分包合同(精选)
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编为大家整理的分包合同3篇，希望对大家有所帮助。
分包合同 篇1
总包施工单位： 浙江省一建建设集团有限公司 （以下简称甲方） 分包施工单位： 浙江东星消防工程有限公司 （以下简称乙方）
为确保 阳光国际广场心消防工程的顺利实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，甲乙双方本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方充分协商，特签订本合同，以资共守。
第1条 工程概况
1.1 1.2工程地点：望江东路与钱塘路交叉口
1.3工程内容：阳光国际广场A、B、C号楼及地下室全部的消防安装工程
1.4承包范围：根据建设单位提供的招标文件清单量及施工图所示的消防工程项目（火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统及防火卷帘的安装与调试）
1.5承包方式：乙方负责包工、包料、包施工
1．6本合同的价款按投标书中报价暂定人民币836万元 ，最终造价以审计部门审核结果为准。
第2条 建设工期
安装工程开竣工日期以甲方工期为准，安装工程积极配合甲方满足总进度计划要求，确保与甲方工程同步进行。
2.1 开工日期：200 年月日（按甲方要求）
2.2竣工日期：200 年 月 日（跟总包同步）
2.3 合同工期总日历天数 810 日历天。
第3条 甲方责任
3.1提供施工现场管理制度施工总进度计划。会同业主、监理执行整个工程的施工进度、质量、安全管理和协调工作。
3.2提供具备施工条件的施工场地、用水、用电接口、现有垂直运输设备、脚手架等。及施工现场垃圾清运。
3.3针对工程施工的特点，甲方及时组织和协调设计与施工的衔接和配合工作。
3.4 为分包方施工进场提供生活宿舍、材料仓库、办公室。
3.5 按设计要求和现场实际情况为分包预埋、预留及安装留出合理的作业时间和必要的
施工条件。
3.6因施工工艺要求凿洞打洞开孔甲方应给予配合，乙方所开孔洞线槽由甲方修补至结构平面。
3.7及时支付工程款。
3.8提供施工图六套。
3.9提供该工程的完税凭证给乙方。
第4条 乙方责任
4.1 严格按图施工，做好预埋、预留工作，负责自身管线的修补。
4.2因分包方施工质量问题，验收不合格造成总包方工期延误的，总包相应损失由乙方负责。
4.3在混凝土浇捣时，分包方应派人员监护，做好预埋件的保护工作。
4.4根据总包方的统一安排，做好分包范围的现场标化管理工作。
4.5配合总包方做好工地安全、消防、保卫工作，并服从总包的管理。分包方未做好自身的工作而受到的处罚由分包方承担相应责任。工伤事故一律自负，由此引起的损失均由乙方承担。
4.6负责乙方施工产生的垃圾清理工作，清理至甲方指定位臵后，由甲方统一清运。
第5条 进度计划
5.1乙方应在双方约定的日期，将施工方案和进度计划提交建设单位。
5.2乙方必须按批准的施工方案组织施工，接受建设单位、监理公司、甲方代表对进度的检查、监督。如实际进度达不到计划进度时，乙方应按要求提出改进措施。
第6条 工期延误
对以下非乙方原因引起的工程延误，经甲方确认，工期相应顺延：
6.1工程量变化较大和设计变更。
6.2一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计超过八小时。
6.3因自然灾害等不可抗力。
6.4甲方未能按本协议约定提供施工图纸及开工条件。
6.5甲方未能按本协议约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行。
第7条 检查和返工
7.1乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方单位、监理单位代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方单位、监理单位及其委派人员的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
第8条 工程质量等级
8.1工程质量标准按照国家及浙江省（杭州市）地方颁布的标准执行。与总包的质量目标一致。创“西湖杯”工程。
第9条 隐蔽工程和中间验收
9.1工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后在隐蔽24小时前通知建设单位、监理单位、甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，各方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。若建设单位、监理单位、甲方代表在规定时间内为能及时验收造成乙方不能进行下一道工序致使工期延误的，延误日期当剔除在合同约定工期内。
9.2乙方未按约定时间通知以上各方代表参加隐蔽验收而自行进行隐蔽或继续施工，责令其停止施工并对已覆盖的部分进行剥露，无论合格与否，所引起的费用损失及工期延误，均由乙方自行负责。
第10条 安装调试
10.1设备安装工程具备联动无负荷试车条件，由乙方组织试车，并在试车一周前通知各方，通知包括试车内容、时间、地点和对甲方应作准备工作的要求。乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通过，双方在试车记录上签字后，方可进行竣工验收。 10.2由于设计原因试车达不到验收要求，乙方按设计修改后重新安装。
