当前位置:范文派>合同范本>合同范本>工程勘察合同

工程勘察合同

时间:2024-06-13 16:41:56 合同范本 我要投稿

工程勘察合同范本

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同出现的次数越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编精心整理的工程勘察合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

工程勘察合同范本

工程勘察合同范本1

  发包方:____________________

  承包方:____________________

  根据双方协商一致,经过共同讨论,本合同在遵守《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的基础上签订。

  第一条工程名称__________________;

  工程地点__________________;

  工程规模__________________;

  工程投资__________________。

  第二条根据本合同的规定,委托方应当根据建设工程勘察设计委托书(详见附表一、二)填写相关内容。

  第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

  勘察设计费的支付方式是,在合同生效后的三个工作日内,委托方应向承包方支付相应的定金。

  合同履行后,委托方可将定金用于抵扣勘察设计费用,如抵扣金额不足,则委托方应在规定的天数内一次性结清剩余费用(或约定分期结清)。

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为_______元。

  如果委托方无法履行合同,将无权要求返还定金。而如果承包方未能履行合同,则需要按照合同约定双倍返还定金。

  第四条委托方的义务

  1、委托方有责任在约定的时间内向承包方提供必要的资料,并对所提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。

  2、当勘察设计人员需要进入现场进行工作或者与施工方配合时,他们应该承担提供以下工作和生活条件的责任:

  1)提供安全保障:确保现场的安全环境,包括建立必要的防护措施,警示标志和紧急救援设备等,以减少事故风险。

  2)提供所需设备和工具:根据勘察设计人员的实际需要,提供适当的测量、检测和分析工具、设备和仪器,以支持其工作的顺利进行。

  3)提供工作空间和场地:为勘察设计人员提供足够的工作空间和场地,确保其能够充分展开工作,安排实验和测试任务,并妥善保管工作材料和数据。

  4)提供住宿和休息条件:如果需要长时间留在现场工作,施工方需要提供舒适的.住宿条件,包括干净的宿舍、床铺、卫生间和洗漱设施,并确保有良好的通风和照明,以便设计人员能够得到充足的休息。

  5)提供饮食服务:为施工期间的勘察设计人员提供合理的饮食服务,包括提供健康、营养且符合卫生标准的食物和饮料,以满足他们的基本需求。总之,为了保证勘察设计工作的顺利进行和与施工方的有效配合,现场方需要提供上述必要的工作和生活条件,确保勘察设计人员能够在安全、舒适的环境下进行工作。

  (1)_____

  (2)_____

  (3)_____

  3、委托方需要与承包方密切配合,共同完成引进项目的设计任务。从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,都应该吸纳承担相关设计任务的承包方参与其中。

  4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

  5、维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

  第五条承包方的义务

  1、承包方应在_____年_____月_____日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

  勘察成果的范围包括:地理环境、地质条件、水资源、气象条件等方面的调查和分析。进度方面,勘察成果的提交时间要按照项目进度安排进行,确保在规定的时间内完成。质量方面,勘察成果必须准确、详尽,并符合相关标准和规范。设计阶段包括:概念设计、初步设计、施工图设计等不同阶段。进度方面,设计的每个阶段都有相应的时间限制,需要在规定的时间内完成。质量方面,设计必须满足项目要求,具备可行性和可实施性,并符合相关法规和标准。设计文件份数需根据项目要求确定,确保所有相关人员都能够获得必要的设计文件。

  2、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

  3、设计单位在承担建设项目的设计任务书时,应与施工方配合,进行设计技术交流,解决施工过程中涉及设计方面的问题。同时,设计单位还负责处理设计变更和修改预算的事宜,并参与试车考核和工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程,设计单位应派遣现场设计代表,并参与隐蔽工程的验收工作。常驻代表费用将由双方协商(具体细节可在附加协议中详细规定)。

  第六条违约责任

  1、鉴于勘察设计质量低劣导致工程返工或未按期提交勘察设计文件拖延工期引起的损失,本条款规定由承包方承担后续完善勘察设计任务的责任,并根据造成的损失和浪费情况予以减免或免收勘察设计费用。具体条款如下所述:

  (1)_____

  (2)_____

  (3)_____

  2、由于勘察设计错误导致工程发生严重质量事故,根据相关约定,承包方除了豁免受损失部分的勘察设计费用外,还应支付给委托方与直接受损部分相等金额的赔偿金。

  3、承包

  4、鉴于项目计划的变更、提供的资料不准确或未按时提供勘察设计所需的资料或工作条件,导致勘察设计工作需要返工、修改或进行额外的设计工作,委托方有责任根据承包方实际消耗的工作量支付额外费用。具体规定如下:

  (1)_____

  (2)_____

  (3)_____

  5、鉴于委托方的责任导致勘察设计工作出现重大返工或需要重新进行设计,因此需要额外增加勘察设计费用。

  6、当委托方未按合同约定日期进行付款时,应支付逾期违约金。逾期违约金按照每天超过规定日期的工程勘察设计费用的5‰进行计算。

  第七条争议的解决方式

  合同履行过程中如发生争议,双方应立即展开协商,共同解决。若协商无果,双方如果属于同一部门,则可由上级主管部门进行调解;若调解未能成功,或者双方不属于同一部门,则合同双方任意一方均有权向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院提起诉讼。

  第八条经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。

  第九条附则

  本合同条款所未规定事项,应依据中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例的相关规定进行执行。

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同不可或缺的组成部分,具有同等重要的法律效力。

  本合同自双方签字盖章之时起生效,正本共2份,委托方和承包方各持有1份;副本共1份,分别提交给相关业务主管部门、工商行政管理局以及建设银行备案。

  委托方(盖章):_____

  承包方(盖章):_____

  鉴(公)证意见_____

  地址:_____

  地址:_____

  经办人:_____

  法定代表人(签名):__________

  法定代表人(签名):_____

  委托代理人(签名):_____

  委托代理人(签名):_____

  开户银行:_____

  开户银行:_____

  帐号:_____

  帐号:_____

  电话:_____

  电话:_____

  邮政编码:_____

  邮政编码:_____

  签约时间_____年_____月_____日

  约地点__________

工程勘察合同范本2

  发包方:____________________

  承包方:____________________

  根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的规定。

  规定,经过双方友好协商,特订立本合同,共同遵守以下条款。

  第一条

  工程名称__________________;

  工程地点__________________;

  工程规模__________________;

  工程投资__________________。

  第二条根据本合同规定,委托方需填写建设工程勘察设计委托书,详情请参见附表一、二。

  第三条勘察设计费的取费依据主要包括项目的规模、复杂程度、设计内容、技术要求等因素。取费标准一般按照国家相关规定执行,具体费用包括设计人员的工作时间费用、设计过程中所需的材料费用、设备费用以及其他相关费用等。

