工程材料采购合同(15篇)
随着时间的推移，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编精心整理的工程材料采购合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程材料采购合同1
买受人：_________________（以下简称甲方）
出卖方：_________________（以下简称乙方）
第三方：_________________（以下简称丙方）
就项目，甲方与丙方签订施工合同，甲方与乙方签订材料采购合同。现就材料物资款的支付，甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商，订立本协议
第一条甲方委托丙方于每月20日前，将甲方上月所领用乙方的所有材料物资款代付给乙方，代付款项的依据为三方签字确认的《工地收货单》上的金额。
第二条由丙方代付代扣的材料物资款按甲方和丙方签订施工合同的相关条款执行，丙方每月实际代付代扣甲方的`材料物资款与丙方每月支付给乙方的材料物资款差额由丙方垫付。
第三条乙方每月收到甲方委托丙方代付的材料物资款后，应于收款时开具等额材料发票给甲方，此发票由丙方转给甲方。
第四条各方签定的相关合同与本协议有冲突的，以本协议为准。
第五天本协议一式六份，甲、乙、丙三方各执两份，各具同等法律效力，自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
附：_________________本合同附件：_________________
甲方（盖章）
乙方（盖章）
丙方（盖章）
甲方代表：_________________乙方代表：_________________丙方代表：_________________
签约日期：_________________签约日期：_________________签约日期：_________________
工程材料采购合同2
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条 所购建材基本情况
第二条 质量标准：
第三条 交货：交货方式为(卖方送货/买方取货)
交货时间：
交货地点：
第四条 验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条 付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
签定合同时，买方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后性支付余款;
第六条 违约责任：
(一)卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方延迟交货的，每日应向买方支付延迟部分价款%的违约金;延迟交货日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方延迟提货的，每日应向卖方支付延迟部分价款%的违约金;
2、买方无正当理由单方面解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第七条 争议解决方式：本合同项下发生的.争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条 其他约定事项：
第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
第十条 本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
买方(章)： 卖方(章)：
住所： 住所：
联系方式： 联系方式：
委托代理人： 法定代表人：
委托代理人：
签订时间： 签订地点：
工程材料采购合同3
采购方：
供应方：
根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。
第一条、材料价格清单及总价
1、材料名称；数量；单价；金额：总价：元人民币（小写）总价：元整（大写）
第二条、交货地点：
第三条、付款方式：
第四条、材料质量：乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的`规格、质量和性能（保质保量）
第五条、验收方式：当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。
第六条、违约责任：
1）乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。
2）乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。
3）乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。
第七条：合同执行：
本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。
本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。
采购方签字（盖章）：
法定代表人：
联系电话：
开户银行：
帐号：
年月
供应方签字（盖章）：
法定代表人：
日开户银行：
联系电话：
帐号：
年月日
工程材料采购合同4
（需方）甲方：
（供方）乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：
一、货物名称，数量及单价
甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑保温材料名称，数量_____吨，单价为_____，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。
二、货物质量
1、乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。
三、交货方式
1、乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行承担。
2、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。
四、货款支付
1、货款支付方式为人民币结算。
2、自甲方接到货物并验收合格后，乙方凭甲方所出具的收料单结算。
五、违约责任
乙方对于其提供货物的.质量、交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的1%的违约金。
六、争议的解决方式
