当前位置：范文派>合同范本>合同范本>建设工程合同

建设工程合同

时间：2024-07-02 16:43:58 合同范本我要投稿

建设工程合同15篇【优秀】

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的类型越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的建设工程合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

建设工程合同15篇【优秀】

建设工程合同1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规和地方相关规章规定及一些强制性条文规范、标准参照施工图设计文件以及施工现场环境，本着平等、自愿的原则，经双方多次友好协商，达成一致，形文如下，以示双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：3#、4#、5#、6#、7#楼水电工程安装(图纸内的所有室内水电安装工程，水到厕所、厨房，电到分线盒)未含水表、电表及水泵房。

　　二、承包方式：

　　包工包料、包质量、包辅材、包工具、包安全、包文明施工。

　　承包范围：____________

　　甲方直接发包给乙方的分部工程。

　　工程施工所需的机具、手动工具、辅材内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、焊锡、不干胶、扎带、生料带、麻丝、石笔、刷子等)，试压及检测由乙方自备，费用乙方自理。

　　施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生皆由乙方负责。

　　负责安装工程竣工后质保期内的保修服务工作。

　　乙方配合施工过程中的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要的系列工作。

　　乙方必须参加社保机构设立的人身意外险、伤害险和安装工程一切险，开工前要向甲方出示保费单据和参保合同后方可开工，否则甲方有权从承包方工程款中扣除保险费代为缴纳。

　　施工工期：____________

　　乙方必须在甲方要求的规定时间内进场，并且按照甲方的要求开工，在甲方制定的施工进度计划内完成全部承包范围内的工作(除却外界影响和人力不可抗拒的因素造成工期顺延外)。

　　由于甲方原因以及不可预见、不可抗拒的外界因素发生延误工期，由甲方负责其工期予以顺延。

　　如乙方原因未能按照合同规定的施工日期完成合同工程，则须向甲方支付逾期违约金，违约金为1000元/天。

　　在施工过程中，如遇图纸设计变更和现场需求，乙方必须根据甲方施工要求无条件服从现场技术管理及监督人员安排予以施工，且双方根据增添工程量出具工程签证单，按照当下实价另计核算。

　　质量要求：____________

　　乙方必须严格按甲方提供的'图纸设计及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工，保质保量完成工程任务。

　　执行标准：《工程建设标准强制性条文》《建筑施工安全检查标准》《建设工程施工现场供用电安全规范》《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关国家法律法规文件要求。

　　质量体系要求：

　　(1)该项工程质量交验合格工程。

　　(2)进场材料须按批次进行报验，未经甲方监理验收合格材料严禁使用在工程上。

　　(3)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方工程师、理工程师验收认可后才能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准，3、施工资料由乙方负责。乙方负责收集、整理、归档。

　　4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方工程师、监理工程师的监督、检查。

　　六、工程的结算及支付办法：

　　1、本工程合同价按建筑面积来核算，单价为____元/m2

　　2、建筑面积依照施工图纸中注明的建筑面积进行计算、如图纸中建筑面积确有误差，由甲方审核后予以调整。

　　3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

　　4、工程款支付办法：

　　(1)第一批次付款：水电工程主体至15层，支付完成水电的预留预埋工程量80%。

　　(2)第二批次付款：按月速度完成工程量的80%来进行月结算。

　　(3)第三批次付款：整体完成验收合格后支付工程量的97%，余留3%的质保金。质保期限为两年，期满后7个工作日内甲方付清乙方3%的质保金。

　　七、履约保正金及返还：

　　本工履约保证金____元。

　　履约保证金在工程竣工后：由甲方和相关职能部门完成备案后并验收合格返还。

　　八、文明施工

　　1、施工现场场貌、安全文明施工要求

　　应按照甲方的要求将本工程的施工场地原材料及半成品增放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整齐。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

　　作业人员管理

　　乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方必须向甲方出示作业人员身份证及特种作业操作证。两证复印件由甲方留存。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字或盖章后生效，工程完工，双方履行完合以务后自动失效。

　　2、乙方在施工过程中质量、进度，施工等必须遵循《水电现与管理办法》。

　　3、本全同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

　　4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

　　甲方：___________ 乙方：___________

　　银行账户：____________

　　______年______月______日

建设工程合同2

　　甲方：____________________________________

　　地址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　乙方：____________________________________

　　地址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

　　第一条监理项目范围

　　甲方委托乙方，按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理，监理范围：__________质量控制、进度控制和投资控制工作。

　　第二条期限费用

　　服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：________万元。

　　第三条条款定义

　　1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。

　　2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。

　　乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。

　　3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。

　　4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。

　　5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。

　　第四条本合同书的开始、完成与变更。

　　1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。

　　2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

　　3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

　　4.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

　　5.如果如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。

　　6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

　　第五条甲方的权力与责任。

　　1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。

　　2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。

　　3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

　　4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

　　5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

　　6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

　　7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。

　　8.甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。

　　第六条乙方权力与责任。

　　1.乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。

　　2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

　　3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。

　　4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。

　　5.乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。

　　6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。

　　7.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。

　　8.乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

　　9.乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

　　第八条调解与仲裁。

　　在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端；若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端；若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由__仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。

　　第九条违约责任

　　由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

　　由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

　　甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。

　　违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

　　第十条甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

　　第十一条特殊条款

　　鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

　　1.额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的.影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。

