电梯施工合同
随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的电梯施工合同，欢迎大家分享。
电梯施工合同1
出租方（以下简称甲方）：__________承租方（以下简称乙方）：__________
乙方因垂直运输的需要，甲方愿意向乙方出租下述施工电梯设备。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。
一、设备概况
二、租赁设备的所有权
1、在租赁期间，合同附件（发货单）所列租赁设备及配套件的所有权属于甲方。乙方对租赁设备只有使用权，没有所有权。
2、未经甲方授权，乙方不得将租赁设备转租、抵押、质押等。
三、租金的计算和支付：
1、安装调试完毕经双方技术人员共同验收并移交手续后，设备进场由乙方向甲方做书面证明，进场日起开始计算租金。
2、租赁期满，乙方将完好的设备交给甲方并结清所有租赁费及相关费用，甲方办理退场手续，并及时拆出设备。若乙方未能结清租赁费，甲方有权不撤出设备，并租赁费照常。
3、设备租金按月收缴，不足一月，按天数计算。
4、设备租赁费用的支付：每__________月__________日至__________日内支付上月租赁费。
四、租赁设备进出场、验收和费用
租赁设备的出场费元由乙方承担，并在设备出场拆卸前一次性支付给甲方。
五、租赁设备的使用、维修、保养和费用
1、乙方在使用租赁设备期间，租赁设备任何部件、任何装舲出现故障应当及时通知甲方，并进行处理，或委托乙方处理，不得带病作业，若因设备在正常使用状态下出现的故障其修复费用由甲方负责；因乙方违规操作或因供电等乙方的原因素导致的租赁设备发生故障及造成的损失均由乙方负责。
2、租赁设备操作人员由乙方配备，甲方可以推荐，必须持证上岗，熟练操作，严格遵守操作规程，若因违章作业造成损害的，由乙方承担全部责任。设备操作人员的'工资费用由乙方结算，不含在甲方租赁费内。
六、违约责任
1、乙方延迟支付租金时，按日3‰向甲方支付违约金；如付款后继续租用，合同照常生效。
2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反约定，向对方偿本合同总金额10%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任一条款时，甲方有权采取下列措施：
（1）要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的相关损失。
（2）终止本合同，收回或要求归还租赁设备，并要求乙方赔偿甲方的相关损失。
七、未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。本协议壹式肆份，双方签字盖章后生效。
甲方：__________（盖章）乙方：__________（盖章）
法定代表：__________法定代表：__________
电话：__________电话：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
电梯施工合同2
甲方:
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方友好协商，达成一致，签订本合同，双方在履行中共同遵照执行。
一、 规格、数量及价格
二、报价范围
1、包含部分：设备费、运输、卸货、安装、调试、验收、1年质保。
2、不包含部分：税金、发票、土建结构、门洞等装修封堵、主进线电缆及配电柜。
3、甲方应以银行汇款方式，向本合同中明确的乙方指定银行帐户及帐号支付合同款项，若甲方不按本合同中明确的乙方指定帐户及帐号支付款项，乙方不予承认且有权向甲方追索。
乙方指定账户及账号分别为：
(1)、单位全称： 开户银行： 账 号：
(2)、户 名： 开户行： 账号：
(3)、户 名： 开户行：账号：
三、合同总额及付款
1、合同签订后5日内支付合同设备总价的30%计： 万元(大写：);
2、电梯产成发货前10天支付合同设备总价的60%计： 万元(大写：);
3、剩余10%验收合格后三个工作日内付清。计：万元(大写：)
四、质保及提货
1、交付定金并确认图纸后45天内出货。土建符合安装条件并甲方第二次付款后10个工作日内货到现场，到货后甲方支付第三次付款25个工作日内安装调试完毕(土建后期，门洞封堵，机房及当地坑混泥土回填工作需安照电梯安装进度配合进行，土建施工时间不包含在电梯安装工期内)。乙方需配合土建井道及装饰施工的指导及校正工作。
2、本合同设备的免费保修期自技术监督局验收证书签署之日起12个月，但最长不超过乙方发货之日起18个月，两者以先到为准。但不包括任何因使用不当及人为造成损坏的零部件及装修材料的更换。
3、如甲方未经乙方同意自行寻找安装单位或非属乙方原因的，则乙方不承担和负责维保工作及费用，亦不承担因非乙方安装调试引起的`质量事故及责任，且乙方保留通过诉讼要求甲方赔偿由于甲方自行安装或寻找其他单位安装而造成乙方的任何损失的权利。
4、本合同在履行过程中，甲、乙双方的任何一方需要变更的，且应在合同交货期前30天以书面形式提出并通知另一方，并证得另一方的书面确认，因甲方原因而引起的合 同变更，则增加的费用应由甲方承担。
5、除不可抗力原因外，甲、乙双方中的任何一方单方终止合同，违约方应按延误部分金额千分之一/天的比例向另一方支付逾期违约金;经守约一方书面催告后，违约方仍然不能履行交(提)货或付款义务的，守约方有权单方解除合同，且违约方应按合同总额的30%向守约一方支付违约金。
6、除不可抗力原因外，任何一方不得单方解除合同，否则应按合同总额的30%支付对方违约金，但对方先行违约的除外，即守约一方有权单方解除合同，且无需承担违约责任。
7、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、地陷、台风、洪水、泥石流、火灾、政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
8、甲、乙双方均不需要承担因不可抗力原因而造成的违约负责。
9、若甲、乙双方在合同履行过程中发生纠纷，应友好协商解决，协商不成则由人民法院裁决。
10、本合同未涉及的违约事宜，则按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
五、本合同经甲、乙双方签字盖章，同时须加盖骑缝章后生效。本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电梯施工合同3
甲方（发包方）：_______
乙方（承包方）：_______
甲方将司法局小区项目之电梯2台委托乙方安装，双方订立合同条款如下：
一、规格、数量及安装价格
二、建筑物名称及安装地点：
1、建筑名称：司法局小区2、安装地点：_______
三、预定安装工期
1、乙方预定于年天完成安装。
2、甲方应提供合适的调试条件予乙方，乙方安装后5天完成调试。
3、在安装过程中，如因业主主的原因而影响乙方施工时，安装或调试工程时间顺延。
四、安装费用及支付方式（以下金额为税前价）
1、本合同安装费用计人民币____元整，不含安装辅料人民币____元整。
1.1电梯机构及电气安装费，计算式为：1.2采用无脚手架施工，架管费用为____元。
2、第一期：甲方应在进场后3天内预付安装费总额的50%予乙方，计人民币____元。
