当前位置：范文派>合同范本>工程合同>简易工程分包合同

简易工程分包合同

时间：2022-06-09 09:17:02 工程合同我要投稿

简易工程分包合同范本8篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的用途越来越广泛，合同是企业发展中一个非常重要的因素。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的简易工程分包合同范本8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

简易工程分包合同范本8篇

简易工程分包合同范本8篇1

　　发包方：（以下简称甲方）x

　　承包人：（以下简称乙方）x

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律法规，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，甲方将该工程泥水工、木工、外架工、钢筋工制安工程承包给乙方，双方达成如下协议：

　　第一条工程承包的工作内容

　　（一）泥工工程内容

　　1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部泥水施工内容（不含室内装修）。

　　2、以该工程“滴水面”为参照物，滴水面以内从桩基开始，该工程一切混凝土砂浆搅拌、浇注、养护由乙方负责。

　　3、以该工程的“滴水面”为参照物，滴水面以内砌砖、内外墙抹灰、贴外墙砖、水泥、砂、砖二次搬运、施工脚手架的安拆，由乙方负责。

　　4、乙方自己提供泥水工种所需要的塔吊、搅拌机、振动棒及泥水工一切的操作工具和机械设备，乙方自行负责设备的安拆、操作、维修保养。

　　5、乙方在修建中须清理完每层楼的建筑垃圾，再进入下道工序。

　　6、甲方提供该工种所需主材（沙石、水泥、砖、瓷砖）。

　　（二）木工工程内容

　　1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部木工工程施工内容。

　　2、以该工程滴水面为参照物，滴水面以内的现浇混凝土的木模制作、安装、加固、拆模由乙方负责，回库材料必须按甲方指定位置堆放。

　　3、该工程木工工种所涉及的主材（模板、杉杆、方条）、耗材（钉子、铁丝）、二次搬运由乙方负责。

　　（三）外架工工程内容

　　1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部外架工程施工内容。

　　2、乙方只负责外架的安拆和立网、平网的安拆、二次转运。

　　3、甲方负责外架工程所涉的主材（钢管、扣件、安全网、跳板）。

　　（四）钢筋工工程内容

　　1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部钢筋工工程施工内容。

　　2、该工程以滴水面为参照物，滴水面以内该工程所涉及钢筋制作、安装工作由乙方负责。

　　3、乙方负责钢筋工程所要的设备（焊机、弯曲机、切割机、对焊机）、耗材（电焊条、切割片、轧丝）。

　　4、甲方负责钢筋工程的主材（钢筋、对接头、焊渣）。

　　第二条合同工期

　　开工日期x年x月

　　第三条合同价款

　　本工程的建筑面积约为43000m，四大班组按房屋建筑面积每平方米贰佰玖拾捌元整）计价，结算时按施工图纸建筑面积为准。该价格包含工人工资、塔吊、搅拌机等设备的机械费用和安全费、因工残废（5000元以内）、劳保福利、赶工费。

　　第四条付款方式

　　两幢每层主体完成现浇板结束后，甲方按每层总工程款（xx元/m×每层总建筑面积）70%支付给乙方，依此类推；贴外墙砖和室内抹灰完工后，拨付总工程款的25%，现场清理完毕拨付工程款的4%，剩余1%待工程完工验收后，一年内无质量问题付清。本工程所涉及的税费，乙方不出据发票，由甲方负责。

　　第五条安全施工、重大事故处理

　　1、甲、乙双方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　2、乙方在安全施工中必须做到“安全生产、文明施工”，严格遵守安全技术规程，乙方领头人、班组长随时对工人进行安全教育；必须安全作业，严禁酒后上岗、老弱病残上岗。

　　3、搭建施工电线必须使用电工搭接。

　　4、乙方在施工中，若发生安全事故，造成了伤、残亡等安全事故，总费用在5000元以下由乙方负责经济和法律责任，总费用5000元以上的由甲方负经济和法律责任。

　　5、乙方人员进入施工现场过程中，要求人人佩戴安全帽，凡是违反此条的，工人每次罚款10元，班组长罚款50元。

　　第六条工程质量及标准

　　乙方在施工过程中必须按照图纸设计要求和指定的图集施工，不得粗制滥造，严格按照验收规范施工，对不合格的制作产品返工费用及材料损失皆由乙方承担，每道工序经有关部门技术人员验收合格后方可进行下道工序施工。在施工中保质保量，若发生质量问题造成的经济损失全部由乙方承担。

