公司委托合同

公司委托合同（集合14篇）

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编精心整理的公司委托合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　公司委托合同 篇1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　经友好协商，在平等互利的基础上，甲方委托乙方维护公司的计算机网络，达成如下条款：

　　一、服务规则

　　1、服务范围

　　台式电脑、激光打印机、针式打印机、喷墨打印机、电子计算机显示器、网络集中器和交换设备、其他难题。

　　2、服务地点

　　乙方的服务地址（包括取货、送货和维修）：________________

　　公司办公地点：________________

　　3、服务时间

　　服务时间从________________提供免维护服务。

　　客户发送免维护服务的响应时间为4小时，响应时间从我公司收到客户的维护通知开始到我公司维护人员开始联系客户为止。

　　从维修人员开始联系客户的时间到我公司维修人员到达服务地点的时间，所花费的时间是他们到达现场的时间，至少在48小时内到达。

　　4、服务条款

　　上门取件或上门维修，我公司维修人员会到服务地点进行维修或上门取件并返回维修。

　　我公司将有专职维护人员每月提供一次现场例行检查和维护。

　　在维护期间，公司将提供所有必要的劳动力、零件和材料，以确保客户设备的正常运行。如果需要更换零件，请使用新的或等效的零件。如果维修费用超过现有设备估价的____%，则需要客户同意。

　　寻求永久解决方案时，可提供临时应急措施供客户采用。

　　如果公司决定需要额外的零件或数据，它会将设备带回公司的维护部门进行重新维修。

　　我公司将根据客户的维修设备在维修过程中提供备件。如果备件短缺，客户会帮助解决，我们公司不承担提供备件的责任。

　　二、顾客责任

　　1、客户应按照正确的`操作方法正常使用电脑。

　　2、如果客户的计算机和计算机网络出现故障，我们需要提供更换部件。保修期内，我们将提供免费保修。保修期后，公司将按更换零件的成本价向客户收费。

　　3、在安装和维护过程中，客户应提供方便，并配合我公司维护人员正常工作。

　　4、客户应正确备份和保存存储在计算机和外部设备中的重要文件数据。

　　5、客户在请求不进行维护服务之前，应执行产品操作手册中规定的所有自检和维护步骤，并以书面形式提供产品型号、序列号、当前故障性能和其他相关故障情况。

　　6、我公司的维护人员有权联系和使用产品维护所需的所有信息和设备。

　　7、客户应向我公司的维护人员提供操作附件和耗材，如纸张、磁盘、色带、卡片、格式化磁盘以及客户在正常操作中使用的其他类似物品。

　　三、服务限制

　　1、功能性清洁。除非产品享受服务中规定的功能清洁或表面清洁工作，否则所有与清洁和定期维护相关的工作不包括在我公司的服务中。

　　2、软件和网络支持不包括在我公司的服务中，除非产品享受服务中规定的软件或网络相关问题的维护工作。

　　3、过期产品。超过特定支持时间的过期产品不包括在客户免费服务范围内。

　　4、地震、火山、洪水、火灾等不可抗力造成的所有设备。不能正常工作，不在我们客户的免维护服务范围内。

　　5、耗材，如喷墨打印头、碳粉盒、电池、绘图笔、纸张等。、以及无附件产品，如无组件产品、连接器、电缆、外部DC变压器等。

　　6、所有人为因素造成的使用不当，如杂物进入机器，不包括在客户免维护范围内。

　　四、收费标准

　　1、工作站________________元/台/月。

　　工作站的数量是________________。

　　合计：________________￥元

　　2、打印机________________￥元/台/月

　　打印机数量：________________。

　　合计：________________￥元

　　3、总价：________________￥元

　　五、付款方式

　　自签订服务协议生效之日起，客户每________________个月向公司支付一次。

　　甲方代表：________________

　　乙方代表：________________

　　甲方盖章：________________

　　乙方盖章：________________

　　签署时间：________________

　　签署时间：________________

　　公司委托合同 篇2

　　委托方：x受托方：xx身份证号码：xx委托方因业务需要，特委托xx在其与xx(付款单位)的业务往来中，作为xx(款项)的收款代理人。代收金额：人民币xx拾xx万xx仟xx佰xx拾xx元xx角xx分(￥xx)。付款单位对以下受托方账号的付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的'一切经济及法律职责与付款单位无关。

　　特此委托!

