建设工程合同大全【15篇】
随着法律知识的普及,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编整理的建设工程合同,希望对大家有所帮助。
建设工程合同1
委托人:
代理人:
依据《中华人民共和国招标投标法》、《_____》及其它有关法律、法规、规章,___________________(以下简称委托人)与___________________(以下简称代理人)就___________________(工程名称)___________________的招标事宜,经充分协商,达成一致意见,特订立本合同。
一、委托人委托代理人的工程(以下简称“本工程”)概况
1、工程地点:
2、工程项目审批文件:
3、资金来源:
4、工程规模:
5、总投资额:
二、委托代理范围
1、委托代理招标内容(有委托的在□中打√,并说明具体内容,无委托的在□中打_________):
□勘察
□设计,具体包括:________________________________________;
□施工,具体包括:________________________________________;
□监理,具体包括:________________________________________;
□设备,具体包括:________________________________________;
□材料,具体包括:________________________________________。
2、委托代理范围内单项合同估算价:________________________________________。
3、委托代理的事项(有委托的在□中打√,无委托的在□中打_________):
□代拟发包方案;
□发布招标公告(发出投标邀请书);
□编制资格预审文件;
□组织接收投标申请人报名;
□审查潜在投标人资格,确定潜在投标人;
□编制招标文件;
□编制工程量清单;
□编制工程标底;
□组织现场踏勘和答疑;
□组织开标、评标;
□草拟工程合同;
□编制招投标情况书面报告;
□与发包有关的其它事宜:
三、委托人的权利
1、委托人有权参与招投标的有关活动。
2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。
3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。
4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。
5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认,委托人有权要求代理人纠正,直至中止合同。
四、委托人的义务和责任
1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续,使招标工作具备条件。
2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的'提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸等)。
3、对代理人提出的书面要求,委托人应当在日内做出书面答复,如因此造成的时间延长由委托人负责。
4、在合同履行期间,委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的作为委托人的代表,配合代理人工作。
5、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整,委托人应当书面提前日通知代理人,以便调整相应的工作安排,如因此造成的时间延长由委托人负责。
6、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。
7、在法律规定的时限内签订工程合同,并在签订合同后提交招投标监管机构备案。
8、承担由于自己过失造成代理人的经济损失。
9、委托方及其工作人员,不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物;不得在代理人报销应由个人支付的费用。
10、委托人应当完成的其它工作:________________________________________。
五、代理人的权利
1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。
2、依据国家有关法律法规的规定,在授权范围内办理委托项目的招标工作。
3、有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。
4、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序,代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的,代理人有权单方面终止履行合同。
5、除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字,中标通知书再加盖代理人公章外,自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。
六、代理人的义务和责任
1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。
2、在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务,不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。
3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料,做好相关法律、法规及规章的解释工作。
4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。
5、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。
6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。
7、代理人成立招标代理项目组,并任命为项目组组长,负责该项目招标代理工作。项目组组成人员情况见附件一。
8、因代理人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额(除去税金)。
9、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行,代理人不承担责任。
10、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争。
七、招标代理服务_____的计取
1、根据国家现行取费政策,确定招标代理服务费金额:___________元。
2、招标代理服务费的支付,采用以下方式。
(1)由委托人支付。
(2)与投标人约定,由中标人支付。
采用第(2)种方式支付招标代理服务费的,招标文件必须写明,并包含在投标报价中。
3、支付招标代理服务费的时间:______年___月___日。
八、委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求
1、代理工作开始时间:______年___月___日—______年___月___日。
2、代理工作完成时间:______年___月___日—______年___月___日。
非代理方原因造成的时间延误,结束时间相应延长;代理结束以完成时间为准。
九、违约和争议的解决
1、由于违约造成第三方损失的,也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。
2、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
3、委托人与代理人在合同履行期间发生争议时,可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下第_____种方式解决争议:
(1)双方约定向__________________委员会申请_____。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
十、合同份数
双方约定合同正本一式三份,双方各执一份,报招投标监督机构一份,副本_____份,各执_____份。
委托人(公章):
法定代表人(签章):
______年___月___日
地址:
开户:
账号:
邮编:
电话:
传真:
E-mail:
代理人(公章):
法定代表人(签章):
地址:
开户:
账号:
邮编:
电话:
传真:
E-mail:
附件一:
工程代理项目组组成人员情况及事项表
一、工程项:
二、目名称招标:
三、内容:
四、人员情况:
姓名职务职称注册资格上岗证号备注:
组长:____________,上岗证号:____________________;
成员一:____________,上岗证号:____________________;
成员二:____________,上岗证号:____________________;
