当前位置：范文派>合同范本>合同范本>工程合同

工程合同

时间：2023-08-26 11:28:16 合同范本我要投稿

工程合同精品10篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的工程合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程合同精品10篇

工程合同篇1

　　发包方（全称）：XX （以下简称甲方）

　　承包方（全称）：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称： XX

　　工程地点： XX

　　工程内容：社区建筑面积约为 m2（竣工后按实际收方计算）。

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：

　　1、设计方案中全部建筑工程；

　　2、卫生间、外阳台现浇，第一层层高为2。5m，为预制板，二、三、四层层高为3米，全现浇楼面，屋面盖红机瓦。

　　3、外墙为外墙涂料，面墙柱子为文化石墙砖。

　　4、房内墙一粉一搓。

　　三、合同工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：严格按图设计施工，乙方不得以任何形式和方法偷工减料。如需修改建筑方案则由甲乙双方协商后申请设计部门下达修改通知书。

　　五、合同造价：

　　工程总造价：竣工后以验收测算面积计算房屋总造价。

　　工程单价：元/m2，不含契税。

　　六、付款方式：

　　1。建筑面积分4次付款，即第一次储藏室盖板按建筑实际面积平方付50%（元/m2），一楼、二楼、三楼加屋面以此类推。

　　2。内粉按建筑面积形象进度付20%。

　　3。外粉按建筑面积形象进度付10%。

　　4。余款验收后付清。

　　七、承包形式：

　　承包形式：包工不包料。

　　八、甲方工作：

　　甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　1、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，做到水通、电通，路通，场地平整（即三通一平）。

　　2、双方约定甲方应做的其它工作：甲方在乙方未进行房屋验收前，不得有房主进入干扰施工，除房屋布线外。房主及顾请人员进入时，出现安全问题由房主承担一切责任，乙方概不负责。

　　九、施工与设计变更：

　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自更改。

　　2、施工中如发现设计有错误和严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计部门等有关单位，研究确定修改意见或更改设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，超出原设计图纸范围，属增加工作，增加工程需经甲、乙双方签证认可后，按原预算标准结算给乙方。

　　3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才可以实施。

　　4、甲方代表同志，负责施工现场的验收签证工作，其签证作为工程结算依据。

　　十、工程验收与结算：

　　1、竣工工程验收以国家颁发的和有关部门制定的'竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工技术文件为依据。

　　2、工程施工中结构工程、地下工程必须具有隐蔽验收签证，工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理签证手续。

　　3、在规定保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按《建设工程质量管理条例》执行。

　　十一、纠纷解决办法：

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下方式解决：

　　1、向合同仲裁机关申请仲裁；

　　2、向人民法院起诉。

　　十二、其它：

　　乙方遵循安全生产的原则，制定安全施工措施，杜绝安全事故的发生，承担施工过程中所有的安全责任，包括施工期间材料运入途中的所有安全责任，安全事故都由乙方承担。

　　十三、附则：

　　1、本合同一式四份。甲、乙双方各执一份。

　　2、本合同未尽事宜经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，与本合同具有同等法律效力。

　　十四、合同生效：

　　本合同经双方代表签字，加盖双方公章后生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

工程合同篇2

　　1、材料设备采购评标，采用综合评估法的缺点是（）。

　　A、考虑要素较为全面

　　B、难以对要素进行量化

　　C、方法复杂不易操作

　　D、难以合理确定技术性能差异

　　答案：D。

　　解析：综合评估法的好处是简便易行，评标考虑要素较为全面，可以将难以用金额表示的某些要素量化后加以比较。缺点是各评标委员独自给分，对评标人的水平和知识面要求高，否则主观随意性大。投标人提供的设备型号各异，难以合理确定不同技术性能的相关分值差异。