　　户名：xx账号：xx开户行：xx

　　委托方签章受托方签章

　　日期：日期：

　　公司委托合同 篇3

　　一、案情

　　原广州市龙津西路恩洲大巷145号705房是被上诉人所有的房产，广州市满堂红置业有限公司诉邓蕙委托合同纠纷上诉案。20xx年12月9日，被上诉人与上诉人签订了《独家代理委托书》。委托书约定：被上诉人委托上诉人出售广州市龙津西路恩洲大巷145号705房，委托期限为20xx年12月9日至20xx年1月9日，双方在合同中第二条约定被上诉人保证不与上诉人所介绍的买家私下交易，如一旦发生此情况，被上诉人同意向上诉人交付买卖成交额的2％。20xx年1月7日、8日，上诉人与郑子光签订了《看房委托及证明》，由上诉人介绍郑子光购买广州市龙津西路恩洲大巷145号705房，并与郑子光到该屋看房，但被上诉人并未与郑子光达成讼争房屋的买卖交易。20xx年1月20日，被上诉人与郑子光、游丽娟签订了《广州市房地产买卖合同》，被上诉人以380000元将房屋出售给郑子光、游丽娟，双方办理了房屋交易手续，现该屋已经交付给郑子光、游丽娟使用。

　　二、审理

　　原审法院认为，被告与原告签订的《独家代理委托书》中双方约定的委托期限为20xx年12月9日至20xx年1月9日，而第2条的约定是该委托书中的内容，由于双方对第2条的适用时间没有特别约定，故该约定的效力只能与委托书的期限相对应。现被告将房屋出售给郑子光的时间是20xx年1月20日，该时间已超过了委托书约定的委托期限，不应再受委托书的约束，原告要求被告按委托书第2条的约定承担违约责任不予支持。据此，原审法院遂于20xx年4月1日作出判决：驳回原告广州市满堂红置业有限公司要求被告邓蕙支付违约金9200元的诉讼请求。案件受理费378元，由原告负担。

　　判后，上诉人广州市满堂红置业有限公司不服上诉认为：一、一审判决认定事实错误，依法不能成立，法学论文《广州市满堂红置业有限公司诉邓蕙委托合同纠纷上诉案》。一审认定委托书第二条没有适用时间的特别约定，应与合同的期限相对应。该推定违背诚实信用原则及公平原则是明显不当的。在本案中上诉人为促成被上诉人成功出售物业做了许多工作，为被上诉人提供中介服务。包括发布广告、向他人推介物业。当郑子光有购买意向后，上诉人多次带郑观看该物业，意在促成该买卖。上诉人已经尽职履行中介义务，虽在合同期内不能促成成交，但为双方提供了认识、了解的机会，并为买卖的成交提供了必要的条件，故上诉人在合同中列明第二条作为约束被上诉人。但被上诉人有意规避委托期限，在期限届满后半个月内与上诉人介绍的郑子光私下成交，严重违反了双方合同第二条的约定，应承担违约责任。二、上诉人只有对合同中第二条不做期限限定，方能有效保障上诉人的合法权益。房地产中介市场中，普遍存在客户与业主私下成交的现象，严重损害中介业从业人员的合法利益，不利于房地产中介业的健康发展。如果上诉人介绍买卖双方见面后，双方可以不受约束自行成交，在委托期限届满后才肆意成交以规避中介费，中介行业就不能得到报酬，所费时间、精力、损失也无法补偿。因此第二条的约定是必要的，旨在不论是否在委托期限之内，只要被上诉人与上诉人介绍的卖方认识后私下交易，即承担违约责任。该约定没有期限是合法合理的。一审法院推定第二条的适用时间为委托期限是不当的，据此，要求二审法院撤销原判予以改判，确认被上诉人与郑子光签订的合同无效，诉讼费由被上诉人负担。被上诉人答辩同意原审判决。

