当前位置：范文派>合同范本>合同范本>分包合同

分包合同

时间：2023-08-21 11:18:19 合同范本我要投稿

（精品）实用的分包合同7篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的分包合同7篇，欢迎大家分享。

（精品）实用的分包合同7篇

分包合同篇1

　　甲方(全称):

　　乙方(全称):

　　根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《上海市建筑市场管理条例》及有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用得原则,结合本工程实际,为明确双方得责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一致,订立本合同.

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称:

　　1.2 工程地点:

　　1.3 承包范围及内容:

　　1.4 建筑面积:

　　1.5甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内得某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商.乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整得理由.

　　1.6 承包方式:本工程采用"包工料机消耗,包工期,包质量,包安全,包文明施工,包环境保护,包甲方与业主得总承包合同中所涉及到得本分包合同内容,包甲方对业主得承诺和业主对甲方所作得规定,约束等"得包干方式,全面负责本合同范围内得全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.

　　第二条合同工期

　　2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作.

　　2.2 合同工期:本工程于年月日开工,至年月日竣工,共个日历天.

　　2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价得计算,按天累计.

　　第三条质量

　　3.1 本工程质量等级为 .

　　3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为 .

　　3.3 本工程质量必须通过甲方,业主,监理,质监站得验收和确认.

　　3.4 乙方必须严格按本工程得施工图纸,设计说明,设计变更,技术核定单等工程文件中规定和现行得国家,地方颁发得质量验收规范,标准和规定要求组织施工.随时接受甲方,监理,业主得检查检验,并为检查检验提供便利条件.

　　3.5 乙方如达不到本合同约定得质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成得一切工期,经济损失由乙方全额承担.如乙方达不到约定得质量等级,由此造成得业主罚款全由乙方全额承担.

　　3.6 乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定得处理办法进行处理,同时承担因此产生得责任.

　　3.7 甲方为维护自身得声誉,品牌,形象,将对本工程质量进行不定期得巡查,在巡查过程中发出得质量整改通知书乙方必须在规定得时限内整改完毕,发出得对乙方得罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单得生效.

　　第四条环境安全标化

　　4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系得认证并达到"上海市标化工地"标准要求,并承担安全贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生得费用.如达达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价 %得罚款.

　　4.2 乙方应识别施工过程中得环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止环境污染事件和安全事故得发生.

　　4.3 乙方要严格执行各级政府得法律,法规和有关规定,执行甲方对安全和标化管理得有关规定,并承担因乙方原因造成得财产损失和伤亡事故得责任和由此发生得一切费用.对非乙方原因造成得财产损失和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用.

　　4.4 乙方应编制乙方范围内得现场临时用电施工方案,脚手架搭设施工方案,模板施工方案等专项施工方案,经甲方主管部门批准后方可实施.

　　4.5 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品,应在甲方允许得供应商中采购上述物资,且必须加强进场验收和搭设后得使用前验收.

　　4.6 乙方应对乙方得施工人员及乙方得专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底.

　　4.7 发生安全或伤亡事故,乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部,同时按政府有关部门得要求处理,甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助.

　　4.8 甲方为保持自身得声誉,品牌,形象,将对本工程进行不定期得日常巡查,乙方必须遵守甲方各项管理制度,甲方将根据管理制度得规定,在巡查过程中如发现问题将发出得安全整改通知书,乙方必须在规定时限内整改完毕;发出得罚款通知,甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单得生效.

　　4.9 乙方如达不到本合同约定得安全标化标准,甲方有权责成乙方进行整改,由此造成得一切工期,经济损失全由乙方全额承担.且乙方愿意接受达不到安全标化标准得甲方罚款,罚款金额为总结算金额得 %,由此造成得业主罚款也由乙方全额承担.

　　第五条合同造价

　　合同造价:暂估万元(人民币万元整),最终造价以最后竣工结算为准.

　　第六条合同价款计算约定

　　6.1 本合同价款计算约定为:.

　　6.2 材料单价得确定:.

　　6.3 本工程人工单价:装饰技工元/工日,普工元/工日,安装人工元/工日.

　　6.4 甲方管理费:乙方按结算造价中得装饰部分 %,安装部分 %上交甲方,作为本工程得管理费.本工程税金另计,由甲方代扣代缴.

　　6.5 乙方另行支付甲方管理人员费用,合计: 元整.

　　6.6 乙方应向甲方支付工程审计费和经双方协商认定得经营费.

　　6.7 凡属于乙方工作范围内工作量未施工完毕,甲方按实予以扣除.

　　6.8 乙方在施工期间,应交纳各类规定费用,如进交易中心得手续费,检查费,环保费等,并办理相关手续.施工中得水电费按实际扣除.

　　第七条预付款担保及履约担保

　　7.1 乙方同意以下列第种方式对甲方支付乙方预付款,乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同得同时,向甲方提供预付款银行担保,分包履约担保书.

　　7.1.2 履约保函:在合同签订后天内,并在第一笔工程款支付前,乙方需出具合同金额得 %计万元得银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止.

　　7.1.3 提交履约保证金:在合同签约后天内,乙方须提交合同金额得 %得履约保证金万元于甲方得指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金.

　　7.1.4 分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方第一期工程款开始,扣合同总价得 %工程款万元作为履约保证,扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第期甲方付乙方工程款结束,共分期扣完,并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕,等乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止,开始释放暂扣工程款部分.

　　7.1.5 履约担保得其他约定方式: .

　　7.1.6 如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务(除保修义务外)或由于乙方原因造成工程及他人损失得,乙方同意除在质量,工期,安全标化等方面受到本合同相应条款约定得罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)得罚款外,还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用.

　　第八条工程款支付

　　8.1 工程预付款: 万元.

　　8.2 预付款回扣方式: .

　　8.3 乙方须在每月20日将当月实际完成工作量上报甲方.乙方上报得工作量应按合同条款第六条有关合同价款计算约定进行计算(一式二份,盖企业印章,并附编制电盘和计算书),经甲方审核后,由甲方提交监理,业主,在得到监理,业主批准后,在业主向甲方支付工程款到帐后十天内,甲方按被批准得每月实际完成工作量和相应得到帐工程款,扣除甲方代扣代缴得税金,甲供材料,甲方管理费,质量保修金,履约保证金,甲方管理人员费用,各类罚款等相关费用后,按 %进行支付.工程竣工验收通过后,工程款累计支付不超过累计完成工作量得 %,竣工验收完成并办理好工程结算手续后30天内支付 %,留 %作为保修金,等年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付.

　　8.4 乙方保证收到工程款后专款专用.

　　8.5 合同签约时,乙方对本工程得资金支付情况已作充分了解.乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款得支付,并共同承担资金风险.由于业主拖欠工程款而造成甲方不能按时支付乙方得情况,乙方不得追究甲方责任,但乙方有义务会同甲方,共同向造成资金风险得业主进行资金催讨和索赔.

　　第九条甲方工作

　　9.1 甲方委派为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关得技术,质量,安全,文明施工和进度等得工作指令.