　　2、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

　　A、按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足

　　B、有法定代表人的签字和盖章

　　C、投标人业绩高于招标文件的要求

　　D、单价计算的结果与总价不一致

　　答案：A。

　　解析：属于没有实质性响应招标文件的情形：（1）未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求;（2）超出经营范围投标;（3）资格证明文件不全;（4）投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书;（5）业绩不满足招标文件要求;（6）投标保函的有效期不足;（7）不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。

　　3、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中不属于发包人的工作是（）。

　　A、修好通行道路、接通电源水源

　　B、勘察现场设备机具的布置和架设

　　C、落实土地征用、青苗树木赔偿

　　D、平整施工现场

　　答案：B。

　　解析：根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括：①落实土地征用、青苗树木赔偿;②拆除地上地下障碍物;③处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;④平整施工场地;⑤修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。

　　4、勘察费用在合同签订后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、5

　　答案：C。

　　解析：勘察费用在合同签订后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

　　5、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。

　　A、勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金

　　B、勘察工作已经进行了35%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费

　　C、勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费

　　D、勘察工作已经进行了70%，发包人应支付预算额100%的勘察费

　　答案：D。

　　解析：合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

　　6、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。

　　A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收

　　B、办理设计文件的报批手续

　　C、选定设计文件依据的设计规范

　　D、为现场的设计人提供必要的工作条件

　　答案：C。

　　解析：设计合同履行过程中，设计人的责任包括：保证设计质量;各设计阶段的工作任务（包括选定设计文件依据的设计规范）;对外商的`设计资料进行审查;配合施工的义务;保护发包人的知识产权。

　　7、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（）承担。

　　A、发包人

　　B、设计人

　　C、发包人和设计人共同

　　D、设计审批部门

　　答案：A。

　　解析：发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

　　8、价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以（）的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。

　　A、投标截止日

　　B、签订合同日

　　C、基准日

　　D、竣工日

　　答案：C。

　　解析：价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以基准日的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。

　　9、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是（）。

　　A、现场查勘

　　B、提供夜间施工使用的照明设备

　　C、提供施工现场的工程地质资料

　　D、提供工程进度计划

　　答案：C。

　　解析：为了保障承包人按约定的时间顺利开工，发包人应按合同约定的责任完成满足开工的准备工作：（1）提供施工场地。包括施工现场，地下管线及地下设施的相关资料，现场外的道路通行权。（2）组织设计交底。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人时提供的施工图纸和设计文件进行交底。（3）约定开工时间。

　　10、按照《建设工程安全生产管理条例》规定，对于深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程的分部分项工程的专项施工，还需经（）以上专家论证方案的安全性和可靠性。

　　A、2人

　　B、3人

　　C、5人

　　D、7人

　　答案：C。

　　解析：按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

　　11、在下列行为中，不符合暂停施工规定的是（）。

　　A、工程师在认为有必要时可向承包人发出暂停施工的指示

　　B、暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

　　C、当工程具备复工条件时承包人应立即复工

　　D、承包人无故拖延复工要承担由此产生的费用和工期延误

　　答案：C。

　　解析：当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

　　12、某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

　　A、费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延

　　B、费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延

　　C、费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延

　　D、费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延

　　答案：A。

　　解析：工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。在本题中，由承包商采购的材料，虽已经工程师检验，但仍不能免除承包商的责任。

　　13、（）指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。

　　A、暂估价

　　B、暂列金额

　　C、质量保证金

　　D、预付款

　　答案：B。

　　解析：暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。

　　14、关于工程量计量的说法，错误的是（）。

　　A、单价子目已完成工程量按月计量

　　B、总价子目的计量周期按批准承包人的支付分解报告确定

　　C、已完成合格工程量计量的数据是工程进度款支付的依据

　　D、通常通过现场计量来获得总价子目表中用于结算的工程量

　　答案：D。

　　解析：承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象进度或分阶段完成的工程量和有关计量资料。监理人对承包人提交的资料进行复核，有异议时可要求承包人进行共同复核和抽样复测。除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。