　　对框架和现浇结构的现浇构件、制模作如下规定：

　　1、所有独立柱的轴线位移、垂直度在一层内的误差均应控制在规范范围内。

　　2、现浇梁的轴线位移不得超过规范要求，垂直度误差不得超过规范要求，需起弧的大梁，按规范要求起弧。

　　3、现浇板、梁的水平误差不得超过规范要求（除起弧现浇外）。

　　以上1、2、3条的规定的误差值严格控制，在施工过程中要随时检查及早发现，发现后马上进行补救措施，如不及时处理，一旦浇注成后无法补救，严重造成的损失概由乙方负责。在浇注成型后检查若突破上述规定值，不合格超过三处和跟不上施工进度，乙方无条件退场，工资按完成验收合格工程量的50%结算。在支撑时一定要牢固可靠，因加固不牢的混凝土突爆，在撤模后立即自觉将部分打掉达到合格标准，若乙方不打，事后甲方安排人打，工资从乙方工程款中扣除。

　　第七条双方的责任和义务

　　（一）甲方责任和义务

　　1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场及维护维修，负责工程施工的组织与协调及技术质量、安全等方面的交底。

　　2、负责基础的开挖、地梁开挖（含塔吊基础）。

　　3、负责工程用水电安装至分幢楼层处。

　　4、负责于术资料和办理施工洽商。

　　5、负责解决施工中存在和发生争议的技术问题。

　　6、负责本工程中各工程、工序间的协调与配合，若发现问题应向乙方提出书面整改意见。

　　7、本工程甲方的施工代表为理协调工作，乙方施工代表为组织协调。

　　（二）乙方的责任和义务

　　1、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

　　2、乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号及身份证号码），作为本合同附件。

　　3、在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于，服从发包人的统筹安排，统一调动。

　　4、当乙方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。

　　5、乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的'机械设备及其工具。

　　6、乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安，负责日常施工管负责现场安排工作、全及参防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。

　　第八条保证金协议

　　1、在甲、乙双方签订合同时，乙方须向甲方缴纳保证金，乙方先预付定金xx元（大写：xx乙方进场时再付余下的保证金。

　　2、保证金退订协议：完成两幢工程进度的第一层，退付，以此类推，到主体工程结束，无息退还全额保证金。

　　第九条违约责任

　　甲、乙双方都必须遵守以上合同条款，不得违约，若一方违约，由违约方赔偿守约方人民币壹万元。

　　第十条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份，双方签字后生效，未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（公章）：x

　　乙方（公章）：x

　　法定代表人（签字）：x

　　x年x月x日

简易工程分包合同范本8篇2

　　发包人：（以下简称甲方）：x

　　承包人：（以下简称乙方）：x

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，经甲乙双方协商，就工程分包事项达成一致，订立如下合同条款。

　　1、工程概况及分包内容

　　工程名称：x

　　工程地点：x

　　工程概况：x

　　分包内容：所有钢筋加工、制作、绑扎工程。（所需的绑丝由乙方承担）。

　　1、分包方式：清工

　　2、合同价款：按建筑面积计算：x元/㎡。一次性包死，价格不可再调。

　　3、分包工期

　　4、质量标准：达到国家执行《建设工程质量验收规范》合格标准。

　　5、付款方式：

　　1）地下室封顶完成后，付所完工程量价款的70﹪。

　　2）±0。000以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70﹪。

　　3）主体完工后，经甲方验收合格后（剔凿部分完工）其余部分一次性付清。

　　6、甲方的责任和义务

　　1）组建项目管理班子，办理竣工手续。

　　2）负责组织分部工程的验收。

　　3）负责提供施工用的设备及周转材料。

　　7、乙方的责任和义务

　　1）按照本工程的质量、工期等要求组织合理的劳动力进行施工。

　　2）施工现场要保持工完场地清。

　　3）妥善保管并合理使用进场的建筑材料、机械设备及周转材料。如果使用不当，造成的损失由乙方负责。

　　4）乙方自付的施工中的绑丝在第一次拔款前由甲方垫付，自第一批工程款后由乙方自己承担，前期垫付的材料款在第一次拔款中扣除。

　　5）严格按设计图纸和验收规范组织施工，工程达到合格标准。如发生质量问题，乙方承担由于自身责任造成的质量修改、返工及材料的浪费。

　　6）遵守建设工程安全生产的有关法律法规，自行配备必要的安全防护用品，对工人进行安全教育，不违章指挥，不冒险作业，确保安全生产。并接受上级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施。如施工中发生安全事故，费用在20xx元以下由乙方负责，在20xx元以上的医疗费用由保险费承担。（保险公司赔付多少付乙方多少）