　　电力工程工程建设监理合同

　　委托单位：__________________________________________

　　监理单位：__________________________________________

　　本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担________________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。

　　1.工程概况

　　工程名称：__________________________________________

　　工程地点：__________________________________________

　　工程规模为：________________________________________

　　2.合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。

　　3.责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。

　　4.下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决

　　（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；

　　（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；

　　（3）本合同附件，即：本章附件A-监理服务范围；本章附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件C-报酬和支付。

　　（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。

　　5.考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。

　　6.甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。

　　7.乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。

　　8.乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。

　　9.乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。

　　10.未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

　　11.本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。

　　12.本合同正本一式两份（正本要求每页小签），双方各执一份，具有同等法律效力。副本十份，双方各执五份。

　　甲方（盖章）：________　乙方（盖章）：________

　　代表（签字）：________　代表（签字）：________

　　地址：_______________　地址：________________

　　电话：_______________　电话：________________

　　传真：_______________　传真：________________

　　签约地点：___________　签约地点：____________

　　________年____月___日　________年____月____日

建设工程合同3

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就未建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：____________有限公司厂房再建工程

　　工程地点：__________________________

　　工程内容：____________________________

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：自筹资金

　　二、工程承包范围

　　承包范围：发包人提供的施工图范围内的工程项目土建、水电、暖卫等。

　　三、合同工期

　　开工日期：______年______月_______日

　　竣工日期：______年______月_______日

　　合同工期总日历天数______天。

　　四、质量标准

　　工程质量材料：合格

　　五、合同价款

　　金额(大写)：_______元(人民币) ￥：_____元

　　六、组成合同的'文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建设工程合同4

　　发包人(全称)：______________________

　　承包人(全称)：______________________

　　本工程于_______年_______月_______日邀请投标确定承包人承建。依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，及其其他相关法律法规，规章和建设部与国家工程管理局，《建设工程施工合同(示范文本)》并结合当地有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致订立本协议

　　一、工程概况

　　工程名称：_______小区景观绿化工程

　　工程地点：

　　工程内容：景观绿化

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　次本招标发包工程范围为小区道路绿化工程全小区主要构(建)筑物一览表详见投标须知。以小区绿化工程投标书、澄清函告、投标书以及经发包方确认的上述承包范围内的课作为正式施工的施工图纸，包含的'工作内容作为补充。

　　三、合同工期

　　开工日期：合同签订后一个月一内

　　交付日期：____________年____________月____________日

　　竣工日期：____________年____________月____________日

　　四、质量标准

　　工程质量标准：按照国家验收标准达到合格

　　工程技术标准：符合国家有关设计及施工规范标准

　　五、合同价款

　　含工程款在内的所有费用

　　金额(大写)：

　　六、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币______元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币______元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　七、双方在施工中的几项规定

　　1.施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前______天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。

　　2.施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3.开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合

　　4.甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　5.乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

　　6.工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　八、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建设工程合同5

　　一、案件要旨

　　本案要旨为，原告的起诉行为是否构成重复起诉，这涉及到民事诉讼中的一项基本原则，即“一事不再理”原则，判断是否适用该原则，主要依据：诉讼标的是否一致，诉讼请求是否一致，当事人是否一致，争议事项是否一致，应当就具体案件结合当事人的具体诉讼请求及其依据，以及行使处分权的具体情况进行综合判断。

　　20xx年4月22日，被告与原告签订《钻孔桩施工协议书》一份，施工结束后，于20xx年5月10日双方签订了《施工结算协议书》，原告自己“备注：挖夹层、二次成孔、误工等计捌万肆千叁百叁拾元整，本表结算未结算。” 该结算协议由被告法定代表人及施工工地负责人和原告本人分别签名。由于被告未能按照结算协议支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起诉立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟会民初字第59号调解书调解结案，调解书所确定的工程款数额153972.02元被告已履行完毕。经调阅法院（20xx）孟会民初字第59号案卷材料，该卷宗材料中从原告的起诉状（标的153972.02元）、调解笔录及调解协议中，均未涉及和显示原告本次所起标的任何内容；另经法院对被告当时主管工程的负责人查实，原告在（20xx）孟会民初字第59号案件中起诉的数额，不包括原告本案所起诉的数额，被告仍下欠原告零杂工程等其他工程款未支付，但具体数额不能确定。

　　本案的争议焦点主要为，原告的起诉行为是否构成重复起诉，一审法院审理认为，在审理中，原告称该84330元的零杂工程款算帐凭据在合计后，原件全部交给了被告单位孟某，且被告处所存的《施工结算协议书》原件中同样有此欠款数额的备注，由于原告不能提供存放在被告处的该《施工结算协议书》原件，在被告不予认可又不提供该结算协议原件的.情况下，按照庭审中原告提供的证据，法院结合上述对被告主管工程负责人核实的基本事实及本案的具体情况，原告现要求被告支付所欠施工中的零杂工程款，事实存在，理由成立，二审法院审理认为，洛基公司认为协议上手写部分内容是杨治安单方添加，但其并未提供自己所持有的结算协议书来证明自己的主张，也未提供证据证明挖夹层等附属工程不是杨治安所干，朱遵寿明确表示挖夹层等附属工作是杨治案所干，只是工程款具体数额记不清，并证明之前调解结案的案件中工程款不包括本案所诉争的工程款。同时，一审法院也查阅了该院（20xx）孟会民初字第59号案件卷宗材料后，认定杨治安本案所主张的工程款并不包含在之前调解结案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟会民初字第59号调解书中并无洛基公司所称的“无论有无其他债权债务、无论有多少债权债务双方都已全部结清”内容。因此，洛基公司认为杨治安属重复诉讼，其并不欠杨治安工程款的主张，法院不予支持。

