。

　　3.甲方所发货品有不合规格、质量变坏或霉烂等情况，乙方有权拒绝付款，但须先行办理收货手续，并代为保管，及在三个工作日之内立即书面通知甲方，因此所发生的`一切费用损失，由甲方负责，如经甲方书面要求乙方代为处理不合格产品，乙方应负责迅速处理，以免造成更大损失，具体处理方法由双方协商确定。

　　4.由甲乙双方约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　第十一条当事人一方如因不可抗力不能履行合同时，应当及时书面通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的不能履行合同之证明，如因不可抗力不能履行合同，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

　　第十二条本合同在执行中发生经济纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向珠海市人民法院提出诉讼。

　　第十三条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订附页合同，方为有效。

　　第十四条本合同一式两份，由甲乙双方各执一份。

　　供方(甲方)：法定代表人：___________(盖章)

　　需方(乙方)：_____________(盖章)

　　年月日：

购销合同篇6

　　甲方:

　　乙方:

　　本合同于日由甲、乙双方共同签订。

　　甲方为采购单位、乙方为铝单板供应商。本合同双方必须遵守《中华人民共和国合同法》，并各自履行应负的全部责任。本合同书共肆份，甲、乙双方各执两份。

　　一、铝单板的单价、数量标板指如下范围：展开长度3000mm，宽度1300mm内的矩形。

　　1、交货周期：提供签字确认的加工图纸及色样后，15天交首批订单，之后按工程进度陆续供货。如属甲方后续增补、图纸、颜色不明确等因素，交货期顺延。

　　2、此单价已包含税金及运输费，卸货由甲方负责。

　　3、定货量为暂定数量，结算按实际供货量计算。

　　二、质量

　　1.乙方提供合格产品，其型号、规格等技术要求达到行业标准。

　　3.平整度要求：铝单板表面不可有凹凸、裂纹、污点、划痕、扭曲、波浪等现象。

　　4．颜色：以甲方签字认可的样品为准，同一大面上不允许出现色差。

　　5.质量保修期：2年。产品安装完毕并经验收合格之后2年内，乙方对产品质量出现的问题进行更换。

　　6.乙方承诺产品质保15年，提供质保书。

　　三、交货

　　供货地点：，甲方指派为收货人。收货人应组织人员收货；乙方随货提供产品合格证及国家建材检验报告。四、检验

　　货到现场后，甲、乙双方依据订货单及本合同共同对货物外观质量进行验收；对不合格的产品，乙方应迅速予以整改解决。

　　五、付款

　　1．本合同以人民币付款。

　　2．本合同签订后，甲方付定金2万；货物到现场结清。

　　3．甲方付款时，生产厂家提供等额的产品销售发票。

　　六、违约责任

　　除“不可抗力”外，乙方延期供货或验收不合格而造成的损失由乙方承担。“不可抗力”仅限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震及甲方认可的其他事件。

　　乙方延期供货，每日按照延期供货价款的3‰交纳违约金，不足一日按一日计算。

　　甲方延期付货款的（以送货单为准），每延期一日按照延期付款货物价值的.3‰向乙方支付违约金。甲方在未结清货款前，货物权仍归乙方所有，乙方有权自主处置该货物。

　　七、争端的解决

　　甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如双方协商不成，可向合同签约地人民法院提起诉讼。

　　在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　负责人：负责人：

　　经办人：经办人：

　　单位地址：单位地址：

　　电话：电话：

　　签定日期：年月日签定日期：

购销合同篇7

　　原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX

　　被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的`入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX区人民法院

　　具状人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本诉状一式二份

　　证据X件

购销合同篇8

　　需方：

　　供方：

　　根据《中华人民共和国合同法》，供需双方经过友好协商，就需方向供方订购室外用射灯事宜，双方达成如下协议：

　　合同签订后，需方即以电汇方式向供方支付合同规定的总金额（人民币：元整，￥元），供方在收到需方全额货款的当天生产，并确保需方在六日内收到合同规定的全部货物。即需方收货日期为： 20xx年4月25日前。

