当前位置:范文派>合同范本>工程合同>工程合同

工程合同

时间:2024-10-29 18:03:05 工程合同 我要投稿

【实用】工程合同汇总6篇

  在当今不断发展的世界,合同的类型越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编帮大家整理的工程合同6篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

【实用】工程合同汇总6篇

工程合同 篇1

  本合同书由 与 于 日签署。 设计人按先前签订的合同要求完成了 工程的初步设计和施工图设计,并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。现因建设地点附近拟建 ,对本工程影响较大,属于重大设计变更, 需易地重新设计,为此,双方经友好协商,就原合同形成补充协议如下:

  一、鉴于工作量和成本变化较大,经双方协商决定在原合同基础上,增加设计费人民币 。

  二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用,包括上级各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用,咨询审查费用,以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。

  三、付款方式:本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由设计人包干使用,业主将按进度分期支付。

  1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的.20%作为预付款;

  2、设计人完成施工图设计文件,并提交业主后3天内业主支付总费用的40%;

  3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修改批准后支付总费用的40%;

  4、本协议书费用为补充费用,不重复留质量保证金,原合同约定的质量保证金不变。

  四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。

  五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力,本协议书作为原合同的补充件,与原合同具有同等效用。

  六、本协议书一式六份,正本两份,双方各执一份,副本四份,双方各执两份。

  业主: 设计人:

  法定代表人 法定代表人

  或其授权代理人: 或其授权代理人

  年月日:

工程合同 篇2

  甲方:

  乙方:经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致,特签订以下协议,供双方共同遵守执行。

  一、工程名称:

  二、工程地址:

  三、承包内容:

  四、承包方式:

  五、承包价格:

  六、付款方式:

  七、甲、乙双方责任与义务

  (1)甲方:

  1、按照合同约定时支付工程款。

  2、现场监督:检查乙方在施工过程中的.质量、安全进度、验收等。

  3、现场协调各工种之间的工作配合,解决施工过程中出现的矛盾。

  4、给乙方及时提供在施工过程中满足施工要求的条件。

  (2)乙方:

  1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务,严格执行防水工程相关规范及标准。

  2、提供防水材料的合格证和相关资料。

  3、遵守甲方在合同范围内的相关规定。

  4、严格管理好自己的施工人员,不拖欠员工工资,乙方人员及设备、材料自行管理。

  八、违约责任

  如违约,造成的一切责任由违约方全权承担一切责任。 本施工合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,相关工程款项结清时终止。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  年 月 日

工程合同 篇3

  发包人:(以下简称甲方)

  勘察人:(以下简称乙方)

  发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协商配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

  1:工程概况

  1.1工程名称:会议餐饮楼地勘工程

  1.2工程建设地点:宁乡县灰汤镇电力疗养院内

  1.3工程规模、特征:详见总平面图

  详见建筑平面图及勘察任务书

  1.4工程勘察任务与技术要求:满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》GB50021-20xx(09)中相关条款。

  1.5预计勘察工作量:在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个,视其场地复杂情况,增加勘察孔数量。

  2:发包人应及时向勘察人提供下列资料,并对其准确性、可靠性负责:

  2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。

  2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。

  2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

  2.4发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

  3:勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份,发包人要求增加的份数另行收费。

  4:开工及提交资料的时间

  4.1本工程的勘察工作定于20xx年4月2日开工,20xx年4月12日分期提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因,未按期开工或提交成果资料时,按双方协商的规定办理。

  4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

  4.3本工程勘察费按:

  勘察包干价为¥16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整),合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金,在提交报告后7日内,发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须提供正式法票。

  5:发包人、勘察人责任

  5.1发包人责任

  5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

  5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题(如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等),并承担其费用。

  5.1.3勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

  5.1.4由于发包人的原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人需支付停、窝工费。

  5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等。

  5.2勘察人责任

  5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的`时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

  5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担其认可的全部费用。

  5.2.3勘察过程中,根据工程的岩土工程条件及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

  6:违约责任

  6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

  6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。

  6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作时的,不退还发包人已付定金;已进行工作且完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