　　二、案件来源

　　河南省孟津县人民法院（20xx）孟民一初字第21号，河南省洛阳市中级人民法院（20xx）洛民终字第1699号

　　三、基本案情

　　被告在承揽华阳洛阳（孟津）电厂公用区基桩工程期间，于20xx年4日22日和原告签订《钻孔桩施工协议书》一份，施工结束后，于20xx年5月10日双方签订了《施工结算协议书》，合计工程结算数额为163972.02元，协议约定在被告收到业主工程款30日内支付给原告。在该结算协议的空白部分，原告自己“备注：挖夹层、二次成孔、误工等计捌万肆千叁百叁拾元整，本表结算未结算。”该结算协议由被告法定代表人及施工工地负责人和原告本人分别签名。由于被告未能按照结算协议支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起诉立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟会民初字第59号调解书调解结案，调解书所确定的工程款数额153972.02元被告已履行完毕。审理中经调阅法院（20xx）孟会民初字第59号案卷材料，该卷宗材料中从原告的起诉状（标的153972.02元）、调解笔录及调解协议中，均未涉及和显示原告本次所起标的任何内容；另经法院对被告当时主管工程的负责人（且又是（20xx）孟会民初字59号案件被告的诉讼代理人）查实，原告在（20xx）孟会民初字第59号案件中起诉的数额，不包括原告本案所起诉的数额，被告仍下欠原告零杂工程等其他工程款未支付，但具体数额不能确定。现原告为要求被告应支付所欠零杂施工工程款84330元及利息，向法院提起了诉讼，但原告在庭审中仅提供由被告施工负责人签名的增加零杂工程款数额便条复印件13张，共计款49550元。

　　四、法院审理

　　一审法院认为：审理中双方对本案的争执焦点，一是原告现要求被告所支付的工程款在（20xx）孟会民初字第59号案件中是否一并审理，原告本次起诉的工程款数额84330元能否认定；二是原告本次起诉是否超过诉讼时效。针对上述双方所争执的各焦点问题，在审理中，原告称该84330元的零杂工程款算帐凭据在合计后，原件全部交给了被告单位孟某，且被告处所存的《施工结算协议书》原件中同样有此欠款数额的备注，由于原告不能提供存放在被告处的该《施工结算协议书》原件，在被告不予认可又不提供该结算协议原件的情况下，按照庭审中原告提供的证据，法院结合上述对被告主管工程负责人核实的基本事实及本案的具体情况，原告现要求被告支付所欠施工中的零杂工程款，事实存在，理由成立，但因原告不能提供零杂工程款84330元具体数额的原始结算凭据，按照庭审中原告提供的相关证据，对被告所欠零杂工程款数额应认定为49550元，超出部分，证据不足，不能认定。原告要求被告支付利息，因双方无明确约定，利息可从原告起诉之日（20xx年11月24日）起，按中国人民银行同期贷款利率计算至判决书限定履行期限届满之日止。审理中，被告抗辩称不欠原告工程款及原告起诉已超过诉讼等，理由不足法院不予采纳。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条之规定，判决如下：一、被告洛阳市基础工程有限公司于判决书生效后十日内一次性支付原告杨治安工程款49550元及利息。利息从起诉之日（20xx年11月24日）起，按中国人民银行同期贷款利率计算至判决书限定履行之日止。二、驳回原告杨治安其他诉讼请求。

　　二审法院审理认为：洛基公司与杨治安在对华阳电厂工程进行结算时，形成的结算协议书一式二份，杨治安一审庭审时出示了该结算协议书原件，现洛基公司认为协议上手写部分内容是杨治安单方添加，但其并未提供自己所持有的结算协议书来证明自己的主张，也未提供证据证明挖夹层等附属工程不是杨治安所干。而且一审法院在对当时的项目负责人朱遵寿所做的调查的笔录中，朱遵寿明确表示挖夹层等附属工作是杨治案所干，只是工程款具体数额记不清，并证明之前调解结案的案件中工程款不包括本案所诉争的工程款。同时，一审法院也查阅了该院（20xx）孟会民初字第59号案件卷宗材料后，认定杨治安本案所主张的工程款并不包含在之前调解结案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟会民初字第59号调解书中并无洛基公司所称的“无论有无其他债权债务、无论有多少债权债务双方都已全部结清”内容。因此，洛基公司认为杨治安属重复诉讼，其并不欠杨治安工程款的主张，法院不予支持。根据双方所签订的结算协议上备注内容显示洛基公司欠杨治安84330元，一审法院判令洛基公司支付杨治安工程款49550元，杨治安并未提起上诉，视为其认可该49550元工程款数额，故本院对此予以维持。洛基公司称朱遵寿不是项目负责人，不能代表其公司，以及闫水利不是其公司职工的主张，其并未提供证据证明，而且在双方所签订的施工协议中朱遵寿明确作为洛基公司项目负责人予以签名，故对此上诉主张，法院不予采信。()综上，上诉人的上诉理由，不能成立，依据《中华人民共和国民事