　　二审法院认为，上诉人与被上诉人所签订的《独家代理委托书》是合法有效的，该委托书是被上诉人委托上诉人出售其所有的房屋，上诉人也已经按合同的约定履行其义务，介绍其他包括郑子光在内的购房人看楼。虽然上诉人最终没能在委托期限内促成被上诉人与郑子光的'交易，但其为被上诉人出售房屋履行了其中介的义务，而被上诉人在双方签订的委托合同期限届满不足一个月的时间内却与上诉人介绍的客户郑子光达成了房屋买卖交易，被上诉人该行为实际是规避合同约定的条款的行为，有违诚实信用原则。根据委托合同的约定被上诉人不得与上诉人所介绍的购房人私下进行交易，如被上诉人违反该规定，则需由被上诉人向上诉人支付买卖成交额的2％作为赔偿，故上诉人现在要求被上诉人按照其成交价款的2％，即9200元支付违约金是符合合同约定。被上诉人在委托期限届满后短期内与上诉人所介绍的看房人郑子光达成协议，其行为有违诚实信用原则，应承担违约责任。原审认定，合同中第二条的适用时间与委托书的期限相对应是缺乏法律依据，本院予以纠正。

　　公司委托合同 篇4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司标志设计或公司产品商标设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托之事项：

　　甲方委托_________为其公司设计标志_________个，公司产品商标_________个。

　　二、委托设计费用：

　　公司标志设计单价为人民币_________元，公司产品商标设计单价为人民币_________元；

　　总价为：人民币_________元，（大写：_________）。

　　三、付款方式：

　　1。甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的35%通过电汇或银行转账到乙方公司帐户（乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为标志设计的开始时间）。

　　2。标志设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。

　　3。如有相关设计，设计费用需另计，标志通过即付总项目费用的50%，余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计，标志通过即付所有余款。

　　四、乙方设计作品的时间，交付方式：

　　1。乙方需在七个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志设计完成的时间为15个工作日左右。

　　2。乙方以电子稿交付方式交付设计的作品，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子稿交予甲方。

　　五、知识产权约定：

　　1。乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方（需另行签订转让合同）。

　　2。甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　3。甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1。甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2。甲方有权对乙方所设计的'作品提出修改意见；

　　3。甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利；

　　甲方义务：

　　1。甲方按照合同约定支付相关费用；

　　2。甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；

　　乙方权利：

　　1。乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；

　　2。乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；

　　3。乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

　　乙方义务：

　　1。乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

　　2。乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　七、违约责任：

　　1。甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的30%费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2。乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、合同生效

　　本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字（盖章）合同一份，均具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　电话：_________电话：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　公司委托合同 篇5

　　xx单位：

　　我单位因业务需要，现委托xx作为我公司合法委托收款人，授权其代表我单位进行代收款工作。

　　代理人的一切行为均代表本公司，与本公司的.行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律职责。特此委托。

　　代理人名称：xx身份证号码：xx开户行：xx账号：xx

　　委托人：xx

　　日期：X年X月X日

　　公司委托合同 篇6

　　委托方：________（以下简称甲方）

　　受托方：________（以下简称乙方）

　　甲、乙双方为更好地开展海运进出口业务，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国海商法》等法规的有关规定，现甲方委托乙方作为其代理人代理货物出口的配舱、装船、进栈、报关等一系列货运代理工作，达成如下协议，以便共同遵守。