　　15、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日期应为（）。

　　A、开始进行竣工验收日

　　B、发包人组织竣工验收日

　　C、验收组通过竣工验收日

　　D、承包人提交竣工验收申请报告日

　　答案：D。

　　解析：竣工验收合格，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

　　16、根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。

　　A、竣工验收合格

　　B、工程移交

　　C、竣工结算

　　D、结清单生效

　　答案：D。

　　解析：承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。

　　17、根据标准总承包合同通用条款的规定，①专用条款;②通用条款;③承包人建议书;④发包人要求，这四个文件的有效性排序正确的是（）。

　　A、①②③④

　　B、④①②③

　　C、①②④③

　　D、②①④③

　　答案：C。

　　解析：在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：（1）合同协议书;（2）中标通知书;（3）投标函及投标函附录; （4）专用条款;（5）通用合同条款;（6）发包人要求;（7）承包人建议书;（8）价格清单;（9）其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。

　　18、设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。

　　A、竣工验收前

　　B、颁发工程接收证书前

　　C、工程移交前

　　D、竣工后试验通过前

　　答案：B。

　　解析：承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。

　　19、设计施工阶段监理人应在专用条款约定的期限内批复或提出修改意见，批准的计划作为（）。

　　A、合同进度计划

　　B、合同施工计划

　　C、进度施工计划

　　D、工程进度计划

　　答案：A。

　　解析：承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人提交文件、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用条款约定的期限内批复或提出修改意见，批准的计划作为“合同进度计划”。监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准。

　　20、根据《设计施工总承包合同》，由发包人负责的竣工后试验，应提前（）天将竣工后试验的日期通知承包人。

　　A、7

　　B、14

　　C、21

　　D、28

　　答案：C。

　　解析：根据《设计施工总承包合同》，由发包人负责的竣工后试验，应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

工程合同篇3

　　一、工作简述

　　工程合约部是施工处管理工程施工技术及合同、计量支付管理的职能部门，在项目经理和技术负责人的直接领导下，负责办理施工处有关施工和技术管理、工程计划、中期计量支付及竣工决算等方面的业务。

　　二、部门组织机构图

　　三、工作责任规定

　　1、工作任务

　　⑴ 负责组织对施工处工程设计图纸的审核，进行工地核对，负责会同有关部门编制施工组织设计。

　　⑵ 负责工程技术管理工作，及时解决施工中出现的工程技术问题，并会同有关部门对工程事故的技术处理方案作出决定。 ⑶ 推行全面质量管理，会同有关部门进行质量事故的处理。 ⑷ 负责提拟工程变更方案，并办理上报审批手续。

　　⑸ 负责做好施工技术总结工作，编制竣工资料，编写开工、竣工报告。

　　⑹ 负责推广新技术、新工艺、新材料在工程中的应用。

　　⑺ 负责技术情报工作，做好技术资料的收集、保管、交流；有计划地组织技术人员学习先进的施工技术和工艺。

　　⑻ 负责施工处的日常计量工作，根据合同规定，定期编报计量支付月报。

　　⑼ 根据相关合同与下属施工中队、劳务队伍、材料供应商等进行结算。

　　⑽ 负责施工处有关合同文件的保管，协助项目经理签订有关合同、协议。

　　⑾ 负责施工处原始图纸的'收集、归档、管理。

　　⑿ 负责施工处生产过程中人工、机械、材料消耗等定额的收集和整理。

　　⒀ 项目完工后，负责施工处合约、文档、图纸等资料的移交和竣工核算。

　　⒁ 协助有关部门办理专业培训和技术干部的考核工作。

　　⒂ 协助机材部加强施工装备的建设，提出设备测量仪器的质量使用意见。

　　2、职权

　　⑴ 对本部门的工作有决定权和处理权。

　　⑵ 对本项目工程施工中队的施工技术有指导、监督权；对施工中队、劳务队伍、材料供应中队执行合同、协议的有关规定有监督权；对施工中队、劳务中队、材料供应中队上报的的月应支付款项有审核权。