　　9.2 甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底得内容为:

　　a)本工程得质量目标,安全生产文明施工目标,其他创建目标;

　　b)涉及到甲方得现场施工得相关管理制度(如一体化管理体系得要求等);

　　c)与本工程施工有关得法律法规要求和技术标准,规范要求;

　　d)本工程得关键工序,特殊过程,重要环境因素和重大危险源以及控制要求.

　　e) 甲方与业主所签订得总合同有关主要条款.

　　9.3 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质,机械设备,周转设备和计量设备进行验证,验收,并做好相应台帐.

　　9.4 开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交得施工组织设计或专项施工方案.

　　9.5 在开工前甲方提供乙方经监理复核后得施工所需得水准点和坐标控制点,并以书面形式进行现场交验.

　　9.6 甲方代表有权对不能有效履行管理职责得乙方管理人员提出更换要求,但应出示书面通知,且具备合理理由.乙方在接到通知后得一周内替换人员要到岗就位.

　　9.7 甲方代表按本合同得约定行使甲方代表得权力,履行甲方代表得职责,但无权解除本合同中乙方得任何义务.甲方代表易人,甲方应提前一周通知乙方,后任继续承担前任应负得责任.

　　9.8 甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间得工程协调,便于乙方得正常施工.

　　9.9 甲方代表应指导,督促乙方按甲方对现场管理得各项标准

　　组织施工,全面遵守国家和地方现行得有关环境保护,职业健康和安全得法律,法规.执行甲方制定得ISO9001,ISO14001,OHSAS18001程序文件以及甲方规定得工程项目主要资料归档要求,施工组织设计管理要求,现场安全文明标化管理要求等管理标准.

　　9.10 甲方在开工前组织乙方和设计单位进行有关得图纸会审和设计交底.

　　9.11 及时办理好隐蔽工程验收和各种资料得签证手续.

　　9.12 施工现场内停电,停水应在24小时前书面通知乙方.

　　9.13 施工期间,组织乙方共同处理好附近单位和居民得协调工作.

　　9.14 甲方保安人员应严格按照甲方沪建股五司(20xx)保字第005号文件《关于加强施工现场材料,设备等出门制度得通知》有关规定.

　　第十条乙方工作

　　10.1 乙方委派为乙方驻施工现场乙方代表,接受甲方代表得工作指令.

　　10.2 乙方应严格按施工图和经甲方批准得施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量,工期,安全与文明,按合同约定完成全部义务.

　　10.3 乙方应按甲方项目部得要求,认真做好施工资料台帐工作,并保存和管理好各种原材料得质保书,合格证和检测,检验,复试等报告,遵守地方建设交易中心得规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用.

　　10.4乙方应在工程开工后10天内提交甲方一式二份得完整施工图预算书,如有业主未核定得市场价材料,设备及设计师未明确节点,工艺方案,乙方应结合自身技术能力和采购资源得优势,在编制预算书时以暂定价列入,并附暂定价清单和有施工工艺说明得单价分析表.

　　10.5 乙方应根据甲方要求配合好甲方与业主得阶段结算和竣工结算工作.

　　10.6 提供和维修施工用照明,围栏设施,并负责施工现场安全保卫工作.

　　10.7 向甲方提供办公和生活房屋及设施,费用由乙方承担.

　　10.8 遵守国家和地方现行得有关环境保护,职业健康和安全得法律,法规.乙方在施工过程中严格控制好施工噪声,扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行得一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工得教育责任, 实现施工范围内得质量,环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求.并承担一体化贯标和上级部门各种检查所发生得费用.

　　10.9 已完成工程在未交付业主之前,乙方负责成品保护工作,在此期间如发生损坏,乙方自费修复.产品保护费由乙方承担.

　　10.10 施工场地周围邻近建筑物,构筑物(含文物保护建筑),古树名木得保护工作由乙方负责,如发生损坏,其费用由乙方承担.

　　10.11 乙方应严格控制好施工队伍得人数,杜绝私招乱用社会散人员,禁止无证人员混入本队伍中进场施工.

　　10.12 乙方施工人员进场之前,必须先向甲方指派得现场专管人员递交本施工队伍资质"三证"复印件及安排进场人员得花名册,身份证,就业证,暂住证,上岗资格证,特殊工种(电工,机操工,电焊工,架子工,起重工,吊车司机,吊车指挥等)操作证等复印件,并按规定及时办理健康证及队伍进场开工报告等手续.

　　10.13 在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到甲方专管人员得同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件.

　　10.14 乙方用工必须遵守上海政府有关规定,乙方得现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成安全和质量事故得,均由乙方承担与此相关得一切责任.

　　10.15 乙方施工队伍应组建相应得工会组织,进场后一个月内应明确项目工会负责人,并及时报甲方项目工会组织员,参加工地工会联席会议.

　　10.16 乙方须与包括农民工在内得所有工人签订劳动合同,合同中须明确劳动报酬等内容,劳动报酬不低于当地政府规定得最低工资保障线,并严格履行,每月定日足额支付工资等劳动报酬;对甲方支付得工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬.乙方施工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联席会议.

　　10.17 乙方应按有关规定,在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备,工人须配备必须得劳动防护用品(如钢筋工手套,电焊工服装,电焊工眼镜,电工绝缘鞋等).

　　10.18 乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费.如甲方代乙方交纳该费用得,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除.

　　10.19 根据政府有关部门规定,工程建设有关专业分包/材料采购必须进当地建设工程交易管理中心办理交易手续并付清相应得费用.乙方须委托甲方与专业分包商/供应商直接签订交易合同办理交易凭证手续,以及乙方需直接委托甲方实施采购(如钢材,商品砼)和发包得,每委托甲方签订一份交易合同之前乙方必须先向甲方提交代扣代付得书面委托申请报告,经甲方批准后甲方直接与分包商/供应商签订交易合同并办理交易凭证.乙方承诺但不限于如下内容:

　　根据政府部门有关规定,由甲方代付得与该合同发生得相关得一切费用(如交易费,印花税等)均由乙方承担;交易合同得另一方专业分包商/供应商得工程款/材料款均由甲方代付;并从最近一期支付乙方得工程款/材料款中扣除.不足部分乙方同意先由乙方向甲方支付后,再由甲方支付给专业分包商/供应商.

　　③每次专业分包商/供应商提出付款要求后,乙方须先认真复核应付金额数后再向甲方提出付款要求,经甲方复核后甲方给予支付.因乙方得疏忽造成甲方多付给专业分包商/供应商得损失情况均由乙方承担.

　　④甲方与该交易合同所发生得所有得权利和义务均为乙方所有得权利和义务,甲方与与分包商/供应商直接签订交易合同不能免除乙方对该合同得责任.

　　⑤该交易合同得专业分包商/供应商得违约和疏忽,均视为乙方得违约和疏忽.

　　⑥该交易合同在履行过程中,如乙方违反国家法律,法规,导致甲方受到处罚以及甲方得声誉,品牌,形象受到损害得,所引起得一切有形和无形得损失全由乙方承担;

　　⑦该交易合同最终结算价由乙方与合同得另一方决算,甲方凭乙方提供得该合同得最终决算书原件按合同规定支付尾款;因乙方不按合同约定得时间进行结算,或故意拖延结算时间得,甲方有权单方面与该合同得另一方进行决算,乙方承诺承认该决算得结果.

