当前位置:范文派>合同范本>工程合同>工程合同

工程合同

时间:2021-03-25 23:45:29 工程合同 我要投稿

【精华】工程合同汇总7篇

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同起到的作用越来越大,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编收集整理的工程合同7篇,希望能够帮助到大家。

【精华】工程合同汇总7篇

工程合同 篇1

  一、建设工程施工合同风险防范与控制

  任何一个企业从设立、存续、发展一直到解散,风险无处不在。风险中的法律风险也是如此伴随着企业存续的每个阶段。

  然而,我们在向企业提供诉讼、仲裁法律服务时,深深地感受到绝大多数企业很少在防范法律风险上下功夫,通常将律师、法律顾问当成消防员(代理打官司),要求他们完成“灭火”工作;而对于企业设立、合同签订、变更、履行以及解除、投融资、购并、员工聘用、解聘以及商业秘密保护等重要经营环节,不能主动邀请律师提前介入,结果出现这里刚“灭完火”,那边又“着了火”。如此一来,企业把精力不是放在经营和健康发展上,而是放在 疲于应对各类诉讼、仲裁案件上。

  建筑施工企业的法律风险主要来源于项目经理部,项目经理部是施工企业最基本的生产经营单位;项目经理部的法律风险常常体现在建设工程施工合同,材料、设备采购合同的签订、履行以及劳动用工、劳务分包等各个方面。而贯穿在项目经理部承包经营活动始终的建筑工程承发包双方的权利义务关系,则主要是通过建设工程施工合同来确定的。由于建筑市场实行的是先定价后成交的期货交易,其远期交割的特性决定了建筑行业的高风险性。因此,尽可能有效地防范和控制建设工程施工合同的法律风险是每个施工企业应该十分重视的问题。 本部分包括三个问题:

  (一)建设工程施工合同风险的主要表现形式

  (二)建设工程合同风险的分析和对策

  (三)建设工程施工合同风险防范的措施

  (一)建设工程施工合同风险的主要表现形式

  建设工程施工合同风险的客观存在是由合同特殊性、合同履行的不稳定性、长期性、多样性、复杂性以及建筑工程的特点而决定的。 常见的建设工程合同风险分为三类:发包人(业主)资信的风险,外界环境的风险,工程本身涉及工程技术、工程承包价在履行中是赢利还是亏损、索赔和保险等方面的风险。

  1.发包人(业主)的资信风险:主要是指发包人能否按照合同约定履行自己的义务,包括发包人项目手续的合法性、业主能否按照合同约定支付工程进度款、工程结算款,发包人是否是项目的真正业主以及发包人既往履约情况等等。

  2.外界环境的风险:实际是建设工程合同的客观风险,包括天灾人祸以及市场波动、国家政策和法律的变化等。如钢材、商品混凝土、沥青等主要材料的市场价格变动;政府、国家政策和法律发生变化等影响项目顺利实施。这些风险是法律法规、合同条件以及国际惯例规定,其风险责任是合同双方无法回避的,例如FIDIC条款规定工程变更在15%的合同金额的,承包商得不到补偿。索赔事件发生后的28天内,承包商须提出索赔意向通知等,因此,这类风险可归类为工程变更风险、市场价格风险、时效风险等。

  最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》对承包人

  行使工程款优先权设置了一定限制的条件:(1)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人;(2)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失;(3)建设工程承包人行使优先权的期限为六个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

  3.工程技术、经济索赔等方面的风险:

  主要源于建设工程施工合同履行中有关工程本身而产生的风险,如工程技术变更引发的工程量的变化,业主违约导致的经济索赔等。上述风险,业主常常会利用其有利的竞争地位和起草合同的便利条件,在合同中把相当一部分风险转嫁给承包人。主要表现有:合同存在单方面的约束性,不平衡的责权利条款,合同内缺少和有不完善的转移风险的担保、索赔、保险等条款,缺少因第三方造成工期延误或经济损失的赔偿条款,缺少对发包人驻工地代表或监理工程师工作效率低或发出错误指令的制约条款等。

  (二)建设工程合同风险的分析和对策

  从建设施工合同形成、履行过程来分,建设工程合同风险分为三个方面:(1)参与投标取得合同资格;(2)通过合同谈判进行正式签约;