第二期：电梯安装完毕支付工程总款的30%予乙方，计人民币_______________________________元。
第三期：待电梯调试，经待检验合格，剩余款即20%付清，即人民币____元。
3、如甲方所购电梯需分批安装、验收、交付时，甲方可根据价格明细表分批分期付款。
4、电梯初次验收时的招待费及验收费由甲方负责。
五、质量保证
1、乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：GB10060—1993《电梯安装验收规范》；GB16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》；GB50310—20xx《电梯工程施工质量验收规范》；GB7588—20xx《电梯制造与安装安全规范》。
2、由于安装质量问题引起的技术监督部门加收的`复检费由乙方负责。
六、施工安全保证
乙方必须严格按照安全要求组织施工和安装，必须穿戴好劳保用品，安装工人要求办理了劳动保险方或持证上岗，井道作业时要求足够的防护措施。施工过程中任何原因给乙方带来的人身及财产损失，甲方概不承担任何责任。
七、生效
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
甲方：________
乙方：________
签字代表：_______
签字代表：_______
公章：_______
公章：_______
签约时间：__年__月___日
电梯施工合同4
承租单位： （简称甲方） 出租单位： （简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确承租方与出租方的权利与义务，经双方协商一致签订本合同。
第一条 租赁施工电梯型号及附件、名称、数量
1、电梯型号SC200/200型，数量 台；高度满足工地要求；
2、工程名称：
3、施工地点：
第二条 租赁期限
进场时间：预计 年月 日
第三条 租金计算办法及交纳期限
1、电梯预计适用于期限 个月，不足 个月按 个月计算，租金为 元/月/台（本租金为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%），租期不满一个月时，按实际天数计算（按天计算：月租金/30*天数）。租赁期由电梯安装完毕自检合格交付使用之日起计算至甲方通知拆除之日起第三天开始计租。
2、电梯进出场费每台元。进退场费用包括：设备进出场的运输及装卸；设备的安装、拆卸、预埋件制作所需的人工费用及电梯升节安装费用；如因工地无实施许可证，电梯在安装及使用过
程中所发生的一切经济行政处罚均由甲方负全责，（本价格为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%）。
3、包月的租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、甲方生产不当，造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门责令停工待命等因故停工），费用由甲方照常支付，每满一月由甲方指定人员代为结算一次。超出月结算日一周，乙方有权停止电梯作业，所有责任均由甲方负责。电梯退场前甲方须一次性结算所有费用。
4、电梯报停时，甲方须提前二十天以书面形式通知乙方到现场查看确定报停时间，如甲方施工现场不具备拆机出场条件时，应以甲方施工现场具备拆机、出场条件时间为准。如报停一周后因工地原因仍不能拆机，则停机期间租金照计。
5、在甲方具备拆机、出场条件和结算电梯进出场费及租赁费后，乙方应按甲方要求的时间及时将电梯拆卸出场。
第四条电梯租赁期间甲、乙双方责任
一、甲方责任：
1、负责制作电梯基础，确保基础的设计和施工质量符合规范要求。甲方保证电梯的'中心距建筑物边缘（应满足附墙架受力要求）长度为2.9米至3.5米。如超出此距离，则需增加附墙拉杆长度的材料费和制作费由甲方负责。电梯进出场前应具备拆装运输条件，装拆机时由工地负责无偿提供塔吊配合装拆，如无塔吊配合，装拆机时所需的吊机费用由甲方负责。并负责处理好土地上、地下障碍
物以保证电梯安全顺利出场。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础回填土地上、地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全责任）及索要经济损失的赔偿。
3、负责配备电梯专用配电箱，将电源引至设备电梯总箱（设备所需的电费由甲方负责），并负责埋设接地线两处，接地电阻不大于4欧姆，在电梯工作范围内及以外6米内不准有高低压裸电线，如情况特殊由甲方搭设安全防护棚并负责安全监护，甲方保证有足够的容量和电压供设备使用，如因此原因造成的损失由甲方负责。
4、施工电梯的围闭，层间门制作安装工作均由甲方负责。
5、甲方负责免费提供氧割、电焊等材料给乙方使用。
6、每月保证不少于两天的电梯维修、保养时间、加节时间除外，加节应尽量选在非高峰使用期间进行，遇有各级主管部门检查电梯须进行积极配合，经常自行检查，确保机身的垂直度，保证电梯达到安全技术使用要求。
7、甲方在使用电梯过程中必须安排操作人员持证上岗，对电梯正常操作维护，不得违章操作，如因操作人员无证上岗，超负荷或违章操作对施工电梯、自身或他人造成的伤害由甲方承担与乙方无关，操作人员工资由甲方负责。
8、配合协调乙方在电梯装、拆过程中的装拆和安全防护工作，确保在最短时间内投入使用。
9、甲方施工人员未经乙方机组人员同意，严禁上机私自操作和自行修理，由此而产生的后果均由甲方负责。
二、乙方责任
1、负责提供本电梯所需的各种附件及所需的资料，指导基础制作负责电梯安装拆卸工作，按照说明书要求对电梯进行加节安装，如超出说明书要求范围，工地另行要求增加附墙，则需费用由甲方负责。经常对电梯进行安全技术检查，并负责该电梯的进退、场工作。
2、机组人员按规定按时保养检修机械，以保证该电梯的技术状况完好，发现问题及时处理解决或向双方单位报告，乙方接到电梯故障通知后应做到在最短的时间内赶到现场排除故障。如电梯每月因故障连续=停机超出48小时，由乙方负责电梯停机期间的租金损失（按天计算：月租金/30*连续停机天数），费用从当月的租赁费中扣除。
3、乙方赠送一套楼层通信设备给甲方，甲方负责安装调试及维护。
4、机组人员有权拒绝用户违章指挥作业的超载运行，遇有恶劣天气有权按操作规程要求停止作业，由此原因造成的责任事故由甲方负责。
三、甲、乙双方责任
1、双方保证电梯安全运转，操作人员必须严格执行《施工电梯
安全技术操作规程》等相关条例，共同促进保证电梯运转安全。
2、电梯安装完毕由乙方负责办理当地检验手续。
第五条违约责任
1、未经对方书面同意，任何乙方不得中途变更或解除本合同；任何乙方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额0.3%的违约金。
2、甲方如不按期支付租金及其他费用，乙方有权要求甲方及时付清租金和其他费用。
第六条争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，可通过广元市人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方另行协商解决，此合同一式 份，双方各执一份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条补充条款
