当前位置：范文派>合同范本>合同范本>房地产开发公司建设工程施工合同

房地产开发公司建设工程施工合同

时间：2024-05-07 12:48:50 合同范本我要投稿

相关推荐

房地产开发公司建设工程施工合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，很多场合都离不了合同，它也是实现专业化合作的纽带。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的房地产开发公司建设工程施工合同，希望对大家有所帮助。

房地产开发公司建设工程施工合同

　　合同编号：____________

　　__工程

　　施工合同

　　工程名称：____________

　　工程地点：____________

　　发包方：____________

　　承包方：____________

　　签订地点：____________

　　签订日期：_________

　　发包方（以下简称“甲方”）：____________

　　承包方（以下简称“乙方”）：____________

　　甲方委托乙方承建工程施工，为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、互相合作、分工负责的原则，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。

　　一、工程概况及承包方式、范围

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包方式：乙方以包工包料、包质量、包工期、包文明施工、包安全、包通电、包检测、包调试、包验收合格、包完成相关报建报批手续（资产移交）、包保修期服务、包市场风险、包人员培训、包合理利润、包税金、包甲供材料设备的采保费、包施工水电费、包总包配合及管理费（扣除设备价款的1.5%，结算时由甲方代扣）等方式承包。

　　4、工程承包范围：按双方确认的施工图纸。

　　二、工期要求

　　1、总工期____天（日历天，包括包括调试验收通过时间在内）。

　　开工时间：20xx年______月______日，具体以甲方通知为准。

　　竣工时间：本工程合同签定后，乙方承诺：20xx年______月日前竣工验收合格并接火供电。如遇雨天、人力不可抗拒的自然因素或甲方、供电局原因造成不能施工则工期顺延。

　　2、甲方为平衡工程总体进度作出适当的工期调整，乙方应无异议并予以积极配合。

　　三、合同价款

　　本合同配变及专变工程采用图纸范围内总价包干形式，完成上述工作内容且包验收供电，结算时合同总价不做任何的调整。市政开闭所至配电房电源引线采用固定综合单价，工程量据实结算。

　　1、本工程合同暂定含税总价____元整（小写：0 。00元）。

　　2、合同总价中包含：

　　（1）、按以上“工程承包方式”完成该项承包工程所涉及的一切费用，以及总承包配合费（除设备后总价的1.5%计取，结算时甲方代扣）。

　　（2）、本合同项下所约定的款项为含税金额，包括增值税以及附加，增值税率为10%；乙方在取得本合同约定款项前，应向甲方开具与付款金额一致的增值税专用发票（税率为10%）。

　　四计价方式

　　1、本合同范围内工程均以定额计价的形式发包，定额计价方式如下：

　　2、工程的计量：除双方另有约定，计量方式如下：按根据国家、省、市相关计算规则计算实际完成工程量；红线内配变、专变采用固定总价包干，设计变更、现场工程签证按实调整。（红线外1号开闭所电源引线采用固定综合单价，工程量据实结算）

　　3、计价依据：执行20xx年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额（20xx）》、20xx年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额（20xx）》、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额（20xx）》及与之配套的行业定额、准则等，及相关的政府政策文件进行报价。

　　4、设计变更、现场工程签证计价方法：

　　合同签订后，如因甲方原因导致设计变更、现场工程签证造成工程费用发生变化的，凭有效的设计变更及工程签证单，按以下方法进行计价：

　　1、包干范围内因甲方原因设计变更导致工程造价增加工程总费用（以甲方确认的变更通知书明确内容并按合同约定计价得出金额为准）累计低于合同包干总价3%（含3%）时，包干价不作调整；若增加总费用累计高于合同包干总价3%时，由双方根据实际工程量按清单中对应的价格进行调整（仅调整高出3%之外的部分）。乙方自设计变更发生之日起5天内，向甲方提交相应报价书，甲方自收到乙方的报价书之日起5天内对其进行审核并双方共同核对完毕。乙方延期提交相应报价书的，当工程费用增加时，视为乙方放弃调价要求。甲方对报价书进行审核确认的造价，如每次双方核对完毕的预算书增加累计金额低于合同总价3%（含3%）时，则双方确认后保存。

　　2、机械台班签证，单价按照最新《广西自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》执行（若政府文件规定有调整，按文件调整），结算时仅计取税金，不参与取费。

　　3、零星签证工日按相应信息价的计日工*综合费率1.3执行

　　4、由于工程范围增加或变更签证引起增减，执行合同中相应价格及相关优惠。无相应价格的，由乙方报价经甲方审定后作为结算价。

　　5、对于设计变更，甲方仅认可甲方盖章确认的变更通知，对于甲方发出的联系函、技术核定单等变更资料，甲方均不作为结算依据条款。因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，乙方应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用率，否则视为乙方100%可回收利用。