　　10.20 乙方应负责办妥各专业分包得各类报批文件,如营业执照,资质证书,经营手册,操作人员得上岗证等资料,报甲方批准后方可进场施工.专业分包队伍进场时,甲乙双方都要对专业分包方得进场人员资质,设备,材料进行验证;对专项施工方案组织审核审批.对进场人员进行技术,质量,安全交底.

　　10.21 对乙方自行发生得各类专业,劳务,材料采购等合同,乙方签订后需将该类合同及时上报给甲方备案,该类合同得实际付款情况(付款情况需附上有效凭据复印件),结算情况每月需定期向甲方进行书面汇报,不得瞒报.

　　10.22 乙方自行发生得各类分包商得义务和责任同时也是乙方得义务和责任,在任何时候乙方都不能免除该义务和责任.分包单位得违约和疏忽,均视为乙方得违约和疏忽.

　　10.23 合同规定由乙方完成或提供配合得工作(包括合同,会议纪要约定内容以及设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排其他单位完成,所发生得费用(另加20%得管理费)从乙方当月工程款中扣回,影响工期得责任由乙方负责.

　　10.24 乙方未经过甲方同意擅自与业主达成得书面及口头合同,协议,承诺等,一切责任由乙方承担,甲方不承担此等得任何法律和经济责任.

　　10.25 乙方对施工现场两瓶仓库,材料间,经理室等重点要害部位必须安装技术防范设施,该设施必须由甲方认可得专业队伍负责安装,维修和保养,费用由乙方承担.

　　10.26 乙方对施工现场应配备足量得消防设施,制定消防应急预案,落实消防责任制,防止火灾事故得发生.

　　第十一条图纸

　　11.1 甲方在乙方分项工程施工前提供施工图套(已包括竣工图在内).乙方如需增加图纸份数,甲方可代为复制,复制费用由乙方承担.

　　11.2 乙方在工程竣工后14天内向甲方提供完整得竣工图套.

　　第十二条隐蔽工程和中间及分项验收

　　12.1 工程具备覆盖,掩盖条件或达到中间及分项验收条件,乙方自检互检合格后,通知甲方代表组织验收(在验收前48小时通知),验收合格,经各方代表在验收记录签字同意后,方可进行隐蔽和继续施工.工程质量达不到验收标准得部分,乙方应按甲方要求得时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延得损失由乙方承担.如工程质量符合规范要求,验收24小时后, 各方代表不在验收记录上签字,可视为各方代表已认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工.

　　12.2若甲方未能按时组织验收,乙方可自行验收,甲方应承认验收记录.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担复验费用,若由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予延顺.对事后无法判断质量得工序应作为特殊过程加强控制.

　　第十三条材料,设备得供应和管理

　　13.1工程所用得材料,设备原则上均由乙方自行采购,所选择得供应商必须在甲方得合格分包商(供应商)名录内,必须符合国家和政府得备案证和许可证制度,在采购前应事先收集该供应商得相关资料(经营执照,产品生产许可证和备用证等),报甲方审核批准后方可实施采购.国家和政府明确需进交易得材料还必须办理交易.甲方有权供应其中得部分材料.(附表《建设工程材料验证,交易种类(范围)》)

　　合同签订单位:

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)

　　上海市第XXX有限公司

　　法定代表或委托代理人: 法定代表或委托代理人:

　　地址:上海市XXXXX地址:

　　电话:电话:

　　签约地点:上海市XXXXX

　　签约日期:

分包合同篇2

　　甲方：乙方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有木工作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一、承包方法：

　　1 承包形式：单包工 2 工作量：墙面、地面铺贴、楼梯踏步铺贴 30 元每平方米，意向是20xx平方米，按实际发生平米数计算，石材干挂另算。

　　二、工程进度：按甲方要求，总工期天，甲方保证现场符合施工按期完成，须做好场地清理，供材按时到位，设计变更造成工程延误乙方不承担责任。

　　三、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

　　四、文明卫生 1 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费。

　　五、付款方式

　　乙方进场，甲方支付乙方一部分费用，剩余工程完工验收合格后支付结清。

　　六、此合同一式两份，双方签字后生效，各执一份为凭，

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　年月日

分包合同篇3

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　因工程建设需要，甲方将 **********工程模板制作，安装分项发包给乙方，为了明确双方的权利、责任、义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经双方协商签订如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程情况：全框架，剪力墙结构，以实际展开面积计算作为计算依据。

　　二、承包范围、方式、内容

　　(一)承包范围：本工程施工图(建施、结施、基础、承台等全部模板工作)及设计变更所含的全部模板制作、地梁、基础、柱、梁、板、及剪力墙所有模板及支撑的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。

　　(二)承包方式：本单项工程采用固定单价，即包工(含铁钉铁线)、包质量、包工期、包安装，具体是：

　　包工：乙方自行组织足够的有操作证的技工，对本工种承包范围内的用工承包，同时必须保证工程质量，进度要求。

　　包质量：本工程主体为优质结构，同时在施工中必须满足建设方、监理方、甲方的相关要求，必须对梁、柱、板、剪力墙、模板的爆模移位，垂直度进行修补、打磨。

　　包工期：乙方满足进度要求，满足建设方、监理方、甲方要求。

　　包安全：乙方负责安全教育、安全检查、安全督促，如不按国家安全相关规范施工，乙方承担全部经济责任和法律责任。

　　包安装：梁、基础、柱、梁、板、及剪力墙所有模板制作安装、以及模板支撑都在承包范围内。

　　(三)承包内容：

　　1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。

　　2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。

　　3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的调运，同时在施工方指定地点进行堆码，如不按甲方要求，一切费用由乙方负责。

　　4、乙方不按甲方所说的规范去做，后果由乙方全部承担。

　　5、乙方必须设自己的梁、板、柱、断头线。

　　6、乙方承担元墨斗、墨汁、广线等全部工具。(地铁钉铁线甲方购买)

　　(四)其它约定

　　1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。

　　2、在楼层调运完后不准有木工的.任何杂物。

　　3、各楼层浇混凝土时，必须派人护模，如发现没有人护模，每一次按1000元计算。

　　4、不准乱锯门条、木板，如被施工方发现，造成金额由乙方承担。

　　5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工，若产生的损失由乙方全部承担。

　　6、模板拼缝密实，梁柱节点不允许凹凸不平现象，若发现必须立即修改，梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度，只能在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆。

　　7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿，吊模位置陷入砼的由乙方处理砼缺陷。

　　8、工地上严禁酒后上班，不准穿拖鞋，不准打架斗殴，酒后闹事及偷盗行为，按损失额加倍赔偿，情节严重送公安机关。

　　(五)工程单价：

　　1、工程单价

　　根据以上乙方承担的工程范围和要求，结合甲方的实际情况，本单项工程模板制作安装，单价定为模板接触面积为/m2 (按展开面积计算)。

　　2、若建设单位付款不及时，甲方要求停工时，乙方不能找甲方赔偿误工费，但甲方要付清乙方已完成工作的所有工程款。

　　3、若施工中，乙方由于单价低等原因停工的，甲方有权终止合同，并选择其他施工班组进行施工，乙方无条件退场，甲方有权拒付已完成工程的工程款项。

　　三、如上述不违规，乙方完成全部模板施工内容一个月内甲方付清乙方所有工程款，如20xx年过春节之前没完工，甲方需要在过春节之前支付乙方已完成工程量的80%工程款(扣除所有借支)，过完年乙方继续进行施工，如乙方过完年不来进行施工，其余20%作为违约金。