承租单位（盖章）： 出租单位（盖章）：
委托代理人：委托代理人：
年 月 日年 月 日
电梯施工合同5
甲方：
乙方：
为了保证施工电梯安装人员的人身的安全，防止各类事故的发生，甲乙双方本着“安全生产、预防为主”的原则，经双方协议，明确各自的权利及义务，以便相互配合，共同遵守。协议内容如下：
安装地点：
工程名称： 安拆的起重机械，型号：
高度： 米
一、双方责任：
1、 甲乙双方均应认真贯彻执行国家行业主管部门的有关安全生产的标准及法令、 法规、制度和要求，严格遵守双方共同制定的协议内容。
2、甲乙双方必须密切配合、相互监督，在设备进场安装时，双方要共同协作，密切配 合、排除一切安全隐患，确保各项安全工作顺利完成。
3、双方要对安装人员进行安全教育和安全技术交底。
4、双方严格遵守安全操作规程，乙方在施工中不准违章作业，违章操作。
二、甲方责任：
1、有责任对安装人员进行安全技术监督和管理。
2、负责固定式施工电梯的基础受力强度必须满足塔吊的设计要求。
3、提供合格电源到施工电梯基础处。
4、对防碍施工电梯安全工作的高压线和施工电梯工作范围内的房屋、人行通道进行防 护。
5、协同乙方设备安装后的验收工作，验收合格后报建委、甲方、监理单位备案。
6、严格遵守安全操作规程，任何人不得以任何借口强迫安装施工人员违章作业。
三、乙方责任：
1、施工电梯安装必须是取得符合相应资质的专业施工队伍，参与安装施工电梯的施工 人员必须是经过专业培训考试合格并取得证件、经验丰富、身体健康的`专业人员。
2、要教育安装人员认真执行安全操作规程和现场的一切规章制度。严禁安装人员酒后 上岗，不得在现场吸烟。对所属人员的教育培训和安全技术交底。
3、必须严格执行施工电梯安装安全操作规程与本工种的安全管理制度，不得违章指挥 和违章作业；
4、安装施工人员在安装过程中，必须按要求戴好安全帽，在两米以上的高处进行作业 时，施工人员必须系好安全带。
5、施工电梯在安装过程中，必须设专人指挥与协调。吊车司机、电梯司机、安装人员、 指挥人员必须密切协调，保持一致。
6、在安装过程中，划出施工作业区域，设专人看护，设置围挡和标示牌，任何人员不 得进入该区域内。
7、对所属人员的安全负责。
8、在整个施工电梯安装过程中要有专业技术工程师在安装施工现场监督进行。
甲方（章）：
乙方（章）：
年 月 日
年 月 日
电梯施工合同6
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲方因承建工程需要，决定向乙方租用SC200/200施工电梯
一、基本情况
1、施工电梯安装地点：____。
2、甲方租用的施工电梯最高安装高度为____米。
二、计费起止时间：设备安装调试完毕，安检站检测合格日期，开始计算租金。未经乙方交付，甲方不得擅自使用设备。工地施工完毕，租赁时间以实际时间为准。中途无特殊情况不得报停。
三、租赁费用及付款：租赁及其它所有费用均为税前价。
1、电梯的进出场费为元/台包干（含安装拆卸费、运输费、保险、检测费、资质、资料备案等）由甲方在设备第一次安装完毕，拿到安检站备案证后一个星期内付清。
2、租金按月计算，月租金/台，每天计/台，不含操作人员劳务工资。
3、因甲方原因，不按时支付租金，乙方有权停机。电梯退场前及时办理结算手续，付清所有费用。
4、操作人员由乙方指派有证人员担任，甲方提供在工地住宿，食堂就餐费用自理。操作人员工资按____元/月/台包干，乙方操作人员必须全力服从项目领导的工作安排，24小时随时有人值班，保证电梯的正常使用。
5、付款方式：每月结算，人工工资及施工电梯租金留第一个月租金及工资不发，作为信誉保证金，第二个月按时发放，完工后一次性付清。付款方式以现金或银行转账支付。进出场费用在设备安装调试合格，拿到安检站备案证后，甲方一次性支付给乙方。甲方因工期延误，需延长租赁时间，延长的租赁时间，租金按实际天数计算，租赁单价不变。最后一个月的按日历天数计算。
四、甲方责任
1、甲方的安装场地（包括道路）应能满足升降机安装、拆卸、起吊、运输的要求（保证9m长车厢的货车进出），甲方应配合乙方做好设备进出场的一切准备工作，不得影响设备的卸车及装卸的工作，并无偿提供塔吊允许范围内的辅助协作。
2、乙方设备进场时，甲方应在前将电源接到设备基础部位电梯的配电箱内，并保证电源、电压和容量能满足设备使用的要求，如因甲方电压不稳造成乙方设备电器原件频繁损坏，损坏的电器原件费用由甲方承担。（电梯瞬间启动时正常电压为：370V~380V）。
3、租赁期间内，未经乙方书面许可，甲方不得在租赁设备上增加或者拆除任何附件或配件；不得擅自转移地点或者转让给第三者；不得将设备作为自己财产进行抵押。违反此款乙方有权利立即解除合同，收回设备，且赔偿乙方因此造成的一切损失。
4、甲方应提前10天提出书面申请或者电话通知，报停后如因甲方不能按照合同方式支付所有费用或场地不能满足拆除条件（如运输工具不能正常进出、吊车不能正常工作），乙方将不予受理报停，由此造成的一切损失由甲方承当。
5、甲方必须在设备安装完毕后一天内搭好进料口双层保护棚，挂好安全警示牌并安装好每楼层的安全防护门，积极配合安全检测的通过。
6、如甲方擅自安排不具备操作能力的人员或施工人员操作电梯，施工过程中造成的事故由甲方负责。
五、乙方责任
1、乙方必须提供准确的设备相关资料，并负责设备检测合格。由于设备原因造成事故，由乙方承担；乙方必须保证设备在使用过程中零配件的完整与完好，必须每层配好楼层呼叫器，设备安装完毕后乙方必须在3天内报检，操作人员不得无故拒绝甲方的合理指挥。
2、乙方负责提供有证的操作人员，人证相符，必须满足工地施工需要，保证设备能正常使用，并提供优质服务，随叫随到。
3、乙方设备安装调试后，要对操作人员进行安全培训和上岗前安全教育。
4、乙方出租的设备是湖南中楚工程机械有限公司出厂，设备最多只使用一个工地，安装前必须做好维修及保养工作，设备应具备良好的外观形象及优质的性能，能达到技术监督部门的合格检验标准。
5、乙方向甲方提供设备安装基础图纸，并对甲方的基础定位进行指导，甲方应按图纸施工，施工的基础必须达到设计要求。
6、乙方技术人员每周做一次安全检查、安全维护、并做好维修维保记录提供给乙方存档。半个月做一次联合安检。（乙方负责人与技术人员和工地施工员或安全员进行联合安检）并提供记录。
7、乙方设备安装前必须报安检站做好开工条件审查，拆除前必须告知安监站且同意后方可安装和拆除，告知费用由乙方负责。
8、乙方设备维修及配件由乙方派专人负责，维修时间超过2小时以上，必须扣除租金。
六、安全责任
1、安装后的设备必须经技术监督部门对升降机进行技术检测，认真听取技术监督部门的意见。双方各司其职做好自己份内的工作。
2、乙方出租的设备必须具备正常使用的技术性能，各安全装置应齐全，性能可靠，在遵守设备安全规定使用情况下若发生事故，由技术鉴定部门鉴定责任事故原因，如设备原因和人为操作原因全部由乙方负责。
3各限位装置安装后由乙方派人员进行调试固定，使用前除乙方指派的人员对其进行检查调整，其它任何人不得操作否则由此造成的`一切损失由当事人或指挥人承担。
4、因不可抗力的自然灾害引发的事故，设备本身损失由乙方负责。
5、甲方提供设备在使用过程中应有良好的工作环境，操作人员有权拒绝工地工人的不合理要求，不能在有安全隐患的条件下进行操作，如工地强制操作人员执行，乙方有权停机，并通知项目部管理人员协调解决，若乙方操作人员转让他人操作，造成后果，由乙方负责。