  合同生效后的第10天内,委托方应向承包方支付勘察设计费的定金。合同履行后,定金将抵作勘察设计费,如有余额,委托方应在30天内一次性结清。

  勘察任务的定金为总费用的30%,设计任务的定金为总费用的20%。本工程的总费用为 元,其中勘察费为0.3元,估算设计费为0.2元。

  委托方如未按合同约定履行义务,将导致定金不予返还;而承包方如未按合同约定履行义务,则应当双倍返还定金。

  第四条 委托方的义务

  1.委托方应在约定的时间内向承包方提供必要的资料,并对所提供的资料的准确性、完整性和及时性负责。

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:

  (1)____________________;

  (2)____________________;

  (3)____________________。

  3.委托方应与设计承包方密切合作,共同完成项目设计任务。从询价、对外谈判、国内外技术考察到建成投产的`各个阶段,设计承包方应参与其中,提供专业支持和建议。

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

  5.承包方的勘察成果和设计文件是由其团队精心制作的,具有独特性和原创性。未经承包方授权,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

  第五条 承包方的义务

  1.承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

  提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

  2.经过上级主管部门审查后,如有必要对初步设计进行修改,承包方应在原定任务书范围内进行调整。若原定任务书发生重大变更,导致需要重新制定或修改设计方案,必须获得设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,并经双方协商后重新签订合同。

  3.设计单位应当配合施工单位进行设计技术交底,解决施工过程中涉及设计方面的问题,并负责设计变更和修改预算工作。设计单位还应当参与试车考核和工程竣工验收工作。对于规模较大的工业项目和复杂的民用工程,设计单位应当派遣现场设计代表,并参与隐蔽工程验收工作。双方可就常驻代表费用进行协商,并签订相关协议。

  第六条 违约责任

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

  (1)________________________;

  (2)________________________;

  (3)________________________。

  2.由于勘察设计错误导致工程发生严重质量事故,承包方除免除受损失部分的勘察设计费外,还应支付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费等额的赔偿金。

  3.承包方未能按合同约定的时间提交勘察成果、设计文件的,应按每拖延一天向委托方支付合同总额5‰的违约金。

  4.由于委托方变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而导致勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应根据承包方实际消耗的工作量增加支付费用。具体规定如下:

  (1)________________________;

  (2)________________________;

  (3)________________________。

  5.由于委托方的责任导致勘察设计工作需要进行重大修改或重新设计,因此需要额外支付相应的勘察设计费用。

  6.当委托方超过合同规定的付款日期时,应支付逾期违约金。违约金的计算方式为每逾期一天,按照工程勘察设计费的5‰计算。

  第七条 争议的解决方式

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向____________经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

  第八条 经双方协商一致,增加补充下列____________项条款(没有增补以“空白”记入)。

  第九条 附则

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察

  设计合同条例》规定执行。

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等文件均为本合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,甲方、乙方各执1份;副本____份,分别报送相关主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

  委托方(盖章):________ 承包方(盖章):________ 鉴(公)证意见:________

  地址:____________ 地址:____________ 经办人:________

  法定代表人(签名):____ 法定代表人(签名):____ 鉴(公)证机关(章):____

  委托代理人(签名):______委托代理人(签名):________

  开户银行:________ 开户银行:________

  帐号:____________ 帐号:____________

  电话:____________ 电话:____________

  电挂:____________ 电挂:____________

  邮政编码:________ 邮政编码:________

  签约时间:________年____月____日

  签约地点:__________

  有效期限:________年____月____日至________年____月____日

工程勘察合同范本3

  委托方(甲方):____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  承包方(乙方):____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  根据中华人民共和国民法典的相关规定,经双方友好协商,特订立本合同。

  第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目为《某工程项目勘察设计》,具体内容包括项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

  第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

  第三条甲方责任

  1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

  初步设计阶段需要提交以下资料:①经批准的设计任务书,明确设计目标和要求;②选址报告,包括选址依据和相关资料;③规划要求,设计方案的规划布局要求;④原料、燃料、水、电、运输等协议文件,确保设计方案的可行性;⑤经批准的工艺设计资料和民用项目使用要求,满足工艺流程和用户需求;⑥勘测资料和科研技术资料,包括人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等,保障设计方案的科学性和可持续性。

  在委托施工图设计时,需要提供经过批准的初步设计文件,同时还需提供符合施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及相关设备的技术资料。

  2.收到乙方提交的设计文件后,应立即安排相关部门进行审查,并将审查意见书面通知乙方。同时,组织施工单位和设计单位共同商定技术条件,进行设计技术交底,并邀请乙方参加试车考核和竣工验收过程。

  3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,必须确保为他们提供必要的工作和生活条件。

  4.委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。

  5.维护乙方的勘察设计文件,未经乙方同意不得擅自修改,转让给第三方或重复使用。未经乙方同意,不得将文件转让给他人或重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不承担任何技术责任。

  6.根据相关国家和本市的规定,必须按时支付勘察、设计费用。

  第四条乙方责任

  1.根据甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料,我们将按照协议书规定的时间节点,及时提交初步设计文件(6份)和施工图设计文件(8份),并确保设计质量。如需增加设计文件份数,将会另行收费。如果需要复制供应标准图,也将会有额外费用。我们承诺按时交付高质量的设计文件,以满足甲方的需求。

  2.乙方应根据已获批准的设计任务书或上一阶段的设计批准文件,结合相关的设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等要求,提出勘察技术要求并进行设计工作。乙方需按照合同规定的时间进度和质量标准提交设计文件,包括概念设计、预算文件、材料清单和设备清单等内容。

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

  4.甲方承担的设计建设项目需要与施工方进行密切配合,确保在开工前进行设计技术交底,解决施工过程中可能出现的设计问题。同时,负责处理设计变更和修改预算事宜,全程参与试车考核和工程竣工验收工作。针对大中型工业项目和复杂的民用工程,甲方应派遣现场设计代表,参与隐蔽工程验收工作。

  5.针对复杂项目,如果需要乙方协助收集设计基础资料,应遵循技术服务的相关规定进行操作。

  6.勘察单位在进行勘察工作时,需严格遵守相关标准、规范、技术规定和工程条例,包括工程测量、工程地质、水文地质等内容。同时,必须按照合同约定的时间进度和质量要求提交勘察成果。

  第五条勘察设计费用

  甲方应根据国家相关规定支付乙方相应的勘察设计费用。设计合同生效后,乙方应先支付30%的设计费用;初步设计文件交付时,乙方应再支付设计费用的一部分;最终交付施工图设计文件时,乙方应支付剩余的全部设计费用。对于小型设计项目和复用设计项目,设计费用将分两次支付。签订设计合同时,应支付20%的定金,待施工图完成后支付剩余的设计费用。

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。

  第六条违约责任

  1.甲方如未按合同约定履行义务,将失去要求退还定金的`权利。而乙方若未按合同约定履行义务,则应当双倍返还定金。

  2.甲方未能及时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或由于资料不全影响乙方设计进度或导致设计修改,乙方除可延迟交付设计文件日期外,甲方应根据乙方实际损失的工作日数,以日产值xx元进行补偿,以增补设计费用。

  3.甲方因特殊原因要求对设计进行修改,经乙方同意后,双方约定除设计文件交付时间外,乙方根据实际修改工作量增加设计费用。

  4.甲方因特殊情况要求终止设计项目时,应当书面通知乙方,并要求立即停止设计工作。在这种情况下,已支付的定金不予退还。如果定金金额不足以支付已完成的设计进度部分,甲方应按照实际完成的设计进度支付相应的费用。

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过180天时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。

  6.由于乙方在勘察设计过程中存在错误,导致给甲方带来了较大的经济损失。在积极采取补救措施的同时,乙方应当免除损失部分的勘察设计费,并向甲方支付与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间如有延迟,应由双方协商确定补偿方式。双方约定,每逾期一天,甲方应向乙方支付相应的逾期费用,具体金额为该阶段勘察设计费的1%。若提前交付,则甲方应支付给乙方该阶段设计费的一定比例作为提前费用(经双方协商并经批准生效)。

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元。

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费1%.