　　诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　五、与本案及类似案例相关的法规索引

　　《中华人民共和国民事诉讼法》

　　第一百一十一条人民法院对符合本法第一百零八条的起诉，必须受理；对下列起诉，分别情形，予以处理：

　　（一）依照行政诉讼法的规定，属于行政诉讼受案范围的，告知原告提起行政诉讼；

　　（二）依照法律规定，双方当事人对合同纠纷自愿达成书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁；

　　（三）依照法律规定，应当由其他机关处理的争议，告知原告向有关机关申请解决；

　　（四）对不属于本院管辖的案件，告知原告向有管辖权的人民法院起诉；

　　（五）对判决、裁定已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告按照申诉处理，但人民法院准许撤诉的裁定除外；

　　（六）依照法律规定，在一定期限内不得起诉的案件，在不得起诉的期限内起诉的，不予受理；

　　（七）判决不准离婚和调解和好的离婚案件，判决、调解维持收养关系的案件，没有新情况、新理由，原告在六个月内又起诉的，不予受理。

建设工程合同6

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的.权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____________

　　2、工程地址：____________

　　3、承包范围和内容：____________________________________________________________

　　二、合同价款：金额（大写）：____________

　　三、双方一般权利和义务

　　甲方责任：

　　1、负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

　　2、做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。

　　3、甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。

　　乙方责任：

　　1、严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量、、做好现场文明施工、安全生产。

　　2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　3、在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。

　　4、服从甲方统一安排指挥。

　　5、由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金。

　　四、合同工期本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起开始计算。如遇以下情况，工期相应顺延：

　　1、甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度；

　　2、一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工；

　　3、甲方原因影响下一道工序施工；

　　4、未按合同规定支付工程款而影响施工工期；

　　5、不可抗力的因素如恶劣天气（暴雨、高温、地震、台风）无法施工及政府行政行为而延误工期；

　　6、甲方代表同意工期顺延的其它情况。

　　五、工程质量乙方必须严格按照施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。乙方在施工中若发生质量问题，就及时报告甲方代表，协同解决。

　　六、工程款的支付和结算本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款：计人民币作为预付款；钢构材料进场付合同款计人民币：；彩板进场付合同款计人民币，余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。余款作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。

　　七、施工与设计变更

　　1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

　　2、甲方需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。

　　八、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

　　九、附则本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）____________

　　负责人（签字）____________

　　签订日期：_______年_____月_____日

　　乙方（盖章）____________

　　负责人（签字）____________

　　签订日期：_______年_____月_____日

建设工程合同7

　　(简称甲方)

　　(简称乙方)

　　为了建立稳定和谐的劳动关系，明确甲乙双方的权利和义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程总承包合同，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方就简阳油库工程水电安装施工事项，协商一致，特签订本合同

　　一、工程概况：

　　1.1、工程名称：简阳油库

　　1.2、工程地点：简阳市新市镇桐梓湾

　　1.3、结构形式：____框架结构

　　1.4、质量标准：____合格

　　1.5、工____期：____120天

　　二、承包方式

　　包人工

　　三、承包范围

　　消防、水电施工图内的所有涉及的人工费，包工不包料。既给水、排水系统、部分消防、供配电及照明系统、防雷接地系统的预留、预埋及安装，楼宇可视对讲、电视、电话、网络、等弱电预埋及安装，等电位预留与安装、避雷线的安装与链接屋面排水管的安装等施工内容，管道室内外分界点暂按建筑物外1.5米考虑。

　　四、合同结算方式____：建筑面积____30元/平方米。

　　五、工程款支付____方式

　　5.1、每月按已完工程量的____60%支付。

　　5.2.3、合同工程施工完毕，经质检部门验收，达到合同约定条件，且竣工结算办理完毕后甲方付至工程款的____;预留____2%____作为工程质量保证金，质量保证金至工程竣工验收合格后自日起满2年后，如无质量问题，余款全部付清。

　　六、甲乙双方职责

　　1、甲方职责：

　　1)、审核乙方编制的施工组织设计和各项施工方案，督促、监督乙方严格按照施工组织设计、规范、标准、合同要求组织施工。

　　2)、向乙方提供临时用房以及施工用水、用电

　　3)、负责项目全过程监控、管理，配合、协调乙方施工。

　　4)、按乙方提供的材料、设备采购、进场计划，及时供应材料。

　　2、乙方职责：

　　(1)组建能满足工程施工、管理需要的管理机构，所派人员须满足和符合国家、地方甲方工程管理的要求，并将人员名单及有关证件复印件报送甲方备案。

　　(2)服从甲方统一指挥，按甲方现场管理人员指令施工，其施工人员的数量和素质必须满足现场需要，如因乙方原因影响工期和质量时，甲方有权随时终止合同，乙方无条件退场。

　　(3)负责编制承包范围内的施工组织设计，包括专项施工方案，严格按照设计和规范的要求组织施工，建立质量控制制度，其施工质量必须符合设计要求和国家标准，如因验收不合格造成返工，其返工所需一切费用均由乙方承担。

　　(4)合理利用甲方供应材料，其损耗须控制在定额损耗之内，特殊原因造成超出定额损耗，需取得业主或甲方的'签证，如因乙方原因造成业主供应的材料浪费，由乙方负责赔偿。

　　(5)按甲方的总进度控制计划，编制安装工程施工进度计划并组织施工，确保工程进度。

　　(6)作好安装及土建施工图中设计的与安装工程有关的预留洞和预埋管的埋设工作，预埋剔打的墙体补烂由水电班组自行负责。按甲方要求及时提供材料、设备等采购、进场计划。

　　(7)乙方应遵守甲方的成品保护制度，如因乙方原因造成成品损坏，由乙方承担返工费用。

　　七、安全生产、文明施工

　　1、乙方须熟悉并能自觉遵守建设部的《建设工程现场管理规定》和地方政府、行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定。乙方不得使用18岁以下童工，不得使用体弱多病、服刑人员和智障者来工地上班，女工岁数不超过50，男工不超过60岁.