　　一、甲、乙双方均持有有效营业执照，并且严格按照营业执照中的营业范围开展业务。由于甲方的违法经营行为给乙方所造成的一切损失与不利后果，甲方应当承担赔偿责任。

　　二、甲方同意将其揽取的或其生产的货物委托乙方代理安排运输。

　　三、订舱时，甲方应正确填写由乙方提供的规定格式的订舱委托书，并加盖公章或订舱专用章以书面的形式传真或派人送交乙方，保证委托书内容的完整性，其中应当包括但不限于所托运货物之件数，重量，体积，目的港，装船日期，货物品名(中英文品名)。甲方对于在装卸、储存、保管或运输中有特殊要求的.货物应在委托书中明确提出并随附相关文件。如果委托书内容未注明，由此可能产生的一切风险、责任和费用均由甲方承担。同时，甲方需于委托书上注明本协议编号，以免丧失协议内容之权利。

　　四、订舱内容要求更改或取消时，甲方必须最迟于货物装入集装箱的当天以书面形式通知乙方，并与乙方的相关操作人员书面确认，并承担由此产生的一切风险和额外费用;若货物已进港或已离港，则乙方有权视情况决定拒绝更改。

　　五、甲方应当保证每月向乙方委托出口运输业务量不少于_________。乙方及时向甲方提供有关承运人的船期及运价变动信息。

　　六、甲方同意按以下第_________种方式确认费用，本协议运价(由我司代收代付承运人，费用由运费和佣金组成)可根据市场价格的变动作相应调整，经双方确认后生效。乙方为甲方垫付的额外费用实报实销。

　　.乙方在甲方保证上述委托运输业务量的前提下，乙方按下述优惠价向甲方结算普通干货箱包干定额费：

　　自拖箱：人民币_________元xx年，到期双方无异议则自动顺延一年，本协议一式四份，双方各持二份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　公司委托合同 篇7

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　根据国家有关法律、法规，经双方在平等、自愿的基础上共同协商，就甲方委托乙方进行维修服务事宜，达成合意，订立本合同。

　　一、维修物名称、型号价格、数量、金额、维修标准等

　　维修物名称：_________

　　品牌型号：_________

　　单价单位：_________

　　数量金额：_________

　　维修标准：_________

　　备注：_________

　　二、合同期限

　　合同有效期：_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止，如需续约，合同期满前一个月双方签订续约合同。

　　三、维修期限

　　免费保修期_________年，自乙方维修完毕经甲方验收合格之日起计算。

　　四、付款时间与方式

　　自合同签订之日起，每_________个月10日与乙方结算上个月发生的费用。乙方应向甲方提供当月实际发生维修款的发票，具体结算数额以送货单为准。甲乙双方根据结算数额安排每三个月进行一次付款。

　　五、双方的权利与义务

　　1、甲方在发现问题以后及时通知乙方，乙方在接到通知后12小时内，派人赶到维修现场，如果维修物不需要提走的，乙方应在第一时间内修复完毕，如果维修物需要提走的，自提走当日起48小时日内维修完毕并返还甲方，由此发生的一切费用已含在本协议的价款中；

　　2、乙方应当每2个月对维修完毕的维修物，免费检修一次，对发现的隐患应当及时排除；

　　3、乙方应当出具《授权委托书》指派维修人员到甲方指定地点进行维修，如需要提走的，需填写提收单；

　　4、甲方应当按照合同的约定履行向乙方支付款项的义务；

　　5、甲方不得在合同期内将维修设备交给第三方进行维修；

　　6、乙方维修甲方的维修物应当严格按照双方约定的标准，没有约定按国家标准，确保维修质量和安全。

　　六、违约责任

　　1、乙方未能按照合同的.约定修缮设备或者在质保期间维修物不能正常使用或有安全隐患的，乙方应该按照每次结算额的%作为对甲方的违约金，因为维修物不能正常使用或者安全事故造成甲方经济损失的，乙方承担赔偿责任；