  第七条合同执行过程中,若出现纠纷,双方应本着实事求是的态度进行协商解决,如果协商无果,则按照合同约定进行解决。

  1.申请________仲裁委员会仲裁。

  2.向人民法院起诉。

  第八条双方应当在签订合同前充分沟通,对合同中可能存在的未尽事宜进行讨论,并在双方协商一致的情况下增加补充条款。这些补充条款同样具有法律效力,成为合同的重要组成部分。

  第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的不可分割的组成部分,具有同等法律效力。

  第十条本合同一式四份。其中正本两份(甲、乙双方各执一份),副本两份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份。

  甲方(签章):_________乙方(签章):_________

  签订地点:_________签订地点:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程勘察合同范本4

  工程名称:_______________________________

  委托单位:_______________________________

  设计单位:_______________________________

  设计编号:_______________________________

  合同编号:_______________________________

  订立合同双方:

  建设单位:__________________,以下简称甲方;

  设计单位:__________________,以下简称乙方。

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  一、工程名称,规模,投资额,建设地点

  甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________

  二、甲方的义务

  1.甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。

  甲方在____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。

  甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

  2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

  3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

  4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

  5.甲方必须维护乙方的'设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

  三、乙方的义务

  1.乙方必须在____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在_______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。

  大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)

  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  四、设计的修改和停止

  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

  五、设计费的数量和交付办法

  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

  六、奖励与违约责任

  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取____%奖励乙方。

  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。

  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

  七、其它________________________________________________________________。

  本合同自一九____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。

  本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,送计委,建委建行......等单位各留存一份。

  建设单位(甲方):____________ 设计单位(乙方):___________

  代表人:______________________ 代表人:_____________________

  联系人:______________________ 联系人:_____________________

  通讯处:______________________ 通讯处:_____________________

  电话或电报:__________________ 电话或电报:_________________

  开户银行:____________________ 开户银行:___________________

  帐号:________________________ 帐号:_______________________

  _________年______月_______日订

  附件1 ________设计项目收费表

  注:投资估算为甲方所提,设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。

  建设单位:(盖章)_______ 设计单位:(盖章)________

  基建负责人:_____________ 基建负责人:______________

  签订收费协议日期:_______ __________年____月______日

  附件2 ______工程设计补充协议书

  编号:____________

  本协议依据________号建筑设计合同签订,为原合同的附件。业经__________需编制__________设计,双方协定:

  一、甲方应按时交下列建设文件设计基础资料:

  二、乙方在甲方按时提交上述文件,资料的前提下,应按时交付下列设计文件:

  建设单位:________(盖章) 设计单位:_______(盖章)

  基建负责人:______________ 设计室主任:_____________

  签订协议日期:____________ _________年______月____日

工程勘察合同范本5

  建设单位:

  合同编号:

  工程名称:

  工程地点:

  保密程度:

  二00________年_____月______日订

  建筑安装工程勘察合同

  订立合同双方:

  建设单位:___________________,以下简称甲方;

  勘察单位:_____________________勘察院,以下简称乙方。

  为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  一、工程地点及建设性质

  __________________________________________________________________________________________。

  二、甲方的义务

  1.签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

  2.在签订合同时,甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。

  3.甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应,平整道路,清理现场,准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

  4.甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前,办好征地,拆迁,砍树,采青苗等项目的赔偿手续。

  5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所,饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室,理发,医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

  6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。

  三、乙方的义务

  乙方应于一九________年_______月_______日进入现场勘察,一九______年______月_______日提交全部勘察资料,提交测量透明图__________份,提交工程地质报告书一式__________份(如甲方需要加印,

  加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上,工期可顺延。

  四、定金及勘察收费标准及拨付办法

  1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为________________元。自本勘察合同生效后____________________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方极取资料后________________日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的.支付均由建设银行办理托收承付。

  2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大,紧急,有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总技加收20—40%的勘察费。

  五、甲方违约责任

  1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工,停工,窝工或修改设计,甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,

  勘察工期顺延;因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。

  2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。

  六、乙方的违约责任

  1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

  2.由于乙方的责任延迟提供资料,时间达________________天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。

  七、纠纷的处理

  本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  八、其它

  _________________________________________________________________________________________。

  本合同自一九__________年________月________日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__________份,送计委,建委,建行……各留存一份。

  建设单位(甲方)_________________________(公章)

  代表人:___________________(盖章)

  联系人:_____________________

  通讯处:____________________

  电话或电报:_____________________________

  开户银行:_____________________

  帐号:_______________________

  勘察单位(乙方):______________(公章)

  代表人:_______________________(盖章)

  联系人:____________________

  通讯处:__________________

  电话或电报:____________________________________

  开户银行:______________________________

  帐号:________________________

  二00________年______月______日订

  附:1、测量任务和质量要求表;

  2、工程地质任务及质量要求表。

  附表1.

  测量任务和质量要求

  工程名称工程地点

  设计单位

  工作内容工作量和技术要求备注

  附表2:

  工程地质任务及质量要求

  工程地点:

  设计单位:设计负责人:

  勘察阶段:

  建筑物名称(或代号)结构类型层数及高度基础砌置深度及标高基础类型总荷重单位面积

  一、场地的地形图(附有旧址座标)

  二、总平面布置图。

  三、祥细的勘察技术要求(另附)

  四、场地附近已有勘察资料

工程勘察合同范本6

  工程名称:_________

  工程地点:_________

  合同编号:_________(由承包人编填)

  勘察证书等级:_________

  发包人:_________

  承包人:_________

  发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

  第一条工程概况

  1.1工程名称:_________

  1.2工程地点:_________

  1.3工程立项批准文件号、日期:_________

  1.4岩土工程任务委托文号、日期:________年____月____日

  1.5工程规模、特征:_________

  1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:_________

  1.7承接方式:_________

  1.8预计的岩土工程工作量:_________

  第二条发包人向承包人提供的有关资料文件

  │序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│

  第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

  │序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│

  第四条工期

  本岩土工程自________年____月____日开工至________年____月____日完工,工期为_________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

  第五条收费标准及支付方式

  5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

  5.2本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

  5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

  │拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元)│

  第六条变更及工程费的调整

  6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

  6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:_________

  第七条发包人、承包人责任

  7.1发包人责任

  7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

  7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费。

  7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_________元。

  7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。

  7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。

  7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。

  7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

  7.2承包人责任

  7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。

  7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的'遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________%。