　　五、付款方式

　　1、在合同签订后7天内，乙方应向甲方提供合同暂定总价的5%的履约保证金，否则甲方有权解除合同；逾期未交付的，甲方有权在任意款项中扣除。履约保证金在工程竣工验收合格28天内无息退还乙方。

　　2、乙方每月申报一次工程进度款（且每月限报一次），按发包人核定的承包人当期实际完成工程量（含签证及工程委托）金额的80%作为工程进度款；

　　3、竣工通电后办理移交手续、并按甲方要求的格式提交真实完整的竣工结算资料，并经甲方审核确认，甲方于审核完毕后15个工作日内支付至结算价的95%；余下结算价款的5%做为本项目的质保金，在质保期满30天内（质保期三年），若无质量问题，经乙方申请，甲方在15天内一次性无息付清。如发生维修更换费用，从该质保金中扣除。

　　4、在质保期内因供电方案原因出现拆迁或者因手续原因导致的停电限电，乙方须负责处理及时恢复（包含相关手续的办理），并承担相应费用，否则甲方将扣除该项质保金。

　　5、工程款支付前，乙方必须先提供符合国家、地区以及甲方财务要求的等额的增值税专用发票给甲方，否则，甲方有权延期付款。若乙方提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金；如果甲方已支付价款的，乙方需向甲方支付合同总价30%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。乙方未按甲方要求支付违约金的，甲方有权解除合同，并向乙方追索损失和违约金。

　　六、质量标准

　　1、工程质量标准：乙方应严格按照设计图纸、国家及地方、行业的相关规范、规程、标准、规定等完成本工程的采购及安装，工程质量应符合国家相关现行规范、标准的规定，乙方应确保工程质量合格，通过相关主管部门、甲方验收；乙方在工程竣工验收时应提供符合要求的编制成册的有关技术档案资料。

　　2、乙方的工程质量有不符合要求的，甲方有权要求乙方停工、返工，直至解除合同。返工费用由乙方承担，工期不予顺延。乙方并应承担相关违约责任。

　　七、材料设备进场验收

　　1、按合同中约定品牌提供，并保证供电验收合格。进场时必须报甲方确认，如与合同附件中品牌、规格及技术要求不符，甲方有权要求乙方运出施工场地，重新提供符合要求的产品，由此发生的费用和工期延误由乙方自行承担。

　　2、必须符合设计要求、验收标准及政府有关规定，按规定应予送检的均由乙方负责送检测部门进行检测，送检抽样必须在施工现场进行，且须由甲方或监理在场监督，送检合格后方能使用，检验费由乙方负担。

　　3、甲方可以要求乙方进行规范及合同中未要求的但甲方认为必要的检验和测试，以证明材料、设备性能或证实材料、设备满足合同中技术规格、指标和标准的要求。若经检验和测试，证实材料、设备满足合同中约定的技术规格、指标和标准，则所发生的费用由甲方负责，因此延误的工期相应顺延；若经检验和测试，证实材料、设备不符合合同约定的技术规格、指标和标准，则所发生的费用由乙方承担，且因此延误的工期不予顺延。

　　4、不因材料、设备的合格检验、测试或是检验报告的出具，而免除乙方应承担的合同约定的质量保修义务或其他义务。

　　5、乙方自行使用未经检验、或虽经检验但被判定为不合格、或虽经检验并被判定合格但属假冒伪劣材料、设备的，乙方必须向甲方承担违约责任。

　　八双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）、在施工过程中配合乙方现场协调工作，指定为甲方驻现场代表，联系电话，负责合同的履行；

　　（2）、及时为乙方施工提供作业面与方便；

　　（3）、乙方办理完竣工移交手续后，承担成品保护责任。

　　2、乙方责任

　　（1）、乙方指定为乙方驻现场代表，联系电话，负责合同的履行。

　　（2）、乙方须在开工前向甲方提交施工组织设计，并严格按照经甲方批准的施工组织设计施工；若乙方提交的施工组织方案涉及增加造价或须作为结算依据的，乙方必须明确书面提出并报价，在经甲方审批同意后执行，否则不予认可，其涉及价款甲方不予计算。

　　（3）、乙方按合同要求采购供应工程设备、材料，保证材料质量合格。甲方发现乙方未按合同要求供应的，乙方应按合同要求及时予以更换，同时甲方有权要求乙方按所涉及的设备材料价款的两倍支付违约金并有权从工程款中直接扣除，及追究乙方因此给甲方造成的相关其他损失。已完工程未移交甲方之前、负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费负责修复；