10.3由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装。由乙方采购设备，则乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延。
10.4由于乙方施工原因调试达不到验收要求，乙方修改后重新调试，承担修改和重新调试的费用，工期不予顺延。
10.5若因甲方原因延误调试的，则工期应当顺延。
第11条 验收和重新检验
11.1各方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期的要求，延期不能超过两天。未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车，乙方可自行组织验收或试车，相关方必须无条件承认验收或试车记录。
第12条 结算依据及调整
12.1本工程造价的计价依据：工程量按施工图纸、工程量清单、联系单、会审纪要等计算，定额按《浙江省建筑工程预算定额》（20xx版）、《浙江省安装工程预算定额》（20xx
版）、及有关计价依据的补充定额。
12.2工程量结算：工程量按实结算。
12.3材料设备价格：按一次性报价为准（镀锌管材、电线、电缆按结构验收后的合同工期平均信息价计算）。
12.4人工工资调整：定额人工工资按《杭州市安装工程（20xx）定额》执行， 12.5条约定分二阶段调整；材料价差部分税金另计。
12.6无价材料：凡投标书中、《杭州造价信息》、《浙江造价信息》上没有的材料、设备一律为无价材料，副刊不作为计价依据。无价材料、设备的价格须由联系单确认，我公司根据进度需要，提前一个月上报。
12.7施工中如遇工程障碍物及图纸增减，工程款另行调整。有关图纸修改、或另增加的'内容，不管是技术、经济联系单必须经过甲方同意，签字盖章才有效。如增加的联系单工程量较大（超20000元以上），则该工程量列入工程款支付计划。
第13条 工程款的支付和履约保证金
13.1管理费由业主支付给甲方，乙方支付给总承包单位共计 16.8 万元的配合费（含税金、水电费、配合费、垂直运输等所有费用）一次性包干。
13.2具体付款方式：
13.2.1±0.00以下部分：至±0.00完成后，支付已完成工程量的50%，至工程结顶支付25%。
13.2.2±0.00以上部分：±0.00以上按每月实际完成工程量的 70%支付工程进度款，乙方每月25前将当月完成工程量报甲方核定，甲方于次日5日（节假日顺延）前完成核定工作。
13.2.3工程达到竣工条件时工程款支付至实际完成总工程量80%的工程进度款；工程竣工验收后7天内工程款支付至实际完成总工程量85%的工程进度款
13.2.4工程结算审计完毕一周内工程款支付至经审定的工程结算价的97%。保修金3%在保修期二年满后七天内付清（不计利息）。
13.3甲方自收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料之日起90天内完成结算的审计、审定工作（非甲方原因及双方有争议除外）。
13.4乙方上报的结算价不得超过实际审核总价的5%，超过部分审计费由乙方承但。
第14条 乙方采购的主要材料和设备
14.1本工程所涉及的主要材料及部分设备均由乙方负责采购。
14.2乙方应在材料和设备到货48小时前通知各方代表验收，若在乙方通知后各方代表在72小时内不能给予验收且不能告知乙方不能验收合理原因的，则视为该批材料合格。 14.3乙方采购的主要材料和设备若与设计和规范、工程量清单和投标书《主要材料设备清单》要求不符，各方代表有权拒绝验收，乙方应按要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求之产品。并承担由此发生的费用，工期不予顺延。
14.4各方对乙方供应的材料与设备在质量方面若有疑异，可要求由国家认可的有关专业检测机构进行测试。检测结论为不合格，将拒绝接受并由乙方承担发生的所有费用和责任。按规定需在现场取样测试的材料，乙方应提出见证申请并委托检测机构复试。 14.5 样品和资料均由乙方提供，设备和材料必须经甲方监理和建设单位认可。
第15条 竣工日期
15.1乙方在完成合同范围内的全部工程内容后，应向建设方提交竣工报告，建设方应在规定的时限内开始组织验收，验收时间不作工期累计。如验收合格通过，则乙方提交竣工报告的当日即为竣工日期；如验收不合格需返工，则返工时间作总工期累计。
第16条 竣工验收
16.1乙方按规定向甲方提供竣工资料和竣工报告及竣工图，甲方在7天内给予批准或提出修改意见。
第17条 产品保护和工程保修期
17.1乙方在施工期间，按施工合同的承包管理范围，承担所有分项工程阶段性已完产品保护的全部责任，直至整个工程竣工验收。
17.2本工程保修期自消防验收合格之日起开始计算。
第18条 争议
18.1发生合同争议时，甲、乙双方先通过协商或者调解解决，如协商或调解不成，任一方可向杭州市下城区人民法院提起诉讼以解决争议。
18.2合同是否成立，合同成立的时间，合同内容的解释，合同的履行，违约的责任以及合同的变更、中止、转让、解除、终止等发生的争议，均包括在本合同约定范围内。 在诉讼过程中，除了争议部分外，并不影响本合同无争议部分的继续履行。
第19条 违约
19.1甲方不能按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，依照实际情况最高支付乙方工程造价20%的违约金，并相应顺延工期。
19.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到合同约定要求，须自费进行返工直至符