  7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。

  7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。

  7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

  第八条违约责任

  8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

  8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

  8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。

  8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

  8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

  第九条材料设备供应

  9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。

  9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。

  第十条报告、成果、文件检查验收

  10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

  10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。

  10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。

  10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。

  10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。

  10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。

  第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  第十二条其它约定事项:_________。

  第十三条争议解决办法

  本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

  第十四条合同生效与终止

  本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

  本合同一式_________份,发包人_________份、承包人_________份。

  发包人名称(盖章):_________承包人名称(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________

  住所:_________住所:_________

  邮政编码:_________邮政编码:_________

  电话:_________电话:_________

  传真:_________传真:_________

  开户银行:_________开户银行:_________

  银行帐号:_________银行帐号:_________

  ________年____月____日________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

  建设行政主管部门备案(盖章):_________

  鉴证意见(盖章):_________

  备案号:_________

  经办人:_________(签字)

  ________年____月____日________年____月____日

工程勘察合同范本7

  甲方:

  乙方:

  身份证号码:

  为满足本公司正常均衡供货需要,保证商品按区及时准确配送到贸易客户,甲方将仓库及仓储商品,委托乙方进行仓储、保管、配送、货架器具回收,以及信息反馈等仓储物流服务,为此双方达成如下协议内容。

  一、货物验收:

  1、乙方负责厂家供货时的商品验收工作,包装外观、品种规格、数量及质量的验收,如发现订货与到货不符或日期等质量问题需及时通知甲方并在单据上签字注明。

  2、乙方不得将未复核验收的商品蒙混进仓。

  不可以事后验收为借口,推卸出现差错、损失的责任。

  3、自商品验收入库之后,商品的保管责任由乙方承担。

  乙方需为每件商品指定专门的保管人员,对商品的丢失、被盗、损坏、污损、发霉、过期等情况负有直接的工作责任和经济责任。

  二、仓储保管:

  1、商品及货架进仓后,乙方应及时做好商品的接收、装卸工作,装卸搬运商品需轻拿轻放,严禁乱丢乱扔、野蛮装卸。

  2、乙方储存商品时按商品类别合理排放。

  堆码商品不超高、不超重、不倒塌、不压垮。

  3、甲方要求乙方定期检查商品,每日进行防霉、防虫、防损坏、防过期、防污染以及防火防盗工作,以确保商品的安全。

  商品在仓储过程中需要放置在货架或托盘上,以避免直接接触地面,同时要严格按照先进先出的原则进行管理。

  4、仓储保管细则参看《仓库管理规定》。

  三、配送服务:

  1、乙方需在每天中午之前到达甲方办公室,领取送货单,并根据单据要求及时将商品送达贸易客户仓库。

  2、乙方需负责每日根据送货地点的远近,合理安排司机的送货路线,以确保公平公正,并及时与司机沟通。

  四、票据管理和信息反馈:

  1、乙方负责扫描和核对商品条码,然后将验收后的商品信息录入电脑系统,确保数据准确无误。

  2、甲方要求乙方保持每天准确记录流转送货、配送、赠送、退货、调拨等数据,并按照公司规定及时登记并备份相关单据。

  3、乙方必须在收到需要划单的送货单后,及时在电脑系统中进行修改,并重新生成新的送货单后方可进行送货。

  4、甲方应及时书面通知乙方有关存货不足、保质期临近商品、畅供断货品、来货未销或滞销品等情况,双方应保持沟通畅通,共同解决问题。

  五、责任及义务:

  1、乙方须向甲方缴交押金万元,合同期满时予以退还。

  商品在仓储、在配送过程中,如果由于乙方管理不善导致物品丢失、损坏或过期,乙方需承担相应责任。

  商品发生鼠咬或人为损坏的情况,合同期内的前6个月,乙方和甲方各承担50%的商品金额,之后由乙方承担100%。对于库存商品的'丢失或过期,乙方应按照出货价赔偿100%的损失。

  2、乙方应及时将成本仓和半成品仓中的旧日期商品书面上报给甲方处理。如果乙方未能及时上报或超过两个月未处理旧货商品的情况,责任将由乙方承担,并需要自行购买这些商品。

  3、乙方按先进先出原则进行配送甲方商品。

  并且每周必须清理仓库散货。

  甲乙双方约定,每月进行一次账务核对并签字确认,以确保财务数据准确无误。另外,每月第一个周六进行仓库盘点,双方共同核对数据,乙方需确保甲方商品的安全,并保证数据的准确性。

  盘点时库存缺少的,缺少部分由乙方全部承担。

  4、乙方工资每月在核对盘点差异后发放。

  六、补充事项:

  七、合同期限:

  本合同 年 月 日起至 年 月 日止,如有补充或变更,由甲乙双方签订补充协议,与本协议具有同等法律效力。

  双方如对本合同内容发生争议,应首先通过友好协商解决;若协商无果,应提交至有管辖权的法院解决。

  合同期满后,双方如欲继续合作,应在本合同到期前90天内开始商谈,并签订新的服务合同。

  本合同自签订之日起生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):

  代表人(签字):

  乙方:

  身份证号码:

  年 月 日

  年 月 日

工程勘察合同范本8

  订立合同双方:

  建设单位:___________________,以下简称甲方;

  勘察单位:_____________________勘察院,以下简称乙方。

  为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,共同完成国家建设项目的勘察任务,根据已经批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  一、工程地点及建设性质

  __________________________________________________________________________________________。

  二、甲方的义务

  1.签订合同后,甲方应及时向乙方提交经基建程序批准的计划任务书复印件,并提供进行工程地质勘察所需的用地批准文件和红线图复印件。

  2.甲方在签订合同之前,应当向乙方提交由设计单位提出并经建设单位同意的地形图和建筑平面布置图各一份,同时提交由建设单位委托设计单位填写的勘察技术要求及相关附图。

  3.甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应,平整道路,清理现场,准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

  4.甲方必须在二零__年__月__日前完成现场的征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续,确保乙方顺利进入施工现场。

  5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所,饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室,理发,医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

  6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。

  三、乙方的义务

  乙方应于 年 月 日进入现场勘察, 年 月 日提交全部勘察资料,提交测量透明图5份,提交工程地质报告书一式3份(如甲方需要加印,根据合同约定,甲方需在签订合同后的三天内提供施工所需的图纸资料。如需额外图纸资料,乙方需支付额外费用。若因气候或甲方原因导致现场施工中断三天以上,工期将相应顺延。

  四、定金及勘察收费标准及拨付办法

  1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为________________元。自本勘察合同生效后____________________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方极取资料后________________日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

  2.针对特殊工程,包括自然地质条件复杂、技术要求高、超出现行规范的勘察手段、特别重大、紧急或有特殊要求的工程,以及特别小的'工程等,收费办法会有所不同。一般情况下,针对特殊工程,勘测费用会在勘测工程总技术费的基础上额外加收20%至40%。

  五、甲方违约责任

  1.如果因甲方变更计划、提供不准确资料、未按期提供勘察、设计所需资料或工作条件,导致勘察、设计工作需要返工、停工、窝工或修改设计,甲方应根据乙方实际消耗的工作量增加支付费用。