  (3)合同履行中的风险。 作为承包人,要充分利用有利于自己的因素,请教法律专业人士,力求使双方责权利关系平衡,没有苛刻的单方面约束性条件。

  1.参与投标取得合同阶段

  施工企业在投标前要深入了解发包人(业主)的资金信用、经营作风和签订合同应当具备的相应条件。了解的主要内容应包括有关设计的施工图,是否有计划部门立项文件、土地、规划、建设许可手续,应拆迁是否已到位,“三通一平”工作是否已到位等。从侧面调查了解业主资信情况,特别是该工程的资金到位率,如果是房地产开发单位最好应充分了解其以往工程招标签订的合同条款。在投标过程中,对招标人的招标文件进行深入研究和全面分析,正确理解招标文件,具体地逐条地确定合同责任,吃透业主意图和要求,全面分析投标人须知,详细勘察施工现场实地,仔细研究审查图纸,认真复核工程量,分析合同条款,并与项目经理部认真确定各个子项的单价和各项技术措施费用并制定投标策略,以减少合同签订后的风险。

  有时业主会在未发中标通知书之前,提供条件苛刻的非示范文本合同草案,要求施工企业无条件全部接受,其合同条款往往把相当一部分风险转嫁给施工单位、缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商保护性条款。由于此时施工企业所处的境地十分被动,因此要尽可能地了解各方面的可靠信息,坚持原则,运用政策法规尽可能修改完善,规避风险。

  2.合同谈判及签约阶段

  在取得建设工程合同资格后,施工企业应把主要精力转入到合同谈判签约阶段,其主要工作是对合同文本进行审查,结合工程实际情况进行合同风险分析,并采取相应对策以及最终签订有利的工程承包合同。

  施工合同谈判前,承包人应明确专门的合同管理机构如经营处,负责施工合同的审阅,根据发包人提出的要求,逐条进行研究,实施监督、管理、控制。在合同实质性谈判阶段,谈判策略和技巧是极为重要的,应选择有合同谈判能力和有经验的人为主进行合同谈判。

  通过合同谈判,使合同能体现双方的责权利关系平衡,尽量避免业主单方面苛刻的约束条件,并相应提出对业主的约束条件。虽然合同法赋予合同双方平等的法律地位和权力,但在实际的经济活动中,绝对的平等是不存在的。权利还要靠自己去争取,如有可能,应争取合同文本的拟稿权。

  对业主提出的合同文本,应对每个条款都作具体的商讨,切不可把自己放在被动的地位。在这个阶段可以要求具有建筑专业知识的律师参与,共同把好签约关。

  3.合同履行中的风险防范

  合同签订只是双方合作的开始,合同中约定的.双方权利义务以及签约目的的实现,最终要通过合同履行来完成。而合同履行是一个比较漫长的过程,在合同履行过程中,常常会出现合同部分条款的变更、合同解除甚至终止等情况。

  作为施工企业,如果说在合同签订时是被动的,那么在合同签订后、进场施工将变成主动。作为业主、发包人总是希望承包人能尽快按质按量完成项目施工。因此,这时的施工企业要充分利用自己的优势,对合同履行中涉及权利义务变化的证据要积极搜集,整理和完善索赔、签证资料的工作,力求使自己权利最大化。这也是建设行业的低中标、

工程合同 篇2

  甲方(买受人):乙方(出卖人):

  甲乙双方经过协商,本着自愿及平等互利的原则,就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜,达成如下一致:

  第一条 名称、规格和质量

  1.名称: xx掘进机

  2.规格: u>xxu>型 (应注明产品的牌号或商标)。

  第二条 数量和计量单位、计量方法

  1.数量:x台

  2.计量单位和方法:x台

  第三条 价格与货款支付

  1.总价:小写:元,大写:。

  2.货款的支付时间:__ 本协议签订7天内支付全部货款;

  3.货款的支付方式:由甲方于本合同签订之日向乙方支付预付款人民币30万元,大写: 叁拾万元整

  第四条 损失承担

  货物在交付于甲方之前损失风险由乙方承担,其后的损失风险由甲方承担。

  第五条 合同有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。

  第六条 争议的处理

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部

  门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。

  第七条 解释

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

  第八条 补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第九条 合同效力

  本合同自双方或其授权代表人签字并加盖公章(按手印)之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;