6、乙方设备在维修或升节前后挂牌通知停止使用时间，必须通知项目部相关人员和乙方操作人员。
七、争议的解决：有关合同的一切争议，首先应友好协商解决，若协商不成，则双方均应向合同签订所在地法院提起诉讼，因违约行为导致双方维权而产生的律师费、诉讼费等相关费用均由败诉方承担。
八、合同生效后，双方均不得擅自修改或废止；如有特殊情况需要修改或者有未尽事宜，一律按《合同法》的相关规定，双方协商一致，做出书面补充协议，补充协议与笨合同具有同等法律效力。
九、本合同四式两份，双方各执四份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：_____________________乙方：_____________________
日期：_____________________日期：_____________________
电梯施工合同7
购货方：______________(以下简称甲方)
供货方：______________(以下简称乙方)
一、甲方因施工需要购买乙方“施工电梯”10套
经甲乙双方协商，按照“诚实信用，平等自愿，质量第一”的原则，共同制定以下合同：
二、设备的名称、规格型号、质量及数量
2、甲方向乙方购买“施工电梯”10套，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制做、运输、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部产品。
3、甲方购买乙方全套机械设备总金额：______________元。
三、付款时间及方式：
合同签定后甲方给乙方先付订金____________元，待乙方将货物全部运送到甲方场地后，待乙方安装、调试、运行正常，并经甲方验收合格后，甲方再给乙方付全款。
四、交货时间、地点、方式：
乙方从收到甲方订金之日起，并按时将全部设备运输到施工场地，并承担装卸运输等费用，五十天内完成全部安装任务，7天内完成调试，以上共计57天，经甲方验收合格后，为正式交货日期。
五、验收时间、地点、标准、方式：
甲方要安排人员对乙方运输到场的所有设备逐一进行核实验收，对产品型号、规格、质量等，如发现质量有问题，乙方要负责调换，不得推诿，否则甲方有权责令其停止安装。由此产生的费用或造成的损失由乙方承担。在乙方调试后的7天内甲方要验收完毕，双方出示验收合格证书。
六、验收时间：
验收时间：从乙方调试运行后的7天内
七、安全要求：
乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产，确保安全施工，责任到人。期间，如发生人员伤亡等事故，所造成的一切损失或经济赔偿，由乙方全部承担。
八、人员培训：
乙方负责对甲方操作、维修人员和相关的技术人员进行实际操作培训、维修培训、设备保养等培训，以便使甲方人员掌握全部使用技术，能独立正常地使用、维修和保养设备。
九、保养方式：
自设备经双方验收合格之日起，乙方应按有关规定进行保修服务，保修服务期限为壹年，保修期内，乙方必须在接到甲方要求维修通知后三天派人到设备现场维修，设备维修所用的材料成本由乙方承担。
十、违约责任
1、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同金额1%的违约金，逾期交货超过7天，视为交货不能，乙方应双倍返还甲方已付现款，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额30%的违约金
2、乙方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方不能利用的'，乙方要负责包换或维修，并承担修理、调换或退货后支付实际费用，如乙方不能修理或调换，按不能交货处理
3、保修期内，乙方未能在合同规定的期限内履行保修义务，甲方将根据情况扣减相应的保质金，每延迟一天，甲方要扣减乙方1%的保质金，乙方超过三十天未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失，乙方在接到甲方通知三十天内未能将设备维修在正常使用状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失
4、设备未按照合同约定，通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总金额1%违约金，超过7天，仍未验收合格的，甲方有权解除合同，乙方应立即返还收款并赔偿甲方由此造成的其他经济损失
5、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的因素不能履行合同时，应及时向对方通报履行或不履行或不能完全履行的理由，经双方协商一致，并取得有关方面的证明，可部分或全部免除违约责任。
6、甲方要确保乙方正常施工安装，无故给乙方造成不能够正常安装，从而影响乙方安装进度，由甲方承担责任。
十一、未尽事宜双方协商解决，合同的变更及修改必须经双方同意，并以书面形式变更。所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。
十二、双方如发生争议，应协商解决，协商不成的，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。
十三、本合同自双方签字并盖章后生效，双方权利和义务履行完毕后自行终止。合同有效期为1年。
十四、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：___________________乙方(公章)：___________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：______________
电梯施工合同8
甲方：
乙方：
甲乙双方友好协商，根据电梯的现状及安全使用要求，就润扬广场13栋5单元电梯轿厢控制板故障，采取更换维修方式，双方达成如下协议：
一 电梯整改项目及费用。
1、略
2、付款方式
工程协议总额实际支付最终按房管部门评估和审核为准，维修好经验收合格后凭发票结账。一周内支付30%，维修资金到帐后支付70%余款，一年后支付30%余款。
二主要施工技术要求及工艺：
1 本次电梯整改工程购买的配件均需正规厂家产品。
2 电梯工程完成后，保证电梯抱闸安全正常有效。
3 电梯维修施工人员应严格遵守施工安全规则，确保电梯维修工程安全有效完成。
4 乙施工期间，如发现有新零部件需更换，乙方需经甲方相关负责人确认，甲方同意后方可更换，费用另计。
5、施工过程中的安全问题均由乙方负责，与甲方无关。
三施工组织及工期
1 组织机构：扬州金辰电梯工程有限公司
2 工期： 本工程拟在收到预付款3个工作日内，并具备施工条件后施工，施工工期约为1个工作日。
3 入场后进行安全教育，确保电梯安全运行，不能长时间影响电梯使用。 4、施工期间的.安全问题由乙方负责与甲方无关。
4 甲乙双方紧密配合，确保电梯维修工程安全、顺利进行。四 质量保证。
所更换的电梯配件正常使用下质保一年。 五 双方未尽之处，甲乙双方随时协商解决。
扬州诚兴物业服务有限公司 扬州金辰电梯工程有限公司
经办人： 经办人：
联系电话：联系电话：
日期： 日期：
电梯施工合同9
甲方：