　　（4）、乙方接到甲方现场代表或甲方委托的监理公司的各单项工程书面开工令后，必须按开工令指定时间要求进场施工，如无正当理由未按时进场施工或未按合同工期完工，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币合同总价的5‰，甲方有权从工程款中直接扣除。单项工程延期进场在十天以上的（含十天），甲方有权单方解除合同，由此造成的损失由乙方承担。因甲方原因及不可抗力导致工期延期的，乙方应在延期发生后7天内书面向甲方现场代表或甲方委托的监理公司提出签证要求，甲方现场代表或甲方委托的监理公司应在接到乙方书面签证要求后7天内予以书面签证。经甲方签证确认（签证须加盖甲方公章方才有效）的延期工期，工期顺延，其他费用不得增加。乙方未按上述要求提出签证的，所延期工期不能顺延。

　　（5）、保证工程质量合格。工程质量不合格，乙方应在甲方现场代表或甲方委托的监理公司要求的期限内免费整改达到合格要求，并于整改完毕当天书面回复甲方现场代表或甲方委托的监理公司。否则，甲方有权要求乙方停工整顿、拒付工程费用及终止合同，由此造成的损失由乙方承担。若乙方不能履行合同，而甲方需要委托他方施工时，所有费用由乙方承担，该费用不包括在违约金内。

　　（6）、自行负责施工人员的住宿，施工用水、用电费用，接驳口甲方提供。工程完成时，进行全场的清理工作，做到工完场清。

　　（7）、按工程需要提供和维修夜间及非夜间施工使用的照明，看守、围栏和保卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财务损失和人身伤害，由乙方承担责任及发生的费用。

　　（8）、遵守XX市相关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生及场地污染等管理规定，并办理有关手续，乙方承担相关费用。

　　（9）、遵守甲方现场施工管理的各项规章制度，保证安全、文明施工。进入施工现场必须按照规定戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责。

　　（10）、做好施工场地地下管线和临近建筑物、构筑物及交通要道、人行道的保护。乙方提出保护方案，报有关部门批准。

　　（11）、乙方必须办理施工场地内的自有人员生命、财产和机械等等保险，并支付一切费用。

　　九、工程竣工验收和结算

　　1、工程验收由乙方向XX市供电局申请供电验收，并确保验收通过。

　　2、在工程竣工验收后，同时向甲方移交“ XX市供电局供电验收意见书”，完成结算的办理。

　　十、质量保修

　　1、保修期壹年。从供电部门验收合格并移交给甲方之日起计。

　　2、保修责任范围：在保修期限内因施工、材料等原因造成质量问题，均属保修责任范围。乙方必须在接到甲方通知后2小时内赶到现场进行维修，如属乙方责任的，乙方负责在规定时间内无偿包修包换，并承担因此造成的一切损失；如果乙方不能及时处理，则甲方有权自行处理，维修费以甲方和维修单位确定的费用为准，乙方须承担所有维修费用，维修费由甲方在保修金中扣除；因乙方责任所形成质量缺陷并造成甲方或第三方人身财产损害的，乙方须承担所有损害赔偿费用，损害赔偿费用（包括向第三方赔偿费用）由甲方在保修金中扣除。保修金不足部分甲方有权向乙方追偿。因甲方使用不当造成的损坏问题，先由乙方负责维修，维修费由甲方承担。因不可抗力原因造成的损坏问题，先由乙方负责维修，维修费根据国家具体政策由本工程参与各方分担。

　　3、保修内容包括：合同条款所包含的工程项目、设计变更、甲乙双方约定的全部内容。

　　十一、违约责任

　　1、双方中任何一方不能全面履行合同条款均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失由违约方承担。

　　2、乙方必须保证通过供电局的验收，如未通过验收，由此造成的经济和法律上的损失由乙方承担。

　　3、乙方若不能全面履行合同条款，对工程进行拖延甚至停工时，甲方有权指令其它单位进行施工，由此产生的费用从乙方工程款及履约保证金中扣除。

　　十二、争议及纠纷处理：____________

　　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应予协商解决，协商不成时，双方约定交由甲方所在地仲裁委员会仲裁。仲裁费由败诉方支付。

　　十三、合同附则

　　1、本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后即正式生效。

　　2、甲、乙双方如有未尽事宜，可友好协商另行签订补充协议作为本合同的补充部分，具有同等法律效力。

　　3、附件、附图及投标报价清单、承诺书均为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

　　4、本合同条款中的“天”未经特别注明的，均指“日历天”。