　　2、施工前，乙方必须参加中国石化上岗前的安全培训。须对参加施工的工人进行安全生产、劳动保护、建设施工安全作业以及防水、消防等知识教育，各作业工种要熟知本工种的安全技术操作规程。

　　3、乙方须保持生产、生活区域内环境整洁,做到工完场清，每天应派专人负责清理。如因乙方原因，造成安全生产、文明施工检查不合格，由乙方承担责任和有关费用。

　　4、因乙方违反社会制安管理条例以及其它法律、法规造成的责任及罚款，由乙方自负。

　　八、施工进度计划

　　乙方必须严格按甲方的施工总进度计划和经甲方批准的安装工程分项施工进度计划组织施工，确保各工程施工进度。如因甲方、建设单位或不可抗力因素造成工期滞后，工期相应顺延。

　　九、质量验收

　　1、工程质量应达到甲方与业主签订的工程合同约定的标准。

　　2、乙方必须确保本合同工程经质检部门验收一次通过，如因安装工程质量问题导致返工时，由乙方承担返工费用。

　　十、安全与事故处理：

　　乙方施工人员进场后必须严格按照安全生产操作规程进行操作，严禁违章作业。劳务承包方在执行分包合同中如因违章作业造成伤害和伤亡事故，劳务承包方应立即上报工程承包方项目负责人和公司，同时按照国家有关法律，法规进行事故处理。水电分包方承担因此带来一切损失及法律责任，甲方不担负任何法律及经济责任。

　　十一、其它：

　　9.1、如乙方因人少、质量不符合要求、不服从管理，甲方限期乙方整改，如在限期内仍不达标，甲方有权清退乙方全员退场，退场时，甲方按乙方已完工程量70%给予结算，余下30%乙方作为赔偿甲方损失费用。

　　9.2、如因乙方聚众打架、斗殴、不服从甲方管理，殴打甲方管理人员，无故停工、甲方将无条件清退乙方退场。

　　9.3、乙方人员必须保证农忙、节假日不放假，保证正常施工，如中途因农忙、节假日劳动力不足影响工程。

　　9.4、乙方必须按照甲方所下达的质量、安全、工期、文明施工指标及各种管理规定进行施工，违者按照各项规定进行处罚。(各项管理规定由项目部根据工程需要制定。)

　　十二、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_____________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_____________年____月____日

建设工程合同8

　　甲方：(发包方)乙方：(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　1.装修施工地点：_____________________________________________

　　2.工期：________年____月____日至________年____月____日

　　3.本项工程预计费用元人民币。第二条材料供应的约定

　　1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.甲方采购供应的'装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。第三条关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-20及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-20并参照《____省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-3598》及《市家庭装饰工程质量验收标准》

　　2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

　　1.工程款付款方式：布管验收合格后支付工钱的50%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付20%

　　1)。水电开槽、布线、穿线、埋槽

　　2)。所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

　　3)。水电施工的穿墙、打孔、切割

　　4)。开关面板安装

　　5)。小五金、马X、的安装

　　6)。后期灯具的安装

　　3.工程结算方式：按实结算：总价结算：20元平米(套内面积)

　　1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第九条。其它约定：

　　1.双方同意由第三方监理(厦门XX公司)进行协商工作。在未经第三方监理(厦门XX公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

　　2.经过第三方监理(厦门XX公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

　　3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。

　　5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　(二)本合同签订后工程不得转包。

　　(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　(四)合同有效期至_____________________.

　　(五)水电工程保修________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字：乙方签字(盖章)：________年____月____日________年____月____日

建设工程合同9

　　合同编号_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依据《_____》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。

　　第一条、石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)详见附件《石材供料单》。

　　2.石材供料时间：_______________________________。

　　3.交付地点为(选择一项)

　　□施工现场：____________________________________。

　　□甲方指定的材料存放地点：______________________。

　　□双方约定的其他地点：__________________________。

　　4.甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。

　　第二条、承接方式

　　1.甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。

　　甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当、日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。

　　3.乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。

　　4.一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。

　　第三条、质量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准(选择一项)

　　□国家标准

　　□行业标准

　　□双方约定标准：________________________________。

　　第四条、运输与装卸

　　1.成品石材的运输由(选择一项)：□甲方负责、□乙方负责;石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责，运费由_____方承担。

　　2.成品石材运到工程施工现场应由(选择一项)：□甲方装卸□乙方装卸;石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责，装卸费由_______方承担。

　　第五条、验收

　　1.乙方按照合同要求在出厂前自检，并向甲方出具“石材产品出厂质量保证书”(以下简称“质保书”)。乙方在向甲方供料交付的同时，甲方应派专人与乙方一同验收，验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等，依据甲方向乙方出具的验收单确认。质保书及验收单为本合同附件。