　　7）由于自身施工进度慢造成的工期延误，乙方必须承担由此发生的费用。

　　8）自觉接受甲方及有关部门的管理，监督和检查，与现场的其他单位人员配合好工作。

　　9）按协议在拔付乙方的进度款之前，由乙方提供给甲方工人工资表，并由乙方施工人员亲自签名。

　　10）乙方不得再将工程转包他人，

　　11）本合同一式二份。甲乙方各执一份，本合同自双方签字后生效。合同内容履行完终止。

　　甲方（公章）：x

　　乙方（公章）：x

　　法定代表人（签字）：x

　　x年x月x日

简易工程分包合同范本8篇3

　　发包方：

　　承包方：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及相关法律规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包方式：

　　4、承包人电话：

　　5、开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　天数：

　　6、合同价款：金额（人民币大写）

　　第二条工程价款的支付及其结算

　　签订合同后支付分包工程款总额20﹪额30﹪；木工完成后支付分包工程款总额25﹪；油工完成后支付分包工程款总额20﹪；剩余5﹪款额待施工保修期过后，无质量问题并给业户维修完成一并结算。

　　第三条甲方工作

　　1、甲方提供可行的施工图纸，并负责图纸审核解释；

　　2、甲方提供工程所需的各种材料（展板成品保护及工期表单、工程项目验收清单）；

　　3、甲方负责和相关业主联系，洽谈工程相关事宜；

　　4、甲方负责各项管理制度的建立；

　　第四条乙方工作

　　1、乙方必须严格遵守甲方制定的规章制度；

　　2、乙方必须保证在甲方施工组织计划的时间内完成施工；

　　3、乙方不能在业主面前做出有损公司形象的行为，应时刻维护公司的形象利益；

　　4、乙方负责施工现场的清理与成品保护，并负责施工现场的垂直运输工作；

　　5、乙方必须严格遵守甲方施工人员对工程质量的要求，从而达到甲方对整个工程的质量要求。如因乙方施工质量问题而出现返工及浪费材料问题，所产生的费用由乙方承担；

　　6、乙方应采取严格的安全措施，承担处于自身安全施工不利而造成事故的责任及因此发生的费用，非乙方责任造成的事故则由责任方承担相应的责任及费用。

　　第五条本合同一式叁份，甲方一份，乙方一份，备档一份。

　　甲方（公章）：x乙方（公章）：x

　　法定代表人（签字）：x法定代表人（签字）：x

　　x年x月x日x年x月x日

简易工程分包合同范本8篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方协商，签订本合同共同信守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围及内容：

　　四、施工工期：从20xx年xx月xx日到

　　五、承包方式：包工、包料，乙方自行提供电动工具、手动工具工具耗材，运费及垂直运输费由乙方负责。乙方承接工程后不准以任何方式分包或转包；甲方如发现乙方分包或转包施工，有权终止合同，并由乙方承担由此产生的质量、进度等全部法律及经济责任。

　　六、验收方法及标准：

　　1、以乙方向甲方提供的样板为生产标准并以此为验收依据，并应符合相关企业、行业或国家的有关标准，乙方同时提供原厂产品质保书，合格证，检测报告及相关证明；施工要符合相关行业标准。

　　2、材料到场后，甲方对数量和质量验收合格后方可使用。

　　3、工程质量验收标准：按照甲方认可的设计施工图、工程承包范围及项目内容和建设部颁发的施工验收规范《GB50210—20xx》为验收依据，合格率达到100%，并确定实际工程量。