乙方：
甲方有施工安拆设备委托乙方进行施工升降机拆除，双方本着自愿、公正、公平的原则特签订合同，以便共同遵守，合同如下：
1、 90州鼓楼广场8号楼，工程地点位于沧州市新华东路21号（荷花池对面）。甲方自行把脚手架进料平台拆除，乙方拆除并保证机械设备齐全完好，现场分类堆放好。
2、 乙方提供拆除方案和各种资质、操作人员上岗证等全部资料。
3、 拆除时间根据要求开始拆除3天内拆完。甲乙双方均需要提前做好准备工作。
4、 甲方提供乙方施工区域，拆除时甲方派人管理、制止无关人员进入施工场地，避免发生安全事故，甲方提供乙方一名机务人员协助拆除，施工前设备拆除位置接通电源。
5、 拆除费用为：费等所有费用），设备全部拆除完毕，手续办理齐全后7天内付拆除费用。
6、 乙方拆除人员必须证件齐全，精通安、拆的所有技术操作规程，佩戴好个人防护用品，严禁违章、酒后作业。
7、 因乙方原因发生的任何安全事故均由乙方自行负责，与甲方无关，乙方必须采取有效措施，杜绝安全事故发生。
8、 乙方及时为甲方拆除机械设备，不得耽误甲方施工，如果因为乙方原因影响甲方施工的.，乙方负全责，赔偿因此而导致甲方的损失。
9、 乙方拆除下来的设备配件分类存放整齐，按甲方指意地点堆放好。确保文明施工。
10、 乙方必须按照甲方要求拆除设备，不得影响甲方施工进度，否则甲方有权解除施工合同，另找满足要求的施工队伍，剩余款项全部作为甲方的损失扣除。
11、 乙方必须听从甲方的统一指挥。
12、 乙方人员不得在施工现场发生偷盗、打架斗殴事件，否则按照项目部相关制度处罚，严重者送交公安机关处理。
13、 本协议一式两份，甲乙双方各一份。
甲方盖章：乙方盖章：
负责人签字： 负责人签字：
年月日
电梯施工合同10
承租方：__________（以下简称甲方）出租方：__________（以下简称乙方）使用地点：__________
工程名称：__________
根据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》及有关规定，为明确双方的权利、义务，经双方协商一致，签定本合同。
一、租用施工电梯、规格、数量、台班单价及其它（标准高度）
二、租赁期限
1、租赁期暂定个月，最后以双方核定的实际租用天数为准。
2、施工电梯进场安装时间：__________年__________月__________日。乙方负责办理施工电梯的验收手续，并负责提供有关部门验收的合格证给甲方，施工电梯截止时间为乙方接到甲方书面通知（或传真）所约定的停机并付清租金之日为准。
三、施工电梯进退场费支付方式：
每台施工电梯进退场费在该施工电梯运到甲方工地后十日由甲方一次性付给乙方。
四、租金及支付方式：
1、施工电梯租金：sc200/200施工电梯每台每月为人民币__________元整（大写：__________）（此单价不含人工费）。
2、月计租天数为30天，节假日租金照算，最后一个月不足则按月租1/30实际天数计算租金。如因工地停工或其他原因造成乙方施工电梯不能计租和退场，乙方不负任何责任，租金照计。
3、第一月租金应在施工电梯起租当日算起，起租日的对应日十天内支付第一个月租金、乙方每月以收据收款，第二月租金，在施工电梯起租日的对应日十天支付该月租金给乙方，十天仍未支付租金，乙方有权停机（停机时间租金照计）。
五、安装、调试及验收：
1、施工电梯的全过程装拆（包括安装、顶升、附墙、拆卸、运输等）由乙方负责完成，所需要费用由乙方承担，并承担全过程（包括安装、顶升、拆卸、运输等）中的安全责任。乙方拿的安装回执5天内完成。
2、施工电梯安装完毕，乙方应按照国家有关标准规范及《说明使用书》中的要求进行调试自检，并负责按程度向有关部门申请报告，报检直至领取施工电梯使用合格证书所需检验费用由乙方承担。
3、施工电梯在调试过程中不合格的项目，由乙方负责按技术标准修复合格为止，如因甲方防护棚或安全门、安全通道造成的不合格项目，由甲方负责。若因此造成地方技术监督局复检，则复检费用由负责方承担。
4、施工电梯故障维修所需的零配件费用由乙方承担。
六、甲方责任：
1、施工电梯仅限于工程项目使用。未经乙方同意，甲方无权将施工电梯转至另一工地使用。
2、施工电梯所有权属于乙方，甲方无权将施工电梯作为抵押或扣押转让给第三方或作为该工程施工需要之外的其他用途。
3、甲方应按《建设工程安全生产管理条例》和国家相关法规及省市有关现场安全文明的管理条例，负责施工电梯的现场安全管理。
4、负责提供该施工电梯的用电到乙方的配电箱（每台施工电梯供电量不少于66kw），施工电梯附近按有关规定每台施工电梯单独设舲一个专用电箱电缆至乙方电箱（隔离开关、空气开关250a、漏电开关250a、动作电流66ma、动作时间0.1秒）。
5、负责保证施工电梯在装、拆作业及使用过程中的作业环境与场所符合国家有关规定，并提供符合国家有关安全规范。
6、按乙方提供的施工电梯基础图纸施工电梯基础。并向有关部门及安装单位提供验收手续，若变更设计，必须提供设计计算书及设计图纸。
7、负责为乙方的维修人员及定期检测人工提供的工作方便，给予相应配合，并每月抽出一定的时间停机，让乙方的施工电梯进行保养及安全检测及安装附墙顶升加高。
8、负责给乙方委派的操作司机免费提供住宿、食宿和用水用电。
9、甲方必须保证施工电梯进退场道路畅通，提供足够的空间及场地给乙方进行拆装作业。因道路和场地方面的原因或因甲方建筑物主体完工后而造成乙方无法正常、顺利拆除和退场而导致增加拆卸费用与造成乙方损失的均由甲方负责。施工电梯无法进退场期间的租金照计，如因乙方原因使用施工电梯不能按时拆除运出工地现场，所造成的'损失由乙方承担，承担的损失和乙方每日租金成正比。
10、施工电梯进场甲方负责保管施工电梯，以防失窃及人为损失，安装进退场时负责垂直运输工具。
七、乙方责任：
1、乙方司机必须服从甲方调试和工作安排、遵守施工现场的劳动纪律。
2、租赁期内，施工电梯的日常管理、维修保养及安全操作均由乙方按照有关施工电梯维护保养规定及安全操作规程负责卖施。并承担其费用。
3、乙方维修时间每月累积不得超过48小时，若超过48小时甲方有权拒付超出时间的租金。
4、乙方的安装维修人员进入施工现场进行施工电梯维护保养时，应遵守甲方的现场安全管理制度，服从甲方的安排与调度，尽最大可能缩短维护保养时间，以满足施工需要。
5、乙方提供的施工电梯必须保证技术、内部质量外观品质上合格，保证项目施工进度，并向甲方提供完备的技术资料，并在甲方指定的时间内安装调试好施工电梯投入使用。
6、负责施工电梯进退场的收货清点和进退场的运输及其安全责任。
7、负责提供原厂的施工电梯基础预埋螺栓每台一套、基础图纸及安装图有关资料。
8、负责预埋施工电梯基顾栓施工时派人来现场指导。
八、其他约定事项：
1、施工电梯进退场：施工电梯进退场时间初定在甲方通知乙方为准年月日，具体时间以甲方通知为准，施工电梯退场以乙方接到甲方通知并结清有关费用后一个星期内将施工电梯退场完毕。
2、双方都必须要严格遵守安全柳程及相关规范，若发生安全事故，则分清责任，如施工电梯本身固有问题所造成的事故损失，责任由乙方承担。
3、甲方未经乙方许可，不得任意加设无证人员操作施工电梯或拆除施工电梯上的零件，造成损失的由甲方赔偿。
4、乙方未经甲方许可，不得任意加设或拆除施工电梯的标识等。
5、双方往来的函件，应在接到之曰起七天之内予回复，急函不超过三天，过期不回复则视为来函的默认和肯定。
九、未尽事宜，双方可另行协商，所达成的补充协议同具法律效力，协商不成由乙方所在地人民法院诉讼解决。