成员三:____________,上岗证号:____________________;
成员四:____________,上岗证号:____________________。
五、代理事项及承办人安排:_______________________________________。
(一)代理事项承办人:________________,联系方式________________________,签名________________。
(二)代理事项:
1、代拟招标方案编制标底
2、发布招标公告
3、(投标邀请书)组织现场踏勘和答疑
4、投标申请人报名组织开标、评标
5、编制资格预审文件代拟中标公示
6、审查潜在投标人资格代拟中标通知书
7、编制招标文件草拟工程合同
8、编制工程量清单编制招投标书面报告
代理人:(盖章)
注:本表中承办人签名一栏必须由本人亲自签字。
附件二:
建设工程招标代理授权委托书
(委托人即招标人的法定代表人的姓名)系____________(招标人名称)的法定代表人,现授权委托(招标代理机构名称),为____________(拟招标项目名称)的代理人,以招标人的名义办理以下事项(有委托的在□中打√,无委托的在□中打╳):
□代拟发包方案;
□发布招标公告(发出投标邀请书);
□编制资格预审文件;
□组织接收投标申请人报名;
□审查潜在投标人资格,确定潜在投标人;
□审查潜在投标人资格,确定潜在投标人;
□编制招标文件;
□编制工程量清单;
□编制工程标底;
□组织现场踏勘和答疑;
□组织开标、评标;
□草拟工程合同;
□编制招投标情况书面报告;
□与发包有关的其它事宜:
本授权委托书的有效期为______年___月___日—______年___月___日。
特此声明。
委托人:(盖章)
法定代表人:(签字)
______年___月___日
建设工程合同2
发包人(全称):____________________________________________
设计人(全称):____________________________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_________________工程设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:______________________________________________。
2、工程批准、核准或备案文号:___________________________。
3、工程内容及规模:_____________________________________。
4、工程所在地详细地址:___________________________________。
5、工程投资估算:_______________________________________。
6、工程进度安排:______________________________________。
7、工程主要技术标准:__________________________________。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1、工程设计范围:_________________________________________________。
2、工程设计阶段:_______________________________________。
3、工程设计服务内容:_____________________________________________。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期
计划开始设计日期:_____________年___月___日。
计划完成设计日期:_____________年___月___日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价
1、合同价格形式:________________________________;
2、签约合同价为:
人民币(大写)__________(__________元)。
五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表:____________________________________。
设计人项目负责人:_______________________________。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)专用合同条款及其附件;
(2)通用合同条款;
(3)中标通知书(如果有);
(4)投标函及其附录(如果有);
(5)发包人要求;
(6)技术标准;
(7)发包人提供的上一阶段图纸(如果有);
(8)其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的`文件,应以最新签署的为准。
七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点
本合同在____________________________________签订。
十、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同自_____________________________________生效。
十二、合同份数
本合同正本一式____份、副本一式____份,均具有同等法律效力,发包人执正本____份、副本____份,设计人执正本____份、副本____份。
发包人:(盖章)设计人:(盖章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(签字)(签字)
组织机构代码:___________________组织机构代码:___________________
纳税人识别码:___________________纳税人识别码:___________________
地址:___________________________地址:___________________________
邮政编码:______________________邮政编码:_______________________
法定代表人:_____________________法定代表人:_____________________
委托代理人:_____________________委托代理人:_____________________
电话:___________________________电话:___________________________
传真:___________________________传真:___________________________
电子信箱:_______________________电子信箱:_______________________
开户银行:_______________________开户银行:_______________________
账号:___________________________账号:___________________________
时间:_______年_____月_____日时间:_______年_____月_____日
建设工程合同3
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经过友好协商,双方就____县叩镇华丰村龙泉茶厂,新厂建设一事达成一致,签订本合同。
一工程概况
1.1工程名称:____县叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作
1.2工程地点:____县叩镇华丰村
1.3工程内容:
①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计51520立方米(含运输,运距不超过5)。
②、厂区场平后保坎建设(92米8米高
2.5米宽均距)计:。
③、厂区道路硬化建设(130米10米)计:1300平方米。
④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分场地绿化处理工程。
⑥、厂房建设图纸范围内容。
⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。
⑧、办公区域的装饰部分。
1.4工程承包范围:上述工作范围。
1.5工程承建方式:上述工作内容包工、包料修建。
二、工程质量要求:合格。
三、工程工期约定:________年____月____日进场,竣工日期________年____月____日。
四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。
五、乙方必须按照国家建设标准保质保量,按期完成施工。
六、工程造价及支付:
此工程为合同包干价,总计工程造价为51
6.3万元(大写:伍X壹拾陆万叁仟元整)。
支付情况:
1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月____日结算当月工程量);