　　2、乙方在维修期间发生维修器材丢失的，应当照价赔偿；

　　3、因不可抗力造成乙方不能正常履行合同的，乙方不承担违约责任。

　　七、争议的解决

　　双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地（天津市南开区卫津南路76号）人民法院诉讼解决。

　　八、双方约定的其他事项：

　　九、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　甲方授权代表：_________

　　乙方授权代表：_________

　　签约日期：_________

　　签约日期：_________

　　公司委托合同 篇8

　　委托方（甲方）单位全称：___________________

　　受托方（乙方）单位全称：___________________

　　甲、乙双方本着公平和诚实信用的原则，在协商一致的基础上，达成如下协议：

　　第一条、委托财务顾问目的

　　甲方聘请乙方作为公司的财务顾问，为甲方提供财务核算方面的参考意见，乙方接受甲方聘请，提供财务顾问服务。

　　第二条、财务咨询范围

　　甲方各会计核算单位财务、税收、金融、证券等方面的相关政策。

　　第三条、签约双方权利与义务

　　（一）甲方权利与义务

　　1、有权了解财务咨询工作进度。

　　2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。

　　3、为财务咨询工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成财务咨询工作。

　　4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。

　　（二）乙方权利与义务

　　1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。

　　2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。

　　3、按照约定时间完成财务咨询工作。

　　4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。

　　第四条、提供财务咨询的时间要求

　　在接受甲方咨询业务，取得必要财务相关资料后___________天内答复。

　　第五条、财务咨询的使用范围

　　乙方向甲方提供的财务咨询内容，甲方在企业内部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。

　　第六条、财务顾问费用

　　根据国家规定的收费标准，双方议定收费人民币___________元。财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后___________结清。

　　第七条、财务顾问合同的有效期限

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期一年。

　　第八条、违约责任

　　1、甲方未按约定提供必要的资料及人员，影响咨询工作进度和质量；未按约定范围使用造成损失的，不得追讨已支付的报酬，未支付的报酬应当支付。

　　2、甲方提出咨询内容，乙方不予答复的.，应当承担退还部分报酬等违约责任。

　　3、如果乙方未经甲方同意，向任何第三方披露、提供和转让有关甲方上市申报材料和相关材料的信息，并因此造成甲方的损失，甲方有权要求乙方赔偿。

　　4、如果甲方没有按前款规定支付应付的款项，甲方应按要求向乙方支付该笔款项从违约日起到实际支付日为止，每日万分之三的利息。

　　第九条、争议纠纷解决

　　在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交__________仲裁委员会仲裁；或依法向__________人民法院起诉。

　　第十条、其他事项

　　1、其他未尽事宜，双方协商解决。

　　2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效，一式___________份，甲、乙双方各执___________份，具有同等效力。

　　委托方（签字盖章）：_____________受托方（签字盖章）：______________

　　代表人：_______________________代表人：________________________

　　__________年________月________日__________年________月________

　　公司委托合同 篇9

　　委托人名称：________法定代表人：________地址：____________邮编：________电话：____________

　　受委托人姓名：________公司职务：____________联系地址：____________身份证号：____________电话：vvvv

　　授权事项：本公司特授权我公司员工（如非员工则直接写姓名）与______有限公司商谈办理____________________事宜，包括但不仅限于组织参加谈判，拟定文件，签订合同等。

　　授权期限：自20____年5月1日始，至20____年6月30日止。

　　特此说明！

　　委托人法定人签字：（盖章/签字）

　　公司章：

　　受委托人签字：

　　年月日

　　公司委托合同 篇10

　　本授权委托书申明：我________(姓名)系________(公司名称)的法定代表人，现授权委托我公司的________(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义前来贵单位________(办理事件)。代理人在此过程中所签署的`一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

　　代理人无转委托权。特此委托。

　　代理人：________性别：________年龄：____单位：________

　　部门：________职务：________代理人身份证号码：________________单位名称(盖章)：法定代表人(签字)：代理人(签字)：

　　日期：20_年4月14日

　　有关公司授权委托书范本

　　致：__________公司

　　本授权委托书声明：__________公司(以下简称我公司)就购买贵公司商品，现委托__________(身份证号为：_____________________)向贵公司支付货款____________元。请贵公司向我公司开具该金额的有效发票。

　　我公司与________由此发生的债权债务关系与贵公司无关。被委托方________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