十、本合同一式二份，双方各执一份，签字之日起生效，租赁费结清，施工电梯退场后失效。
甲方盖章：__________乙方盖章：__________
代表签名：__________代表签名：__________
身份证号码：__________身份证号码：__________
联系电话：__________联系电话：__________
签约日期：__________签约日期：__________
电梯施工合同11
租用单位： (以下简称甲方)
出租单位： (以下简称乙方)
由甲方投资新建的土建工程已经完成，现进入使用施工电梯阶段，需要用乙方的施工电梯SC200/200型一台，提升高度为90米，以下简称施工电梯一台。经双方友好协商，双方确认机械租赁关系，为了明确租赁原则及双方责任，根据《中华人民共和国合同法》，特订下列租赁合同条款，以兹双方共同遵守。
一、租用期限：
根据甲方室内外装修工程总体施工进度计划，需租用乙方的施工电梯期限定为：自机械安装完成后开始使用起至甲方通知施工电梯停机为止。租期以月计算，以最终的工程进度为准。
二、租费计价方法：
根据甲方工程的具体情况，乙方同意按以下计价计算租费：自施工电梯安装验收合格挂牌日至甲方口头或书面报停日止，按天计价，租金基价为13000元/月，不足一个月的按400元/天，此价格含乙方每台施工电梯维修费、保养费、易损零件及整机维修主副材、人工费用。
1、施工电梯进退场装、拆、运输费、安装、调试、检测、验收、维修、保养一切费用由乙方负责(一次性包干)28000元。
2、施工电梯地脚螺丝及安装由乙方负责。
3、施工电梯停机，甲方必须以口头或书面形式通知乙方。
三、付款方式：
1、施工电梯安装调试完成且具备使用条件后3日内，甲方向乙方支付。
2、每月结算一次付租金总价的100%余款待竣工验收合格后一次付清。
3、乙方必须提供收款总额的合格有效税票。
四、甲方责任：
1、甲方有义务向乙方提供地质堪察报告。
2、甲方应提前7天以口头或书面形式通知乙方施工电梯进场，乙方应确保按时进场。
3、按时足额支付费用。
五、乙方责任：
1、乙方提供给甲方的施工电梯必须是20xx年5月份出厂日期的设备。
2、合同签订生效后，确保施工电梯能按时进场及安装验收合格，确保甲方能按时使用。
3、乙方应有义务做好施工电梯的备案工作(安装与拆卸)，并向甲方提供施工电梯安装、拆卸方案及有关资料，施工电梯检测、验收工作及一切费用由乙方负责。
4、乙方应派专业保养维修人员定期对施工电梯进行检查、维修、保养，保证施工电梯能正常使用。
5、甲方配备的'施工电梯司机应每日对施工电梯进行检查，及时发现问题，及时维修，不能影响到甲方的正常施工。
6、在施工中，如施工电梯发生故障，乙方确保在2小时内(含夜间)除特殊条件外抢修完成。故障抢修不及时的，对甲方施工造成影响的，由乙方负责赔偿包括给甲方造成的直接损失和间接损失。
7、施工电梯在施工期间，施工电梯自身的质量问题，所发生的安全事故由乙方负责。
8、施工电梯在安装与拆卸时，所有施工人员必须执证上岗，如因乙方管理不当、施工人员的操作与技术不当，导致安全事故的发生或乙方组装、拆卸的车辆、机械对甲方或他人造成伤害及经济损失的，由乙方负责赔偿一切损失。
9、甲方配备的施工电梯司机应执证上岗，并严格执行“十不吊”准则。
10、因乙方人员的原因造成安全事故、施工中途停工等，由乙方承担一切责任，并赔偿给甲方直接损失和间接损失。
11、施工电梯钢丝绳、料斗钢丝绳更换费用由乙方负责。
12、施工电梯各配件的更换及施作费用由乙方负责。
六、乙方施工电梯进入施工现场应遵守以下安全规定：
①、安装、加节、拆卸必须由安装组配备安全员进行指挥;
②、所涉及到相关各类施作人员的有效证件必须在进场前提供给甲方;
③、安装、加节的有效验收单及时提供给甲方;
④、每天、每周、每月的有效检查单必须及时提供给甲方(包括钢丝绳等);
⑤、施工电梯每次的安装、加节、拆除必须由乙方进行安全交底，并把有效记录，及时提供给甲方;
七、本合同未尽事宜，双方协商解决。如双方协商不成，在甲方工程所在地通过诉松解决。
八、本合同一式三份，备案一份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，款清失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电梯施工合同12
发包单位(甲方)：
承包方(乙方)：
本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：玻璃幕墙制作安装。
2、建筑外立面玻璃幕墙施工工程的.内容包括：竖明横隐玻璃幕墙，镀膜玻璃，甲方设计，提供材料等配件，乙方包清工制作安装。
3、玻璃幕墙根据图纸设计施工，在工程施工中甲方对图纸设计个别提出需要修改，乙方要同意甲方提出的修改方案予以施工，但甲方不补偿修改任何费用。
4、包清工单价每平方米此价到结算时单价不变，面积大约为㎡，结算时按实际工程量结算。
5、付款方式：根据每月完成的工程量支付60%款项，工程完工后支付总工程量80%，验收合格后支付总工程量95%，余款6个月后全部付清。
6、工程进度：根据土建单位进度要求施工。
7、质量要求：乙方必须按照图纸施工，如有变更由甲方确定认可后进行施工，不得尚自更改，后果一切自付。乙方要作到成品保卫，如造成损失乙方应承担赔偿责任。
8、安全责任：乙方在工程期间要遵守工程建设安全，生产有关管理规定并严格按安全标准组织施工，随时接受甲方人员及土建单位和总包单位检查监督，施工期间要采起必要的安全防护措施，乙方在施工期间安全责任全部由乙方自己承担负责。以上合同壹式二份，甲乙双方各执一份，签字后立即生效，并作为今后双方守信为凭。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电梯施工合同13
供货方(甲方)：______________________
法定代表人：_______________________
地址：_____________________________
联系电话：_________________________
开户银行：__________________________
开户账号：__________________________
需求方(乙方)：______________________
法定代表人：________________________
地址：_____________________________
联系电话：__________________________
经友好协商，甲乙双方达成产品销售合同的具体规定如下：
一、产品名称：
型式施工电梯，出厂号：详见产品交接清单号。
二、自升机系列产品技术指标
1、设备的技术指标符合国家施工电梯标准和使用说明书中列出的指标。
2.提供施工电梯的基本图纸。
三、供应规格、数量和单价
详见附件1：供货清单
四、付款方式及付款期限
1.支票和汇款可用于支付。
2.付款期限:
A、乙方应按合同签订时每笔付款总额支付定金。
B、当电梯到达乙方施工现场时，乙方应支付每笔付款总额，即乙方还应向甲方支付每笔付款总额。
C、甲方同意乙方每月平均支付余额，并在每月前全额支付。
D、如乙方不能按约定时间支付相关款项，甲方可暂停所有售后服务，并有权按照本合同的相关约定追究责任。
五、货款支付规定
1.收取款项的，必须持有我公司法人授权证书，并加盖公章。