  甲方签字:___________________ 乙方签字:________________________

  甲方盖章或按手印:____ _ 乙方盖章或按手印:____

  ___ 年____月____日 _ ___年____月____日

工程合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》,本着平等、自愿、公平、公正的原则,经甲、乙双方共同协商一致,甲方自愿将位于 建筑工程承包给乙方施工,特订立本合同如下:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包工程内容:除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外,其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包安全、包卫生承包施工。(但甲方采购的商砼及钢材质量由甲方负责)。

  四、工程造价:本工程建筑面积共计平方米单价 元,工程总造价 。

  五、付款方式:甲方按工程进度,在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款,余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后,再经甲方验收合格后,(除扣留2%的工程质保金外)一次性结清,保修期满后,退还质保金。

  六、甲、乙双方的权利和义务:甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。本工程在施工合同签订后,本工程的工伤保险由乙方自行购买,在施工期间,乙方必须做到安全文明施工,如出现任何安全事故,一切后果由乙方承担。

  在施工期间,甲方必须保证工程款的按时支付,如果由于工程款的拖欠,造成的一切后果及损失,由甲方承担。

  七、合同工期:有效天气为能超出陆个月,如在超期陆个月后再超期,每超期一天,甲方惩罚乙方壹仟元人民币,以此类推。

  八、保修责任:按国家规定执行,在保修期内,乙方在接到甲方通知后24小时内,必须派人到场维修,否则甲方有权自行维修,所产生的费用从乙方保修金中扣除,不足部分由乙方补足。

  九、未尽事宜,双方协商解决,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

工程合同 篇4

  甲方:___________________________ 合同编号:___________________

  法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________

  乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日

  法定代表人:_____________________

  鉴于:

  1.甲方_____生产线(以下简称生产线)原控制系统老化,部分功能失效、性能不稳定,成品率低、质量差。

  2.本合同签订之前,乙方已对甲方生产线控制系统进行过现场考察,了解了该系统的现状和甲方改造后需要达到的目的。

  为此,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方对其生产线的控制系统进行改造事宜,达成如下条款,共同遵守。

  第一条 工程概况

  甲方委托乙方改造甲方的生产线的控制系统,使设备能够正常、稳定的生产。包括:

  (1)恢复系统远程监控功能。

  (2)在保留原有功能和特色的实用性原则之下,达到性能稳定和安全生产的目的。

  (3)工程项目为交钥匙工程。

  (4)工程地点:____。

  第二条 工程范围

  1.新系统设计,中控上位机软硬件系统。此过程需要甲方人员参与并提出意见。

  2.PLC控制系统软硬件,开关控制与报警电柜,仪表电柜,现场传感器安装与维护,现场调节阀安装,恢复现场电磁阀的使用,现场电缆金属线槽桥架敷设和上漆,现场所有的更换电缆敷设和最后的现场清理。

  3.夹层处的动力电柜内所有接触器(经常发送开合动作,属易损件)的更换,电路改造。如果电缆出现质量问题,也需要更换。

  第三条 合同价格

  ___乙方将以人民币PLC元整的固定发票价格为甲方提供合同范围的改造服务。以上价格为不变价格,包括所有相关的税费。

  _____

  第四条 合同支付

  1.甲方向乙方支付的款项均应以人民币为货币单位通过甲方银行与乙方银行支付。

  2.合同签订后_____个工作日内,甲方向乙方支付合同总价_____%_的预付款,即人民币_____元。

  3.乙方携带所需工程材料进入甲方工厂地点后_____个工作日内,甲方向乙方支付合同总价_____%的进度款,即人民币_____元。

  4.工程改造完成,经甲方验收合格后_____个工作日内,甲方向乙方支付合同总价_____%_的验收款,即人民币_____元。

  5.工程改造完成,交付甲方正常生产_____个月后,甲方向乙方支付合同总价_____%的尾款,即人民币______元。

  第五条 工程完工时间

  1.合同工程改造完工时间为合同签订后_____天内。

  2.如果由于甲方的配合不恰当,不及时造成工程延误,则以上完工时间顺延,同时甲方自行承担由此造成的损失。但乙方仍应尽可能的保证工程完工期。工程延误或时间顺延均以双方书面确认为准。