　　2.成品石材的运输由甲方负责的，甲方在装运前验收，并出具验收单。成品石材的运输由乙方负责的，甲方在装运后验收，并出具验收单。

　　第六条、合同价款与支付方式

　　1.合同总价：人民币_____________________(大写)。

　　2.支付方式

　　(1)合同签订后_______日内(或另行约定______________)，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款，计人民币_________、元，双方约定预付款处理方式：_____________________。

　　(2)款项支付(选择一项)

　　□按供料进度，每_______(时间)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。

　　□按供料进度，每_______(数量)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。

　　3.合同价款结算方式为：____________________________。

　　4.供料进度款支付达到合同总价款的______%时，不再按进度付款。待完工验收后_______天内支付余款，甲方暂留合同总价款的______%作为保修金，甲方应在保修期满后_______天内结算，将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。

　　第七条、违约责任

　　1.乙方交付的'石材质量不符合本合同要求，甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料;对不达标但仍可使用的，甲方有权要求乙方减少价款;因重新供料而产生的费用由乙方承担。改进后仍不能达标以及不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。

　　3.因甲方原因导致迟延交付的，甲方应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付，乙方对已加工的成品石材享有留置权。

　　5.其他违约责任：____________________________。

　　第八条、保修

　　1.保修期限_______年，保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。

　　2.保修项目____________________________。

　　3.保修内容____________________________。

　　4.保修期内，因乙方供应材料发生质量问题由乙方承担修补、更换的责任。乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的费用，由甲方承担。

　　第九条、合同变更与未尽事宜补充

　　1.乙方开始加工后，甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商，并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合同价款;因变更造成乙方的损失由甲方承担。

　　2.合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜，双方应友好协商解决，并以书面形式达成补充协议，与合同条款具有相同效力。

　　第十条、其他事项____________________________。

　　第十一条、争议处理

　　因本合同发生争议，双方可以协商解决或提交上海石材行业协会调解;或按照下列第_______项方式解决。

　　1.向上海_____委员会申请_____。

　　2.向人民法院提起诉讼。

　　第十二条、本合同生效后双方可以向上海石材行业协会备案。

　　第十三条、附则

　　1.本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

　　2.本合同一式_______份，双方各执_______份。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　签订人：_______

　　职务：_______

　　签订人：_______

　　职务：_______

　　负责人：______________________

　　住所地：______________________

　　电话：________________________

　　___________年______月_______日

建设工程合同10

　　发包人(全称)：______________

　　承包人(全称)：______________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地址：______________

　　工程内容：按施工图纸及工程量清单内容

　　二、工程承包范围

　　承包范围：______________

　　三、合同工期

　　开工日期：_____年_____月_____日

　　竣工日期：_____年_____月_____日

　　合同工期总日历天数_____天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：______________

　　金额(大写)：_____元(人民币)，

　　￥：_____元。

　　五、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、成交通知书

　　3、竞标文件及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、工程量清单

　　8、工程量清单报价表

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。

　　六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　九、合同生效

　　合同订立时间：_____年_____月_____日

　　合同订立地点：_____年_____月_____日

　　本合同双方约定后生效。

　　发包人：______________(公章)承包人：______

　　住所：______________住所：______

　　单位负责人：______________法定代表人：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　电话：______________电话：______

　　传真：______________传真：______

　　开户银行：______________开户银行：______

　　帐号：______________账户：______

　　邮政编码：______________邮政编码：______

建设工程合同11

　　咨询项目名称：_______________

　　委托人：____________________

　　受托人：____________________

　　签订地点：____________________

　　签订时间：____________________

　　《建设工程造价咨询合同》使用说明

　　《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。

　　《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托，委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件，由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要，还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。

　　《专用条件》的填写说明：____________

　　《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如：第二条要根据建设工程的具体情况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

　　第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计，招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。

　　在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度，工作量大小、双方约定，一般应当在签订合同时预付30%预付____元，当工作量完成70%时，预付70%的工程____元，剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金，并应约定好酬金的'计算方法及支付时间，在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

　　如果经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必须是对等的。

　　建设工程造价咨询合同

　　_________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1、项目名称：____________________。

　　2、项目类别：____________________。

　　3、咨询服务内容：____________________。

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2、建设工程造价咨询合同专用条件；

　　3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自_____年_____月_____日开始实施，至_____年_____月_____日终结。

　　七、本合同一式_____份，具有同等法律效力，双方各执_____份。

　　(以下无正文)

　　(本页为签字页)

　　委托人(法人公章)

　　住所地：_______________

　　法人代表：_______________

　　授权代表：_______________

　　电话：____________________

　　开户行：____________________

　　账号：____________________

　　税号：____________________

　　日期：_____年_____月_____日

　　住所地：____________________

　　咨询人(法人公章)

　　法人代表：____________________

　　授权代表：____________________

　　电话：____________________

　　开户行：____________________

　　账号：____________________

　　税号：____________________

　　日期：__年______月______日

建设工程合同12

　　合同编号：____________

　　工程名称：____________

　　定作人(甲方)：_____ 合同编号：____________

　　承揽方(乙方)：_____ 签订地点：____________

　　承揽人测绘资质等级：___ 签订时间：____________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等)：