　　四、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分包合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保程质量、保证安全文明施工，按期完成施工任务，依照《中华人民共和国合同法》本着自愿互利、权益平等的原则，经双方协商一致制定本合同。

　　第一条工程概况

　　（一）工程名称：咸宁市环境监控中心

　　（二）工程地点：

　　（三）工程承包形式：包工包料

　　第二条工程承包内容和范围

　　（一）外脚手架：工作范围包括外墙脚手架、上料平台、安全通道、周边防护栏杆、剪力撑密目网、及安全网的提供及挂设。钢管的油漆和搬运，脚手架拆除后的堆放、扣件回仓。

　　（二）内脚手架：工作范围包括只需材料及时供应。

　　第三条单价及结算方式

　　1、按工程的建筑面积计算、外脚手架+0.000以下按地下室外墙面计算。单价：20元/㎡，+0.000以上按建筑面积计算。内脚手架按每层建筑面积计算。外架：26元/㎡，内架：27元/㎡。

　　2、付款方式：外脚手架：全部搭设搭设完毕付总价的.80%，中途付30%，余款待拆完脚手架三个月内付清。（经各质监部门的验收签署书面交接手续完善）否则甲方付款时间相应顺延。内脚手架：每搭设完毕一层，待上层砼浇捣完毕后，付该层总价的80%，余此类推，余款待主体验收后，三个月内付清。

　　第四条甲方的权利和义务

　　1、甲方有权按照工程的进展需要，安排调度乙方施工；有权对乙方的施工过程进行相应的检查监督；有权按照本合同的相关条款对乙方的违规、违纪行为予以处罚。

　　2、甲方有义务维护好施工现场秩序，做好施工前期的准备工作和基础平整工作；有义务为乙方提供所需图纸资料；有义务按合同约定按时支付乙方工程进度款。

　　第五条乙方的权利和义务

　　1、乙方有权要求甲方按约如期支付工程进度款。

　　2、乙方必须服从甲方的统一调配。接受甲方检查监督，严格按照施工图的要求和施工规范、操作规程及技术交底认真组织精心施工，确保工程质量。若因乙方原因而给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

　　3、乙方必须按照甲方工程进展情况及工期要求完成作业量，若因乙方原因而影响到甲方工程无法进展的，由乙方每天补偿甲方人民币1000元直至影响消除。

　　第六条安全文明施工要求及处罚措施：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，必须带好安全帽，高处作业时，必须系好安全带，发现一人违规，罚款500元。

　　2、严禁酒后作业，工作期间严禁穿拖鞋、易滑鞋、严禁赤脚作业，违者没人每次罚款1000元。

　　3、现场施工人员必须持证上岗，未经甲方管理人员许可，不准带无关人员进入施工现场。

　　4、雨天及大风五级以上天气严禁高空作业。

　　5、脚手架拆卸时，要设警戒区，有专人指挥，严禁上下同时拆除。

　　6、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必须及时向甲方项目负责人汇报，共同协商，妥善处理，防止事态扩大。若出现斗殴行为，罚乙方2000元。乙方所有罚款均在当期工程结算时扣除。

　　第七条其它约定

　　1、施工期间乙方负责人或委托代理人必须全天在施工现场，以便双方接洽沟通。

　　2、乙方进入施工现场后，没有完成合同工作量中途退场者，无论有理由，已完成部分均按合同单价的20%予以结算，其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、怠工补偿。给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

　　3、本合同工期为10个月，春节期间1个月不计工期，具体开工时间及竣工日期由甲方书面通知乙方，并互做签证。若竣工期提前，乙方应根据甲方要求提前拆除脚手架，其工程价款不变；若工期延后，甲方按月每平方米补偿乙方1.5元。

　　4、一切与脚手架有关的事务全部由乙方自行制作、安装和预埋，甲方应予以配合。

　　5、乙方应切实保障施工人员的人身安全，购买好全部施工人员的人身保险，并在施工期间由甲方提供施工人员的人身保险证明。因乙方施工所发生的安全事故，其后果均由乙方自负。

　　6、乙方在拆除脚手架过程中，甲方吊机等设备必须为乙方提供便利，但乙方应服从甲方的统一安排。

　　第八条地方上强装、强卸由甲方负责。

　　第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效，工程完工结算后终止。

　　第十条未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方：（签字）负责人：

　　乙方：（签字）负责人：

　　二0一一年月日

分包合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　因施工任务需要，现甲方将志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程中的钢筋制安项目分包给乙方负责施工，为了明确双方合同责任制和保证工程的进度和施工质量，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商后达成以下合同条款：

　　一、工程名称：志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程

　　二、工程地点：惠阳区秋长镇

　　三、结构类型：框剪

　　四、工作内容：

　　乙方承包完成整个志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程基础至屋面的所有钢筋制安及有关细部的窗门过梁、饰线、栏板、阳台压顶等全部构件的钢筋制安，钢筋焊接(不包括柱钢筋电渣焊和机械连接)、包括地下室止水钢板制安、焊接，采用铁丝根据钢筋规格选用钢丝绑扎，安装及焊接一切预埋铁件、插柱拉结筋、钢筋维护、现浇砼钢筋整理，安装钢筋临时脚手架的搭拆、制作及垫挂钢筋水泥保护层，清理施工现场剩余钢筋归类及材料的水平和垂直运输，钢筋堆场进行钢筋牌号分类挂牌等

　　五、计价方式：

　　1、执行建筑面积计算工程量，规则扣除去洞孔大于0.3M的`空洞面积。转换层土±0.000以下钢筋每吨制作安装260元/吨计算。

　　2、±0.000以上标准层含钢筋全部制作安装每平方投影面积元计算。

　　六、承包单价包括下列费用：

　　1、该单价包括切割机用的砂轮片、焊钳、焊罩、弯把、扎勾，安全帽、水鞋、铁线、雨衣等在内。

　　2、工人工资、雨休工资、停工窝工工资。

　　3、工伤费、医疗费、病假费等一切劳保福利。

　　4、来回旅差费、劳务费、计生费及暂住证费等。

　　5、伙食费、夜餐费、炊事费、柴火费及厨具费用。

　　6、优良质量奖励费和带班补贴及一切管理费用。

　　七、结算及付款方法：

　　1、甲方按乙方现场工作人数每天每人预支拾元伙食费(月结时扣回)。

　　2、每月15日结算实际完成工作量，支付80%工资(其中制作按30%，安装按60%，废旧钢筋利用及现场钢筋清理按10%)，其余20%待乙方所承包工程，主体验收后一次性付清全部款项。