  第六条 甲方的职责和义务

  1.甲方有责任向乙方解释其工厂的规章制度。

  2.甲方应确保施工现场符合相关防火等安全要求,并做好防盗工作。

  3.工程改造期间甲方向乙方提供人员协助乙方工作,参与新系统设计,提供现场设备控制逻辑关系等。

  4.在工程改造期间和质保期间,甲方保证向乙方提供的所有信息均真实可靠。

  5.工程改造期间甲方向乙方提供必要的硬件配合。

  6.改造完成后,正常使用期间如发现异常应及时、如实的告知乙方,并尽可能的提供控制系统的改进意见。

  第七条 乙方的职责和义务

  1.乙方工程是进入甲方工厂后,必须遵守甲方工厂的规章制度。

  2.按照甲方提供的现场设备控制逻辑关系提供改造服务。

  3.设计、安装、调试控制系统,使之能可靠生产。

  4.更换控制回路电缆,动力电路的接触器,修复电磁阀等部件。

  5.协助合同外备件的选型、安装、调试。

  6.为甲方操作、维护人员提供培训,使其熟悉并了解改造后的控制系统,并能熟练操作。

  7.乙方自行承担工程改造期间的交通等一切费用。

  8.乙方保证使用的软件免于第三方提出的侵权索赔。如果因软件的使用造成甲方被控告非法使用或侵犯技术秘密或专利权的侵犯、或对知识产权的侵犯,甲方将通知乙方,乙方自费以甲方的名义在甲方的协助下与第三方处理此事,使甲方免除由此造成的任何费用、赔偿和损失。

  第八条 工程验收

  1.乙方工程改造完成后,应立即向甲方提交验收报告,甲方应于收到验收报告_____日内组织验收。

  2.验收标准

  乙方所改造系统要做到控制界面简单直观,功能全面、实用,具备各种报警、自诊断、连锁保护功能,及符合双方约定的要求,确保使甲方生产线能够正常、稳定的生产。

  第九条 质保期

  1.质保期为_____年,从工程改造完成第一次正常施工之日起计算。

  2.质保期内,乙方所改造系统如不能正常工作,乙方负责上门免费维修,并在_____个工作日内解决乙方的问题。如对同一问题出现_____次维修,甲方有权自行聘请第三方维修,费用由乙方承担。

  第十条 违约责任

  如果乙方不能按时完成工程改造或改造验收不合格,逾期在_____天内仍未能完成改造任务,每逾期一天应向甲方支付合同总价_____%的违约金;逾期超过_____天的,则甲方有权解除本合同。乙方应承担由此给甲方造成的损失。

  第十一条 争议解决

  合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:

  (1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向____人民法院提起诉讼。

  第十二条 合同生效

  1.本合同一式_____份,甲、乙双方各执_____份,具同等法律效力。

  2.本合同有效期从合同签订、盖章之日起,至质保期结束之日止。

  甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________

  授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________

  住址:____________________________ 住址:____________________________

  邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________

  联系电话:________________________ 联系电话:________________________

  传真:____________________________ 传真:____________________________

  日期:____________________________ 日期:____________________________

  电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________

  开户银行:________________________ 开户银行:________________________

  账号:____________________________ 账号:____________________________

工程合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》及有关法规规定,遵循平等、自愿和诚信的原则,为了工程顺利进行,结合本工程具体情况,双方就本建设施工项目协商一致,签订本协议,并严肃执行。

  (一) 工程概况:

  工程名称:慈溪嘉润国际一期工程

  工程内容:蒸压加气混凝土砌体工程砌筑。

  (二) 承包形式及内容

  1、 本工程承包形式为包清工。

  2、 乙方必须严格按照甲方提供的施工图及联系单施工。

  3、 砌筑材料采用加气砼砌块,专用粘结剂。

  4、 砌筑所用小型工具,手工用具均由乙方自行解决,(包括手拉车、铁锹、泥桶、直尺、建筑线等)。

  5、 乙方施工完成后的建筑垃圾均由乙方清理,并运至甲方指定位置。

  6、 包括砌筑木碶、发泡剂、清理、修补。

  (三) 工程量及承包价格、结算(包括工人劳保费用等)