2.乙方使用支票支付货款的，必须填写公司名称，不得空白。
3.乙方必须认真执行上述两项，否则甲方不承担任何责任，也不承认收到的付款。
六、交货期和包装说明
1、初定____年____月____日交货，但应以乙方提前一周书面正式通知为准，甲方应接到乙方书面通知后一周内及时向乙方发货，乙方指定收货人为：
(1)、_________，联系电话：_________
(4)、其他工作人员：_____________________。
当乙方指定收货人不在现场签收货物的，甲方有权将货物运回，由此产生的责任由乙方承担，日后则由乙方自行到甲方处提取，所需费用由乙方承担。
2、合同外的标准节和附墙架，乙方付钱后，由乙方到甲方处提货。
3、电器、高强度螺丝纸箱或木箱包装，其余裸装交货。
七、技术服务
1、甲方生产的施工升降机自出厂之日起保修壹年，乙方需对升降机进行保修，应以书面通知为准。但因乙方操作使用不当或天灾人祸等因素发生升降机损坏的，不在保修范围之内。
2、钢丝绳、滑轮等易损件不在保修范围之内。
3、技术指导安装基础螺丝和水泥平衡重块吊环的布置。
4、甲方应向乙方提供升降机使用说明书、基础图纸，平衡重块(水泥块)图纸以及相关生产许可文件或生产许可证，当乙方需要甲方安装时，甲方提供安装批准文件或安装资格证，对甲方提供的资料，乙方必须予以签名盖章签收，否则自升降机经验收合格后视为甲方已提供。
5、甲方生产的升降机是按国家标准和企业标准标准制造，带产品合格证。
八、验收标准按甲方提交文件资料及发货清单算验收。
九、安装现场
1、安装现场、通道等由乙方负责整理，必须达到到正常安装的条件。
2、甲方免费负责派出专业安装人员1—2名协助安装及调试工作。
3、设备运到工地无法卸货，所耽误的车费由乙方负责。
十、违约责任
1、甲方必须按约定的时间交货，每延期一天按合同总额的_____‰滞纳金。
2、乙方必须按约定时间、数额支付货款，每延期一天按合同总额的_____‰罚滞纳金。
十一、所有权约定
1、在乙方未按合同约定期限支付货款或在乙方未付清货款前，合同项下的施工升降机所有权属甲方所有，如乙方任何一期应付到期货款累计拖欠一个月以上的，甲方有权收回。同时，如甲方需要通过法律途径解决乙方的货款纠纷时，甲方可按自施工升降机出厂之日起算，乙方每月向甲方支付施工升降机使用费12000元/台，升降机的装拆费及运输费23000元/台，基础螺丝费用为1200元/台，上述费用全部由乙方负责。
2、乙方按合同约定付清货款后，合同项下的升降机所有权归乙方所有。
3、乙方拖欠任一期应付货款超过一个月，甲方有权停止售后的一切服务。
十二、不可抗力事项
不可抗力是指(台风、地震、洪水等)由于不可抗力事件影响合同的'义务执行时，则延迟履行合同的义务，双方应通友好协商解决。
十三、争议解决
1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
2、因违约引起诉讼，违约方除承担违约责任外，还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。
十四、其它约定：
1、如乙方为单位的，在签订合同时应向甲方提供相关的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，并加盖公章;如属个人的，应提供相关的身份证件;乙方亦可要求甲方提供营业执照、资质证明等材料，以证明签约主体的合法性。
2、经双方签名盖章签名本合同时，应自乙方按约定向甲方支付货款订金并经甲方审查确认后生效。
3、合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：_______________乙方(盖章)：________________
法定代表：(签字)____________法定代表：(签字)______________
本合同于________年________月________日订立于_________________(地点)。
电梯施工合同14
承租方：(以下简称甲方)
出租方：(以下简称乙方)双方根据《中华人民共和国合同法》 、《安全生产管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就施工电梯租赁事项协商一致，为明确双方的权利和义务，订立本合同，以资双方共同遵守执行。
第一条、工程概况
安装地点：工程结构：工程层楼及高度：层。
第二条、租赁机械及附件名称、型号、品牌
1、名称：
2、型号：
3、品牌：
3、数量：
第三条、租赁工期
乙方施工电梯应按甲方要求时间准时进入施工现场，进行安装调试，自检合格后，申请甲方检测，并应通过特检中心检测验收合格，完成以上手续后，甲方开具启用通知书，租期自甲方开具启用通知书之日起，至甲方报停之日止。
第四条、施工电梯租费
租费含施工电梯运费、安装、拆卸、调试、政府部门检测验收使用登记维修、保养、各类中保险费、司机工资及一切费用，月租费12500元整/每台(大写:壹万贰仟伍佰元)。以上费用全部为含税价;不足一月按实结算。
第五条、租赁费用支付
1、租费每两个月结算一次，次月25日前支付以上两个月租金的70%，春节期间壹个月不收费用。其它时间正常收取租赁费。乙方设备最后一台机械拆除退场后全部付清。
2、乙方须在甲方报停之日7日内拆除施工电梯，如不拆除，甲方有权找其他单位进行设备拆除，拆除费用及后果由乙方自行承担。
3、每次付款前，乙方应持相应金额的发票，由甲方签字确认后，进入支付程序，若因未按时提供发票引起的延迟付款，甲方不承担任何责任。
4、由于甲方原因停工按正常支付租赁费。
5、施工电梯进出场费用：施工电梯进场安装启用后支付月租金的50%，施工电梯全部拆除出场后支付剩余月租金的50%。
第六条、甲、乙方的责任和义务：
1、乙方责任和义务
(1)乙方提供的设备应保证技术安全性能好，设备附属装置，安全防护装置有效齐全，满足甲方对设备机械的使用要求和国家验收规范。根据甲方要求如期完成设备的进出场安装、调试等工作。
(2)乙方负责向甲方提供设备的有关安装基础制作资料，并提供技术指导，协助甲方制作设备基础预埋件费用由乙方承担。
(3)依据甲方要求，乙方提供足够的操作人员及维修人员，满足甲方24小时施工的'需求，并保证持有效证件上岗。
(4)乙方操作人员无故脱离岗位半小时以上，每次罚款100元，机械(施工升降机)发生故障不及时维修超过2小时或操作人员无故脱离岗位超过2小时，扣除当天租赁费用，8小时内不能使用，扣除当月3天租赁费，24小时内不能使用扣除当月7天租赁费(所有扣款均为为违约金)。
(5)乙方负责设备的运输、安装、设备吊装、拆卸、加节、附墙、使用、保养、润滑，并保证设备24小时的连续作业能力。
(6)乙方派驻现场人员必须遵守甲方施工现场的各项规章制度每台配备有经验的操作司机2人，并保证持有效操作证证上岗，确保24小时有人值班。听从甲方现场管理人员的指挥，如派驻现场人员严重失职或违章操作以及消极怠工，甲方有权要求乙方更换派驻人员，并由乙方承担一切责任。
(7)设备必须及时维修保养，并做好资料填写及收集工作，每月25日向甲方出据设备检查验收资料。乙方在设备制度性保养时，宜在48小时通知甲方，与甲方协商确定时间。乙方不得无故随意停机，若停机超过2小时，扣除当日租赁费，并承担甲方停、窝工、工期延误的一切损失费用。
(8)乙方应将设备的安全作业，有关安全技术数据，使用中的安全注意事项等，向甲方有关人员进行技术交底。提供相关的特种设备作业操作证，安装资质证明文件，安装拆除方案，安装技术交底应急预案。