　　特此委托。

　　(授权人)委托人：________ (被授权人)被委托人：________

　　日期：____年____月____日日期：____年____月____日

　　公司委托合同 篇11

　　我xx(姓名)系xx(公司名称)的法定代表人，现授权委托我公司的xx(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义前来贵单位xx(办理事件)。代理人在此过程中所签署的'一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

　　代理人无转委托权。特此委托。企业授权委托书范本。

　　代理人:xx性别:xx年龄:x单位:xx

　　部门:xx职务:xx代理人身份证号码:xx

　　单位名称(盖章):

　　法定代表人(签字):

　　代理人(签字):

　　日期:xx年xx月xx日

　　公司委托合同 篇12

　　委托方：（以下简称甲方）

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　受托方：（以下简称乙方）

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　鉴于：

　　1、甲、乙双方已按《中华人民共和国公司法》之规定组建了有限责任公司。

　　2、乙方系一家具有一定社会知名度，为消费者广为认可的____企业，在____方面有丰富的管理经验。

　　3、甲方有意将对____有限公司的管理委托乙方行使，而乙方有意受托接受管理。

　　经双方平等协商一致，达成如下条款，供双方信守：

　　一、委托事项

　　甲、乙双方组建的____有限公司为从事____的企业。为发挥乙方优势，甲方决定将对公司的经营管理事务委托乙方行使。乙方表示接受甲方的委托，依法依约行使管理权利，使双方投资的公司尽快步入正常轨道，并最终促使利润最大化。

　　二、委托事项范围

　　1、公司的日常经营管理及对外事务。

　　2、公司的管理人员选聘及业务培训。

　　3、收集产品信息及组织货源。

　　4、公司日常经营管理中的其它事项。

　　三、双方权利、义务

　　甲方：

　　1、按约交付管理标的，尊重受托方的管理。

　　2、对受托方的正常活动予以支持和配合，作好相关协助。

　　3、不定期对乙方的管理活动进行监督与评估，并将发现的问题及时通报乙方，以便落实整改。

　　4、当乙方的管理活动严重影响公司形象及经营活动时，甲方有权制止。

　　5、按约定支付管理费用。

　　乙方：

　　1、在受托范围内依法管理企业，遇到受托不明事项时，应及时与甲方沟通，以便妥善处理。

　　2、在受托范围内自主从事管理活动，不受甲方干涉。

　　3、每月将经营管理情况向甲方予以通报，以便甲方及时掌握公司经营状况。

　　4、按照双方约定，收取管理费用。

　　四、委托管理期限

　　委托管理期限暂定____年，自____有限公司营业执照签发之日起。

　　五、管理费用的支付

　　1、鉴于第一年是公司开办、策划运作的'关键阶段，投入精力较大，乙方的委托管理费用可以分两个步骤收取：

　　（1）在运作初期，乙方可先行收取____万元人民币的委托管理费用。

　　（2）在确保公司第一年赢利的基础上，乙方还可以收取当年净利润的____%作为委托管理费用。

　　2、从第二年开始，在确保公司赢利的基础上，委托管理费用收取办法为：

　　（1）公司的净资产收益率在____%（含）以内，乙方可以收取营业额的____%作为委托管理费用。

　　（2）净资产收益率在____（含）范围内，超过____%部分乙方按____%收取委托管理费用。

　　（3）净资产收益率在____（含）范围内，超过____%部分乙方按____%收取委托管理费用。

　　（3）净资产收益率在____（含）范围内，超过____%部分乙方按____%收取委托管理费用。

　　（5）净资产收益率在____%，超过____%部分乙方按____%收取委托管理费用。

　　六、违约责任

　　因乙方不适当管理给公司经营造成损失的，乙方应依法按实际损失承担赔偿责任。

　　七、争议的解决

　　因履行本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成的，依法向____人民法院提起诉讼处理。

　　八、签署及生效

　　1、本合同一式____份，各方各执____份。

　　2、本合同在各方代表签字及盖章后生效。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　签订时间：____年____月____日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　签订时间：____年____月____日