  由于甲方责任导致勘察工作需要重大返工或重新设计,将会导致工期延长并需要额外费用。

  2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。

  六、乙方的违约责任

  1.乙方若因勘察质量不达标而导致需返工或引发工程损失,应当承担完善勘察的责任,并根据损失情况承担相应的经济和技术责任。甲方可根据损失大小的情况,决定是否减少或不支付勘察设计费用。若乙方的勘察错误导致工程发生重大质量事故,除免除受损失部分的勘察设计费用外,还应支付与直接受损失部分勘察设计费用相当的赔偿金。

  2.由于乙方的责任延迟提供资料,时间达________________天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。

  七、纠纷的处理

  双方如在本合同执行过程中发生争议,应当通过友好协商解决。协商不成的,双方属于同一部门的,可由上级主管部门协调处理;如协商不成或双方不属于同一部门的,可申请国家规定的合同管理机构调解或仲裁,也可直接向人民法院提起诉讼。

  八、其它

  _________________________________________________________________________________________。

  本合同自双方签字之日起生效,至勘察工程全部验收完成之日止有效。如有任何未尽事宜,须经双方协商一致并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份;合同副本一式______份,送国家发展和改革委员会、建设委员会、建设银行等部门各留存一份。

  建设单位(甲方)_________________________(公章)

  代表人:___________________(盖章)

  联系人:_____________________

  通讯处:____________________

  电话或电报:_____________________________

  开户银行:_____________________

  帐号:_______________________

  勘察单位(乙方):______________(公章)

  代表人:_______________________(盖章)

  联系人:____________________

  通讯处:__________________

  电话或电报:____________________________________

  开户银行:______________________________

  帐号:________________________

  二00________年______月______日订

工程勘察合同范本9

  工程名称:________________

  工程地点:________________

  合同编号:________________

  (由勘察人编填)

  勘察证书等级:________________

  发包人:________________

  勘察人:________________

  签订日期:________________

  中华人民共和国建设部

  监制

  国家工商行政管理局

  发包人:________________

  勘察人:________________

  发包人委托勘察人承担____________任务。

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

  第一条:工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程建设地点:

  1.3工程规模、特征:

  1.4工程勘察任务委托文号、日期:

  1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:

  1.6承接方式: 按实结算、现场签证。

  1.7预计勘察工作量:拟布钻孔10个,其中一般性孔4个,控制性孔4个,2个剪切波速实验孔(为抗震设计提供参数)。孔深预计20m-25m, 剪切波速实验孔孔深预计30m-35m,具体孔深视地层变化而变化。

  第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

  2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

  2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

  2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

  2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

  第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

  勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

  第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

  4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

  4.1.1本工程勘察工作定于20____年____月____日开工,20____年____月____日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

  4.1.2勘察工作有效期以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

  4.2 收费标准及付费方式

  4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准 以¥________元米计,剪切波速试验孔按¥____________元孔另计,共____孔。 计取费用;

  4.2.2本工程勘察费预算约为¥________________________________元(大写人民币整)(含税);勘察工作外业结束后付预算勘察费的;提交勘察成果资料并经送审合格后7天内,发包人应付实际勘察费的100%;不留余款。勘察人同时提供相应价款的发票。

  第五条:发包人、勘察人责任

  5.1 发包人责任

  5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

  5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物。

  5.1.3 发包人应及时为勘察人协助解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源等),其中水、电费用由发包人承担。

  5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作。

  5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

  5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

  5.1.7由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费。

  5.1.8发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

  5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

  5.2 勘察人责任

  5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

  5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;

  5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

  5.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工程现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

  5.2.5在现场工作的勘察人的.人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

  第六条:违约责任

  6.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。

  6.2 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在以内时,发包人应向勘察人支付预算额的勘察费;完成的工作量超过时,则应向勘察人支付预算额的勘察费。

  6.3由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

  第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  第八条:其它约定事项:

  8.1 本次勘察按国标《岩土工程勘察规范》(GB 50021-20xx)、国标《建筑抗震设计规范》(GB 50011-20xx)(20xx年版)、国标《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-20xx)、国标《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)等有关规范执行,并参照福建省工程建设地方标准《岩土工程勘察规范》 (DBJ 13-84-20xx)、《建筑地基基础技术规范》(DBJ 13-07-20xx);

  8.2施工场地四通一平(水、电、路、通讯信号)由业主负责解决;

  8.3业主需派专人负责孔深丈量验收,并负责现场钻探米数签证。实际结算以现场签证单为准。

  第九条:本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决;如协商不成,可向发包人所在地方人民法院起诉。

  第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;由勘察人负责,发包人协助,按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案,备案不是本合同生效的条件。发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

  本合同一式陆份,甲方叁份,乙方叁份。

  发包人名称:____________ 勘察人名称:____________

  (盖章) (盖章)

  法定代表人:(签字)________ 法定代表人:(签字)________

  委托代理人:(签字)________ 委托代理人:(签字)________

  住所:________________ 住所:____________

  邮政编码:____________ 邮政编码:____________

  电话/传真:____________ 电话/传真:

  开户银行:____________ 开户银行:____________

  银行帐号:____________ 银行帐号:____________

  鉴证意见:____________ 建设行政主管部门备案:____________

  (盖章) (盖章)

  备案号:________________ 经办人:____________

  备案日期:20____年____月____日 鉴证日期:20____年____月____日

工程勘察合同范本10

  订立合同双方:

  建设单位:____以下简称甲方;

  勘察单位:____勘察院,以下简称乙方。

  为了明确建设单位与勘察单位的经济职责,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_____________。

  第二条勘察的范围、进度和质量________。

  第三条甲方的义务

  1.在签订合同时,甲方务必向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

  2.在签订合同时,甲方务必在__年__月__日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。

  3.甲方务必在__年__月__日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

  4.甲方务必在__年__月__日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

  5.甲方务必负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的群众福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员带给方便。勘察施工中务必的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

  6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。

  7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。

  第四条乙方的义务

  1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。

  2.乙方应于__年__月__日进入现场勘察,__年__月__日提交全部勘察资料,提交测量透明图__份,提交工程地质报告书一式__份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上,工期可顺延。

  第五条定金及勘察取费标准及拨付办法

  1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为____元。自本勘察合同生效后____日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍回到定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后____日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

  2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,个性重大、紧急、有特殊要求的工程,个性小的工程等)的`收费办法,原则上按勘测工程总价加收20~40%的勘察费。

  第六条甲方的违约职责

  1.如果由于甲方变更计划,或带给的资料不准确,或未按期带给勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方职责而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。

  2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金__元。

  第七条乙方的违约职责

  1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失状况承担经济和技术职责,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。

  2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直理解损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

  3.由于乙方的职责延迟带给勘察文件,时间达__天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价__‰的违约金。

  第八条纠纷的处理

  本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也能够直接向人民法院起诉。

  第九条其它

  _________________________________。

  本合同__年__月__日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,送计委、建委、建行……各留存一份。