(9)乙方负责为设备操作工人办理保险，并对施工升降机的运输、加节、附墙及拆除过程中的安全承担全部责任和风险。乙方应为其到场的工作人员办理国家规定的保险，如乙方未办理造成的任何纠纷与甲方无关。
(10)如有关部门或我公司在检查时发现有任何安全及质量问题，乙方必须及时整改，发生一切安全事故由乙方承担。
(11)在施工过程中，每次上下人必须关好安全门，电梯方可运行;如由电梯司机违章操作或机械在使用过程中，机械故障或安装不牢，钢丝绳断裂，坠落器失控等机械故障发生的一切安全事故均由乙方承担所有的责任，自乙方进场预埋至机械(施工升降机)拆除离厂。
(12)机械设备和电缆线进场后，在施工期间除丢失外有乙方负责。
2、甲方责任
(1)机械进场时，甲方需配合乙方做到"三通一平"，并将电源接至乙方指定位置，所用漏电开关不得小于250A，负责按乙方要求对基础进行施工，并达到技术要求。
满足甲方责任(1)要求后乙方再进行预埋安装等相关工作。
(2)甲方应为乙方的操作人员提供住宿。
(3)甲方负责安装设备所需电源至二级箱为止。
(4)甲方在设备施工管理时必须遵守安全操作规程，甲方违章指挥时，乙方操作人员有权拒绝作业。
(5)甲方人员未经乙方许可不得擅自上机，更不得拆除设备任何部件和随机附件，乙方有权也有义务阻止。
第七条、设备的运输安装
乙方负责机械设备的运输、安装、设备吊装、拆卸、加节、附墙全部费用，并向主管部门提出技术安装验收。乙方根据有关主管部门提出的整改建议进行整改并承担验收及设备备案的全部相关费用。
第八条、设备的现场使用
1、在租赁期内，甲方只享有使用权，不得以任何形式抵押或转卖给第三方。
2、乙方应配合甲方做好文明施工，安全生产检查，参与创建文明工地活动，属于设备本身的问题由乙方整改。
3、机械各项耗材(如电器设备，电源线，润滑剂等)均由乙方负责免费提供并及时更换，确保安全。
第九条、合同争议和解决
本合同履行中若发生争议，双方应友好协商解决;若协商不成，应向合同签订地所在人民法院提起诉讼。
本合同已包括双方关于本合同主题的全部内容，并取代双方以前关于本合同主题以书面或口头提出的任何性质的讨论、洽谈所达成的一切陈述、信函、协议和协商。除本合同有特别约定或明确条款外，其他有关本合同主题的任何承诺、保证、声明(含报价单)，对双方均无约束力，乙方委托代理人签字的单据应经乙方加盖公章认可方为有效。
第十条、合同效力
本合同一式肆份,甲方贰份、乙方贰份,经双方签字加盖公章后生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
或其委托代理人：
或其委托代理人：
代理人身份证号码：
代理人身份证号码：
电话：
电话：
公司地址：
公司地址：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
传真号：
传真号：
签订地点：
签订时间：
电梯施工合同15
甲方(租赁方)：______(以下称甲方)
乙方(出租方)：______(以下称乙方)
根据《合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、租赁机械的名称、型号、数量、地点;
1、名称：______
2、型号：______
3、数量：______
4、地点：______
二、进出场费、租金及其交纳期限：
1、进出场费为每台人民币设备备案后10天内付清。
2、按月结算当月租金，每台每月租金为人民币______(不含电梯操作人员工资)，一次性定价不作调整。
3、租赁费付款方法：安监站备案日起计算租金，每台前三个月暂不付租费，第四个月开始。下月20号前付清上月租赁费，每月均以月单位计算。全部人货梯拆除后二个月内付清。
三、甲方责任：
1、负责设备基础施工制作，总电缆线及楼层安全门。
2、 提供安全、可靠的.电源，并将电源引入电梯设备电源箱。
3、积极配合升降机安装、拆除工作，保证进场道路畅通，负责夜间施工照明。
4、承租过程中，确保对电梯设备失窃或受人为破坏承担全部责任。
四、乙方责任：
1、 提供合格的设备。
2、向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底。
3、负责机械设备的进场安装、维护、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。
五、人员管理及安全责任：
1、因机械本身存在的质量问题引起的安全事故由乙方负责，设备安拆时一切安全责任均由乙方承担，甲方概不承担一切责任。
2、乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。
3、甲方违章指挥时，造成后果由甲方承担，操作人员应拒绝作业，非操作人员不得进入机械操作室作业。
4、甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门，随手关门不得违犯，如电梯周围作业或需进入电梯运行场地，施工队要通知电梯司机停机，电梯停止运行后，甲方才可安全作业
六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除：
1、租赁期间机械设备的维修保养及其费用均由乙方承担，机械使用期间要求乙方每15天检修维护一次并做好记录，并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。
2、故障排除：乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时，乙方应迅速派专业人员赴现场排除。
3、做好设备维修保养，乙方处理故障，做到一般故障2小时内排除，大故障当天排除。因乙方原因每月累计停机修理超过2天，如每超一天，乙方承担甲方所有损失。
七、违约责任：
1、甲方若不能按期足额付清月租，乙方有权停机待款，停机待款期间租赁费按正常租赁费全额结算，停机所造成的一切损失由甲方负责。因甲方的原因造成停机租费按正常结算，如甲方逾期付款，从逾期的次日起按逾期部分万分之一支付违约金。因不可抗力等因素停工停机，双方协商。
2、甲方报停应提前十五天以书面形式通知乙方停机时间。
3、本合同不详之处，双方协商解决。
八、其他约定事项：
附墙要求全部6米设置一道。
九、争议的解决方式：
本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决。无法协商时，依法向西湖区人民法院起诉。
十、合同效力
本合同一式四份具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章生效，所有条款履行完毕后自动失效。
甲方：______(签章)乙方：______(签章)
代表签字：______代表签字：______
电话：______电话：______
______年______月______日______年______月______日
【电梯施工合同】相关文章：
电梯施工合同02-10
施工电梯租赁合同09-09
施工电梯安装合同03-05
电梯施工安装合同05-09
电梯施工安全协议01-14
施工电梯租赁合同(15篇)12-27
施工电梯租赁合同15篇12-07
施工电梯租赁合同 15篇01-23
(精选)施工电梯租赁合同12篇08-06
施工电梯租赁合同(合集15篇)06-15