分包合同 篇2
甲方：
乙方：
因施工任务需要，现甲方将志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程中的钢筋制安项目分包给乙方负责施工，为了明确双方合同责任制和保证工程的进度和施工质量，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商后达成以下合同条款：
一、工程名称：志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程
二、工程地点：惠阳区秋长镇
三、结构类型：框剪
四、工作内容：
乙方承包完成整个志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程基础至屋面的所有钢筋制安及有关细部的窗门过梁、饰线、栏板、阳台压顶等全部构件的钢筋制安，钢筋焊接(不包括柱钢筋电渣焊和机械连接)、包括地下室止水钢板制安、焊接，采用铁丝根据钢筋规格选用钢丝绑扎，安装及焊接一切预埋铁件、插柱拉结筋、钢筋维护、现浇砼钢筋整理，安装钢筋临时脚手架的搭拆、制作及垫挂钢筋水泥保护层，清理施工现场剩余钢筋归类及材料的水平和垂直运输，钢筋堆场进行钢筋牌号分类挂牌等
五、计价方式：
1、执行建筑面积计算工程量，规则扣除去洞孔大于0.3M的.空洞面积。转换层土±0.000以下钢筋每吨制作安装260元/吨计算。
2、±0.000以上标准层含钢筋全部制作安装每平方投影面积元计算。
六、承包单价包括下列费用：
1、该单价包括切割机用的砂轮片、焊钳、焊罩、弯把、扎勾，安全帽、水鞋、铁线、雨衣等在内。
2、工人工资、雨休工资、停工窝工工资。
3、工伤费、医疗费、病假费等一切劳保福利。
4、来回旅差费、劳务费、计生费及暂住证费等。
5、伙食费、夜餐费、炊事费、柴火费及厨具费用。
6、优良质量奖励费和带班补贴及一切管理费用。
七、结算及付款方法：
1、甲方按乙方现场工作人数每天每人预支拾元伙食费(月结时扣回)。
2、每月15日结算实际完成工作量，支付80%工资(其中制作按30%，安装按60%，废旧钢筋利用及现场钢筋清理按10%)，其余20%待乙方所承包工程，主体验收后一次性付清全部款项。
3、如乙方在施工中途随意退场或停工，或中途吊价抬价的甲方则不给予乙方结算。
八、甲方责任：
1、提供水平、垂直运输工具、断铁机、弯铁机等工作品，并负责电器、架线、照明电路安装等。(垂直运输由乙方派专人负责操作使用)。
2、所需原材料按计划提供至现场100米以内范围。
3、派施工员现场指导、监督并验收技术质量、进度工作，负责调度为其它工程的配合及工序的交接工作。
九、乙方责任：
1、按计划如期组织人员进场，并密切配合进度需要随时配足劳动力。按甲方指定模板工期完成后地下室转换层3天、标准层2天每层绑扎完成工程量，不按甲方指定完成工程量甲方只发80%工资，其余20%工资甲方则不结算给乙方。(若需赶工时，无论夜间或下雨都必须加班)，每层施工的天数由施工员备字为依据。
2、必须配备过硬的班组领导和技术骨干、班组长一定要熟悉图纸。
3、无条件接受甲方管理人员的技术指导、质量监督、进度安排和安全管理。
4、凡是捣砼时一定要派人跟班检查，调整钢筋，保证质量安全，若发现钢筋不符合要求等现象，必须及时采取补救措施，并负责由此而发生的一切损失。
5、每月定时提交所需材料的具体计划。合理使用原材料，不得随意的割断完整材料及焊接一切长于50CM的短钢筋，否则视其轻重给予罚款。
6、钢筋绑扎后余下的零星钢箍铁头应分类堆放整齐，以利于上一层开料时使用。
7、严格执行安全技术操作规程，否则出现质量安全及事故，乙方要负完全责任。
8、乙方员工不能私自使用电饭煲、电炉等，若给发现视情节轻重进行处罚。
9、乙方负责宿舍及周边环境卫生清洁，所有员工不得在楼层上大小便，若甲方检查宿舍卫生不符合要求及发现有人在楼层大小便，即乙方派人清理及负责清理一切费用。
10、遵守工地一切规章制度，若出现违纪、犯法行为(如故意闹事、捣乱、打架、偷窃、嫖赌等)，甲方有权责令其停工整顿，甚至终止合同，由此引起的经济损失及法律责任均由乙方负全责。
11、乙方负责所有预留洞口、电梯井门洞、安全门、电线井、给排水管井口等一切钢筋护栏安装焊接。
12、在施工中途设计图纸更改，乙方必须配合更改完成，甲乙双方协商另定价格或计时计算。
13、楼层浇砼后，如果在楼层发觉有钢箍、加筋、板筋、扎线、焊条或其它钢筋以及垫层未清理，视其遗留物多少进行罚款。
14、乙方员工一定要负责购买人身意外伤亡保险，否则出现一切意外伤亡事故乙方负全部责任。
15、乙方施工一定要按每层工期完成施工任务，乙方若不按工期完成甲方将按每延期一天扣罚500元/天，并安排其它人员加入施工，按每工日80元计算，从乙方工程款扣除。
16、打扫卫生由甲方派人清扫，费用由乙方负责，每月扣取180元。
17、施工现场(含外排架)每10天清理一次，做到文明施工，每次四个人，要求随叫随到。
18、乙方严禁雇用年龄未满十六周岁的童工和年龄大于五十五周岁的老龄工人。
19、乙方除炊事员和带班外，其余人员不得带家属进入施工现场。
十、质量要求：
1、该工程的钢筋项目必须达到惠阳区优良标准，否则扣除项目工资额20%(具体要求及做法详附页“技术交底”)。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字起生效，工程完工付清款项后合同终止。
十一、安全要求：
1、每天工人上班前进行安全教育才上班，工人上班必须戴安全帽上班及穿好软底布鞋上班，如工人上班不戴安全帽或穿拖鞋上班的、甲方则按每人次罚款10元。