  6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

  6.5由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料,每超过一日,应減收勘察费千份之一。

  7:其它约定事项:

  本合同未尽事宜,在双方协商的附件中补充完善,附件与本合同具有等同的法律效力。

  8:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的提交长沙市仲裁委员会仲裁。

  本合同一式伍份,发包方执叁份,勘察方执贰份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

  甲方: 身份证号 乙方: 身份证号 丙方: 身份证号 丁方: 身份证号甲、乙、丙、丁四方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包 工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。

  第一条 合伙宗旨:

  在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。

  第二条 合伙经营项目和范围:

  包工包料的方式合伙承包对外以

  第三条 合伙期限

  合伙期限为____个月,自月年 月

  第四条 出资额、方式

  各方均以现金方式出资,各出25%,计人民币元(启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。

  第五条 盈余分配与债务承担

  1.盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占25%。

  2.债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占25%。

  第六条 各方的的权利

  1.甲方权限是:

  (1)刘外开展业务,订立合同,负责工程的`全面工作;

  (2)对合作事业进行管理;

  (3)对各项开支进行签字;

  (4)支付合伙债务;分配合伙盈利。

  2.乙方的权利:

  (1)全面工程施工进展的管理;

  (2)听取负责人开展业务情况的报告;

  (3)检查合伙帐册及经营情况;

  (4)共同决定合作重大事项

  3.丙、丁方的权利:

  (1)各种材料的进出购销;

  (2)听取负责人开展业务情况的报告;

  (3)检查合伙帐册及经营情况;

  (4)共同决定合作重大事项。

  第七条 禁止行为

  1.未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

  2.禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

  3.禁止再加入其它合伙。

  4.禁止合伙不利时退伙。

  5.如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失2倍赔偿。

  第八条 合伙的终止及终止后的事项

  1.合作因以下事由之一得终止:

  (1)合伙期届满;

  (2)各方同意终止合伙关系;

  (3)合作事业完成或不能完成;

  (4)合作事业违反法律被撤销;

  (5)法院根据有关当事人请求判决解散。

  2.合作终止后的事项:

  (1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;

  (2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;

  (3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。

  第九条 纠份的解决

  合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。

  第十条 本协议自与 订立合同之日生效。 第十一条 本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

  第十二条 本合同正本一式肆份,合伙人各执壹份。

  甲方签字:__ __(盖章) 乙方签字:__ __(盖章) 丙力签字:___ _(盖章) 丁方签字:__ __(盖章)

  年 月

工程合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  为满足甲方承建宜君县福地湖旅游公路工程(宜君县交通运输局项目 )的施工合同,确保完成施工质量和进度等因素应甲方需要,乙方同意就该标段的路基土石方工程施工管理任务向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务,按照中华人民共和国和合同法《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:宜君县福地湖旅游公路工程

  1.2 工程地点: 宜君县城关镇后牛家庄

  1.3 工程内容: K14+782.347-K20+198.033路基工程及结构工程

  1.4 工作范围:路基工程的挖方、填方;涵洞工程;防护工程 工程管理及内业资料部分

  1.5 工程期限: 六个月

  计划开工日期:20xx年**月**日

  计划竣工日期:20xx年**月**日

  总日历工期:180 天

  正式开工日期:以业主指定的开工通知为准。

  1.6合同价款:本合同为综合价合同;总价为人民币贰拾万元整(¥200000)另奖励基金贰万元整(¥20000),作为工程合同工期内完成顺利的奖励,非乙方原因除外,如乙方在合同签订后2天内根据甲方要求组织人员进场并上报业主,甲方应及时予以认可,工程施工过程中发生人员变更时,甲方应及时书面通知乙方,乙方在接到甲方的书面通知后7日给予书面答复,甲方收到通知7天后完成审批批复,按批复后的变更金额修改合同价款;