2、工程完工后,甲方将工程款在____月内(25工作日内)付至97%;
3、剩余工程款3%为保修金,保修期为________年,到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。
七、组成合同的'文件:
组成合同的文件包括:
1、本合同协议书;
2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;
3、标准、规范和有关技术文件;
4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、合同一经签订,单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守,如单方违约,赔偿守约方工程总价5%的损失。
九、纠纷解决方式
双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。
十、此合同一式肆份,双方各执两份。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
建设工程合同4
(以下简称甲方)委托 (以下简称乙方)承担下列项目的服务招标代理。为明确双方的责任与权利,经详细协商,特签订本合同,共同遵守。
建设项目概况:
项目名称:
服务地点:
服务内容:
服务招标代理。
双方责任:
甲方责任
办理前期的各种申报及审批手续。
按时提供足够的工程技术资料给乙方制作招标文件。
甲方必须指派一位充分了解本项目情况的代表,迅速地解答问题及提供资料给乙方及投标单位。
按照合同金额及支付方式,向乙方交付酬金。
乙方责任
代理甲方编制招标文件等招标事宜中的.一切文件、表格;
发布招标文件,主持开标及评标会议;
填报相关资料,由甲方发出中标通知书;
为甲方编制设计合同;
为甲方详细解释招标代理的具体程序及操作步骤。
酬金:
代理酬金:一笔算人民币伍仟元整。
付款方式:
乙方完成项目招标服务并提交招标过程资料后一个月内一次性付清。
合约有效期
本合约有效期自20_年04月至全部招标代理工作完成为止。本合同规定的服务项目,在发展过程中如因甲方原因或双方不可控制的原因,需中断合约或延长合约时,乙方为此项目所发生的一切费用由甲方承担,如属乙方原因,则乙方为此项目开支的费用由乙方自负。
违约责任
倘若任何一方不按本合约履行义务,另一方可书面通知对方其违约内容,如该违约事项继续发生,则14天后可以书面通知违约方终止合约。合约终止后,违约方必须负责因其违约使合同终止而引致对方的损失。
倘若项目为贷款项目,因贷款协议没有执行,或国家计划项目,因故停建缓延,则本合约终止。而甲方必须对乙方直至终止日期前提供的服务支付费用并就乙方未完成服务的已投入部份,给予补偿。
其他事项
未尽事宜,双方可根据需要,经协商另行签订补充合同或协议。
本合同执行过程中,双方有分歧意见时,尽量采取协商解决,仍不能一致时,可报请建设主管部门协调;经协调仍不能一致的,请当地仲裁机关或法院解决。
本合同双方签字盖章后生效,至全部费用结清后自然失效。
本合同一式四份,甲方执两份,乙方执两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程合同5
1.下列选项中,不是编制项目管理目标责任书依据的是()。
A.项目合同文件 B.项目管理实施规划
C.组织的管理制度 D.组织的经营方针和目标
2.下列有关建设工程施工风险因素,属于技术风险的是()。
A.工程所在地的水文地质条件 B.施工管理人员的'经验和能力
C.事故的防范措施和计划 D.工程施工方案的可靠性
3.风险评估的工作是()。
A.分析存在哪些风险因素和风险事件 B.制定管理方案,采取降低风险量的措施
C.进行投保或担保 D.进行风险衡量,确定风险量。
4.根据《建设工程监理规范》的要求,建设监理工作的主要任务有()
A.审查施工单位资质 B.编制施工组织设计
C.组织竣工验收 D.检查和确认运到施工现场的材料、构件和设备的质量
5.监理公司编制的监理规划应当在签订监理合同及收到设计文件后开始编制,编制完成后由()审核批准。
A.监理公司技术负责人 B.项目业主代表
C.设计院技术负责人 D.总监理工程师
6. 根据《建筑安装费用项目组成》(建标[20xx]206号),施工企业生产工人的劳动保护费应计入建筑安装工程工()。
A.直接工程费中的人工费 B.措施费
C.企业管理费中的劳动保险费 D.社会保障费
7.基础分部工程所需钢材在使用前应进行物理和力学性能检验,检验费用属于()。
A.建筑安装工程材料费 B.建筑安装工程措施费
C.建筑安装工程企业管理费 D.工程建设其他费用
8.施工企业大型机械进出场费属于建筑安装工程的()。
A.措施费 B.规费
C.间接费 D.施工机械使用费
9.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[20xx]206号),大型土石方开挖机械进出场费用属于()。
A.建筑安装工程机械使用费 B.建筑安装工程机械措施费
C.施工企业管理费 D.工程建设其他费用
10.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[20xx]206号),施工企业发生的下列费用中,应计入企业管理费的是()。
A.劳动保险费 B.医疗保险费
C.住房公积金 D.养老保险费
答案:1C 2A 3B 4C 5B 6B 7B 8A 9A 10B
建设工程合同6
订立合同双方:
建设单位:____以下简称甲方;
勘察单位:____勘察院,以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点_____________。
第二条 勘察的范围、进度和质量________。
第三条 甲方的义务
1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时,甲方必须在__年__月__日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在__年__月__日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在__年__月__日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。
第四条 乙方的义务
1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。
2.乙方应于__年__月__日进入现场勘察,__年__月__日提交全部勘察资料,提交测量透明图__份,提交工程地质报告书一式__份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上,工期可顺延。
第五条 定金及勘察取费标准及拨付办法
1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为____元。自本勘察合同生效后____日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后____日内,应按实际勘察
工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收20~40%的勘察费。
第六条 甲方的'违约责任
1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金__元。
第七条 乙方的违约责任
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。
2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达__天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价__‰的违约金。
第八条 纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
第九条 其它
_________________________________。
本合同__年__月__日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,送计委、建委、建行……各留存一份。
建设单位(甲方):____(公章)
代表人:____(盖章)
联系人:____
通讯处:____
电话或电报:____
开户银行:____
帐号:____
勘察单位(乙方):____(公章)
代表人:____(盖章)
联系人:____
通讯处:____
电话或电报:____
开户银行:____
帐号:____
__年__月__日订立
附:
1.测量任务和质量要求表:
2.工程地质任务及质量要求表。
测量任务和质量要求表 附表1
工程名称 工程地点 设计单位 工作内容 工作量和技术要求 备 注
工程地质任务及质量要求表 附表2
工程地点: 设计单位: 设计负责人: 勘察阶段: 建筑物名称
或(代号) 结构
类型 层数及
总高度 基础砌置深
度及标高 基础
类型 总荷重 单位面
积荷重 另提交:
一、场地的地形图(附有旧址座标)。
二、总平面布置图。