　　⑶ 对工程质量事故由现场分析、鉴定、处理的权利。

　　⑷ 对工程的中间交流、交工验收和竣工验收工作有参与权。 ⑸ 对工程科研课题有提请权。

　　3、职责

　　⑴ 对工程施工未正确执行有关规范、规程和标准，造成严重损失的负有责任。

　　⑵ 对工程变更没有及时编写、上报造成损失的负有责任。

　　⑶ 对工程事故的技术处理方案确定迟缓，造成严重损失的负有责任。

　　⑷ 对有关工程技术文件未能做好上传下达，造成严重损失的负有责任。

　　⑸ 对施工处内发生的严重工程质量安全事故，造成严重损失的负有责任。

　　⑺ 由于工组疏忽的原因，没有正确、及时的编写计量支付月报，造成经济损失的，负有责任。

　　⑻ 由于工作疏忽的原因，对材料供应中队、劳务中队、施工中队的工程款超付并由此造成经济损失的，负有责任。

　　⑼ 对没有妥善管理合同，使之处于失控状态而造成损失的，负有责任。

工程合同篇4

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1。工程名称：

　　2。工程地点：

　　3。工程立项批准文号：

　　4。资金来源：

　　5。工程内容：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

　　6。工程承包范围：

　　二、合同工期

　　计划开工日期：

　　计划竣工日期：

　　工期总日历天数：

　　工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的.，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合标准。

　　四、签约合同价

　　签约合同价为：人民币（大写）（￥元）；

　　五、项目经理

　　承包人项目经理：

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　（1）中标通知书（如果有）；

　　（2）投标函及其附录（如果有）；

　　（3）专用合同条款及其附件；

　　（4）通用合同条款；

　　（5）技术标准和要求；

　　（6）图纸；

　　（7）已标价工程量清单或预算书；

　　（8）其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1。发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于年月日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

　　发包人：（公章）

　　承包人：（公章）

　　法定代表人或其委托代理人：

　　组织机构代码：

　　地址：

　　邮政编码：

　　组织机构代码：

　　地址：

　　邮政编码：

工程合同篇5

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　乙方自愿承揽演艺厅音响、灯光及大型LED舞台背景彩色显示屏全部系统设备的配置设计和施工安装工程，为明确双方责任, 经甲、乙双方友好协商达成一致,特订立本协议合同条款如下:

　　一、工程内容及地点:

　　演艺厅舞台演出所需的全部设备配置设计及施工安装调试工程（详见乙方设计的所有设备配置的明细清单附件）

　　二、工程造价：

　　本工程造价是乙方为甲方提供全部设备配置报价清单的折后合同总价（见附件的报价），为大写人民币： (￥：元)

　　三、付款方式:

　　1.协议签订生效后，甲方即支付乙方本工程总造价20%的工程款作为工程定金。

　　2.货物到达甲方工程所在工地，甲方按乙方设计全部音响、和灯光及大型LED彩屏的所有设备配置清单附件进行验收，全部验收合格后甲方应立即支付本工程总造价50%的工程设备款，乙方随即开始施工。

　　3.工程设备全部安装施工调试完毕，乙方通知甲方对本次工程进行全面验收，经甲方验收达到了专业演艺厅的全套配置设计的标准效果，甲方即结清本工程总造价25%的工程款，余下本工程总造价5%的未结尾款，作为本次工程的质量保证金，在甲方开业六个月后，一年内无质量问题即可全部结清本工程全部质保尾款。

　　四、工程期限：

　　自甲方通知乙方进场之日起五个工作日内进行排线设计工程。等装修结束后，甲方通知乙方必须在11个工作日内进行设备安装施工调试全面完工后，乙方通知甲方验收，甲方三日内未对本工程进行验收，视同本工程验收合格。如因甲方装璜进度等原因影响乙方的工程系统安装进度,则工期顺延，乙方概不负责。