  1.7承包方式:本合同是以劳务分包, 费用支付方式:合同签订后,支付预付款人民币贰万元(¥20000),每月结算以实际完成施工项目按工程量清单计量后支付比例支付劳务费用,首次支付费用时扣回除预付款,如遇业主原因未进行工程计量与支付,甲方不能以此为由支付乙方费用,否则应承担违约金,违约金为合同的10%;

  第二条合同文件组成和解释顺序

  合同文件由以下列几项组成,并按其组成顺序解释

  1)本合同

  2)协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;

  3)工程量清单或确定工程造价的工程预算书、甲方提供是设备物资明细表和图纸;

  4)甲乙双方管理人员名单

  第三条 施工图纸

  甲方在开工前,向乙方提供施工图纸一套

  第四条甲方负责人 丁文涛

  第五条乙方负责人 刘刚伟

  乙方派出的所有技术管理人员均应具备与本工程相应的资历和经验;未经甲方批准不得更换和擅离工地;当工程已进展到收尾阶段或其它原因需要撤离或更换任何管理人员时应在满足工程管理的前提下进行,并提前7天以书面形式报告甲方。

  第六条甲方责任及权利

  6.1甲方根据合同书及业主要求对施工现场项目部驻地建设,中心实验室建设等负责;

  6.2 甲方负责项目部内部管理一切办公用品、后勤费用;负责项目部生活临时设施场地,协调解决施工及生活用水、电源,交由乙方使用。

  6.3甲方负责机械设备的配备数量及燃油的供应,应确保工地正常使用,乙方负责设备的施工现场的调配,保证工程的顺利开展;

  6.4甲方负责对本合同承包范围内的工程队伍进行审核,必须组织自有成建制并具有相应资质证书的施工力量投入施工,现场接受乙方管理人员的管理;自觉遵守法律法规及乙方的工地施工现场的有关规章制度;

  6.5科学安排物资计划,投入足够的人力、物力,保证工程按期完成;

  6.6甲方为乙方的车辆提供燃油及因工作需要发生的车辆通行费;

  6.7因乙方原因人员不能按时到场开工或竣工,责任由乙方承担;

  第七条乙方责任及权利

  7.1乙方组建与工程相适应的项目管理人员,对工程实行全面管理,

  并负责编制施工组织设计,组织现场施工技术交底,统一安排技术档案资料的收集及交工验收。

  7.2负责对工程质量监督、检查和指导;组织分部分项工程、单位工程验收和负责向业主报验;

  7.3乙方负责审定编制的`工程预、结算,及各种计划、报表,按合同规定办理计量及支付上报甲方;

  7.4负责与业主、监理设计及有关部门的联系,协调现场有关单位的关系

  7.5负责施工技术方案的编制,严格按照设计图纸,施工验收规范有关技术要求及施工组织总设计精心组织施工队伍施工,确保工程质量达到优良等级;

  第八条安全施工

  8.1乙方要求施工队伍负责自己机械安全机构和专职安全人员,制定安全施工责任制度确保本工程实现零伤亡安全事故的安全目标;

  8.2甲方应要求施工队伍按有关规定严格采取有效的安全防护措施,在合同执行期内如发生安全事故,并自行承担全部责任及经济损失(包括各项罚款)。

  第九条 材料设备供应

  9.1本工程所需要的炸药、雷及土工织物等由甲方供应到施工现场使用地点并交付乙方使用;

  9.2 为确保工程质量,避免发生浆砌工程常见的偷工减料现象,施工队伍绝对服从乙方现场人员的管理;

  9.3本工程所需的所有机械设备均委托乙方根据施工实际需要自行配置调配,保证能满足施工需要,所发生的费用甲方负责。

  第十条 有效签字权的确认

  10.1只有项目经理签发的资料才可以作为质量评定和工程计量(或结算)的依据,项目其他人员的签字一律无效。

  第十一条争议的解决

  双方在本合同执行过程中发生争议,应本着友好合作的态度实事求是的原则协商解决;协商不能达成一致意见时由乙方所在地法院管辖解决争议。

  第十二条

  12.1合同生效日期:乙方加盖甲方认可的印章、甲方加盖合同专用章并双方签字后生效。

  12.2合同失效日期:工程完工办清财务手续后,本合同失效。

  第十三条合同份数

  本合同正本两份,双方各执一份,副本二份;甲方收执一份,乙方收执一份。

  本合同签订日期:

  甲方: 乙方:

  住所: 住所:

  公司经理或委托代理人: 法定代表人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  邮政编码: 邮政编码:

工程合同 篇6

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑法》以及其他相关法律法规。本着遵守国家法律、公平、合理的原则,经甲、乙双方协商一致签订本合同。合同条款如下:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、开竣工时间:20xx年 月 日—20xx年月日

  四、工程内容及方式:

  1、主要工程内容为:基础、框架、砌块、墙面、地面、场地。

  2、施工方式:包工不包料。

  五、结算及拨款方式:

  1、本合同工程款总额:工程俊工结算后,双方结算大表上的人工费(元每人每天)和管理费(人工费x1.3)的总和。

  2、工人工资按月发放,在施工现场,由甲方监督之下,直接发放给工人。

  3、工程竣工验收后,工人工资全部结清,其余款项,等甲方结算完后15日内,按甲方结算大表上的人工费及管理费,一次性结算至工程款的90%。

  4、余款在工程质保期满无质量问题时,十个工作日内一次性付

  5、承包方收到工程款后5日内应当向发包方开据符合税法规定的票据。

  六、质量与安全

  1、工程质量标准:现行的国家标准,达到合格要求。

  2、乙方必须严格按安全操作规程施工。如不按操作规程施工,发生安全事故,由乙方承担全部行政、刑事、民事责任。

  3、乙方须在进场前按相关规定为工人购买各种保险,如甲方发现乙方未按规定购买保险,甲方有权代乙方购买,保险费用从工程款中扣留。

  4、质保期为工程验收后的.一年。

  七、甲方权利和义务

  1、甲方向乙方交付具备合同项下作业开工条件的施工场地。

  2、甲方向乙方提供满足作业所需的供应,通信及施工道路的畅通。

  3、甲方向乙方提供相应的工程资料及技术图纸。

  4、甲方向乙方提供图纸,及时向乙方交付材料。

  5、甲方按合同约定,向乙方支付工程进度款。

  6、因甲方原因,停工24小时以上的,甲方应按现场实际情况,支付乙方现场人员的人工费用,由甲方现场管理人员签字生效。人工费按 100元/天计。

  7、因设计变更发生费用,由甲方按实际发生的工程量付给乙方

  八、乙方权利和义务

  1、乙方应严格按照图纸的工程量组织具有资格的工人投入工作,遵守法律法规。

  2、严格按照设计图纸及验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程达到约定标准。

  3、科学管理,安排作业计划,投入足够的人力、务必确保工期。 承担由于自身造成的质量修改、返工、工期拖延等责任。

  4、自觉遵守有关部门的监督检查。

  九、违约责任:

  1、甲方如不能按时支付工程进度款,迟于约定时间 个工作日的,乙方有权停止施工,同时甲方支付乙方停工损失,其损失按工人工资100 元/天计算。

  2、乙方如不能按时保质、保量、保工期完成施工项目,承担由此造成的经济损失,并向甲方支付违约金,违约金数额为所施工项目工程款总额的10%,甲方可直接从工程款中扣收违约金。

  十、双方发生争议时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十一、本合同一式贰份双方各执壹份,自签字之日起生效。合同款付清之后失效。甲方(签章):乙方(签章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  _________年____月____日

【工程合同】相关文章:

工程工程合同09-24

工程工程合同11-18

工程合同建设工程合同10-16

工程工程合同模板工程合同模板大全09-26

有关工程工程合同03-27

工程工程合同模板(经典)06-23

(推荐)工程工程合同06-27

[热门]工程工程合同06-18

[实用]工程工程合同06-27

合法工程工程合同09-16