  建设单位(甲方):____(公章)

  代表人:____(盖章)

  联系人:____

  通讯处:____

  电话或电报:____

  开户银行:____

  帐号:____

  勘察单位(乙方):____(公章)

  代表人:____(盖章)

  联系人:____

  通讯处:____

  电话或电报:____

  开户银行:____

  帐号:____

  __年__月__日订立

工程勘察合同范本11

  委托方: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)

  受托方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规的规定,双方就甲方委托乙方完成项目野外工程勘察钻探工作相关事宜,为明确双方在工程实施过程中的权利义务,双方本着平等、互利、互助的原则,达成以下合同条款,以资共同遵守。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程内容:

  二、工程内容及技术要求

  1.工程内容: 钻探预计 米、机台平整及道路施工、施工机械进出场、场内移机、现场实验成孔施工、施工用水机井、临时生活设施等,以现场实际发生的工作内容为准。

  2.按设计单位提出的勘察任务书及国家现行相关规范要求。

  三、工程工期:

  本工程自进场之日起 天内完成全部工程,若不可抗拒的自然因素和甲方的原因造成的影响,其工期顺延。

  四、计价方式及付款方式

  1、钻探取费单价:粘性土单价为 元/米(含原位测试、取样、青苗赔偿等费用);岩石______元/米;卵石_____元/米;进出场费_____元/米。机台平整及道路施工费用、施工机械进出

  场费用、场内移机费用、现场实验成孔施工费用、施工用水机井费用、临时生活设施费用及其他费用,以现场实际发生为准,据实结算。

  2、本合同为单价合同,按实际完成工程量乘本合同约定的'单价结算。在双方完成结算手续后,甲方及时支付合同款项。

  五、双方职责:

  1、甲方职责:

  (1)提供本工程勘察钻孔任务书、勘察钻孔布置图等技术要求、向乙方进行技术交底和安全技术交底;

  (2)指派技术员进行编录工作,并对质量进行监督,对乙方不合格的工作项目及时指出并责令改正;

  (3)协助解决好因占地、青苗赔偿等对外联系事宜;

  (4)按钻孔任务书及技术要求检查、验收原始记录,并对合格钻孔签证。

  (5)勘察钻探过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付费用。

  2、乙方职责 :

  (1)按甲方提供的勘察钻孔任务书、勘察钻孔布置图等技术要求及有关规范、规程操作,保证质量优良,钻孔质量未合格者返工经费自理。如该项目在日后建设施工过程中,因乙方钻探勘察时弄虚作假,导致与实际地层状况不符而造成的一切损失由乙方承担,甲方有权追究乙方全部相关民事和刑事责任;

  (3)服从甲方项目负责人调度,配合技术人员做好各项工作;

  (4)乙方应严格按《安全生产管理制度》、《安全生产工作责任目标考核奖惩办法》、《合作项目施工队安全管理考核细则》

  等法规进行施工。乙方在施工中如违反安全法规和单位制度及细则等规定条款的,甲方将按相关规定对乙方进行经济处罚;

  (5)乙方进出场和施工过程中发生的人身伤亡、设备损失等均由乙方自行负责,乙方造成甲方损失,甲方按等额实行处罚;

  (6)按甲方提供的孔深和技术要求备足各种机械和设备。

  (7)遇特殊情况应及时向甲方技术人员反映;在进行甲方指定的由技术员旁站监督的测试项目(取样、标贯动探等)应提前通知甲方的技术员。

  (8)乙方如未经甲方允许中途退场,则甲方有权拒付乙方任何费用。

  六、其它事项:

  1.本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。

  2.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,全部工程竣工验收完毕、办清结算、付清全部工程款后自动失效。

  3.本合同未尽事项,双方可根据实际情况协商解决,解决不成、可到当地法院解决。

  甲方(盖章): 乙方(签印):

  法定代表人: 身份证号码:

  或授权委托人: 联系方式:

  注册地址: 户 名:

  联系电话: 账 号:

  传真号码: 开户行:

工程勘察合同范本12

  建设单位:_____

  合同编号:_____

  工程名称:_____

  工程地点:_____

  保密程度:_____

  ________年_____月______日订

  订立合同双方:

  建设单位:___________________,以下简称甲方;

  勘察单位:_____________________勘察院,以下简称乙方。

  为了充分明确建设单位与勘察单位的经济责任,顺利进行项目分工合作,并相互促进,高效完成国家建设项目的勘察任务,根据已正式批准的建设项目计划,经过双方充分协商,特制定本合同,以确保双方共同遵守。

  一、工程地点及建设性质

  __________________________________________________________________________________________。

  二、甲方的义务

  1、在签订合同时,甲方应当向乙方提交已经按照基建程序批准的计划任务书复印件,并提供进行工程地质勘察所需的用地批准文件和红线图复印件。

  2、甲方与乙方在签订合同之前,必须向对方提供完整的勘测资料。其中包括由专业设计单位提供的地形图和建筑平面布置图各一份,并经过建设单位的同意。此外,还需要提交由建设单位委托专业设计单位填写的勘察技术要求及相关附图。

  3、甲方需要在二零____年____月____日之前完成现场勘察工作,包括水电供应、道路平整、现场清理和准备所需材料等(具体材料清单由乙方进行踏勘后提出)。

  4、甲方必须在一九年底前的三月十五日之前,完成现场入场前的征地、拆迁、砍树和采青苗等项目的赔偿手续。

  5、甲方有责任确保乙方的勘察人员在现场工作期间的食宿和办公条件。乙方的勘察人员需要自行承担食宿费用,但如果甲方安排他们住宿在招待所或饭店,费用将由甲方承担。甲方应为乙方的人员提供集体福利设施,如浴室、理发和医疗服务,以方便他们的生活。在勘察施工过程中,乙方需要自行承担民工、燃油料以及冬季取暖所需的'设备和煤、木材的费用;而甲方负责提供这些设备和材料。此外,甲方也负责解决和负担生产现场的取暖和机具的看守费用。

  6、甲方将负担乙方勘察人员和机具进入工程地点所需的交通运输费和劳务费。

  三、乙方的义务

  乙方应于二零__年___月___日进入现场勘察,二零__年___月___日提交全部勘察资料,提交测量透明图___份,提交工程地质报告书一式___份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,另行收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上,工期可顺延。

  四、定金及勘察收费标准及拨付办法

  1、本工程依据国家建设部发布的《工程勘察收费管理办法》进行勘察费用的收取。根据预估,本工程的总价为________________元。合同生效后的第_________________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费用30%的定金;勘察工作开始后,甲方应向乙方支付勘察费用的30%;当全部勘察工程结束后,乙方将按照合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算。甲方在接到相关资料后的__________________日内,应按照实际勘察工作量支付清算勘察费用。所有的勘察费用支付事项将由建设银行进行托收承付处理。

  2、属于特殊工程(如自然地质条件复杂、技术要求高、勘察手段超出现行规范、规模特别重大、紧急工程、有特殊要求的工程,以及特别小的工程等)的收费办法,一般按照勘测工程总价的20—40%加收相应的勘察费用。