　　3、如乙方在施工中途随意退场或停工，或中途吊价抬价的甲方则不给予乙方结算。

　　八、甲方责任：

　　1、提供水平、垂直运输工具、断铁机、弯铁机等工作品，并负责电器、架线、照明电路安装等。(垂直运输由乙方派专人负责操作使用)。

　　2、所需原材料按计划提供至现场100米以内范围。

　　3、派施工员现场指导、监督并验收技术质量、进度工作，负责调度为其它工程的配合及工序的交接工作。

　　九、乙方责任：

　　1、按计划如期组织人员进场，并密切配合进度需要随时配足劳动力。按甲方指定模板工期完成后地下室转换层3天、标准层2天每层绑扎完成工程量，不按甲方指定完成工程量甲方只发80%工资，其余20%工资甲方则不结算给乙方。(若需赶工时，无论夜间或下雨都必须加班)，每层施工的天数由施工员备字为依据。

　　2、必须配备过硬的班组领导和技术骨干、班组长一定要熟悉图纸。

　　3、无条件接受甲方管理人员的技术指导、质量监督、进度安排和安全管理。

　　4、凡是捣砼时一定要派人跟班检查，调整钢筋，保证质量安全，若发现钢筋不符合要求等现象，必须及时采取补救措施，并负责由此而发生的一切损失。

　　5、每月定时提交所需材料的具体计划。合理使用原材料，不得随意的割断完整材料及焊接一切长于50CM的短钢筋，否则视其轻重给予罚款。

　　6、钢筋绑扎后余下的零星钢箍铁头应分类堆放整齐，以利于上一层开料时使用。

　　7、严格执行安全技术操作规程，否则出现质量安全及事故，乙方要负完全责任。

　　8、乙方员工不能私自使用电饭煲、电炉等，若给发现视情节轻重进行处罚。

　　9、乙方负责宿舍及周边环境卫生清洁，所有员工不得在楼层上大小便，若甲方检查宿舍卫生不符合要求及发现有人在楼层大小便，即乙方派人清理及负责清理一切费用。

　　10、遵守工地一切规章制度，若出现违纪、犯法行为(如故意闹事、捣乱、打架、偷窃、嫖赌等)，甲方有权责令其停工整顿，甚至终止合同，由此引起的经济损失及法律责任均由乙方负全责。

　　11、乙方负责所有预留洞口、电梯井门洞、安全门、电线井、给排水管井口等一切钢筋护栏安装焊接。

　　12、在施工中途设计图纸更改，乙方必须配合更改完成，甲乙双方协商另定价格或计时计算。

　　13、楼层浇砼后，如果在楼层发觉有钢箍、加筋、板筋、扎线、焊条或其它钢筋以及垫层未清理，视其遗留物多少进行罚款。

　　14、乙方员工一定要负责购买人身意外伤亡保险，否则出现一切意外伤亡事故乙方负全部责任。

　　15、乙方施工一定要按每层工期完成施工任务，乙方若不按工期完成甲方将按每延期一天扣罚500元/天，并安排其它人员加入施工，按每工日80元计算，从乙方工程款扣除。

　　16、打扫卫生由甲方派人清扫，费用由乙方负责，每月扣取180元。

　　17、施工现场(含外排架)每10天清理一次，做到文明施工，每次四个人，要求随叫随到。

　　18、乙方严禁雇用年龄未满十六周岁的童工和年龄大于五十五周岁的老龄工人。

　　19、乙方除炊事员和带班外，其余人员不得带家属进入施工现场。

　　十、质量要求：

　　1、该工程的钢筋项目必须达到惠阳区优良标准，否则扣除项目工资额20%(具体要求及做法详附页“技术交底”)。

　　2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字起生效，工程完工付清款项后合同终止。

　　十一、安全要求：

　　1、每天工人上班前进行安全教育才上班，工人上班必须戴安全帽上班及穿好软底布鞋上班，如工人上班不戴安全帽或穿拖鞋上班的、甲方则按每人次罚款10元。

　　2、由于乙方违章作业造成的事故由乙方负责。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分包合同篇6

　　以下简称总承包方：____，

　　以下简称分包方____。

　　双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。

　　第一条工程名称____。(指分包部分之工程名称)

　　第二条工程地点____。

　　第三条工程范围____。(可用列附表办法)

　　第四条质量标准____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)

　　第五条承包方式____(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。

　　第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。

　　第七条工程包价本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。

　　第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的'工程范围自__年__月__日开工至__年__月__日止全部完工。

　　第十条中间交工本工程项目范围内的___工程，自__年__月__日开工于__年__月__日开工于__年__月__日完成交工。

　　第十一条双方联系制度及协作办法______。

　　第十二条关于工程保密办法______。

　　第十三条违约责任______。

　　第十四条特殊条款______。

　　第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

　　第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。

　　第十七条合同附件总承包方：

　　负责人：____地址：____电话：____分包方：

　　负责人：____地址：____电话：______年__月__日

分包合同篇7

　　兹有工程总承包人____________________注册商标______________住址_______________________________________作为一方（以下简称总包人），分包人_____________________注册____________________________商号,住址____________________作为另一方（以下简称分包人）达成协议，因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定（其中有关总包人的价款详细规定除外）并同意按附表二指明的文件所述项目履行，作为承担总包合同工程的一部份，现于_______年_______月_______日双方同意如下条款。

　　1．本分包合同（以下照此名称）中，除另有注释外，以下名称分别具有特定的意义：

　　“总包合同”指其内容援引，载明于附表一内的合同。

　　“分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件，但不包括可能附入此类其他文件的标准印刷条件。

　　“分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程。

　　“总工程系指总包合同内所确指的工程。

　　“雇主”，“工程师”，“工程师代表”，“建筑工场”“临时工房”和“工地”各名词分别按总包合同内特定的含义。

　　“价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调整根据分包合同应予付给的款额。

　　总则

　　2．

　　（1）分包人应按分包合同的规定履行，完成，养护分包工程，务必做到总包人及工程师的满意，所谓满意必须合乎情理。

　　（2）按第四条规定，分包人应提供劳务，材料，建造工场，临时工房以及为了履行，完成，养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备。

　　（3）除事先取得总包人书面许可外，分包人不得将本分包合同的部分或全部利益转让他人，或将本分包工程的部分或全部再分包给他人。

　　必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定属于他名下的若干款项。

　　3．

　　（1）本总包合同的各条规定，分包人应充分了解，确切明了，（但其中总包合同规定的总包价款，以及工程数量单内估算的单价等除外）分包人如需要时，可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本。（价款不包括在内）

　　（2）除分包合同另有规定外，分包人应如实履行，完成，养护其分包工程，务求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职，无法履行总包合同规定的义务；分包人（除另有规定外）应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任。

　　本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释。

　　（3）由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任，招致索赔，求偿，诉讼，损失，费用等情，分包人应予赔偿。

　　（4）此处分包人须确认：由其损害，违反分包合同势将导致总包人犯损害，违反总包合同的过失，从而对总包合同及其他负有损失的责任，此种损失与费用必须双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果。

　　4．

　　（1）（关于提供和使用施工中架搭脚手架从略）

　　（2）总包人应在工地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程……（其他从略）

　　工地施工与通道

　　5．

　　（1）分包人按分包工程在工地施工时，必须遵循总包人同样的工作时间，对施工规定的所有合理的规章制度，材料到达和运离工地的时间等。（其余从略）

　　（2）总包人为使分包人能按分包合约顺利施工，必须使分包人能进入工地的一部份或几个部分，并使用该进入工地便道。但分包人不能认为因此而占有控制工地的任何部分。

　　（3）分包人应允许工程师，及其代表，雇员，总包人在施工钟点内方便进入分包工程处所，工地场所，以便进行材料的准备贮放……。

　　开工与完工

　　6．

　　（1）分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工作，辛勤以赴，不得耽误。但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示批准者除外。