　　第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等)：

　　第三条执行技术标准：

　　序号标准名称标准代号标准等级

　　其他技术要求：

　　第四条测绘工程费：

　　1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

　　2、取费项目及预算工程总价款：____元;预算工程总价款：____元。

　　3、工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

　　第五条甲方的义务：

　　1、自合同签订之日起_日内向乙方提交有关资料。

　　2、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

　　3、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

　　4、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

　　第六条乙方的义务：

　　1、自收到甲方提交有关资料之日起_日内组织测绘队伍进场作业。

　　2、乙方应当根据合同要求确保测绘项目如期完成。

　　3、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

　　4、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

　　第七条测绘项目完成工期,全部测绘成果应于__年______月______日前交甲方验收。

　　第八条乙方应当于工程完工之日起_日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起_日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出具测绘成果验收报告书。

　　对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

　　第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定。

　　第十条测绘工程费支付日期和方式：

　　1、自合同签订之日起日内甲方向乙方支付定金人民____万元。

　　2、乙方自工程完成之日起日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起日内，甲方应根据工程结算结果向乙方结清工程价款。

　　第十一条

　　1、自测绘工程费全部结清之日起_日内，乙方根据合同书的要求向甲方交付全部测绘成果。

　　乙方向甲方交付约定的测绘成____份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本____元。

　　第十二条甲方违约责任：

　　1、合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。

　　2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费、停窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。

　　3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的.约定向乙方支付停窝工费。

　　4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

　　第十三条乙方违约责任：

　　1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

　　2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的 %计算。因天气、交通、政府行为，甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

　　3、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因由甲方自己负责)。返工周期为_天，到年______月______日完成，并向甲方提供测绘成果。

　　4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

　　5、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民____元)的违约金。

　　第十四条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

　　第十五条其他约定：

　　第十六条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　第十七条因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定书面仲裁机构，事后又未达成仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　第十八条附则：

　　1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

　　2、本合同一____份，甲____份，乙____份。

　　委托方单位名称：_____ 承接方单位名称：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：_______ 法定代表人：____________

　　单位地址：_________ 单位地址：_________

　　邮政编码：________ 邮政编码：____________

　　电话：___________ 电话：____________

　　电传：___________ 收款单位：____________

　　传真：___________ 开户银行：____________

　　开户银行：________ 银行账号：____________

　　银行账号：________ 备注：规划设计室(设计费)

　　签订合同代表(签字)：__ 签订合同代表(签字)：____________

　　日期：__日期：______

建设工程合同13

　　本协议书于____年____月____日由________（以下简称“业主”）为一方与________（以下简称“承包人”）为另一方签订。鉴于业主计划建造______工程，并已接受承包人提交的承担该工程的施工、竣工及修补任何缺陷的投标书。现就以下事项达成本协议：

　　l、本协议中的措辞和用语应与后文所指的合同条件中所赋予的含义保持一致。

　　2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：

　　（1）中标函。

　　（3）合同条件。

　　（4）规范。

　　（5）图纸。

　　（6）工程量清单。

　　3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

　　4、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的.其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

　　根据双方各自的法律约定，特立此据。本协议书于上述日期由有关双方签署订立。

　　业主签名：_____________承包人签名：____________

　　联系人：_______________联系人：________________

建设工程合同14

　　发包商名称______、

　　甲方______

　　:承包商姓名______

　　乙方______：

　　法定代表人：法定代表人：____________

　　甲乙双方根据《浅水湾半岛》开发建设项目的工程设计施工图，甲方要求乙方按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标淮等有关建筑施工规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上，同意签订安装工程及附属工程承包施工合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一。分项工程发、承包内容与形式：建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程；包工包料施工。

　　二。工程量计算依据与方法：按照甲方提供的设计施工图、四川省建筑工程预算定额、结合峨眉山市材料信息价与招投标等有关文件，计算工程量及造价。

　　三。建筑水、电、煤、弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程包工不包料施工发、承包按建筑面积每平方米单价：人民币____元整。

　　四。发承包期限：建筑物名称：自__年______月______日至__年______月______日。

　　五。工作施工地点：《浅水湾半岛》开发建设项目区域内。

　　六。工作内容要求：

　　1.乙方同意在甲方安排的工作地点，并根据甲方提供的《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工图纸，按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标准等有关建筑施工规定，从事建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程承包施工。

　　2.乙方应按照甲方主体结构与工程总体施工进度要求，按时按量完成预埋与安装施工任务，工程施工质量达到国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准。

　　七。甲、乙双方权利与义务：

　　1.甲方权利与义务住址：现居住地地址：____________居民身份证：居民身份证:⑴甲方应向乙方提供《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工平面图纸、材料运输道路、材料堆放场地、20平米内的.库房与看护室及提供电力照明。

　　⑵甲方有权检査乙方施工资质及施工人员上岗证。

　　并对乙方进场材料有权按国标规范、标准进行全面检查与验收，发现非标与不合格材料应由乙方负责即时退场，所发生的费用由乙方承担。

　　⑶乙方对各栋号建筑物水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工前，应编制施工组织设计或施工方按，上报甲方技术管理部门与工程监理，并经审核批准后开工。

　　⑷乙方在各栋号建筑物进行水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工时，甲方有权对其施工过程进行施工质量、安全生产检查、监督，发现乙方在施工过程出现不符合设计内容要求、国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准，施工组织设计、方按等现象甲方有权制止，乙方应即时停工及拆除，所发生的费用由乙方承担。