2、由于乙方违章作业造成的事故由乙方负责。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分包合同 篇3
甲方：__________（以下简称甲方）
乙方：__________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点：
该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求：
该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与资料：
经双方协商，该工程按__________元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下资料：完成建设方带给的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部资料；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等资料。
四、工程质量与安全：
根据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包务必确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员务必服从甲方管理人员的安排，务必严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每一天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律职责。
五、礼貌施工与奖罚：
乙方进入施工现场人员务必遵守礼貌施工手册，然后在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发此刻分清职责后给予罚款。同时，乙方负责人务必管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员务必服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期：
该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展状况借给乙方必须数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金__________万元。乙方在施工现场务必按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
（一）甲方：
1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款资料实施处罚，经济赔偿及辞退的`权力。
2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包资料，乙方应无条件遵照执行。
3、甲方带给给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。
4、甲方对乙方带给来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，然后对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
（二）乙方
1、乙方务必向甲方提交贴合承包资质并有权对甲方提出合法要求，然后主动承担合同资料的全部工作，确保工程质量。
2、乙主务必按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方务必承担全部职责，甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不贴合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，然后不得瞒报，私自使用。同时乙方应带给人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，然后如赌博、卖淫、等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6、为确保工期，乙方务必按甲方要求，保证工程足够的劳动力，然后不得消极怠工。
八、违约职责与其他
1、以上条款双方务必严格遵守，然后任何一方违反或造成工程停工，务必追究违约方职责。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成必须经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方务必自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。
行，不得违反。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。
甲方：__________乙方：__________
代表：__________代表：__________
__________年__________月__________日
【分包合同】相关文章：
分包合同08-18
工程分包合同08-31
专业分包施工合同03-09
工程分包合同09-01
劳务分包施工合同11-20
(优秀)分包合同08-20
（实用）分包合同08-20
分包合同（精）08-20
劳务分包合同08-18