(热门)建设工程施工的合同
随着法律观念的日渐普及，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家整理的建设工程施工的合同，欢迎阅读与收藏。
发包人（全称）：_________
法定代表人：_________
住所：_________
联系电话：_________
承包人（全称）：_________
法定代表人：_________
住所：_________
联系电话：_________
依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、备注：_________
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日，合同工期总天数_________天。
四、质量标准
工程质量标准：依据有关验收规范合格。
五、合同价款
工程总造价：大写：_________元（人民币）￥：_________元（人民币）
六、合同价款支付
1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的%给乙方；
2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款；
3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。
七、发包人工作
1、委派为工地代表，联系方式：
2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法，应承担责任。
八、承包人工作
1、委派为工地代表，联系方式；
2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。
4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。
九、工程变更
1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。
3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。
十、竣工验收
工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。
十一、维修责任
承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。
十二、违约责任
1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任。
2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。
3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。
十三、争议的解决
1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
2、协商不成时，双方一致同意应向甲方所在地人民法院起诉。
十四、其他
1、发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。
2、合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同正本份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存份。
4、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。
发包人：（公章）_________
委托代理人：_________
电话：_________
传真：_________
开户银行：_________
账号：_________
编码：_________
_________年_________月_________日
承包人：（公章）_________
委托代理人：_________
电话：_________
传真：_________
开户银行：_________
账号：_________
编码：_________
_________年_________月_________日
【建设工程施工的合同】相关文章：
建设工程施工合同06-17
建设工程施工合同【精选】07-12
建设工程施工合同（精选）07-16
建设工程施工合同07-16
建设工程施工合同07-16
建设工程施工合同07-16
建设工程施工合同07-16
建设工程施工合同07-17
建设工程施工合同07-17
建设工程施工合同07-17