　　五、双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1．根据协议付款条例按期支付工程款。

　　2．提供工具房给乙方自行管理、使用。

　　3．指定专人负责本工程施工中的协调工作。

　　4．提供完整的施工场地、水电设施，土建设施甲乙双方共同协调，必要时提供夜间施工的方便。

　　5.甲方提供乙方施工人员食宿。

　　（二）乙方责任：

　　1．乙方保证为甲方假日酒店演艺厅设计的所有演艺系统设备的配置完全达到演出舞台灯光、音响、LED彩色显示屏的专业效果等各项标准，提供甲方的所有设备均是全新的、无缺陷的'、与提供给甲方的协议附件清单表全部相符，并全部都有出厂合格证的优质产品。

　　2、乙方提供的所有设备必须是正牌厂家生产的各个规格标准产品；

　　3．施工人员必须遵守甲方施工现场的安全及消防安全等管理规定，施工中的一切安全责任由乙方全部自行负责及承担。

　　4．按甲方要求如期完成全部工程任务。

　　六、保修期限：

　　1. 本公司负责终身质保维护。

　　2. 消耗品不保修(包括话筒、保险丝等)。

　　3. 保修期内如设备自身出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。如因甲方使用不当或人为因素损坏则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。

　　4. 如甲方设备出现故障,乙方接到通知后在24小时内解决问题，如48小时内解决未果,乙方应及时提供替用设备,以此确保甲方正常营业，。

　　七、违约责任：

　　双方必须遵守协议各项条款，如有一方违约发生纠纷（违约金则按工程总款的5%/天计），未尽事宜由双方共同协商解决。协商未果，可向具有诉讼管辖权法院提请诉讼。

　　八、由乙方设计并提供的《室内PH5 LED全彩三合一显示屏方案》《音响设备报价清单》《灯光报价清单》均为本工程合同的附件，与本合同具备同等法律效力。

　　九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份，双方签字后即生效具同等法律效力。

　　甲方（签章）: 乙方（签章）:

　　身份证:

　　账号：

　　签约地：

工程合同篇6

　　一、建设工程合同的特征

　　1、建设工程合同为要式合同。《合同法》第270条规定：“建设工程合同应当采用书面形式”。某些建设工程合同须采取批准形式，如《合同法》第273条规定：“国家重大建设工程合同，应当根据国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立”。

　　2、建设工程合同为诺成合同。诺成合同又称不要物合同。实践合同的对称。指仅以当事人意思表示一致为成立要件的合同。诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件，当事人交付标的物属于履行合同，而与合同的成立无关。

　　3、建设工程合同为双务、有偿合同。相关法律知识：按照《中华人民共和国合同法》的规定，建设工程合同包括三种：即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

　　(一)建设工程勘察合同

　　建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察，发包人支付价款的合同。建设工程勘察单位称为承包方，建设单位或者有关单位称为发包方(也称为委托方)。建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节，也是保证建设工程质量的基础环节。为了确保工程勘察的质量，勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准，持有《勘察许可证》，具有法人资格的勘察单位。建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序，勘察合同由建设单位或有关单位提出委托，经与勘察部门协商，双方取得一致意见，即可签订，任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。

　　(二)建设工程设计合同

　　建设工程设计合同是承包方进行工程设计，委托方支付价款的'合同。建设单位或有关单位为委托方，建设工程设计单位为承包方。建设工程设计合同为建设工程需要而作的设计成果。工程设计是工程建设的第二个环节，是保证建设工程质量的重要环节。工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准，持有《设计许可证》，具有法人资格的设计单位。只有具备了上级批准的设计任务书，建设工程设计合同才能订立;小型单项工程必须具有上级机关批准的文件方能订立。如果单独委托施工图设计任务，应当同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能订立。