三、详细的勘察技术要求(另附)。
四、场地附近已有勘察资料。
建设工程合同7
发包方(甲方):________________
承包方(乙方):________________
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.1工程名称:________________
1.2工程地点:________________
1.3承包范围:外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
1.4工期:本工程自20xx年10月15日开工,于20xx年12月30日前竣工。
1.5工程质量:达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73—91)。
1.6结算方式:按双方约定单价为结算依据。
注:(双方约定单价明细为本合同附件)
1.7合同价款:
(人民币大写):
注:(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)
第2条甲方工作
以上只作为首付款依据,施工图由乙方自行设计,经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第3条乙方工作
3。
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的.规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。
3。
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3。
5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条关于工期的约定
4。
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4。
2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4。
3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响,导致停工
8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
4。
5、此工程于
11月15日—20日供热,若供热前乙方需保证封闭结束,如不能封闭需考虑临时封闭措施。
第5条关于工程质量验收的约定
5。
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ
73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5。
2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。
5。
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
5。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5。
5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知
7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。
第6条关于工程价款及结算的约定
6。
1、双方商定本合同价款采用固定综合单价。:
6。
2、付款方式:第一次付款签定合同之日后,甲方首付款
30%。
第二次付款工程完成70%以上,付款30%。
第三次付款工程完成90%,付款20%。
第四次付款按双方商定结算价格结清,付款17%。
第五次付款尾款3%质保金一年。
第7条关于材料供应的约定
凡由乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第8条有关安全生产和防火的约定
8。
1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8。
3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,经乙方书面通知甲方修改方案,因甲方不进行修改方案,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8。
4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
8。
5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。
第9条奖励和违约责任
9。
1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同总额
1%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的1%日滞纳金
9。
2、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9。
3、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
9。
4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条争议或纠纷处理
本合同在履行期间,双方发生争议时,协商解决或向人民法院起诉。
第11条未尽事宜,双方另行签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第12条其它
第13条附则
12。
1、本合同正本肆份,双方各执贰份。
12。
2、本合同履行完成后自动终止
甲方:________________乙方:________________
______年______月______日:
建设工程合同8
甲方:_________________________________
乙方:_________________________________
第一条总则
为保证____________股份有限公司维修站点项目顺利实施,____________股份有限公司(以下称甲方)全权委托____________科技有限公司(以下称乙方),承担承担______天线调试及布线工作。为进一步明确甲乙双方的权利、义务及责任,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,经双方友好协商签订本合同。
第二条工程名称
____________天线调试及布线工程服务。
第三条工程项目及技术服务内容
____________天线调试及布线工程服务。
第四条工程工期
乙方应自收到甲方派工单并收到甲方支付全款之日起,10个工作日内完成通信天线的调试及布线工作。
第五条双方权利和义务
甲方权利和义务:
1.责提供所使用卫星的参数、信标及验收标准。
2.责制定工程计划及组织协调工作。
3.责待调试站点管理协调工作。
4.权委托乙方承担调试任务。
5.时向乙方支付技术服务工程款。
乙方权利和义务:
1.方负责通信站点______天线的调试及天线到机房位置的布线工作。
2.方负责向甲方用户交流天线调试及线缆的铺设情况。
3.点调试完毕及线缆铺设完成后,乙方向甲方提交端站维修报告。
4.调试过程中严格按照甲方的要求执行,自觉维护甲方的形象和信誉,处理好与甲方及用户的关系。
5.方保证小站的正常接收和发射。
第六条卫星远端站工程技术服务费
______的调试及布线工程:人民币______元
第七条付款方式
甲乙双方签订合同后三个工作日内甲方向以方支付合同全款人民币______元,以方安排工程师上门对站点进行调试,同时乙方应就合同全款为甲方提供正式发票
第八条合同生效
本合同自甲乙双方委托代理人签字并盖章之日起生效。未经双方书面同意,任何一方不得转让本合同。按照本合同发生的任何通知应当采取书面形式。凡因本合同所引起的'或与本合同有关的任何争议将由双方在友好协商、互谅互让的基础上协商解决。本合同如发生争议,双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可将争议提交给北京市有管辖权的人民法院审理。本合同适用中华人民共和国法律。
本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。
本合同的补充说明作为本合同不可分割的一部分,同合同正文具有同等效力。
甲方:________________________
授权代表:____________________
日期:________________________
乙方:________________________
日期:________________________
建设工程合同9
发包方(甲方):
承包方(乙方):
装饰工程施工责任合同书发包方(以下简称甲方):
委托代理人:(姓名)联系电话:承包方(以下简称乙方):承包负责人:(姓名)联系电话:经考察,甲方同意乙方承包甲方装饰工程任务。为明确双方在施工过程中的权利、责任和义务,经双方共同协商,签订如下条例:
一、工程地址:
二、工程概况:
三、人工费项目及价格:材料及人工费单价为每个雨棚20元,具体数量以现场项目经理审核为准。
四、材料:雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃,管材为10215;10加厚镀锌管,连接为不锈钢驳接爪,收口为中性结构胶。
五、承包方式:包工包料,施工工具乙方自备,必须齐全有效。
六、付款方式:签订合同后支付订金20元。竣工合格后支付全款。
七、工程验收与保修双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
1、材料进场后的材料验收;
2、基层验收;
3、饰面验收;
4、细节验收及修补
八、本合同一式两份,自双方签订之日起生效,根据合同约定的施工期限,乙方承包的`工程自验收合格之日起,视为甲乙双方解除承包关系,本合同自动失效。
甲方签字:乙方签字:
代表:
责任人:
________年____月_______日________年____月____日
建设工程合同10
工程名称:
建设单位:(甲方)
施工单位:(乙方)
施工地点:
签订时间:
依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称:*办公大楼机房建设工程
二、承包范围和内容:*办公大楼二楼科技机房区域,具体内容包括 ,乙方应按照甲方提出的相关技术功能要求完成合同所规定的系统的设计及工程施工工作,并负责系统的安装调试施工、测试校验、培训、质保服务。
三、工程实现目标:实现整体机房的建设,具体产品详见附件清单。
四、承包方式:包工包料。
五、工程造价:合同总价为: 。大写人民币 。
(设备材料的名称、型号规格、数量价格详见设备清单)
第二条 施工准备及工作范围
六、甲方应协助乙方解决设备、辅材、工具等的存放场所,提供施工服务所需的水、电、灯光和进入施工现场等。并依据我方提出的机房墙体和地面要求,提供环境。
七、乙方负责提供、执行并完成以下工程内容:
1) 机房建设系统施工所需的全部机具、简易测试工具,自行负责施工人员的交通、食宿和通讯;
2) 提供机房"工程"系统的必需的施工、安装、通断测试、竣工;
3) 工程实施中的技术督导;
4) 机房建设系统的所有管线及桥架的预埋和安装,缆线的敷设;
5) 机房建设系统的设备安装、接线、测试及协助调试、试运行;
6) 提供施工中必备的辅材及所需的施工工具;
7) 完成机房建设系统的电缆通断测试验收并提供隐蔽工程验收及竣工报告含电子文档;
8) 施工成品或半成品的保护和施工现场的清洁;
9) 免费完成工程验收后对甲方的12个月质量保修期。
八、乙方应对整个工程进行监控和检查,并负责工程施工、安装、测试和达到机械竣工;完整的工程包括合同定义的全部的机械、施工设备、工具、辅材,以及设计图纸中为完成工程所需的全部工作。
第三条 工程施工及验收规范
九、施工规范
1) 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(GB/T 50312-20xx)
2) 智能建筑工程质量验收规范(GB50339-20xx)
3) 安全防范工程技术规范(GB50348-20xx)
4) 电子计算机机房施工及验收规范(SJT30003-93)
5) 电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-92)
6) 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)
7) 建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-20xx)
8) 接地装置施工及验收规范(GB50169-92)
9) 甲方提供的设计图纸、和答疑文件
十、设备验收的时间、地点和方法
1、第一次:设备在交付前。
2、最终验收:系统所有设备、材料及按照无质量问题,甲方、乙方共同检测验收,该次验收为全部设备最终验收。验收合格后,由甲乙双方共同签署验收合格文件。
十一、 质量保证期
设备的质量保质期为壹年,计算时间以甲方项目验收合格正常运行之日算起。
十二、 包装要求:必须满足设备安全运抵工地。包装费用及运费由乙方承担。 十三、 履行期限、地点和方式
1、交付时间:20xx年 月 日,如有特殊情况,交付时间可以相应顺延,具体详见第四条第十六款。
2、交付地点:*办公大楼机房工地。
3、交付方式及费用:乙方送货到合同指定的交付地点,运杂费、安装费调试费都已经包含在本合同总造价中。
第四条工程期限
十四、 工程进度与大楼智能化安装及装修工程同步进行并完成。
十五、 工程施工
1、乙方应按甲方的指示于 20xx 年01月 日开工至 20xx年 01月 日完工,同时在施工工期内服从相应的调整。
2、乙方应提供足够的人力、设备、材料至施工现场。
3、甲方应于开工前三天通知乙方,以便乙方备货。
4、乙方全面负责该项目机房装修、机房布局、设备安装等工作的竣工图 十六、 如遇下列情况,经甲方现场代表签认后,工期相应顺延
1、不属于包干范围内的重大设计变更,致使施工方案改变导致施工无法进行而影响进度。
2、非乙方原因影响下一道工序施工。
3、人力不可抗力的因素而延误工期。
第五条 工程质量及售后服务
十七、 本工程将按照合同、标准和规范及适用法律执行;并接受甲方派驻代表的监督,乙方也将提供驻工地代表。
十八、 工程安装调试验收后,自验收之日算起,乙方提供一年质保。
十九、 质保期内,如因乙方提供设备本身或安装方面出现质量问题,乙方在接到甲方通知后2小时内给出实质性书面答复,并在4小时内派工程师现场免费处理。
二十、 在质保期满前的最后一个月,在项目现场,对所供的重点、关键货物,进行常规保养,更换易损件,质保期满后,如因设备、材料等出现质量问题或因其他原因需更换,乙方接到甲方通知后2小时给予答复,并及时赶到现场予以排除、修复和更换。更换零部件及配套设备的价格,乙方给予优惠。
第六条 双方的义务、权利与职责
A甲方
二十一、 派驻现场代表 并委托其对工程的进度、质量进行监督检查,并办理各项签证手续。
二十二、 负责施工协调工作以保证正常施工进程不受影响。
二十三、 负责提供乙方在施工现场用于办公及存放工具的场所。 B乙方
二十四、 乙方委派工程师 作为驻工地代表,配合甲方做好现场施工管理及协调工作。提供施工组织计划及方案、工程进度安排等。 二十五、 工程安装调试竣工后,乙方须负责制定培训教材和计划,对甲方工作人员进行无偿技术培训。
二十六、 甲方未按合同结算方式支付全部价款时,设备的所有权属于乙方。未按合同规定的质量要求支付设备,甲方拒收时,乙方承担不履行合同的违约责任。
二十七、 履行义务不符合合同的规定,乙方须承担违约责任。
第七条工程价款的支付与结算
二十八、 工程价款的支付和结算的方式
1、第一次:合同签订时,甲方按合同总价的30%付给乙方。
2、第二次:随工程进度,机房装修完成,机房设备(机柜、精密空调、ups)进场后,甲方支付合同价30%给乙方。
3、第三次:设备安装调试完成,工程验收合格十日内支付至合同价款的98%。
4、质保期满后,乙方履行完此期限的自己的义务,一周(7天)内甲方付清尾款。
5、合同价格由乙方包干使用,该价格为交钥匙工程价,包括系统所涉及的所有设备及相关安装附件的购置、运输、装卸、保管、安装调试,培训、质量保证及售后服务等内容的全部费用。
二十九、 合同总价系指本合同的规定,乙方在正确的完全履行了合同的义务,甲方应支付给乙方的价款,施工过程中涉及变更或甲方要求变动的部分,执行报价单的计价方法,单价不变、工程量按实调整。如双方另有新的书面约定,则按新的约定办。
第八条工程验收
三十、 工程验收以国家颁发的有关机房建设验收规范为依据。
三十一、 验收内容:系统运行报告、系统测试报告、竣工验收报告、竣工图会审报告、设备材料工具文件的交接报告等。
三十二、 乙方在工程竣工时以书面通知甲方,甲方应在甲、乙双方一致认为具备验收条件之日起十日内派组织人员等对工程进行验收。甲方对系统的验收,应确认系统最终是否符合合同规定的要求,但不承担合同总价款以外的'额外费用。
三十三、 工程调试验收合格后,甲方方可使用。
第九条违约责任
乙方的责任
三十四、 乙方未按合同要的质量要求提供设备材料的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方自付。
三十五、 工程不能按合同规定的工期交付使用,除甲方原因和不可抗拒的自然因素外,每逾期一天,按照500元/日偿付违约金。甲方的责任:
三十六、 甲方中途单方面中止合同,乙方不退回甲方的预付款。
三十七、 甲方因未能及时办理变更或增加签证手续而造成乙方工期或者交货期延误的,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的直接损失。
三十八、 甲方在项目现场检验设备时,发现数量或质量不符合合同的规定,应在验收后的一周(7天)内书面通知乙方,否则视为设备符合合同要求。
第十条附则
三十九、 本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份。
四十、 本合同自双方代表签字,加盖公章或合同专用章后即生效。
四十一、 本项目的招标文件、投标文件为本合同的附件,与合同文本有同等法律效力。
四十二、 当事人对合同条款的理解有争议时,应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯及诚实信用原则,确定该条款的真实意思。