本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项：_______________________。
八、本协议自双方当事人签字之日起生效
九、本协议一式两份，双方当事人各执一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
工程材料采购合同5
甲方：_____________________
乙方：_____________________
经双方协定一致，签订______购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
___________________________________
二、质量标准
______标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送______出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范
_____________________
四、交货方式、地点和运杂费负担
甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同______价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货
_______年___月___日前提(供)___吨。其中：___吨。
_______年___月___日前提(供)___吨。其中：___吨。
_______年___月___日前提(供)___吨。其中：___吨。
_______年___月___日前提(供)___吨。其中：___吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限
1、甲方在___年___月___日前付定金___元;
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购______总金额分期先汇款。
_______年___月___日前电汇___元;
_______年___月___日前电汇___元;
_______年___月___日前电汇___元;
_______年___月___日前电汇___元;
3、采取托收承付方式：按《______银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月______日至______日凭实发______开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任
甲方责任：
1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值______%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之______的.违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之______的违约金。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任：
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值______%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之______的违约金。
2、所交______质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式______份。经法定代表人签章后生效。有效期从____年___月___日起至____年___月___日止。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
电话：______________________电话：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
工程材料采购合同6
甲方：xx
乙方：xx
经双方协定一致，签订xxxx购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
xxxxxxxxxx
二、质量标准
xxxx标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送xxxx出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范
xx
四、交货方式、地点和运杂费负担
甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同xxxx价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提（供）货
xxxx年xx月xx日前提（供）xx吨。其中：xx吨。
xxxx年xx月xx日前提（供）xx吨。其中：xx吨。
xxxx年xx月xx日前提（供）xx吨。其中：xx吨。
xxxx年xx月xx日前提（供）xx吨。其中：xx吨。
甲方逾期提（收）货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限
1、甲方在xx年xx月xx日前付定金xx元；
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购xxxx总金额分期先汇款。
xxxx年xx月xx日前电汇xx元；
xxxx年xx月xx日前电汇xx元；
xxxx年xx月xx日前电汇xx元；
xxxx年xx月xx日前电汇xx元；
3、采取托收承付方式：按《xxxx银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月xxxx日至xxxx日凭实发xxxx开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任
甲方责任：
1、中途退货或违约拒收的.。除偿付退（或拒收）货部分货款总值xxxx%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之xxxx的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之xxxx的违约金。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任：
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值xxxx%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之xxxx的违约金。