　　(三)建设工程施工合同

　　建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位，也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的，明确双方相互权利义务的协议。建设工程施工合同的发包方可以是法人，也可以是依法成立的其它组织或公民，而承包方必须是法人。

　　二、家庭装修合同的性质

　　实践中常遇到房屋装饰装修合同的性质定性的问题，根据合同法的规定，装修合同不在法律规定的有名合同内，属于无名合同，但还存有不同的观点，一种认为属于承揽合同，还有一种认为属于建设工程合同。那么究竟应如何定性呢?虽然法律没有明确规定，但我们可以从以下的法律规定中可以归纳出法律的定性。

　　1、根据《建设工程质量管理条例》第2条规定：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”

　　《最高院关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十条规定的优先受偿权的函复》也规定： “你院闽高法[20xx]143号《关于福州市康辉装修工程有限公司与福州天胜房地产开发有限公司、福州绿叶房产代理有限公司装修工程承包合同纠纷一案的请示》收悉。经研究，答复如下：

　　装修装饰工程属于建设工程，可以适用《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于优先受偿权的规定，但装修装饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。享有优先权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范围内优先受偿。”

　　因此，根据上述行政法规和司法解释是讲装修合同归入了建设工程合同范畴。

　　2、根据《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部100号令)第九条 “装修人经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案变动建筑主体和承重结构的，或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的，必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担”

　　该条就是依据装修工程大小不一，如果一律按建设工程要求有资质，会导致太多的合同无效，该条规定了“变动建筑主体和承重结构的，或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的”装修人必须具有相应资质，其它则不作要求。

　　从该办法来看是将部分装修活动纳入了建设工程调整范畴。

　　不属于建设工程合同的装修工程是，有的装饰、装修合同并非发包人委托的，而是承租人甚至是转租人委托人的;有的家庭装饰、装修施工合同标的不大。最高人民法院曾就同样的问题函商建设部，建设部的答复正是这样两条除外，即装饰、装修合同，其工程项目所有权不明确的或家庭装饰、装修

　　合同，不属于建设工程合同，因此这二类装饰、装修合同也不适用该司法解释。

工程合同篇7

　　合同编号：_________

　　施工合同发包方（甲方）：_________

　　住所地址：_________

　　联系方式：_________

　　手机号（bp机号）：_________

　　施工合同承包方（乙方）：_________

　　单位地址：_________

　　法定代表人：_________

　　工程监理人：_________

　　联系电话：_________

　　本工程设计人：_________

　　联系电话：_________

　　本工程项目经理：_________

　　联系电话：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下条款：

　　第一条工程概况

　　1．1 工程地点及面积：_________

　　1．2 工程造价：￥_________元，大写（人民币）：_________

　　1．3 工程承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式。

　　（1）乙方包工、包全部材料。（见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表）

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表）。

　　1．4 工程期限_________天；开工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________月_________日

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方（或乙方）与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方（或甲方）。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　3．1 甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为_________月_________日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。（见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸）；

　　3．2 甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸），设计费由甲方支付（此费用不在工程价款内）；

　　3．3 施工图纸双方签字后生效。

　　第四条甲方义务

　　4．1 开工前_________天，为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部份腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护，并且双方签订“物品清单”；

　　4．2 开工前将原有的电话设备拆除；提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项；

　　4．3 负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4．4 禁止拆动室内承重结构，如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续；根据有关部门规定，甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线；

　　4．5 参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；

　　4．6 工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物管所需相关材料。

　　第五条乙方义务

　　5．1 施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程；

　　5．2 在甲方未正式提供有关部门的审批文件前，严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等，否则应承揽相应责任；

　　5．3 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　5．4 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；

　　5．5 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；

　　5．6 因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担；

　　5．7 乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。

　　第六条工程变更

　　6．1 为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》（见附件七：家庭装饰装修工程变更单），同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效；凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的`一切后果，均由甲方承担；

　　6．2 合同签订后，甲方工程减项超过总工程款5%以上时，须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场，甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费；