　　但在本条本款约束下，分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任务。

　　（2）在执行分包工程中，由于下列各点所造成的耽误：

　　a．由环境造成或突发事件（分包人对合约失职除外）使总包人得以延期完成总包工程。

　　b．由于受命作分包工程的更改，调整一一但不能引用（a）款。

　　c．由于总包人破坏分包合约。

　　遇到上列情况，分包人有权要求延期完成任务，以昭公平。

　　此处必须明确，本分款（a）引用的任何情况，在分包人有权延期完成任务一则，必须在如此的前提下进行，即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知总包人，并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限。

　　（3）凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限，在本条各款含意之内，它们必作为整体的分包工程看待。

　　（4）本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知（如（1）分款提出的）以前任一时间到场开工以完成任务的含意。

　　指示与决定

　　7．

　　（1）分包人在第八条约束，必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作，该项改动不论是否载明于总包合同内，都应遵从。由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费，得享有如同总包人按总合同向雇主方面收费的同等权利。再则，倘如工程师的指示和决定根据总包合同认为缺效或不当，分包人在执行其义务后（按第14条）得以向总包人索取其额外合理的费用。但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列。

　　（2）总包人对于分包工程具有发施号令与裁定的权力，尤如在总包合同规定下工程师对于总包工程的权力一样，分包人有遵照执行的同等义务。并具有在总包合同规定下如同总包人同等的权利。所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的权力，不论在总包合约规定下工程师曾否使用该项权力。

　　8．

　　（1）分包人务须按照下列情况更改，增添，节除其分包合同的工程：

　　a．根据总包合同所规定的工程师指示，并经总包人以书面通知加以证实的事项，或

　　b．由于雇主和总包人协商同意，经由总包人以书面通知的事项。

　　c．经由总包人以书面通知分包人的事项。

　　本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程的改动，必须由总包人（按a款）证实者才能作为分包工程的改动依据。

　　工程更改

　　（2）凡直接发自雇主，工程师有关分包工程改动而未经证实的指示，分包人不应予以遵从，倘若分包人接有此类直接的指示，必须立即通知总包人的代理人员或总包工程的领班。倘如接获的是直接的书面指示，也须缴付给他。分包人只有在接获总包人的书面指示下，才应遵从办理，该项书面指示总包人必将尽速送到。

　　（3）除上述情况外，分包人对分包工程不得作任何更改和变动。

　　工程更改部份的估价

　　9．

　　（1）所有分包工程，经授权更改部份的估价应按本条，并根据附表三内所列款额加以增，减调整办理。

　　（2）关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算，倘其中无此单价，或其中单价不适于引用，另估的价额必须公平合理，所谓估价的公平合理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准。

　　（3）分包工程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改，这项更改须由工程师加以检验测量，应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格计算的依据。工程师检验，测量时总包人应允许分包人到场参加，在总包合同下进行此种检验测量亦包含分包合同工程更改的部份，亦应据此估价。

　　（4）除本分包合同附件“工程数量清单”明显载明有相反的规定外，该单内载明的工程数量并不作为对分包人完满地完成工程数量的限制。但实际完成较单内规定的超额部份须加以检验测量，照例估价，其性质与工程受权更改的完全相同。务须对附表（3）内原定价款作必要的增删。

　　通知与索赔

　　10．

　　（1）在总包合同3条涉及的总体利益不受损害的前提下，按总包合同规定总包人必须向工程师或雇主递交统计报表，帐目，通知；同此。分包人也应向总包人递交书面的统计报表，帐目和通知以便于后者履行合同义务，上述书面文件务须尽早递交俾使总包人有充分时间并及时地遵守履行合约职责。

　　此项约定旨在于分包人常以不了解（他应该了解的）情况为由。要取得原谅。须知此种统计报表，帐目，通知以及他的报告正是总包人所需要的。

　　（2）分包人遵循执行本分条规定时，总包人如遇到有鉴于分包人在执行分约工程中付出的艰巨劳力，遭遇的人为障碍，克服困难的环境，应采取一切合理的步骤向雇主处取得可以索赔的经济利益，分包人须在充分时间内向总包人提供所有情况与协助，以便总包人向雇主索取此项利益，总包人在收取雇主给予的此种经济利益时，须按比例公平合理分配其部份于分包人。但分包人在执行分包工程中所遇的情况，障碍，环境与执行工程无关的，总包人不负此种责任，因为分包人自己提出的足够偿付工程价款应该认为是正确和满足的。

　　（3）倘如由于分包人方面违反本条（1）款内规定的理由，而总包人难于从雇主处追回总包合约内规定的款项，于是在不损害总包人的补救办法下，总包人得以由于这种违反规定从应属于分包人的款项中扣除部份数目。

　　工场物料财产

　　11．

　　（1）总包合同载明提供建造工场，临时厂房，材料物料一则，这种财产在某种情况下是应归属于雇主的，为了进行分包工程关系，该建造工场，临时厂房，材料，物料是由分包人提供的，但为了执行总包工程，该财产在归属雇主之前，须由分包人直接交总包人，再在施工中由总包人分发转交分包人使用以明手续。

　　（2）（关于工厂?厂房方面其它规定与疏浚吹填无关。此处从略）

　　赔偿

　　12．

　　（1）分包人于执行，养护，完成其工程中。凡造成他人（包括总包人的雇员，代理人）的身体伤害。财产损失，完全负有对总包人赔偿之责，这些受到损害人如向总包人索取所有的代价，费用，开支亦须由分包人付给。

　　但倘如根据总包合同规定，总包人得以从雇主处索取该项赔偿时，总包人就无上述权利。

　　倘如前述的伤害，损失是全然由于总包人及其雇员，代理人的过失忽略等原因导致的，分包人就无须担负赔偿之责。

　　（2）在总包合约规定由总包人负责赔偿的情况下。分包人得以据此向总包人索取赔偿到规定程度不得超过。

　　保险

　　13．

　　（1）除附表五第一部份内另有说明外，分包人必须对该表内规定的人员，为他们可能遭遇的危险，进行人身保险，该保险期始自他们进入工地施工之时到他们履行义务终了止（按14条规定）

　　（2）附表五内第二部份所列的保险单，总包人必须维持其有效期直至总包工程全部完成止或总包人所冒工程的风险终了为止。倘如该保险单内规定在一定时期一定情况下属于分包人的工程建筑工厂、临时工房，材料或其物品遭到损坏而可以索赔的话，分包人应该取得该赔款或其损失的价值，按该两项价值较少的付给，并应申请该遭到毁坏或受损可以换新或修理的价款数目。除上述情况外，在总包工程按总包合同规定完成以前，分包人应自负分包工程的风险。或者倘如总包工程规定并非分段完成的，须等到分包工程所属的最后一段完成，在此以前分包人须自费担负弥补分包工程中发生的损失和损害。