四十三、 本和签订后,甲、乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充条款,具有同等法律效力。
四十四、 本合同的未尽事宜,双方协商解决,并按照《中华人民共和国合同法》调整。
甲方: 地址: 电话: 甲方代表(签字并盖章):姓名:日期:
乙方: 地址: 电话: 开户银行: 帐号: 乙方代表:(签字并盖章):姓名:日期:
建设工程合同11
甲方(发包方):
乙方(承包方): 住址:
身份证号码:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同。
一、承包工程范围和内容:
1、范围:
楼工程,基础、主体项目工程所有的模板工程等需支模的全部分项工程、设计变更及模板垃圾现场清理、卫生包干及标化工程涉及的常规用工。
2、内容:
1)配合施工员放样、钉测龙门桩、搭设木工棚。
2)从基础垫层开始到工程全部竣工木模翻样;模板的配制、焊限位,止水片、模板安装、拆除;支模架的搭拆、穿墙螺丝杆的制作安装;模板的清理、上油、归堆、预留洞;预埋件的设置;圈梁、大马牙蹉边设置防漏条;预制构件支、拆模板;浇筑混凝土时的看护;炸模漏混凝土的凿除、清理;模板拆除后铁钉拨除、整理、堆放、钢管扣件归堆;进场材料卸车等定额及施工图所包含的全部工程内容包括技术措施等内容。(本工程不发生木工点工)
3)所有支模架必须设置扫地杆,由施工员、技术负责人、监理验收符合要求后才能进入下一道工序的施工,如不符合要求且不采取加固措施的,则项目部点工进行施工,费用由乙方承担,每工日为壹佰伍拾元;梁柱施工必须贴胶带,违者罚款200元/次。
4)支模架不得与外架连接,如发现一次则罚款200元/次,外架上不得堆放模板、方木、钢管等。
二、承包方式:
包清工,甲方提供钢管、模板、管卡、方木、垂直运输机械,其余铁丝、元钉、小型机具三级配电箱及电缆和劳保用品均由乙方自行购置,除塔吊外所有开机操作工费用由乙方负责支付。(安全帽由甲方代购,费用乙方自理)
三、工程质量标准:
1、工程质量必须达到优质工程要求,杜绝质量事故发生,工程全过程必须严格按照规程操作。模板的断面尺寸、水平位置、标高必须正确无误,如有差错由乙方承担一切责任。模板的支撑必须牢固可靠,避免炸模现象,拆模注意混凝土的龄期和对混凝土成品的保护,未经项目部同意,不得随意凿拆。
四、结算付款方式:
1、结算价格:乙方工程质量必须达到优质工程标准,按模板接触面积每平方米多层 元、小高层 元、高层 元(含铁丝、元钉等)一次性包干。
2、如乙方中途退出承包,则按已完成工程量的50%结算,工人工资由承包者自己解决,与项目部无关,并且甲方有权追究由乙方造成的工期延误的各项经济损失。
3、如乙方由于自身原因二次结构退出不做的,则按模板接触面积每平方米25.00元在工程款中扣除。
4、工程款支付:
1)工程开工合同签订后,职工生活费每月按实际出勤人数(28天)每人每月支付750元(由项目部代发,结算时在工程款中扣除),班组长每月领取20__元生活费(结算时在工程款中扣除),结构封顶时支付工程总款的 85 %,工程二次结构完成付工程总款 5 %,工程总体竣工验收达标后付工程总款 5 %,余款 5 %在炸模部分砼凿除后二个月内付清。
2)承包方承担所有风险责任、自负盈亏。在支付职工生活费时必须要有出勤职工的工资表及身份证(在项目部安全科登记的),工资表上工数必须同出勤工数相等,并有施工员及工地负责人签字认可。
五、工期责任指标:
1、乙方按照甲方提供的工程进度必须按期完成所承包范围内的所有工作内容,确保工程如期完成,如没有按项目部的进度计划如期完成,则每推迟一天罚款 500 元,因支模原因影响其它工种进度及施工所造成损失应承担一切损失。
2、乙方有责任配合前后工序衔接工作,合理配备劳动力,确保工程施工进度。
3、除不可抗拒的自然灾害外,必须坚持每天施工及加夜班(根据施工的进度计划)。
4、二次结构必须及时跟上,不得影响泥工班的施工。
六、安全责任指标:
1、认真执行“安全第一,预防为主”的方针,严禁违章指挥、违章作业。
2、不得安排未经三级教育的新工人,不戴好安全帽上岗作业人员,否则一切事故责任由乙方承担。进入施工现场发现不戴安全帽每人次罚款壹拾元,安全频率和歇工率分别控制在“0”。
3、机械设备操作必须是专职人员持上岗证操作,严禁违章操作。
4、施工过程中如发生安全及人身事故及在施工过程中对其它班组造成损害的,费用在5000.00元以下的由乙方承担;5000.00元以上的超额部分由项目部承担50%,其余由乙方承担。
七、消防管理指标:
1、班组必须严格执行消防制度,每个工人必须接受消防知识教育。
2、严格实行用火申报审批手续,寝室内禁止使用煤气和电炉电饭煲等,发现一次罚款100元。
3、加强易燃易爆物品的使用管理及清除工作,生活区内严禁燃放烟花爆竹。非专职人员不得使用氧气瓶,进场后并设专人管理。
4、消防器材不得挪作它用,并必须有专人负责。
5、禁烟区内禁止吸烟,同时不准吸游烟。
八、文明施工指标:
1、必须遵守地方政府和项目部的“双标化工地”的各项文明施工规定。
2、施工人员必须挂证上岗施工。严禁使用童工及有先天性疾病或传染病者。
3、施工人员要服从甲方人员的指挥,文明施工搞好各自工作面的落手清工作,材料堆放整齐。
4、搞好宿舍卫生,寝室长排好值日表,生活垃圾要入桶,门前实行卫生包干。
5、宿舍内严禁私开伙食及用大功率电器(包括电炉、热得快、电饭煲等),发现一次除没收该用具外处以500元罚款,按次类推计。罚款在承包班组当月生活费中扣除。
6、宿舍每间装有电表,用电数值超过项目部规定的数值按国家电力价双倍取费,对活动房门窗及玻璃损坏按价赔偿,在承包款中扣除。
九、治安管理指标:
1、每个职工到达工地,首先向甲方申请填表。接受三级教育。交纳审办暂住证,劳务证的费用,提供身份证复印件,领取施工上岗证。
2、乙方职工必须服从项目部管理人员的指挥,遵守各级治安保卫制度和有关的规章制度。宿舍内不得留宿外来人员。
3、各班组负责人必须认真做好治安工作,严禁赌博、打架、偷盗等违法行为的发生,(特别是打群架的,除了赔偿造成工期延误损失及受害人全部损失外,项目部还处以乙方承包人5000元人民币以上罚款,肇事当事人处以500元人民币的罚款,另外公安机关罚款一并由乙方承包,如本班组发现有偷盗行为按脏物十倍罚款,第二次加倍按次类推,必要时清退出场。
十、材料设备管理责任指标:
1、乙方必须提前10天以书面形式提交工程所需材料、用量,如乙方不能按时提交材料、用量申报,造成材料不能按时进货,影响进度等造成损失由乙方承担。
2、乙方必须做好所承包分项工程材料每天的落手清工作,做到材料不浪费,科学配料。甲方如发现有浪费工程材料现象的,每次处以人民币200元的经济处罚,罚款在当月工程款中扣除。乙方应配合各幢号施工员的测量、放线、定位等工作。模板拆除时必须拨除铁钉,钢管、管卡、模板按指定地点分类堆放整齐,班组如不按要求执行,按每平方一元的单价扣除或按施工细则规定处罚。
十一、甲乙双方的职责:
1、甲方职责:
1) 甲方对乙方的工作进行全面的安排给予指导和督促。每月编制详细的施工进度计划,并对乙方进行施工技术、进度计划的交底。
2) 对乙方的.新工人进行进场安全技术交底。
3) 甲方对乙方的施工进度、质量、安全生产、文明施工进行动态管理、检查督促,乙方及时整改施工中存在的问题,帮助乙方解决施工中存在的困难,确保工程顺利施工。
4) 甲方协助乙方到有关部门办理相关证件,解决乙方人员的住宿、就餐的场所住宿每人一铺,男女不得混居,严禁带家属占房,带家属的要自己解决住宿。
5) 甲方确保施工现场安全设施到位,做好现场消防,治安方面的防范工作。
2、乙方职责:
1)依据昆山市人民政府关于订立劳务合同文件精神,与每位进场工人员签订一式四份劳务用工合同,上交开发区劳动局、项目部各一份。
2)根据甲方的施工进度计划及质量、技术要求,保质保量按期完成施工任务。
3)严格遵守国家及地方政府的法律、法规、遵守公司、分公司、项目部的有关规章制度,遵守社会公德,严格执行劳动法,严禁使用童工。
4)做到安全生产、文明施工,搞好消防、治安保卫工作和宿舍及施工现场的卫
生工作,如由于乙方违章施工,违章操作而发生的消防、安全事故,一切均由乙方负责。
5)提前一周向甲方提供材料进场计划,班组要成立QC小组,运用全面质量管理的方法,消除施工中的质量通病。
6)所有进场职工必须具备有关证件(身份证、暂住证、劳务证、计划生育证)并
配合甲方办理现场上岗证,特殊工种必须持上岗证上岗。
7)爱护施工现场的一切财产,协助甲方一起做好产品的保护和材料的保管。
8)乙方必须指定班组安全员,负责班组安全生产、治安保卫工作,每天做好班
前安全教育,并做好书面记录,项目部不定期抽查。
9)乙方必须配备专职文明施工检察员,每天检查班组的文明施工,宿舍卫生情
况,及时整改不足之处,以保证场地、宿舍、食堂、厕所等场所的整洁卫生。
10)乙方必须配备专职翻样工和现场技术人员指导检查施工质量,协作放线。
11)楼面浇捣时,乙方守模人员如不到位,甲方有权以每人每天150元的工资另作安排。
12)严禁在生活区、宿舍楼上随地小便、倒水,违者罚款50元。
13)严禁在工地新建住宅内大、小便,如发现罚款100元/次。
十二、奖罚办法:
1、施工进度每拖延一天、根据情况罚500元/天,情节严重者作辞退处理。无
故不加夜班罚款200元处理。