　　⑸甲方应协助乙方办理有关人员暂住、各级建设行政部门检查、办理相关证照等手续，所发生费用由乙方承担。

　　⑹甲方应在每月28日前，完成对乙方上报月份施工进度工程量审核与批准，并在当月30日前预付80%进度款，其预留20%作为乙方履约保证金，待单栋建筑物竣工验收合格后，当月归还预留履约保证金中的15%，余下5%转为工程质保金按国家相关规定质保期限时间逐步归还。

　　付款前乙方应出具相应的合法税务发票。

　　⑺为了保证乙方人员稳定，甲方有权监督乙方对施工人员工资发放工作。

　　⑻甲方不预付给乙方备料款。

　　2.乙方权利和义务⑴乙方应严格遵守国家的法律、法规和社会公德，遵守甲方的各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方的利益。

　　⑵乙方应提供真实有效的施工资质及进场上岗施工人员岗位证，交甲方审査。

　　乙方应严格遵守国家和地方有关建筑安装工程施工质量、安全、操作规程等有关规范与条例。

　　⑶乙方应根据所承包的施工项目，在进场开工前或施工过程，按照设计图纸、国标建筑工程施工规范、标准对全体人员进行全面施工技术交底与安全教育并签字存挡，严格按规定对施工人员上岗配全各种安全防护设备，并配备专职质检、安全员检查与监督，发现问题即时纠正与停工。

　　⑷乙方在购买或租用材料及设备时应收取其有效合格证或检测报告，材料与设备进场时应通知甲方技术与监理部门査验，经甲方验收合格签章后卸车就位，否则即时退场，所发生费用由乙方承担。

　　⑸乙方应按照甲方所安排的各栋施工进度及时完成各项承包内容施工任务，各分项工程施工应符合设计内容要求、国标施工规范要求，预埋工程项目及材料应及时上报甲方与监理，完成各项隐蔽验收签证手续后进行下一道工序施工。

　　⑹乙方在施工过程遇到当地建设行政及其他部门对其承包内容中工程施工质量、安全、资料等内容进行检查、指导应主动给予配合并承担相关费用。

　　⑺乙方场内材料水平与垂直运输其车辆与费用由乙方承担。

　　⑻乙方应在每月25日前上报当月完成施工进度______进度表与计算书______与施工人员月工资发放表，并配合甲方审核人员校对完成施工进度，由甲方负责对乙方施工人员月工资发放后将余款拨付给乙方。

　　⑼乙方材料、设备、工具进出场、运输、装卸、搭设与拆除全部由乙方负责。

　　⑽乙方全体员工其办公、住宿、水、电、饮食等生活设施由乙方自行解决。

　　⑾乙方进场施工人员必需持有上岗证、戴安全帽、穿劳保鞋、在离地面二米以上建筑物四邻一米处施工时需绑安全带。

　　乙方人员发生工伤事故，由乙方负责处理，并承担相应的赔偿责任。

　　六。乙方若无法按照甲方要求的进度和质量完成施工任务，甲方可以增加或者另行选择其它施工队伍继续施工，乙方表示理解和服从。

　　七。其它条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方签章立即生效双方共同遵守。

　　甲方：___________乙方：____________

　　代表：代表：____________

　　______年______月______日______年______月______日

建设工程合同15

　　建设方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）

　　承建方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）

　　甲方委托乙方承建＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程设计及全部主体工程建设，经双方协商一致，签订本合同。

　　工程建设范围：本工程以包工包料包设计的方式进行总承包

　　一、设计方面：

　　乙方负责工程建设的建筑图及施工图设计，乙方须依据工程所处条件严格按照《混凝土结构设计规范》（GB50010-20xx）、《建筑结构荷载规范》（GB50009-20xx）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-20xx）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-20xx）进行设计，由设计因素造成的结构破坏，乙方应负有修补或赔偿甲方经济损失的'责任。

　　二、施工方面：

　　1.工程总体质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）合格标准。

　　2.乙方必须严格按照设计图纸、国家建筑标准设计图集11G101-1、11G101-2、11G101-3进行施工。

　　3.甲方提供“三通一平”及协助处理与本楼引起的社会纠纷，如发生土地手续纠纷产生的损失由甲方负责。

　　4.乙方在施工过程中负责做好各项安全措施，对工程施工安全负全部责任，若有发生任何安全事故、与班组或工人的经济纠纷均由乙方自行承担，与甲方无关。

　　5.分部、分项工程质量经检查不合格，乙方承担返工费用，如出现较大的工程质量问题或出现结构质量问题经甲方多处通知后尚不整改或不进行补救措施，甲方可依据情节严重情况进行处罚并令乙方及时整改。

　　6.工程所用材料必须达到合格标准。

　　序号材料名称规格选用品牌、材料使用说明

　　1钢筋线材、螺纹钢三钢、三宝，全部采用三级钢

　　2砂粗、中、细均为淡水河砂、泥块量氯离子、碱质检测合格《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-20xx标准；严禁使用海砂

　　3砌体墙体厚度按图纸要求要求砖间灰缝控制在8-12mm；窗台及门洞应设置过梁；墙体顶砖应在下部完成7d后方可砌筑；砖墙应设置间距不小于500mm的双根拉结筋

　　4水泥42.5春驰水泥，过程中不得使用其他水泥品牌使用防潮性能好不易破损的复膜编织袋装水泥；正规厂家出产水泥应含有以下内容：注册商标、产地、生产许可证编号、执行标准、包装日期、袋装净重、出厂编号、水泥品种等。