　　（3）在充分完成该义务以前任何时期内签约任何一方务须凭借本条的规定。力求实现并维获保险事宜。任何一方如要求另一方出示相应的保险单及其付费收据，应按照办理。否则另一方可以代为进行保险，并从对方帐内扣除该项费用。

　　养护与缺陷

　　14．

　　（1）倘如在总包工程完成以前分包人已完成其本身工程或则根据总包同规定总包工程须分段完成的，而分包工程列于其中最后的工段，在此最后工段完工以前，分包人应养护其工程使之处于完整状态并应修补（无论何种原因产生的）其缺陷并弥补其未臻完善之处以待总包工程或最后工段完满结束为止。并按照13条内，除上述的缺陷或不够完善之处确由于雇主，他的雇员，代理人的错误与疏忽，或总包人方面的雇员，代理人的错误与疏忽引起的以外，分包人不得对该项增加的工作要求额外付款。

　　（2）在总包工程完工以后或者属于最后工段的分包工程完成后，分包人应维护其工程，并应修补其缺陷，弥补其不够完善之处，这情形如同总包人根据总包合同规定的有责于同一时期，同一条件下进行这项弥补的工作一样。

　　在本分条款规定下，倘若系出于总包人及其雇员，代理人的疏忽，错误的缘因，致使分包人担负修补工程缺陷，弥补其不够完善之处，则总包人就不能引据总包合同赋予他的相应权利，他应该偿付分包人为了进行修补缺陷，弥补不够完善处的合理价值。

　　付款

　　15．

　　（1）在执行分包工程期间，分包人应按时在总包人提出的七天的时间以内。具备书面通知递交总包人，其中载明按分包合同要求做好的工程予以报价以及按分包合同内规定的时期内送到工地的材料价款。该项书面通知的格式和内容须遵从总包人合理提出的制图，并做好工程部份的报价，须按分包合同内载明的单价计算。（如其中未载明单价的，则参照价款计算）。

　　（2）总包人应按时根据总包合同规定迅速申请付款，在申请书内要提到根据总包合同以及分包人已按照上述条款履行义务因而申请应得的价款数目和运到工地的材料费。

　　（3）总包人自雇主处领取所有关系分包工程的付款，应在他领款七天以内按分包合同内载明的单价计算其数目（或参照价款计算）付给分包人，但须按照附表（3）内指明的比率扣除留置款。一直扣到附表（3）内（如有载明的话）指明的留置款期限到达为止。

　　（4）在总包合同规定下的付款实际是从总包工程的留置款的前半部或后半部项下拨付的。（总包工程是分段完成的，而分包工程又是属于最后一工段的）总包人一经收到此款就应于七天之内将分包合同保留的留置款内前半或后半部拨款交付给分包人。

　　（5）在分包人根据第14条规定完满结束其任务的三个月以内或者在总包人根据其总包合同规定全部取得付款的14天之内（按照两者中较早的为准）－－此处假定分包人递送最后帐目的时间已逾一个月－－总包人应将价款及其他属于分包人的'款项付给分包人，其中应扣除后者已经收到款项。

　　遇到如此情况：倘如总包人在其合同约束下受命于雇主，或促使分包人为完整或养护分包工程而为雇主下达任务，分包人在悉按总包人或雇主之命完成该任务以前不得领取该付款。

　　（6）总包人对于分包人遭到与其工程有关的事故，事端或分包工程的执行问题并不负有责任，但在工程师签发有关总包工程的养护证明（__________）以前，分包人缮具书面有关事故索赔要求递交总包人或者在按段完成总工程中，分包工程属于最后工段者不在此列。

　　总包合同的终止

　　16．

　　（1）倘使在分包人按本合同规定全部完满地执行其义务以前，总包人不论以任何理由宣告总包合同的终止，则总包人须在此时以后用书面通知交分包人立即终止分包合同所规定的雇用关系。此时分包人在11条约束下（材料财产权）应尽快地从工地搬走其建筑工场和撤离其人员。

　　（2）分包人的雇用关系一经宣告终止，本分包合同内的其他各条规定也就自行停止生效。引用第3条规定：分包人得以领取全部价款，该价款是按工程数量单内所列的单价或价款计算的，或照本合同附表分包人在工地所有正式竣工的价格以及分包人已购买和留存工地的材料价格，再加上他须从工地撤离建筑工场的合理价格，但应当扣除分包人已经领到的价款部份数目。另外，倘如在宣告此项合同终止的当天，分包人已经正式备好或在工地以外安装完毕的物件以备随后装配于分包工程中之用，他应当遵从总包人合理指示，将该项物件运达工地或其他处所，分包人得以如同他将物件留放在工地一样领取款额。

　　对于合同宣告终止以前的本条的规定并不影响在签约的任一方违犯职责时另一方的合法权益，也不影响在宣告终止以前赋予分包人领取价款以外任何款项的权益。

　　（3）倘若是由于分包人违犯分包合同规定的原因而导致雇主宣告终止总包合同的，那么上条关于付款的各项规定就不得加以引用。就此总包人与分包人的权利相同，有如分包人因违犯之故放弃本合同，总包人也按（1）款发出终止的通知择取而接受本合同的放弃一样。

　　分包人违约

　　17．

　　（1）倘如分包人：

　　a．在总包人书面进行催促下，仍没有奋力执行分包工程；或

　　b．没有执行分包工程或者在总包人书面要求按分包合同履行的其他义务，而他仍未照做。

　　c．在总包人书面进行指示按照办理的情况下，拒绝或忽视于撤去有缺陷的材料或改善有缺陷的工程。或

　　d．犯有倒闭行为，或与其债权人进入财产安排，或是一个进入财产清算的公司（为了重行开业自愿清算的除外）。

　　遇到此类事情，在不损害其他利益和补救办法下，总包人可以立即书面通知分包人终止其雇佣关系，可以占有其所存的材料，建筑工场及其他分包人运到工地的物件，并可以利用此种材料，物件以执行完成养护分包工程，并在他认为合适时可以出售其中的一部或全部，将出售所得作为抵偿分包人欠他的款项。

　　（2）合同按照这种情况终止时，引据以上条款，总包人和分包人的权利和责任就相同了，有如分包人放弃了本合同，总包人也按上列条款规定以书面递交终止的通则，择权而接受其放弃一样。

　　（3）总包人可以不用按本条发出其合同停止的通知而只从分包人之手接收过来分包工程，可以亲自由他自己，他的雇员或他的代理人来执行完成和养护工程的剩余部份，碰到这些情况，他这样做还可以从分包人处收回其合理的款值或者从即将归属于分包人的款项内扣除相当的一部份下来。

　　争议

　　18．

　　（1）倘如总包人在关于本分包合同方面与分包人发生争议，那就归属于本条规定范围之内，应当提请仲裁和由双方同意的人作最后裁决或如双方不能同意则在任一方申请下，暂由英国土木工程协会主任委任协会仲裁。