2、于乙方原因造成返工而使材料损失的,由乙方赔偿甲方的材料损失,并处罚款。
3、班组长的到位率必须达到每月25天,每少一天罚200元。(特殊情况经请假同意者例外)班组长的出勤由甲方施工负责人考核。
4、重要节假日(如春节)甲方因工程施工进度的需要,需乙方继续施工的,必须服从甲方指挥,否则甲方有权终止合同,并对前期的工程款不予支付。
十三、其它约定条款:
乙方必须服从甲方:《现场施工管理细则》、《材料管理细则》、《文明施工管理细则》条款的管理。乙方若劳动人员不足,有作业面无人做时,甲方有权另行安排作业人员参与分项作业,根据对方要价,工资在乙方的总工程款中扣付。如乙方在管理上混乱,工地安全、工程进度,质量未达到要求,造成材料浪费,甲方提出罚款与整改措施后,仍整改不到位的,甲方有权终止协议,乙方于当日退场。乙方的余款按实际完成的工作量的50%结算。承包方对自己工人所付的工资,一切由承包方负责。
十四、本合同工未明确事项:
乙方必须按甲方制定的《施工现场管理细则》、《材料管理细则》、《文化标化管理细则》及奖罚措施执行。本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,双方签字后生效,工完帐清失效。
甲方代表:
乙方代表:
年 月 日
建设工程合同12
发包人(全称):_______________法定代表人:_______________住所:_______________联系电话:_______________
承包人(全称):_______________法定代表人:_______________住所:_______________联系电话:_______________
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包范围
三、工程期限
1、开工日期:________年____月____日
2、竣工日期:________年____月____日合同工期总日历天数_____天。
3、因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度时,经甲方工程监理签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
四、工程造价工程价款:工程总造价为_______万圆整(_______元),总工程量约为_______0米(主管道、支管道、入户管道按实际仗量米数计算),单位造价为_______元米,此价款为主管道、支管道、入户管道平均造价,工程开工以后,因土质结构造成施工难度增大,价格不便。
五、质量标准工程竣工验收,应以施工图纸或设计方案和相关技术资料及质量检验标准为依据。
六、承包方责任
1、乙方必须严格按施工图纸或设计方案、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场工程监理的监督检查。
2、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员,必须以书面形式将其姓名、身份、所担的工作XX知甲方工程监理。
3、乙方应按工程进度及时提供有关工程质量的技术资料,材料代用必须经过甲方工程监理同意并签证后,方可使用。
4、乙方在施工过程中必须按安全生产规范操作,做好安全防护工作,如出现一切施工事故,均由其自行承担。
5、乙方在隐蔽工程隐蔽以前,必须及时XX知甲方检查,未经甲方检查的视为不合格工程。
6、自来水管道深度不得少于_____米(埋管位置)。
七、工程价款支付方式
1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内,承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容,进行工程竣工结算。
2、办理工程价款竣工结算的一般公式为:竣工结算工程款预算(或概算)或合同价款施工过程中预算或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。
3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金,发包人从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金,质量保证金为___________________________________元(人民币);:____________元(人民币)。
八、材料的提供
1、乙方所购进的材料必须由甲方工程监理检查验收后方可使用。
2、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料等,双方均不得用于本工程。若属鉴定人员失职或其它原因造成不良后果,由责任一方负责。
3、主管道为E管,管径2寸,管壁厚6毫米以上,管道压力10g,支管道管径为1寸,管壁厚3.5毫米以上,进户管径为4分,采用同材质管件熔接。
九、工程验收
1、工程竣工验收,应以施工图纸或设计方案和相关技术资料及质量检验标准为依据。
2、工程竣工后,乙方按规定提供完整的技术档案资料,并提交竣工XX知书,经双方协调确定时间,由甲方组织有关单位进行初验及复验。
3、交工验收中如发现有不符质量要求的,按双方验收时商定的时间,由乙方负责修好再进行验收。竣工日期以最后检验合格日期为准。工程验收合格____日内将工程完整资料交给甲方备案。
4、已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责看管,甲方不得提前使用,若甲方提前使用,既视同验收合格。由于乙方的原因,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失。
5、执行国家关于工程回访的'有关规定。
6、由施工造成的工程质量问题,甲方应以书面XX知乙方并约定时间进行维修。在保修期内乙方拒不维修时,甲方可用工程回访费另找施工队进行维修,费用超支部分应由乙方负担。
十、维修责任承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定,在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修合同,并对交付发包人使用的工程,在质量保修期内承担质量保修责任。保修期为:________年____月____日________年____月____日。
十一、违约责任乙方:工程质量不符合合同规定的,负责无偿维修或返工,由于维修、返工逾期交付及延误工期的,按合同总价的3%偿付逾期违约金。
十二、争议的解决本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。
十三、其他本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。
发包人:(公X)_______________
委托代理人:_______________
电话:_______________
传真:_______________
开户银行:_______________
账号:_______________
XX编码:_______________
________年____月____日
承包人:(公X)_______________
委托代理人:_______________
电话:_______________
传真:_______________
开户银行:_______________
账号:_______________
XX编码:_______________
________年____月____日
建设工程合同13
原告:xxx,男,汉族,xxxx年xx月xx日出生,住广东省佛山市xxx,身份证号码:xxx。
系个体户佛山市xxx区xxx金属制品厂的经营者,佛山市xxx区xx金属制品厂经营场所:xxx佛山市xxx区xxx镇街道xxx工业区xxx号厂房,注册号:xxx。
被告一:xxx,男,汉族,xxxx年xx月xx日出生,住广东省佛山市xxx,身份证号码:xxx。
被告二:xxx佛山市xx区xxx工程有限公司,住所:xxx佛山市xxx,注册号:xxx。
法定代表人:xxx。
案由:xxx建设工程合同纠纷
诉讼请求:xxx
1、判令被告一立即向原告支付工程款xxx元以及逾期支付的利息xxx(利息以xxx元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从20xx年xx月xx日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止);
2、判令被告二对被告一所欠原告的'工程款及利息承担连带责任;
3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
20xx年xx月xx日,被告一将其从被告二处承包的佛山市xxx有限公司在xxx工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市xxx区xxx金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市xxx有限公司在xxx工业园的车间b、c的金属钢结构工程。