  1、 工程量按实际方量结算。

  2、 承包价格,砌块300×600×200规格每110元/m3计算,规格600×300×100砌块每215元/㎡计算。

  3、 付款方式:按实际完成工程量60%发放生活费及工资,年内按80%计算清工费,余款待竣工验收后2个月内结清。

  4、 工期要求:商场自进场起2个月内完成,上部每3天每幢一层,并相应跟上结构工程。

  (四) 安全及文明施工

  1、乙方在施工期间应严格遵守国家有关安全法规、条例、规范、安全操作规程,乙方在进场前必须做好员工安全教育工作,订立安全制度,在施工过程中应认真抓好安全生产,切实按照安全生产操作制度执行,施工中因违反上述制度规定而发生的伤亡事故,乙方应承担由此引起的一切责任及经济损失。

  2、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由此引起的一切经济损失由乙方承担。

  3、在施工期间在宿舍内不得使用电器(电磁炉、电饭煲、热得快等大功率电器),不允许带家属及小孩与施工人员无关人员杜绝进入工地及宿舍。

  (五) 质量标准

  1、乙方应严格控制质量,按施工图及规范进行精心施工,墙体砌筑时应严格控制室内标高、净宽,必须达到分户验收质量要求,无项目负责人及施工员签证不得随意更改标高、轴线,否则后果自负。

  2、乙方应接受业主、监理公司及市建筑安装工程质量监督站的质量检查和监督。

  3、乙方严格控制质量,由于乙方原因造成的工程实体检测项目不合格而造成的损失由乙方赔偿,乙方带班人员每天保证在现场,如遇特殊情况向项目部请假,班组长必须一周内不得少于2天在施工现场,否则每天按500元进行处罚。

  (六) 违约责任:

  1、乙方承包的工程项目不得再进行分包,如发现此现象立即终止合同,在施工过程中经检测达不到国家标准规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

  2、合同签订后,经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除合同,如乙方解除合同,应承担在施工中断造成的计划进度的经济损失,如甲方在中途解除合同应赔偿乙方相关费用。

  (七) 权利、义务

  1、甲方有权对乙方的施工质量和工程进度进行检查、监督。

  2、协助乙方理顺内部关系,配合乙方施工中出现的各种困难。

  3、 乙方有自主安排施工计划,招用合理劳动人员。

  4、严格按照施工操作规范及施工验收组织施工,如果出现差错或超出规范要求,必须返工由此而造成的经济损失由乙方承担。

  5、乙方因做好成品保护工作,如出现损坏由乙方承担相关修补费用。

  (八) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,至工程全部竣工结算后失效,本合同一式三份,甲乙双方各执一份。

  甲 方:乙 方:

  年 月 日年 月 日

工程合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将##有限公司钢结构车间(四个车间)基础工程承包给乙方施工。就此工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一. 工程名称:##有限公司钢结构车间(四个车间)基础工程。

  二. 工作地点:¥¥

  三. 承包范围及施工内容:甲方提供的图纸范围内的全部基础工程(四个钢结构车间的工程量),乙方负责按图纸要求对此工程基础部分承包施工。

  四. 技术要求及验收标准:

  1. 按照此工程施工图纸技术数据,结合现场实际情况进行厂房基础部分施工。

  2. 要求不低于图纸技术标准要求,保证图纸要求各项技术指标达到合格标准要求。该工程所用材料应有合格证,符合国标标准,符合图纸设计要求及规范。

  3. 依照建筑工程地基基础验收标准及图纸技术要求,按照合格标准验收。在施工过程中发现的质量问题,乙方应无条件无偿的整修完毕。

  五. 承包方式:乙方包工包料,包安全、文明施工。

  六. 工程量及工程价款:

  工程总量为图纸要求标准(四个钢结构车间的工程量),工程总价: 。

  七. 结算方式:

  1. 乙方自筹工程所需材料及全部施工所需工机具、人员及现场临电等事宜。

  八、其它约定事项:

  1、乙方的施工工期应按##的要求如期完成(天气原因除外自开工之日起6日内)。施工所需钢筋及混凝土应做试件质量试验,如因所用材料试验不合格造成的一切损失由乙方负责。

  九.此合同一式四份,甲、乙双方各执两份,双方代表人签字,盖章(画押)生效。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  年 月 日 年 月 日

工程合同 篇7

  住宅建设单位(以下称甲方):__________________________________

  基础电信业务经营者(以下称乙方):____________________________

  通信工程施工单位(以下称丙方):______________________________

  根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务,选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致,订立本合同,共同遵守。