2、所交xxxx质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式xxxx份。经法定代表人签章后生效。有效期从xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。
甲方：xx乙方：xx
代表人：xxxxxxxxxx代表人：xx
电话：xx电话：xx
日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日
工程材料采购合同7
采购方（买受方）：
联系人：
联系电话及邮箱：
供货方（X方）：
联系人：
联系电话及邮箱：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，买卖双方在平等互利的基础上，就下列标的物的买卖事宜达成以下协议：
第一条、标的物及其价款
X人按下列第__________种方式向买受人提供标的物：
1、X人按下表所列商标、规格型号、数量向买受人提供标的物，买受人应按下表中所列价格向X人支付货款。
标的物名称
商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
价款
单价
金额
合计币金额（大写）：
下表中所列标的物随附物品构成标的物的组成部分，买受人不再就该等随附物品支付任何价款。X人应将下列随附物品随同标的物一并交付买受人：
随附物品名称
商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
2、X人按本合同附件所列规格型号、数量等向买受人提供标的物。
第二条、质量要求
1、标的物的质量应符合国家标准、行业标准：
2、双方约定，标的物质量除应符合国家标准、行业标准外，还应达到如下要求：
第三条、交付方式、时间及地点：
双方约定，采用下述第_________种方式确定标的物交付方式、时间及地点：
1、标的物的交付方式为X人送货。交货地点为__________。X人应于________年_______月_________日之前将上述标的物送至上述交货地点，运费由X人承担。
2、标的物的交付方式为买受人提货。交货地点为__________________。买受人应于________年_______月_________日之前到上述交货地点提取标的物，运费由___________承担。
3、按通知分批供货。标的物的交付方式为X人送货。交货地点为__________________。X人分____________批向买受人供货，按买受人通知的时间和数量将每批标的物交付买受人，运费由X人承担。
4、按计划分批供货。标的物的交付方式为X人送货。交货地点为_____________。X人应按照下表约定分批供货。
交货计划表
序号
标的物名称
规格型号
单位
数量
交货日期
第四条、装卸费及包装
1、双方约定，标的物的装卸费由X人承担，包装方式为____________________________。
2、交付方式为X人送货的，X人应负责对标的物采用相应标准的保护措施进行包装。包装应适于运输方式，并有良好的保护作用，以确保标的物安全运抵交货地点。由于包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏、灭失的一切责任均应由X人承担。
3、交付方式为买受人提货的，X人按国家有关标准对标的物进行包装，并应告知买受人标的物在运输过程中的注意事项。
第五条、所有权转移及风险承担
1、标的物的所有权自标的物交付时起转移。X人就交付的标的`物，负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。
2、标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由X人承担，交付之后由买受人承担。
3、买受人按照合同拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由X人承担。
4、标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因X人履行合同义务不符合约定，买受人要求其承担违约责任的权利。
第六条、标的物的检验
1、买受人收到标的物后应在合理期限内对标的物进行检验。
2、如买受人经检验后发现X人交付的标的物数量或质量不符合约定，买受人有权拒收、要求补齐或退换标的物，并要求X人按本合同第九条的约定承担违约责任。
第七条、结算及付款
双方约定，采用下述第_____________种方式确定结算及付款方式：
1、标的物一次性全部交付的，买受人应于交付后_________日内向X人支付货款总额的_____________％；检验合格后_________个月内支付货款总额的__________％；剩余的________％作为质量保证金，于质量保证期届满后___________日内支付。
2、标的物一次性全部交付的，买受人应于本合同签订后__________日内向X人支付货款总额的_____________％作为定金；于标的物交付后__________日内向X人支付货款总额的__________％；检验合格后_________个月内支付货款总额的_________％剩余的_________％作为质量保证金，于质量保证期届满后___________日内支付。
3、标的物分批交付的，买受人应于本合同签订后_________日内向X人支付货款总额的__________％作为定金；其余按交货计划或买受人通知供货数量分批交付后据实结算，X人凭经X人和买受人共同签认的结算单向买受人申请支付。买受人应于X人正式申请支付后__________日内支付已结算货款。买受人预先交付的定金应先行抵付货款。买受人可在最后结算款中扣留货款总额的___________％作为质量保证金，于质量保证期届满后________日内支付。
双方约定的付款依据为下列第_________种，X人凭付款依据向买受人申请支付：
1、经买受人签认的验收单。
2、经双方共同签认的结算单。
第八条、质量保证
1、双方约定，标的物的质量保证期为__________年，自__________起算。
2、X人保证其提供的标的物在各个方面符合合同约定的质量、规格、和性能要求，并能够达到国家有关规定要求的使用期限。
3、标的物在质量保证期内出现任何质量问题，X人应负责免费修理或更换。对于因标的物质量问题导致买受人遭受的损失，X人应当负责赔偿。
第九条、违约责任
1、X人未在合同约定的时间内交付标的物的，X人应按逾期交货部分货款的________‰/日向买受人支付违约金，并赔偿买受人因此所遭受的全部损失。买受人有权要求解除合同。