  五、甲方违约责任

  1、如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工,停工,窝工或修改设计,甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延;因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。

  2、甲方未能按合同约定的时间交付勘察费或定金,应当依照银行拖延付款的规定,向乙方支付相应的违约金。

  六、乙方的违约责任

  1、根据勘察质量问题引起的返工和工程损失,乙方应不断改进勘察工作,并承担相应的经济和技术责任。根据造成的损失程度,甲方有权减少或不支付勘察设计费用。如果乙方的勘察错误导致工程发生严重质量事故,除免除受损部分的勘察设计费用外,还需要支付与直接受损部分勘察设计费用相等的赔偿金。

  2、由于乙方的责任延迟提供资料,时间达________________天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。

  七、纠纷的处理

  本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  八、其它

  _________________________________________________________________________________________。

  本合同自二零__年__月__日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式两份,甲方和乙方各持有一份;合同副本一式_____份,分别送交给计委、建委、建行等相关部门,各部门保留一份。

  建设单位(甲方)_________________________(公章)

  代表人:___________________(盖章)

  联系人:_____________________

  通讯处:____________________

  电话或电报:_____________________________

  开户银行:_____________________

  帐号:_______________________

  勘察单位(乙方):______________(公章)

  代表人:_______________________(盖章)

  联系人:____________________

  通讯处:__________________

  电话或电报:____________________________________

  开户银行:______________________________

  帐号:________________________

  ________年______月______日订

  附:

  1、测量任务和质量要求表;

  2、工程地质任务及质量要求表。

  附表1:

  测量任务和质量要求

  工程名称

  工程地点

  设计单位

  工作内容工作量和技术要求备注

工程勘察合同范本13

  工程名称:_________

  工程地点:_________

  合同编号:_________(由勘察人编填)

  勘察证书等级:_________

  发包人:_________

  勘察人:_________

  签订日期:_________年_________月_________日

  签订地点:_________

  发包人委托勘察人承担_________任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:_________

  1.2 工程建设地点:_________

  1.3 工程规模、特征:_________

  1.4 工程勘察任务委托文号、日期:_________

  1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:_________

  1.6 承接方式:_________

  1.7 预计勘察工作量:_________

  第二条发包人有责任及时向勘察人提供以下文件资料,并对其真实性和可靠性负责:

  1.地块的详细位置和边界信息;

  2. 地形地貌图、地质勘察报告和地下管线图;

  3. 相关法律法规、规划许可证和土地权属证明文件;

  4. 工程设计图纸和技术规范要求;

  5. 施工现场环境保护要求和安全生产措施;

  6. 其他可能影响勘察和设计工作的重要资料。以上资料的准确性和完整性对于勘察人的工作至关重要,发包人应确保提供的信息是真实可靠的。

  2.1以下是本工程的批准文件复印件,包括用地批准文件(附有红线范围)、施工许可证、勘察许可证等。

  2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

  2.3好的,以下是提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料的内容:根据勘察工作范围的要求,我们已经收集了相关的技术资料,包括现有土地利用情况、地形地貌特征、地质地貌情况等。同时,我们也已经获取了工程所需的坐标与标高资料,包括各个关键点的坐标位置和相应的高程数据。这些资料将为后续的勘察工作提供重要参考,确保工程设计的准确性和可行性。

  2.4提供勘察工作范围内已埋设的地下设施资料,包括但不限于电力线路、通讯电缆、管道、人防设施、洞室等,并提供具体位置分布图。

  2.5很抱歉,发包人无法提供上述资料,需要勘察人自行收集。如果需要,发包人会支付相应的费用给勘察人。

  第三条勘察人应当向发包人提交勘察成果资料,并对提交的成果资料质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料_________份,发包人要求增加的份数另行收费。

  第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式我们将在收到委托书并确认付款后开始进行勘察工作,通常在收到付款后1-2个工作日内安排工作人员上门勘察。完成勘察后,我们将在约定的时间内提交成果资料,具体时间视勘察项目的复杂程度而定,一般在1周至1个月之间。我们的收费标准根据具体的勘察项目内容、规模和难度而定,具体收费金额将在初步了解项目需求后向委托方提供报价。付费方式可以选择线上支付、银行转账或现金支付,具体协商后确定。如有任何疑问或需要进一步了解,请随时与我们联系,我们将竭诚为您提供服务。

  4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

  4.1.1本工程的勘察工作定于开工日期为【具体日期填写】,计划提交勘察成果资料的日期为【具体日期填写】。若因发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料,将按照合同第六条的规定进行处理。

  4.1.2勘察工作的有效期限以发包人下达的开工通知书或合同约定的时间为准。如果遇到特殊情况(如设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停工、延期等情况),工期将相应顺延。

  4.2 收费标准及付费方式

  4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。

  4.2.2 本工程勘察费预算为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计_________元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度_________%时,向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款,计_________元;勘察工作外业结束后_________天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的_________%,计_________元;提交勘察成果资料后_________天内,发包人应一次付清全部工程费用。

  第五条 发包人、勘察人责任

  5.1 发包人责任

  5.1.1委托勘察人进行勘察任务时,需书面明确勘察任务和技术要求,并提供相关文件资料。

  5.1.2在勘察工作范围内,如果发包人未提供必要的资料和图纸,或者提供的资料图纸不准确可靠,导致勘察人员在工作过程中未能发现地下埋藏物,从而造成人身伤害或经济损失,发包人应承担相应的民事责任。

  5.1.3发包人应确保为勘察人提供良好的工作条件,及时解决勘察现场出现的问题。这包括落实土地征用手续、合理赔偿青苗树木、清除地上地下障碍物、处理施工扰民问题,确保施工正常进行。同时,还需平整施工现场,修复通行道路,提供电源和水源,挖好排水沟渠,并为水上作业提供必要的船只等。所有这些费用均由发包人承担。

  5.1.4在需要进行现场勘察时,特别是在涉及有毒、有害等危险作业的情况下,发包人应当派遣专人负责现场安全保卫工作。根据国家相关规定,必须对参与危险作业的现场人员进行健康防护,并承担相关费用。

  5.1.5在进行工程勘察前,如果发包人负责提供材料,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用将材料运送至现场,并派人员与勘察人员一起进行验收。

  5.1.6勘察过程中如有任何变更,需经过正式变更手续办理。发包人应根据实际发生的工作量支付相应的勘察费用。

  5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担相应费用;如果无法提供必要条件,应当一次性支付给勘察人临时设施费用 ________元。

  5.1.8由于委托方原因导致勘察人停止工作或延迟工作,除工期顺延外,委托方应支付停工或延迟工作费用(具体计算方法详见合同6.1条款)。若委托方要求提前完成工作(或提交勘察成果资料),则委托方应按每提前一天向勘察人支付___元的加班费用。

  5.1.9发包人应当严格保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议。未经勘察人同意,发包人不得擅自复制、泄露、修改、传送或向第三人转让,也不得将这些内容用于本合同范围之外的其他项目。若发包人违反上述规定,将承担法律责任,勘察人有权要求赔偿。