  第一条 工程项目建设项目名称:_________;

  建设工程规划许可证号:_________;

  工程地址:__________________;

  建设规模:_________平方米;本期建筑面积_________平方米。

  通信配套工程项目:本期建筑面积_________平方米。

  第二条 费用约定本住宅通信配套工程总造价为人民币_________元。

  第三条 付款方式

  一、合同生效后_________日内,甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________%,计人民币_________元。

  二、工程设计完成后七日内,甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________%,计人民币_________元。

  三、进场施工前七天,甲方支付给丙方住宅通信配套工程总价的_________%,计人民币_________元。

  四、工程竣工验收通过,甲方取得《新建住宅交付使用配套合格证明》后五天内,甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_____%,计人民币_________元。

  五、甲、丙双方约定的其他付款方式:_________________________________.

  第四条 工期约定

  一、甲、丙双方同意通信配套工程施工初定于_______年______月______日开始。丙方在收到甲方进场施工通知的7日内进场施工。若甲方改变预计施工日期,应当提前15日通知丙方。

  二、甲方应当提前7日以书面形式通知丙方进场施工。丙方承诺在收到甲方的进场施工通知后的_____日内完成住宅通信配套工程。

  三、丙方应当在进场施工前3日,将开工报告送达甲方、乙方,并将开工报告单、设计图纸、施工进度等相关资料送达通信监理单位

  四、甲方要求比合同约定的工期提前竣工的,应当征得丙方的同意,并向丙方支付因赶工采取的措施费用。

  五、因甲方原因或非丙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致丙方停工8小时以上(施工期内累计计算),工期相应顺延。

  第五条 安全生产约定

  一、甲方对丙方承担的通信配套工程要做到安全交底,明确提出安全的要求并进行监督检查;丙方应当认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。

  二、施工过程中,丙方因违反消防条例和有关法规而引起火灾事故等,应当承担由此引发的经济损失和责任后果。

  三、甲、丙双方就有关安全施工与检查、安全防护和事故处理另行签订安全生产协议。

  第六条 工程验收与质量约定

  一、本工程验收标准依照上海市《住宅建筑通信配套工程技术规范》及国家、行业相关的技术规范。

  二、住宅通信配套工程完工,在具备验收条件的15日内,甲方向乙方发出验收通知,并组织验收。丙方应当积极配合验收。

  三、乙方在验收过程中,发现通信配套工程不符合验收标准的,应当指明不符合的项目内容,参加验收各方人员应当签字确认,验收各方各执一份,并提出整改要求和整改期限意见。丙方根据整改要求,在整改期限内完成整改。整改完成后,重新组织验收,直至整改符合验收标准。若验收合格的,参加各方人员应当签字确认,验收各方各执一份,乙方负责出具验收报告。

  四、乙方在验收合格后的15日内出具验收报告,加盖验收章交给甲方。乙方对验收不合格的,可暂缓通信接入。

  五、甲、乙、丙三方中的任何一方对工程验收结果有异议的,可提请上海市通信工程质量监督中心进行质量鉴定,所需费用,由责任方承担。若责任涉及多方的,根据责任分别承担。

  第七条 维护方式约定

  一、住宅小区通信设施的维护规则,以中心机房为责任划分界面;通往局向的,由乙方承担维护责任;通向住宅小区的,由甲方承担维护责任,甲方可委托乙方承担维护责任。

  二、甲方将住宅小区内通信设施移交给乙方或委托乙方维护的,应当与乙方签订相关协议。维护方有责任和义务承担自中心机房到用户终端的线路、管道、设备的维护工作。

  第八条 甲方责任

  一、甲方提供建筑工程项目表(粘贴作附件)。

  二、甲方在工程项目方案设计、扩初时,对通信工程的容量、规模、通信设施配置等听取乙方的意见和建议,并按通信工程设计单位设计的文本建设。甲方与乙方先期签订的入网协议作为本合同的附件。