2、标的物的质量、规格、型号、品种、花色不符本合同约定要求的，如买受人同意使用，双方可通过协商就标的物价款重新达成协议；如买受人不同意使用，可以要求X人退换或解除合同。由于上述原因致延误交货时间，X人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。
3、X人在合同约定的期限内未按本合同约定的标的物数量交货时，若少交标的物，就少交的部分，买受人如果需要，可要求X人补齐，X人应照数补交，买受人如不需要，可以要求X人就少交部分退货；若多交标的物，就多交的部分，买受人如果需要，可自行留用，双方按实际交货量结算，买受人如不需要，X人应将多交部分自行取走，买受人对多交部分不承担任何保管、付款等义务。由于上述原因致延误交货时间，X人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。
4、采取送货方式的，标的物错送交货地点或人的，X人除应负责将标的物送交合同约定的交货地点或人外，还应承担买受人因此多支付的一切实际费用和逾期交货违约金。
5、买受人在合同履行期间要求退货或终止合同的，应提前通知X人。
第十条、补充约定
___________________________________
第十一条、其他
1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商解决不成的，按下列第________种方式解决：
1）提交____________仲裁委员会仲裁；
2）依法向买受人所在地X起诉。
2、本合同未尽事宜，由双方另行协商，由此达成的补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
4、本合同一式______________份，双方各执___________份。
采购方（盖章）：
供货方（盖章）：
法人代表：
法人代表：
签约代表：
签约代表：
签约时间：
签约时间：
工程材料采购合同8
需方：以下简称甲方
供方：以下简称乙方
甲方因工程施工需要，将xx工程技术学院工程中的部分地方材料承包给乙方供应，向乙方采购碎石、河沙材料，现甲乙双方本着平等、自愿、互惠互利协商一致的原则，就采购事项及相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守;
第一条 甲方要求乙方供应材料及单价见下表：
第二条 乙方向甲方提供企业资质等相关报告及相关产品的产品质量证明书。
第三条 质量要求，技术标准：
乙方所供给甲方的材料达到相关产品质量验收规范要求，并复检合格，乙方提供的产品应满足环境及职业健康标准要求。
第四条 甲方对提供的产品如存在质量问题，乙方承诺在24小时内到甲方现场进行处理，并承担因该批材料质量问题产生的相关费用损失;
第五条 交货方式、地点：
乙方按要求将所供材料运至甲方指定地点：甲方指派为材料员验收人员签字，作为乙方供货结算依据;
第六条 运输方式及到达站(港)和费用承担：
由乙方方采取任何方式运输，运费由乙方方承担，由乙方负责材料运输途中到达甲方指定地点进行卸货过程前的所有运输安全，并承担一切法律和经济责任。
第七条 检验标准、方法、地点、及提出异议期限：
双方合同约定与相关行业标准在指定地点进行验收。如有异议甲方应在3日内向乙方提出，乙方承诺在2日内给予解决和答复;
第八条 质量要求：
乙方提供的'货物必须达到规范要求，如超出规范要求甲方有权拒绝，由此造成的损失由乙方承担。
第九条 结算方式、时间和地点：
本材料款采用转账支付，乙方向甲方提供结算报表，交工程项目部及公司审核合格后方进入结算支付;
第十条 付款方式：
办理好支付程序后由项目部转账支付，每月结算次月付款80%，结算月不足30万的次月不付款将转到下月结算支付。
第十一条 违约责任：有下列情形之一视为违约：
1、单方无故终止合同;
2、乙方在非不可抗力因数的情况外货物逾期交付造成甲方工期延后;
3、甲方未按合同履行付款义务;
4、其他应依法确认为违约责任的行为。甲、乙双方约定：违约方补偿守约方违约责任金给乙方造成的直接经济损失，给甲方造成的停工待料窝工损失加延期损失;
第十二条 本合同争议的解决方式：
本合同在履约过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的甲乙双方同意向工程所在地人民法院起诉。
第十三条 本合同如有未尽事宜，双方协商解决，或者依照国家法律法规政策处理;
第十四条 补充条款：
1、乙方必须依据甲方的要求，按时按量提供材料，运输材料时要以施工管理人员批准的材料计划单为运输供货依据，结算时提供材料计划单、供货单、入库单经审查无误，方能办理结算支付事宜;
2、乙方材料进场必须由甲方相关材料人员进行收方确认后在指定地点卸货，如没有甲方人员监督检验卸货，乙方不得要求计量。
3、甲方现场项目经理及公司相关人员有权随时要求对材料数量、质量进行抽检，乙方必须积极配合，方量偏差超过1%时，前期所有款项按抽检比例统一结算;
4、若发现乙方供相关货人员与甲方收货人员弄虚作假虚报或谎报方量乙方无权要求支付前期供应的材料款项，并按乙方违约处理，自动解除合同，乙方无权要求任何费用补偿，并赔偿甲方5万元的损失;
5、乙方必须积极配合按甲方要求时间供货，如果累计3次未按甲方要求时间供货(通过协商甲方同意的除外)，甲方有权认为乙方供货能力有限，有权将本合同材料部分或者全部交由其他供应方供应，乙方不得干涉和要求其他任何费用补偿，前期的材料款按约定期支付且单价按0.9系数结算。
第十五条 本合同一式四份，甲乙双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执两份具有同等法律效力。
需方(甲方)： 供方：(乙方)
地址： 地址:
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
开户银行开户银行
账号： 账号：
合同订立时间：
合同订立地：
工程材料采购合同9
甲方：
乙方：
因甲方建设工程的需要，转包给乙方不锈钢及铝门窗制作安装，经甲乙双方协商达成如下协议：
一、单价____，此单价为：由乙方材料订货、采购、加工制作、安装，按门窗验收规范所需资料交齐并保证验收合格交符使用。
二、质量及规格：乙方所供应的'原材料的质量和规格必须符合业主、监理、甲方以待殊门窗技术规范要求，乙方不得擅自变更料源、规格、质量;对于不符合要求的材料，甲方有权拒收，所造成的损失由乙方负责。
三、结算方式及分项单价：
1、不锈钢门1Mx2.2M(单开往外开)2扇:材料304，1.5厚,50x50方管,做门框门页,门页双面封不锈钢板,内放防火棉,锁:插销锁.材料人工综合单价(1380元/平方),接实平方结算.
2、不锈钢门1.5Mx2.5M(双开往外开)1扇:材料304，1.5厚,50x50方管,做门框门页,门页双面封不锈钢板,内放防火棉,锁:插销锁.材料人工综合单价(1380元/平方),接实平方结算.