　　3．质量及功能要求：

　　一体式室外射灯，球面灯罩，直径10公分，大功率LED灯泡，柱状灯光，射程15米，具备防水功能。灯泡寿命至少要10万小时，如有质量问题保修一年，终身维修。

　　4．违约和责任：

　　如供方未能按合同规定日期按时交付需方合同规定的全部产品，每推迟一天需按合同金额0.1%向需方交纳违约金，总额不超过合同总金额的5%。；买方未按合同规定的`付款日期付款，每迟一天需按合同金额0.1%向卖方交纳违约金，总额不超过合同总金额的5%。产品不符合需方质量及功能要求可退换。

　　5. 协议纠纷的解决：本合同依照《中华人民共和国合同法》签订。本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可依法诉讼解决。

　　6. 本协议一式两份，供需双方各执一份。

　　8．合同生效日期:自双方代表签字盖章之日起本合同生效.本合同传真件同样具有法律效力.

　　卖方：_______ 买方：_____________

　　代表签字：________ 代表签字：________

购销合同篇9

　　卖方：________________

　　买方：________________

　　买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同，经双方友好协商，卖方同意销售，买方同意购买由卖方提供的铁矿粉，并且双方一致同意严格履行本合同如下条款：

　　一、品名：铁矿粉

　　技术指标：Fe64、5%

　　水份：10%

　　二、交货期：款到交货。

　　三、数量：5000吨

　　四、交货地点：卖方货场。

　　五、价格及价格调整：

　　1、单价：人民币____吨，开票干基单价 _____元/吨。

　　2、价格调整：品位高于65%，按1%以10元/吨的比例奖励，低于64、5，按每1%以10吨的比例惩罚，如品位低于63、5%，买方则有权要求退款退货。

　　六、品质、数量及结算依据：

　　品质指标：提货时双方代表共同取样，每天制成一个均样，一分三份，双方各留一份，封存第三份作为公证样；双方协商指定一家检验机构进行化验，如果此二份样的化验结果之差异在0、5%以内，最终结果以此二结果的平均值为准，如果其差异超过0、5%，双方共同执公证样在同一化验机构进行化验，其结果为双方所规定的品质数量均为本合同项下的结算依据。

　　七、付款和结算：在双方签定合同之日起3个工作日内，买方须将全部货款汇至卖方指定的帐户；卖方在5个工作日内凭正本过磅单向买方开具增值税发票进行结算货款多退少补。

　　八、货物发运：

　　由买方以书面形式指定提货人自提。

　　九、争议的解决：

　　双方由于本合同或本合同的`履行发生争议时应友好协商解决。如协商不成，则提交合同签约地法院进行裁决，该裁决结果为最终结果，诉讼费用由败诉方承担。

　　十、违约及违约金：

　　如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一项合同义务，违约方须向对方支付本合同总标的额的5%作为补偿。

　　十一、生效及变更：

　　本合同一式贰份双方各执壹份；本合同经双方签字盖章后生效，通过传真签署同等有效。

　　卖方：_______买方：_____________

　　代表签字：_______netman______代表签字：_______netman______

购销合同篇10

　　标准粮食购销合同范本

　　销货方：____ ____ ____ (以下简称甲方)

　　购货方：___ _____ ____ (以下简称乙方)

　　签约时间：_______

　　签约地点：_______

　　第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

　　签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。

　　第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。

　　第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定。

　　在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。

　　逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。

　　第四条运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。

　　第五条各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。

　　第六条商品包装，甲方应保障商品在运输途中的'安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

　　第七条商品从到达承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。

　　第八条商品的外包装完整，发现溢缺、残损和商品质量等问题，在货到当日内，责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。

　　乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物;甲方接到“查询单”后，3日内作出答复，要在30天内处理完毕。

　　为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损溢在10元以下、残损在50元以下均不做查询处理。对笨重商品的查询乙方将残品直接寄运公司，查询单寄交甲方并在单上

　　注明寄运日期。

　　第九条货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、集体、股份公司、门市部等企业，异地货款结算可采用电汇结算方式;对情况不明的交易单位，可采用先收款后付货。