　　公司委托合同 篇13

　　发包方（以下简称甲方）：_________

　　委托代理人：___

　　单位：___

　　住所地址：____

　　联系电话：_____

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　法定代表人：__

　　注册地址：___

　　联系电话：_____

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律.法规的规定，甲.乙双方在平等.自愿.协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：___市____区（县）____路____号____楼____室。

　　1.2住房结构：___房型___房______厅___套，施工面积____平方米。

　　1.3工程承包方式，双方商定采取下列第_________种承包方式：

　　（1）乙方包工.包全部材料

　　（2）乙方包工.部分包料，甲方提供部分材料

　　（3）乙方包工.甲方包全部材料

　　1.4总价款：___元，大写（人民币）：____。其中：材料费：___，人工费：__，管理费：___，设计费：___，垃圾清运费：____，税金：____，其他费用：___。（详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单）。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　1.5工程期限____天；开工日期____天____月___日；竣工日期____天___月____日；

　　1.6工程内容及做法（见附表一：装饰装修工程施工项目确认表.附表二：装饰装修工程内容和做法一览表）。

　　第二条施工单位资格

　　乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。

　　第三条材料供应

　　3.1按合同约定由甲方提供的材料.设备（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表），甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；

　　3.2按合同约定由乙方提供的材料.设备（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　第四条工程质量

　　4.1本工程执行____（填建筑装饰工程技术规程）.____（填装饰装修验收标准）和市建设行政主管部门制定的其它地方标准.质量评定验收标准。

　　4.2本工程由___方设计施工方案。

　　4.3甲方提供的材料.设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4.5在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系。在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的，由甲.乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　4.6施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由___部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

　　第五条工程验收

　　5.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：___。乙方应提前___天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表八：工程验收单）；

　　5.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表八：工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（见附表九：工程结算单）；

　　5.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____年。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表十：工程保修单）。

　　第六条工程款支付方式

　　6.1双方约定按下列第___种方式支付工程款：（1）本合同签订后，开工前____至___日，甲方支付相当于总价款____%的工程款；（2）完成____%的工程量之日后的___日内，甲方支付相当于总价款___%的工程款；（3）竣工验收后___日内，甲方支付相当于总价款____%的工程款。（4）竣工验收合格___年后或双方约定的保修期满，甲方支付相当于总价款____%的工程款。甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。

　　6.2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增.减部分的款项。

　　6.3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。

　　6.4竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的____%的保修基金。竣工验收合格后___年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。

　　第七条有关安全生产和防火约定

　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火.防事故的要求，主要包括电气线路.煤气管道.自来水和其它管道畅通.合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞.渗漏水.停电.物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　第八条工程监理

　　8.1本工程甲方委托监理，应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位.总监理工程师及其应履行的职责。

　　8.2本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲.乙双方权利和义务的事件时，总监理工程师应作出公正的处理。

　　8.3为保证施工正常进行，甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决定有异议时，按协议条款的约定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任继续履行赋予前任的权利和义务。

　　第九条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第____种方式提供：

　　9.1甲方在开工日期____天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。

　　9.2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式___份，甲方.乙方.施工队各执一份（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费_____元由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

　　9.3使用境外图纸，不能满足施工需要时，双方应在协议条款内约定复制.重新绘制.翻译.购买标准图纸等事项。

　　第十条乙方驻工地代表

　　乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：

　　10.1乙方的要求.请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间后生效。

　　10.2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令.要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保护人员生命和工程.财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。

　　10.3乙方代表易人，乙方应于易人前____天通知甲方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

　　第十一条甲方工作

　　11.1甲方应在开工前____天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明___份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具.陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水.电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　11.2做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

　　11.3如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。

　　11.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　11.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　11.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场.工程竣工验收。

　　第十二条乙方工作

　　12.1施工中严格执行安全施工操作规范.防火规定.施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　12.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　12.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上.下水管道的畅通；

　　12.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　12.5参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

　　12.6指派___为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质.保量.按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　12.7乙方应当提交说明书.保修单.环保说明书和购货发票复印件，甲方要求与原件核对的，乙方应当同意。发票上应当载明产品名称.品牌.型号.规格.等级.价格和数量。