　　七、品质要求及单位价格：工程单价为元/㎡。

　　八、预计工程量及工程造价：㎡，元。

　　九、付款方式及时间

　　①材料、工人同时进场，甲方付乙方工程款

　　②工程完成总工程量的

　　③工程完成总工程量的

　　④工程完成总工程量的

　　⑤工程完成总工程量的

　　⑥剩余工程款待装饰工程全部交付验收后，，期满后无息一次付清。

　　十、违约责任

　　1、乙方需按照本合同规定及乙方提供的样板为验收标准，按质、按期完成施工任务，若存在质量及施工进度上的延误，乙方须承担由此引起的一切经济及工期损失，逾期每天承担违约金元人民币。

　　2、如不能完全符合品质要求将由供方无偿重新供货并承担由此造成的一切损失。

　　十一、乙方责任

　　①乙方的施工队伍必须是由精干技术人员组成；

　　②乙方应自行负责本工队工人在此工程施工期间的人身安全及由于供方造成的第三者人身安全，发生的上述安全事故乙方自行处理且承担一切费用；《装饰工人施工合约》作为本协议的必要附件。

　　③乙方应旅行应有的义务负责劳务工人的工资发放、交通、食宿及相关的保险等事宜；

　　④乙方应加强防火、防盗、施工安全的防护措施，加强施工队伍的管理，自觉遵守执行安全、文明施工和夜间施工等规程，否则因违反有关规定所受安全部门和监理部门处罚或其他经济损失均由乙方承担。

　　十二、甲乙双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身原因而不能履行合同时，经双方协商由合同公证机关查实证明，可免于承担责任。

　　十三、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止，应经双方协商同意，另立协议方可生效。

　　十四、本合同在有效期内任何一方违约，可上诉仲裁委员会。

　　十五、本合同一式三份，双方各执一份，项目部执一份。附营业执照或身份证复印件。

　　甲方（公章）：x乙方（公章）：x

　　法定代表人（签字）：x法定代表人（签字）：x

　　x年x月x日x年x月x日

简易工程分包合同范本8篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律、法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实守信原则，签订本建设工程合同，以供双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：气体管道焊接工程

　　2、工程地点：

　　3、工程内容及承包范围：管道铺设、焊接、测漏直至完工使用。

　　二、工期：

　　1、本工程从20xx年x月—20xx年1月20日前完工。

　　三、工程质量：

　　1、乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准施工，并甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为检查人员提供便利条件并给予积极配合。对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改，乙方自行承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。

　　2、若因乙方工程质量达不到标准或因技术素质差、劳动力不足，或因工期严重滞后，甲方有权终止合同并按比例支付部分工程价款。

　　四、安全施工：

　　1、乙方所有施工人员须按照总甲方现场安全要求佩戴安全用具。

　　2、在施工过程中发生的一切安全责任、事故，与甲方无关，由乙方承担。

　　3、乙方应按甲方的文明施工要求，进行文明施工，保护好施工现场环境。

　　五、工程承包方式、工价及付款方式：

　　1、工程承包方式：包人工、包机具、包安全。

　　2、工价及计算方式：50元/米（长度计算）。

　　3、工程款的支付：

　　①工程验收合格后一月内一次性付清。

　　双方责任：

　　1、甲方责任：

　　①向乙方提供施工图一份。

　　②现场协助

　　2、乙方责任：

　　①严格按照施工图及所需图集进行施工。如不按要求施工造成损失，由乙方全部承担。

　　②在施工过程中如因现场情况需改变原设计方案及施工方法，须经甲方批准后方可施工。

　　③在施工中需做好作业面（带）邻近设备、建筑物、构筑物和隐藏物、通讯设备等的保护工作。施工中由此而发生的责任及费用由乙方承担。

　　④自行搬运材料至施工工作面。工程竣工后必须工完场清，施工垃圾及料头、剩料清理出现场并堆放至指定地点。

　　⑤在施工过程中应充分考虑材料的利用率，不得浪费。如发现有故意浪费现象，则在结算时根据浪费情况予以扣减。

　　六、争议：

　　双方在履行本合同期间，如发生纠纷应通过协商方式解决，若协商后仍不能解决，一方或双方须在合同签订地法院通过诉讼方式解决。

　　七、其它：

　　2、本合同双方签字盖章后生效。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

简易工程分包合同范本8篇6

　　劳务发包人：

　　劳务承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务承包工作对象及劳务内容

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　质量标准：质量评定等级为合格

　　二、工作期限

　　开始工作日期：年月日；

　　结束工作日期：年月日；

　　总日历天数为：天。

　　三、劳务价款

　　1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：

　　根据20xx年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总价的50% 。

　　2、劳务价款的支付

　　（1）合同生效即支付预付款30000元；

　　（2）进度款支付：

　　每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60%；

　　（3）最终支付：

　　工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95%；劳务结算总价款的5%作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。