　　（2）倘如关于总包合同方面发生争议，且总包人认为该项争议涉及或关系到分包合同工程方面，再假设双方还未同意或未委任仲裁人以履行上述条款的话，总包人可以书面通知分包人要求将本分包合同的争执事项提交仲裁人（他已经兼管总包合同方面的争议了），如果该仲裁人愿意接受处理本合同争议的话（该仲裁以下称共同仲裁人）。遇到这种事，共同仲裁人可以在取得雇主准许下，按他自已认为公正可行的办法，决定同时或先后处理该争议，并可决定分包人作为一造对总包人与雇主为一造发生争议。并将罗列具体事实根据分包，总包合同予以证明而加以判决争议。

　　（3）倘如双方在协议同意委任仲裁人以调解本条第一分款以前，总包人与雇主在总包合同方面发生争执，就此在法院审讯期间，又是总包人认为该项争议涉及，关系到分包工程时，他可以用书面通知分包人撤销本条（1）款规定事项，由于总包人，分包人不再提出从而不存在对本合同的提请仲裁问题。

　　19．

　　（1）本条内提及的“法令”系指一九七二年财政法令第一部（送经修正的），“税”，“应完税人”，“应完税物品”与法令的词汇同一意义。

　　（2）分包人不应将税金列入价款之内，如他缴付给海关关长的税金，执照税，对总包人提供的可供完税的物品，后者应载明于分包合同内。

　　（3）在递送完成部份工程帐目报表要求付款时，或送上的文件含有上述情形时，分包人不应将完税款项以单独项目列入并要求偿付。

　　（4）

　　a．总包人对分包人履行15条中应在每次付款时另外增加付给一笔数目，相等于分包人交纳税局方面完税物品的税数（如15条（3）款所提的）

　　b．倘如皇家税关授权并发给营业证书于总包人，许其自行记帐申报税款的（在分包人可以接受的条件下）总包人应在每次付款时，代分包人填具一份完税发票，并将该完税发票记录的抄本连同付款单一并交给分包人。除上述情况外，总包人不得签发完税发票。倘使皇家税关和营业证书所许可的完税条件有所变更或撤销时总包人应立即通知分包人。

　　生效

　　（5）分包人按（4）款收到款项时（除（4）（6）款内所引述的自行记账申报税款的安排以外），应立即制备并交付于总包人一件生效的单据（其格式如同一九七二年规则－－S．I．1972／1147－－价值加税款二十一条（2）的规定）或如该条例修正本内的规定。

　　（以下四条规定都是关于在英国，总包人，分包人向皇家税关完税中办理的手续与我们无甚关系，予以删略）。

　　为证实签约关系，双方须于下节各自加盖印章铃记。

　　参照原文第13页执行条例，凡不适用的词汇，可以删除。在分包合同自签订执行日起的三十天内，应在合同上粘贴10先令印花。

　　附表一总包合同内容

　　双方签订人：________________________

　　日期：______________________________

　　总包工程概述：______________________

　　附表二

　　a．作为分包合同部份的文件

　　b．分包工程

　　附表三

　　a．（分包工程）价款

　　b．

　　（ｉ）留置款的百分率

　　（ｉｉ）留置款期限

　　c．竣工时期

　　附表四总包人的设施

　　a．建造工场

　　b．其他设施

　　附表五保险

　　第一部份：分包人保险

　　第二部份：总包人保险单

　　总包人填写附表注意事项

　　（完备附表手续）

　　第一附表：

　　本表须明确指明总包合同及其关联的文件。

　　签订合同的日期：____________________ 签约双方：____________与___________

　　建造工程：__________________________

　　关联文件：总包合同通则

　　（工程）规格

　　建筑工程清单 1号……等

　　总包合同及其有关文件必须明确填写。此外其他事项切勿列入。

　　第二附表：

　　凡作为分包合同一部份，和旨在明确说明分包工程的文件列入本附表，所以对分包工程的“建筑工程标价清单”，分包合同工程的图样，详细规格，单价，价款，报价单和估值均列入此表。

　　有时可能遇到分包合同工程含有总包合同内所附某一部份的建筑工程清单，规格，摘要，图样，但除摘要与某一部份允许详载于本附表外，须加注意：总包合同的单价，价格不可写入建筑工程清单之内。

　　倘如分包合同工程方面没有建筑工程标价清单，而分包工程上又须结合签附分包人的报价单或分包合同工程的估价单，应该注意这些单上不可填写与分包合同不相一致的合同条件或付款期限。在分包合同虽明显拼除此种文件（指报价单，估价单）受到任何标准印刷的条件约束，但凡与分包合同不相一致的上述文件内（……）的任何规定应以删去为宜。在文字删除处由双方签署。之后，这些文件并入本附表，并写明“经由总包人和分包人同意删除并签署”。

　　本附表内有时可能结合附入分包合同的补充条件，这是为了某些特殊原因而须要这样做的，但分包合同是为适应于正常情况下的综合的准则而制订的。因此一般上说来，不应附入补充条件，因为补充条件的列入很可能引起疑惑，并与分包合同的整体不相一致。

　　在填写这些文件时，必须注意要使完竣的部份工程务须与一笔交付的款数（第三附表内指明的）确切相当，写明保证。除附于分包合同内的建筑工程清单上载明工程量是暂时规定的有待于重新衡量外，应该注写，清单上并无分包人完成的工程量与其相当的一笔付款的限制：参照9条（4）款。

　　第三附表：

　　a．款数：指单纯的一笔付出的数目，分包合同内的“价款”含有工程经过授权更改而价款相应调整之意。在具有若干建筑工程清单时，所谓一笔付出的款数就指这些清单上价款总和的款数。

　　对各类型工作只单纯标以一种单价和价款，这样的分包合同格式是不宜使用的。没有此种工作上数量明确的规定的情况下，就无法得出相应一笔付出的款数。

　　b．完工期间：应该作为期间长短（几个星期或几个月）来填写，不可以作为指定的日期填写。分包合同容许各不同期间做完各不同的工程。倘若要作规定的话，可以给某些合同工程指定各不同做完的时期，按所需要的指定给它们。

　　c．留置款百分率：应按简易的百分率填写。

　　d．留置款限度：倘须给予限度的话，应作一个简单数字填写。

　　第四附表：

　　参照分包合同第四条总包人提供分包人的设施，水电建造工场均应列入本附表内。附表内必须明确载明提供该项设施的条件，例如提供的吊车，使分包人能够进行某项施工。倘如总包人对提供此类设施给分包人要收费的话，本表内也要载明该项收费及其单价，以便于分包人累算，以及怎样付款和何时付款。正常的情况，该项收费与正式付款分开（意即单独缴交现付），不必归入分包合同里付款的条例规定内。

　　第五附表：

　　参照分包合同第13条填写。在填写本附表两部份时，双方须注意总包合同所须的各种保险由一方或另一方做到，但要避免不必要的重复。

　　第一部份：指定由分包人办理的保险。

　　第二部份：指定由总包人办理的保险单以履行总包合同通则第21条，（如果分包人欲图享有保险单内利益）。在这种情况下，分包人享有的利益应该注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。倘如分包人不得享有总包人这份保险单的利益，那么本部份可以保留空白，不用填写。

　　上述总包人用章

　　在场人：__________________________ 盖章处

　　__________________________________

　　上述分包人用章

　　在场人：__________________________ 盖章处

　　__________________________________

　　或经由上述总包人签字盖章

　　于________________________________ 当面递交