　　6．3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。

　　第七条材料的提供

　　7．1 由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表）。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担；

　　7．2 由乙方提供的材料、设备的（见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提；

　　7．3 甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购），在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费（材料款的_________%）+材料运输费（根据实际情况确定）；若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承担任；

　　7．4 除合同注明外，五金（门锁、拉手、水龙头等）、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场；若需要乙方代购，加收所购材料款_________%的采购费及运输费。

　　第八条工期延误

　　8．1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化和设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方未按时参加阶段验收而造成的停工；

　　（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　8．2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；

　　8．3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；

　　8．4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承提，工期不顺延。

　　第九条质量标准

　　9．1 双方约定本工程施工质量按下列第项标准验收：（2）《成都市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》

　　（3）其它验收标准：_________

　　9．2 施工过程中双方对工程质量发生争议时：

　　（1）可向成都市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或成都市建筑装饰协会投诉进行调解；

　　（2）如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　第十条工程验收和保修

　　10．1 双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：

　　（1）水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；

　　（2）油漆、面层涂料施工前验收；

　　（3）竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单（见附件八：工程验收单）。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担；

　　10．2 工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续（见附件九：工程结算单），并填写工程保修单（保修期为贰年）（见附件十：工程保修单）。

　　第十一条工程款支付方式

　　11．1 双方约定按以下第_________种方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方财务支付工程款：

　　（2）支付次数支付时间付款比例支付金额第一次合同签订之日第二次隐蔽工程验收后3日内第三次竣工验收合格后4日内

　　（3）其他支付方式：_________11．3 甲方应将工程款直接交乙方财务部。工程款全部结清后，乙方应穨甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失，责任由甲方自负。

　　第十二条违约责任

　　12．1 合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；

　　12．2 工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方使用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利；

　　12．3 甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金；

　　12．4 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　12．5 由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。

　　第十三条合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第_________种方式解决：

　　（1）向_________仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向人民法院起诉。

　　第十四条几项具体规定

　　14．1 工程地在市区以外的装饰工程，乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费；

　　14．2 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点，甲方应支付垃圾清运费用（人民币）_________元，（此费用不在工程款内）；

　　14．3 施工期间，甲方将外屋门钥匙_________把，交给乙方施工负责人_________负责保管。工程竣工移交后，甲方负责提供新锁_________把，由乙方当场负责安装好交付甲方使用；

　　14．4 施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分。

　　第十五条附则

　　15．1 本合同签订后工程不得转包；

　　15．2 甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各持一份；

　　15．3 凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关部门签字（盖章）后生效，三方各持一份；

　　15．4 合同履行完后自动终止；

　　15．5 本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。

　　15．6 合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

　　第十六条其它约定条款_________

　　甲方（签字）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　家庭装饰装修市场合同认证意见（商场合同认证章）：_________

　　委托代理人（签字）：_________

　　联系电话：_________

　　_________年____月____日

　　附件

　　合同附件：

　　附件一：家庭装饰装修工程施工项目确认表

　　附件二：家庭装饰装修工程内容和做法一览表

　　附件三：家庭装饰装修工程报价表

　　附件四：甲方提供装修装修材料明细表

　　附件五：乙方提供装饰装修材料明细表

　　附件六：家庭装饰装修工程设计图纸

　　附件七：装饰装修工程变更单

　　附件八：工程验收单

　　附件九：工程结算单

　　附件十：工程保修单

工程合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因需要购置一批窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，在审核乙方的有关资料质后，经双方的友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　1、工程的慨况及内容：

　　承包的方式；包工包料，不得转包、分包。

　　承包的内容：祥见附表。

　　工期：年月日至年月日。

　　2、质量的标准：

　　保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起年。如因窗帘质量及安装的.原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付的费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　3、造价：