3、不锈卷闸门3Mx3M，材料：304，0.4MM插片. 材料人工综合单价:(480元/平方) 接实平方结算,电动机遥控规格型号< >材料人工综合单价:(20xx元/套)
4、泵房钢质甲级防火门：2Mx2.4M(双开往外开)材料：冷板拆门框100MM宽，门页50MM宽，内放防火棉，锁、拉手，内喷防锈漆，外喷浅灰色油漆。材料人工综合单价(1100元/平方),接实平方结算。
5、铝合金窗: 材料:2.4Mx0.9M,4扇,左右推拉,材质1.2厚,白玻璃:0.5厚,自动锁. 材料人工综合单价(250元/平方),接实平方结算.
三、安全：由乙方自行承担供料的装、卸和运输过程中任何环节的安全，甲方概不负责，并不承担连带的刑事和经济责任。
四、要求进度完成情况：水泵房甲级钢质防火门及铝窗制作安装完成时间为7天，电房不锈钢门及电动卷闸门制作4天，等甲方通知安装时间开始为6天 付款方式
五、付款方式：水泵房甲级钢质防火门及铝窗制作安装完成、电房不锈钢门及电动卷闸门制作完成，付总款40%。全部安装完成，付总款80%。所需验收资料交齐，所承包内门窗分项工程经业主、电力所、监理、甲方验收合格全部付清所承包工程款。
六、其它未尽事宜双方协商解决。
本合同一式叁份，甲方收执贰份，乙方收执壹份，双方代表签字生效，工程结束，款清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程材料采购合同10
合同编号：
需方：工程有限公司以下简称甲方
供方：有限公司以下简称乙方
甲方因工程施工需要，将重庆**职业工程技术学院工程中的部分地方材料承包给乙方供应，向乙方采购碎石、河沙材料，现甲乙双方本着平等、自愿、互惠互利协商一致的原则，就采购事项及相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守；
第一条：甲方要求乙方供应材料及单价。
第二条乙方向甲方提供企业资质等相关报告及相关产品的产品质量证明书。
第三条、质量要求，技术标准：
乙方所供给甲方的材料达到相关产品质量验收规范要求，并复检合格，乙方提供的产品应满足环境及职业健康标准要求。
第四条甲方对提供的产品如存在质量问题，乙方承诺在24小时内到甲方现场进行处理，并承担因该批材料质量问题产生的相关费用损失；
第五条交货方式、地点：
乙方按要求将所供材料运至甲方指定地点：甲方指派为材料员验收人员签字，作为乙方供货结算依据；
第六条、运输方式及到达站（港）和费用承担：
由乙方方采取任何方式运输，运费由乙方方承担，由乙方负责材料运输途中到达甲方指定地点进行卸货过程前的所有运输安全，并承担一切法律和经济责任。
第七条检验标准、方法、地点、及提出异议期限：
双方合同约定与相关行业标准在指定地点进行验收。如有异议甲方应在3日内向乙方提出，乙方承诺在2日内给予解决和答复；
第8条质量要求：
乙方提供的货物必须达到规范要求，如超出规范要求甲方有权拒绝，由此造成的损失由乙方承担。
第九条结算方式、时间和地点：
本材料款采用转账支付，乙方向甲方提供结算报表，交工程项目部及公司审核合格后方进入结算支付；
第10条付款方式：
办理好支付程序后由项目部转账支付，每月结算次月付款80%，结算月不足30万的次月不付款将转到下月结算支付。
第11条违约责任：有下列情形之一视为违约：
1、单方无故终止合同；
2、乙方在非不可抗力因数的情况外货物逾期交付造成甲方工期延后；3、甲方未按合同履行付款义务；
4、其他应依法确认为违约责任的行为。甲、乙双方约定：违约方补偿守约方违约责任金给乙方造成的直接经济损失，给甲方造成的停工待料窝工损失加延期损失；
第十二条本合同争议的解决方式：
本合同在履约过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的'甲乙双方同意向工程所在地人民法院起诉。
第13条本合同如有未尽事宜，双方协商解决，或者依照国家法律法规政策处理；
第14条补充条款：
1、乙方必须依据甲方的要求，按时按量提供材料，运输材料时要以施工管理人员批准的材料计划单为运输供货依据，结算时提供材料计划单、供货单、入库单经审查无误，方能办理结算支付事宜；
2、乙方材料进场必须由甲方相关材料人员进行收方确认后在指定地点卸货，如没有甲方人员监督检验卸货，乙方不得要求计量。
3、甲方现场项目经理及公司相关人员有权随时要求对材料数量、质量进行抽检，乙方必须积极配合，方量偏差超过1%时，前期所有款项按抽检比例统一结算；
4、若发现乙方供相关货人员与甲方收货人员弄虚作假虚报或谎报方量乙方无权要求支付前期供应的材料款项，并按乙方违约处理，自动解除合同，乙方无权要求任何费用补偿，并赔偿甲方5万元的损失；
5、乙方必须积极配合按甲方要求时间供货，如果累计3次未按甲方要求时间供货（通过协商甲方同意的除外），甲方有权认为乙方供货能力有限，有权将本合同材料部分或者全部交由其他供应方供应，乙方不得干涉和要求其他任何费用补偿，前期的材料款按约定期支付且单价按0.9系数结算。
第十五条本合同一式四份，甲乙双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执两份具有同等法律效力。
以下无正文
需方（甲方）：供方：（乙方）
地址：地址:
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行开户银行
账号：账号：
合同订立时间：
合同订立地：
工程材料采购合同11
甲方(以下简称方)：
乙方(水泥厂)：
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
品名规格单位数量单价(元)金额(元)备注价金总额(大写)拾万仟佰拾元角分$
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货
年 月 日前提(供)×吨。其中：×吨。
年 月 日前提(供)×吨。其中：×吨。
年 月 日前提(供)×吨。其中：×吨。
年 月 日前提×吨。其中：×吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：
1、甲方在年月日前付定金元;
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
年 月 日前电汇××元;
年 月 日前电汇××元;
年 月 日前电汇××元;
年 月 日前电汇××元。
3、采取托收承付方式：按《xxxx银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日-日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：
