精选工程合同范文汇总5篇
随着法律知识的普及，合同的用途越来越广泛，它也是实现专业化合作的纽带。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家整理的工程合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1
第1题
施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的()。
A.先履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.同时履行抗辩权
正确答案：D
第2题
在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是()。
A.公共当局引起的延误
B.对竣工检验的干扰
C.业主提前占用工程
D.施工中遇到古迹
正确答案：C
第3题
某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当()。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标
正确答案：D
第4题
工程所需清理、修复费用，由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人协商
D.发包人和承包人共同
正确答案：A
第5题
合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的.()进行修订或调整所达成的协议。
A.形式
B.内容
C.主体
D.客体
正确答案：B
第6题
承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则()。
A.须经工程师同意
B.不需经工程师同意
C.不需要经发包方同意
D.发生的费用由承包人承担
正确答案：A
第7题
监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.职务代理
正确答案：A
第8题
在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()。
A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
B.合同管理之日起至设立之日止的期间
C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间
正确答案：D
第9题
承包人发出索赔意向通知后，可以在监理工程师指示的其他合理时间内再报送正式索赔报告，即()在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔。
A.建设单位
B.监理工程师
C.法人代表
D.承包人
正确答案：B
第10题
法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括()。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体
正确答案：C
工程合同 篇2
发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
资质等级：
甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：
一、工程概况：
二、工程名称：———地点———承包范围——承包方式——承包内容
三、工期
四、工程质量标准：
五、工程造价：
六、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：
七、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
八、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
九、违约责任
1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金；
2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；
3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；
4、甲方未按期支付第二（三）次工程款的`，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；
5、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；
6、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；
十、合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：
1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；
2.向合同签订地人民法院起诉。
十一、其他具体规定
1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）______ 元（此费用不在工程价款内）；
2、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。
3、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分；下午_________点_______分至______点_______分。
十二、附则
1、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、合同履行完后自动终止。
4、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字） 乙方（签字）：
签约日期： 年 月 日 签约地点：
工程合同 篇3
甲方：（以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原则，经协商，双方同意签订以下合同条款。
一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。
二、承包工程范围及内容：
①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围..
②基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。 .
③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。
④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。
三、合同工期：
开工时间为20xx年10月20日，竣工时间为20xx年11月
20日。
四、合同价款及结算方式：
①该合同所有费用包干价是4.5万元整（肆万伍仟元整） ②乙方做完所有施工项目后，由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整（叁万元整）。剩余1.5万元整（壹万伍仟元整）由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。
③甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有施工工具如（搅拌机，模板，钢管，脚手架等）。
五、材料供应：
甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材。
六、质量要求：
①乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合格标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。
②乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
七、施工安全：
乙方应遵守工程建设安全生产的'有关管理规定、严格按安全生产标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
八、工期延误：
非甲方原因，非人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每延误一天乙方向甲方支付本工程人工费总额的百分之一违约金。如超过十天，甲方有权单方面解除合同。所有损失由乙方承担。
九、竣工验收：
该工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据进行验收，如验收不合格，乙方应负责无常返工。
十、工程质量保修：
甲乙双方约定本工程竣工验收合格后，壹年内本工程如出现施工带来的任何问题乙方应即时派人维修。
十一、施工设备、材料、现场管理：
乙方提供的各项设备，如有损坏、遗失，乙方自己负责。 乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供给的各种材料，如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的费用。
乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度，否则甲方有权根据情节做出处置。
十二、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程人工费总金额的50%违约金给对方。
乙方要维护公司的名誉、利益。给公司树立良好的形象，遵守公司的各项制度，服从公司及项目经理部的领导。
十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，此合同自甲乙双方签字之日起生效。
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方： 代表：
乙方： 代表：
年月日
工程合同 篇4
发包人(全称)：__________________
承包人(全称)：__________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：______________________________________________________
工程地点：______________________________________________________
工程内容：______________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号：__________________
资金来源：__________________________
二、工程承包范围
承包范围：______________________________________________________
三、合同工期
开工日期：____________________________________
竣工日期：____________________________________
合同工期总日历天数__________________天。
四、质量标准
工程质量标准：______________________________________________________
五、合同价款
金额(大写)：__________________元(人民币)
￥：__________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程报价单或预算书
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的'洽商、变更等书面协议或文件视为本为合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同的约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：________年_______月_______日
合同订立地点：___________________________
本合同双方约定______________后生效。
发包人：(公章)承包人：(公章)
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
工程合同 篇5
甲方：****苗木花卉专业合作社
乙方：**新建服务有限公司
经甲、乙双方共同协商达成如下承包协议：
一、承包内容及方式：承包内容为****苗木花卉专业合作社节水灌溉工程。承包方式为包工包料。
二、工程价款及支付办法：该工程承包价款为 元。
三、双方权利义务：甲方负责外部环境协调，有权进行质量监督；乙方必须按甲方要求施工，施工过程中的一切安全事宜由乙方自行负责。
四、其它未尽事宜，双方另行协商。
五、本协议自签定之日起生效，该协议一式四份，甲、乙双方各执一份，存档二份。 甲 方：****苗木花卉专业合作社
代表签字：
乙 方：**新建服务有限公司
代表签字：
年 月 日
【工程合同】相关文章：
工程工程合同11-18
工程合同建设工程合同01-07
工程工程合同模板工程合同模板大全09-26
关于工程工程合同10-18
合法的工程工程合同05-14
有关工程工程合同03-27
工程工程合同[优秀]05-21
工程工程合同【热】05-21
工程工程合同(精品)05-22
工程工程合同模板05-25