  5.1.10本合同规定了发包人应承担的责任,同时也包括了与本合同有关的条款和补充协议中发包人应承担的其他责任。

  5.2 勘察人责任

  5.2.1勘察人应当严格遵守国家相关技术标准、规范和发包人的委托要求,按照任务委托书和技术要求开展工程勘察工作。勘察人应当按照合同约定的时间节点提交符合质量要求的勘察成果资料,并对其质量负责。

  5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,应当无偿补充完善以使其达到合格标准。如果勘察人无力进行完善,需要另行委托其他单位进行时,勘察人应承担额外的勘察费用。若因勘察质量不达标导致重大经济损失或工程事故,勘察人除免除直接受损失部分的勘察费用外,还应根据损失程度向发包人支付赔偿金。赔偿金数额由双方商定,通常为实际损失的一定比例。

  5.2.3在进行工程勘察之前,需要提出勘察任务书或者勘察组织设计,并安排相关人员与发包人的代表一起对发包人提供的资料进行验收。

  5.2.4在勘察过程中,根据工程的具体岩土工程条件、工作现场地形地貌、地质和水文地质条件,以及技术规范的要求,我们会对勘察工作提出增减工作量或修改的`意见,并与发包人协商办理正式变更手续。

  5.2.5现场工作的勘察人员必须遵守发包人的安全保卫规定和其他相关规章制度,同时承担保密义务,确保相关资料的保密安全。

  5.2.6本合同规定了勘察人应承担的责任以及在补充协议中可能约定的其他责任。

  第六条 违约责任

  6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

  6.2如果勘察人因故未能提供符合技术要求的勘察成果资料,导致质量不合格,需进行返工的情况下,应由勘察人承担返工勘察费用。

  6.3在合同履行期间,如果工程停建导致合同终止或发包人要求解除合同,勘察人未进行勘察工作的情况下,不退还发包人已支付的定金;如果已经开始了勘察工作,且完成的工作量不超过50%,发包人应支付预算额50%的勘察费;若完成的工作量超过50%,发包人应支付预算额100%的勘察费用。

  6.4根据合同约定,发包人未能按时支付勘察费用,造成超过约定日期的拖欠。根据约定,每延迟一天支付勘察费用,发包人应支付拖欠费用,拖欠费用为未支付勘察费用的千分之一。

  6.5由于勘察人未按合同规定的时间提交勘察成果资料,每超过一天,将按照合同约定的比例进行扣除勘察费用。

  6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

  第七条双方协商一致,对本合同未尽事宜签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  第八条 其它约定事项:_________。

  第九条在本合同履行过程中如发生争议,双方应当友好协商解决;协商不成的,可由当地建设行政主管部门调解;如调解仍未达成一致意见,双方同意提交_________仲裁委员会仲裁。若双方未在合同中约定仲裁机构,且事后未达成书面仲裁协议的,任何一方可向人民法院提起诉讼。

  第十条本合同自双方代表签字盖章后生效,备案于省级建设行政主管部门规定的审查部门。如有必要,双方可前往项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式_________份,发包人_________份、勘察人_________份。

  发包人名称(盖章):_________     承包人名称(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  委托代理人(签字):_________     委托代理人(签字):_________

  住所:_________            住所:_________

  邮政编码:_________          邮政编码:_________

  电话:_________            电话:_________

  传真:_________            传真:_________

  开户银行:_________          开户银行:_________

  银行帐号:_________          银行帐号:_________

  建设行政主管部门备案(盖章):_________

  备案号:_________

  备案日期:_________年_________月_________日

工程勘察合同范本14

  发包方:____________________

  承包方:____________________

  根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条

  工程名称__________________;

  工程地点__________________;

  工程规模__________________;

  工程投资__________________。

  第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)

  第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后____天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在____天内一次结清(或订为分若干次结清)。

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为____________元,估算设计费为____________元。

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

  第四条委托方的义务

  1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。

  2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:

  3、委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

  4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

  5、维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

  第五条承包方的'义务

  1、承包方应在20________年____月____日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

  提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

  2、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

  3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

  第六条违约责任

  1、因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

  2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

  3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

  4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

  5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。

  6、委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。

  第七条争议的解决方式

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向____________经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

  第八条经双方协商一致,增加补充下列____________项条款(没有增补以“空白”记入)。

  第九条附则

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本____份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

  委托方(盖章):________承包方(盖章):________鉴(公)证意见:________

  地址:____________地址:____________经办人:________

  法定代表人(签名):____法定代表人(签名):____鉴(公)证机关(章):____

  委托代理人(签名):______委托代理人(签名):________

  开户银行:________开户银行:________

  帐号:____________帐号:____________

  电话:____________电话:____________

  电挂:____________电挂:____________

  邮政编码:________邮政编码:________

  签约时间:________年____月____日

  签约地点:__________

  有效期限:________年____月____日至________年____月____日

工程勘察合同范本15

  发包人:(以下简称甲方)

  勘察人:(以下简称乙方)

  发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协商配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

  1:工程概况

  1.1工程名称:会议餐饮楼地勘工程

  1.2工程建设地点:宁乡县灰汤镇电力疗养院内

  1.3工程规模、特征:详见总平面图

  详见建筑平面图及勘察任务书

  1.4工程勘察任务与技术要求:满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》GB50021-20xx(09)中相关条款。

  1.5预计勘察工作量:在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个,视其场地复杂情况,增加勘察孔数量。

  2:发包人应及时向勘察人提供下列资料,并对其准确性、可靠性负责:

  2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。

  2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。

  2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

  2.4发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

  3:勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份,发包人要求增加的份数另行收费。

  4:开工及提交资料的时间

  4.1本工程的勘察工作定于20xx年4月2日开工,20xx年4月12日分期提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因,未按期开工或提交成果资料时,按双方协商的规定办理。

  4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

  4.3本工程勘察费按:

  勘察包干价为¥16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整),合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金,在提交报告后7日内,发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须提供正式法票。

  5:发包人、勘察人责任

  5.1发包人责任

  5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

  5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题(如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等),并承担其费用。

  5.1.3勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

  5.1.4由于发包人的原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人需支付停、窝工费。

  5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等。

  5.2勘察人责任

  5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的'时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

  5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担其认可的全部费用。

  5.2.3勘察过程中,根据工程的岩土工程条件及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

  6:违约责任

  6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

  6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。

  6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作时的,不退还发包人已付定金;已进行工作且完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

  6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

  6.5由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料,每超过一日,应減收勘察费千份之一。

  7:其它约定事项:

  本合同未尽事宜,在双方协商的附件中补充完善,附件与本合同具有等同的法律效力。

  8:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的提交长沙市仲裁委员会仲裁。

  本合同一式伍份,发包方执叁份,勘察方执贰份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【工程勘察合同】相关文章:

工程勘察合同09-10

工程勘察合同11-22

工程勘察设计合同09-16

勘察建设工程合同02-19

(经典)建设工程勘察合同05-25

建设工程勘察合同06-12

有关建设工程勘察合同12-16

【推荐】建设工程勘察合同11-06

【热】建设工程勘察合同11-07

【精】建设工程勘察合同11-20