《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为20xx年xx月xx日。20xx年xx月xx日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款xxx元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。
原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。
为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。
此致
xxx区人民法院
具状人:xxx
20xx年xx月xx日
建设工程合同14
施工单位:_________(以下简称甲方)
承包单位:_________(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司_________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的'原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则:
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程内容:根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5c厚),屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式: 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价: 厨卫间聚合物防水每平米_________元;屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准: 乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准,严格参照_________有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。
(2)配合xx公司_________基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修________年。
六、付款方式: 本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,________年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待________年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
甲方代表(签字):_________
乙方代表(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建设工程合同15
委托人: ************办公室 受托人:****工程咨询有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,双方就******地面指挥中心室外工程代理事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:******工程地面指挥中心室外工程 地 点:
规 模: 招标规模: 约100万总投资额:
二、委托人委托受托人为******地面指挥中心室外工程建设项目的招标代理机构,承担本工程的施工招标代理工作。
三、合同价款
代理报酬按人民币6000元包干
四、组成本合同的文件:
1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;
2、本合同协议书;
3、本合同专用条款;
4、本合同通用条款。
五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。
七、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。 八、合同订立
合同订立时间: 20xx 年 月日 合同订立地点: 九、合同生效
委托人(盖章):
法定代表人(签字或盖章):
授权代理人(签字或盖章):
单位地址:邮政编码:联系电话:传 真:电子信箱:开户银行:帐 号:受托人(盖章): 法定代表人(签字或盖章):授权代理人(签字或盖章):单位地址: 邮政编码: 联系电话: 传 真:
电子信箱: @163.com 开户银行:
帐 号:
第一部分 通用条款
一、词语定义和适用法律
1、词语定义
下列词语除本合同专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:
l.1 招标代理合同:委托人将工程建设项目招标工作委托给具有相应招标代理资质的受托人,实施招标活动签订的委托合同,
l.2通用条款:是根据有关法律、行政法规和工程建设项目招标代理的需要所订立,通用于各类工程建设项目招标代理的条款。
1.3专用条款:是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定,结合具体工程建设项目招标代理的实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
l.4委托人:指在合同中约定的,具有建设项目招标委托主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 受托人:指在合同中约定的,被委托人接受的具有建设项目招标代理主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6 招标代理项目负责人:指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。1.7 工程建设项目:指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标的工程。1.8 招标代理业务:委托人委托受托人代理实施工程建设项目招标的工作内容。 1.9 附加服务:指委托人和受托人在本合同通用条款4.1款和专用条款4.1款中双方约定工作范围之外的附加工作。
1.10代理报酬:委托人和受托人在合同中约定的,受托人按照约定应收取的代理报酬总额。
1.11图纸:指由委托人提供的满足招标需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1.12书面形式:指具有公章、法定代表人或授权代理人签字的合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.13违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.14索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任
的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿或其他的要求。
1.15不可抗力:指双方无法控制和不可预见的`事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震,或其他双方一致认为属于不可抗力的事件。
1.16小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序
2.l 合同文件应能互相解释,互为说明。除本合同专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;
(2)本合同协议书:
(3)本合同专用条款;
(4)本合同通用条款。
2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,应在不影响招标代理业务正常进行的情况下,由委托人和受托人协商解决。双方协商不成时,按本合同通用条款第12条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律
3.1 语言文字
除本合同专用条款中另有约定,本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如本合同专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
3.2 适用法律和行政法规
本合同文件适用有关法律和行政法规。需要明示的法律和行政法规,双方可在本合同专用条款中约定。
二、双方一般权利和义务
4、委托人的义务
4.1 委托人将委托招标代理工作的具体范围和内容在本合同专用条款中约定。 4.2 委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作:
【建设工程合同】相关文章:
工程合同建设工程合同01-07
专项工程建设工程合同03-19
工程建设合同02-20
建设工程合同06-26
建设的工程合同12-08
建设工程合同06-12
【精选】建设工程合同07-14
(精选)建设工程合同07-15
建设工程合同07-17
建设工程合同07-17