　　工程总价为人民币__15427元整，大写（壹万伍仟肆佰贰拾柒元整）。

　　4、付款方式：

　　工程完工验收合格后30天内全额付清。

　　5、甲方责任：

　　5、违约责任

　　1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；

　　2）由于乙方的原因，安装的质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。

　　3）由于乙方的原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金，乙方工期延误不得超过天（含天），否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。

　　6、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第___________种方式解决：

　　1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2）向合同签订地人民法院起诉。

　　7、其他具体规定

　　1）因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

　　2）执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

　　3）执行合同时间为不分周一至周日。

　　4）因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。

　　8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表（签字）：代表（签字）：

　　签约地点：

　　签约日期：

　　年月日

工程合同篇9

　　工程名称：____________

　　工程地点：____________

　　合同编号：____________

　　勘察证书等级：__________

　　发包人：_____________

　　勘察人：_____________

　　签订日期：____________

　　深圳市规划与国土资源局监制

　　发包人：___________________________

　　勘察人：___________________________

　　发包人委托勘察人承担__________________任务。

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称：____________

　　1.2 工程建设地点：____________

　　1.3 工程规模、特征：____________

　　1.4 工程勘察任务委托文号、日期：____________

　　1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：____________

　　1.6 承接方式：____________

　　1.7 预计勘察工作量：______

　　第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

　　2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

　　2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

　　2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

　　2.4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

　　2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

　　第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

　　第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

　　4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。

　　4.1.1 本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

　　4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

　　4.2 收费标准及付费方式。

　　4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

　　4.2.2 本工程勘察费预算为____元(大写____)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的____%的`工程进度款，计____元;勘察工作外业结束后____天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

　　第五条发包人、勘察人责任

　　5.1 发包人责任

　　5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

　　5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

　　5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

　　5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

　　5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

　　5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

　　5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费____元。

　　5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。

　　5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

　　5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

　　5.2 勘察人贡任

　　5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

　　5.2.2 出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。

　　5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

　　5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

　　5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

　　5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

　　第六条违约责任

　　6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

　　6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。

　　6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计____元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

　　6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

　　6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

　　6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

　　第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　第八条其它约定事项：______________________

　　第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由____仲裁委员会仲裁。

　　第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　　本合同一式____份，发包人____份、勘察人____份。

　　发包人名称：勘察人名称： (盖章) (盖章)

　　法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

　　住所：住所：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　建设行政主管部门备案：

　　鉴证意见： (盖章) (盖章)

　　备案号：

　　经办人：

　　备案日期：年月日

　　鉴证日期：年月日

工程合同篇10

　　甲方：

　　身份证号：

　　地址：

　　乙方：

　　身份证号：

　　地址：

　　鉴于：甲、乙双方于年月日与××房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）签订《商品房买卖合同》（以下简称《合同》），甲乙双方共同向开发商购买“××市××区苑座102房产（以下简称102号房产）”；甲乙双方已经按照《合同》约定履行了全部付款义务；该102号房产已由乙方实际占有；双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依《合同》所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商，就有关事宜达成如下协议。

　　一、转让标的

　　甲方愿将其依《合同》以及该合同附件所享有的全部权利（包括但不限于：转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权）转让给乙方，乙方愿受让该合同权利。

　　二、转让价款及支付方式

　　双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00元整）。乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。乙方将转让价款存入甲方指定的以下银行账户，视为已经支付：

　　户名：账号：开户行：。

　　三、双方的承诺与保证

　　1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性，甲方对该合同权利具有完全的处分权。

　　2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。

　　3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，根据乙方的要求，配合乙方到公证处，在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字，并配合乙方申请公证。

　　4、自本协议生效之日起，102号房产所产生的.孳息由乙方享有，其全部风险也由乙方承担；甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后，《合同》中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使，全部合同风险也由乙方承担。

　　5、乙方承诺，本协议生效后，乙方办理房地产权属登记或者依《合同》主张权利的全部税款或费用由乙方承担。

　　四、有下列情形之一者，本协议终止：