  三、甲方可委托有资质的通信工程设计单位进行小区通信设施设计,并向设计单位提供建筑设计涉及通信配套的相关图纸资料。

  四、甲方应按乙方、丙方要求及时提供与通信工程有关的资料和图纸。

  五、甲方应当向丙方提供施工所具备的条件及施工所需的水、电、煤气等,并注明使用注意事项。

  六、甲方应当按双方约定的付款方式、付款数额及时付款给丙方。

  七、甲方应当根据通信配套设计的要求及时完成如下工作:_________________________.八、甲方因更改建筑设计或其他原因涉及到需要变更通信配套工程设计时,应当及时通知乙方、丙方和通信工程监理单位。

  第九条 乙方责任

  一、在进行方案设计、扩初时,乙方有责任向甲方提出对通信工程的容量、规模、通信设施配置等的建议,并给予技术上的指导。

  二、乙方应当在验收合格后20日内完成住宅区内通信接入工作,接入标准为:__________________.三、乙方在丙方通信配套工程完工时,应当完成住宅小区红线外通信接入设施,并具备提供电信服务的条件。

  四、乙方应当在收到甲方的住宅小区通信配套验收通知后,按照第六条验收标准进行验收。验收合格的,在15日内出具验收报告,逾期不出具验收报告的,承担相应责任。

  五、乙方应当在住宅小区内通信配套工程验收合格之日起20日内,依照信息产业部颁布的《电信服务标准(试行)》的规定,为住宅小区内住户提供电信服务。

  第十条 丙方责任

  一、丙方的通信建设施工资质证号为:___________________________.

  二、丙方不得转包本合同所涉及的通信配套工程。

  三、制定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  四、丙方应当严格按照设计施工图纸和施工规范标准施工,若需要变更设计应当取得甲方的同意和设计单位的批准,并送达通信工程监理单位后,才能根据设计单位出具的有效修正方案施工。

  五、丙方在隐蔽工程结束、分段工程完成、施工进度等发生变化时,应当得到通信工程监理单位的签证。

  六、丙方应当做好各项质量检查记录。

  七、丙方未经甲方同意或有关部门批准,不得在施工中随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  八、丙方应当按要求编制通信配套竣工资料交给甲方和乙方。

  九、丙方应当在取得《新建住宅配套建设验收合格证明》后5日内交给甲方。

  十、丙方在住宅小区通信配套工程验收合格后,负责保修_________个月;在保修期内发生通信配套工程质量问题,丙方应当在接到报修后_________日内无偿修理,造成损失的,应当予以赔偿。

  第十一条 违约责任

  一、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应当补偿丙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付给丙方_________元。

  二、甲方不按合同的约定支付工程款项的,每逾期一天,甲方支付给丙方本住宅通信配套工程总价_________%的违约金。

  三、由于丙方原因导致逾期竣工的,每逾期一天,丙方支付甲方本住宅通信配套工程总价_________%的违约金。

  四、乙方在住宅通信配套工程验收合格后,未在《电信服务标准(试行)》规定期限内为住宅小区的住户提供电信服务的,承担相应责任。

  五、因丙方工程质量问题而使工程停工、返修,由此造成的损失应当由丙方承担。

  六、其他违约责任:____________________________________________________.

  第十二条 争议解决方式甲、乙、丙三方在履行本合同过程中发生争议,应当协商解决,若协商不成,可依法向上海仲裁委员会申请仲裁;若不同意通过上海仲裁委员会仲裁的,可依法向人民法院起诉。

  第十三条 合同的生效与份数

  一、本合同经__________________后生效。

  二、本合同一式_________份,其中正本_________份,甲、乙、丙三方各执_________份。签约须知为本合同的一部分,签订合同前,甲、乙、丙三方应当仔细阅读签约须知的内容。

  第十四条 附则本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________

  法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):________

  _________年_______月______日 _________年_______月______日

  签订地点:__________________ 签订地点:__________________

  丙方(盖章):______________法定代表人(签字):________

  _________年_______月______日

  签订地点:__________________

【【精华】工程合同汇总7篇】相关文章:

1.【精华】工程工程合同汇总6篇

2.【精华】工程工程合同汇总10篇

3.【精华】工程工程合同汇总9篇

4.【精华】工程工程合同汇总五篇

5.【精华】工程工程合同汇总九篇

6.【精华】工程工程合同汇总5篇

7.【精华】工程工程合同汇总六篇

8.【精华】工程工程合同模板汇总八篇

9.【精华】工程工程合同模板汇总四篇

上一篇:正规版工地工程合同 下一篇:工程合同