　　四、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同；

　　（2）本合同附件（施工图纸、补充协议）；

　　（3）本工程施工总承包合同；

　　（4）本工程施工专业承包合同。

　　五、图纸

　　劳务发包人应在劳务承包人现场开工3天前，向劳务承包人提供图纸2套。

　　六、劳务发包人义务

　　1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底；

　　2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：

　　（1）在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；

　　（2）在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

　　（3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料；

　　（4）在施工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外）；

　　（6）在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求，劳务承包人对其设施进行妥善保管；

　　3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

　　4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

　　5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；

　　6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　七、劳务承包人义务

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施；

　　3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；

　　4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

　　5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。

　　八、工程量及点工的确认

　　1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；

　　2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据；

　　3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

　　九、争议解决

　　合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：

　　（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。

　　十一、合同份数

　　本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。

　　十二、补充条款

　　十三、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签字、盖章后生效。

　　劳务发包人：（公章）

　　劳务承包人：（公章）

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

简易工程分包合同范本8篇7

　　甲方：xx__

　　乙方：xx__

　　甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定，顺利、优质、安全、高效地完成本工程，本着平等、自愿、互利、互惠原则，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程名称：xx__

　　二、工程地点：xx__

　　三、承包范围及内容：

　　现甲方拟将xx__制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。

　　四、承包的范围及所涉及事项：

　　施工中乙方必须听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖顺序开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的，甲方有权立即终止合同，并不支付任何费用，情节严重造成重大损失的，追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗，因土方施工而造成的道路污染必须及时清理，若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。晚间施工时，甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方干燥，必要时配合井点排水。

　　五、工程量及单价确认

　　土方开挖前，甲、乙双方一起测量原地坪标高，经双方签字确认后方可进行开挖，挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。所挖土方必须经验收一次通过。若因乙方原因造成的返工由乙方负责。单价：泥浆按砼方量1：3比例计算土方x元/m，泥浆x元/m，场内短驳x/m，回填x/m。

　　六、周边关系的协调

　　乙方进场后，必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。

　　七、付款方式

　　完成全部工程量付总工程款的50%，余款四个月内一次性付清。

　　八、安全生产要求

　　乙方必须严格按设计及规范施工，如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员，否则发生安全事故一切由乙方承担。

　　九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。

　　本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。

　　甲方（公章）：x

　　乙方（公章）：x

　　法定代表人（签字）：x

　　x年x月x日

简易工程分包合同范本8篇8

　　总承包单位：简称甲方

　　分包单位：简称乙方

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包条例》的原则，按建筑工程施工合同基本条例的有关条款。为了确保工程施工质量、进度工期，经双方友好协商，甲方决定将向莆高铁福建永泰县高盖山隧道二衬工程分包给乙方施工。为了明确甲乙双方的权利义务、经济责任及内部经济责任承包合同管理的有关规定，双方自愿协调达成如下合同协议条款，并双方共同遵照执行。

　　第一条工程的承包范围、内容、单价

　　工程名称：向莆高速铁路高盖山隧道二衬工程

　　工程地点：福建省永泰县同安乡高盖山

　　承包内容：（一）二衬，（1）清底地面做平砼，做小边墙；（2）挂防水布；（3）做台车灌捣砼；（4）水沟电缆槽

　　（二）消磨段，人工支模及搅捣砼，人工拆模；

　　（三）左右洞连通过道；

　　（四）斜井堵洞浆砌块石墙封闭；

　　（五）杂工；（六）台车走空车跳板做；（七）30公分底板钢筋砼。

　　承包单价：（一）二衬综合价800元/米，及加宽道（6米台车）850元/米，其中地面砼90元/米，小边墙80元/米，挂防水布100元/米，水沟电缆槽及制作安装200元/米，不含盖板制作安装145元/米。

　　（二）消磨段，人工支、拆模灌砼1800元/米。

　　（三）左右洞通道，人工操作1300元/米。

　　（四）斜井洞口浆砌块乱石墙封闭100元/立方米。