　　第十三条工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表七：装饰装修工程变更单）。

　　第十四条工期延误

　　14.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　14.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料.设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。14.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　14.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第十五条违约责任

　　15.1合同双方当事人中的`任一方因未履行合同的约定或违反国家法律.法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；

　　15.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

　　15.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　15.4由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工.窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方___元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付违约金。

　　15.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　15.6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付违约金。

　　15.7甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。

　　15.8乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

　　第十六条合同的变更和解除

　　17.1合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　17.2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　第十七条垃圾清运

　　因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的____地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）___元（此费用不在工程价款内）。

　　第十八条声明及保证

　　甲方：

　　18.1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　18.2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　18.3在签署本合同时，任何法院.仲裁机构.行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决.裁定.裁决或具体行政行为。

　　18.4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　18.1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　18.2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　18.3在签署本合同时，任何法院.仲裁机构.行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决.裁定.裁决或具体行政行为。

　　18.4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十九条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息.经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律.法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第二十条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见.不能克服.不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水.地震.火灾和风暴等以及社会事件如战争.动乱.政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在____天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第二十一条通知

　　21.1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用____（书信.传真.电报.当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　21.2各方通讯地址如下：______。

　　21.3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第二十二条争议的处理

　　22.1本合同受___国法律管辖并按其进行解释。

　　22.2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：（1）提交___仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。

　　第二十三条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第二十四条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律.法规执行，法律.法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第二十五条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为___年，自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力；合同副本___份，送____留存一份。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　委托代理人（签字）：___

　　法定代表人（签字）：___

　　_______年____月____日

　　______年____月____日

　　签订地点：_________

　　签订地点：________

　　公司委托合同 篇14

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　甲方因申请股票上市，现委托乙方的律师办理有关法律事务，经双方协商，订立下列各条，共同遵守履行：

　　一、乙方接受甲方的委托，指派_________律师为甲方办理股票上市的有关法律事务。

　　二、甲方应真实地向乙方律师提供有关的全部材料。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实、弄虚作假，有权终止本合同，依约所收费用不予退还。

　　三、乙方律师应认真负责，对甲方提供的全部材料进行法律方面的审查，出具法律意见书，但对甲方提供材料的`真实性不负责任。

　　四、由于乙方的过错，造成所出具的法律意见书出现错误，如果受损害的善意第三人提出赔偿请求，甲方负责赔偿后，乙方应承担赔偿责任，最高赔偿额以_________保险公司规定的为准。

　　五、乙方律师应对甲方尚未了结的经济仲裁、诉讼和有关争议胜诉败诉及其经济后果作出认真的预测分析，但该部分的法律意见书只是一种参考意见，乙方律师对此不承担任何责任。

　　六、甲方应为乙方在办理法律事务时提供便利，并承担乙方因此而发生的交通、通讯及材料等费用，该费用为律师的办案费。

　　七、参照中国司法部制定的《律师业务收费管理办法及收费标准》，经双方协商同意，律师费的计算方法一般情况按_________计算，二项总和为律师费。如果甲方委托的事务难度较大，所需时间较长，律师费的数额，甲、乙双方可另行协商收费。

　　八、乙方先按半数计收律师费，即_________元，在签订本合同的三天内支付，该律师费无论甲方的股票最终能否上市，乙方都不予退还。余下部分的律师费在甲方的股票得到批准上市交易后付清。

　　九、如乙方无故终止履行合同，律师费退还用方；如甲方无故终止，律师费不子退还。甲方未付的律师费用，乙方有权追索。

　　十、本合同有效期限，自签订之日起至股票上市为止。

　　甲方：____________________________乙方：____________________________

　　日期：____________________________日期：____________________________

【公司委托合同】相关文章：

公司委托合同04-20

[优]公司委托合同12-27

律师委托合同05-24

广告委托合同04-25

委托合同范文02-11

建设委托合同03-14

造价委托合同08-02

期货委托合同04-22

工程委托合同04-02