1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的.责任。
乙方责任：
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。
2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式 份。经法定代表人签章后生效。有效期从 年 月 日起至 年 月 日止。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
代表人： 代表人：
经办人： 经办人：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
签订时间： 签订地点：
工程材料采购合同12
甲方（供方）
乙方（需方）
甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：
一、定货明细：
乙方向甲方购买常规产品：
注：
1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算
2、以上价格不含税，
3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）
二、质量检验：
1.质量标准：按国家有关规定标准验收
2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。
三、付款方式：
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。
四、交货方式、交货时间、交货地点：
1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地
2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达
3.交货地点：
五、产品接收及检验：
货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。）
六、对产品提出异议的时间和办法：
乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的.异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格！
七、违约责任
1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；
2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失；
3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；
八、其他条件
1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
甲方（签名） 乙方（签名）
地址： 地址：
日期： 日期：
工程材料采购合同13
供货方： (以下简称供方) 需货方： (以下简称需方)
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下： 第一条、产品
第二条、供货日期： 年 月 日。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。
第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕，需方使用后，供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应承担全部经济损失，并按需方要求的工期负责外墙面的维修，如果供方未能按需方要求的时间进场维修，需方有权另择其他队伍维修，其相关费用在留20%的货款中扣除。
第四条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。
2、交货地点：3、结算方式：第五条 经济责任 (一)供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的`罚金。
3、如因供方的产品使用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，或外墙渗水，供方应承担全部经济责任。建筑材料采购合同(二)需方应负的经济责任
1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。
第六条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前 天与供方协商。 第八条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条 本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。
甲 方： (盖章) 乙 方： (盖章)
经 办 人： 负 责 人：
电 话： 电 话：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
年月日 年月日
工程材料采购合同14
甲方：______________________________
乙方：______________________________
依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。
一、乙方为甲方定点釆购供应商。
二、物品规格型号及价格 品名： 单价： 规格(品质)：
二、 物品要求 乙方必须保证所物品符合甲方要求，且无任何质量问题，否则要承担相应的违约费用即批次采购物品金额的20%，并赔偿甲方因此受到的其他损失。
三、 交货期限
乙方保证根据甲方要求，在接到甲方订单之日起_______天内，将甲方采购的物品全部送达指定地___________不能拖延，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的百分之五十为限度。
四、 付款方式
乙方交货经甲方验收合格后，甲方出具入库验收单，乙方于每月 号持入库验收单、发票到甲方财务部结算货款。
五、 其他事项
1、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。届满时双方协商一致可续签本合同。
2、双方约定实行乙方每季度向甲方报价制度。如甲方有有效证据证明乙方的报价或现实供应价髙于市场平均价格，甲方有权取消供应商资格，并由乙方按已供甲方物品总额的 %支付给甲方违约金。
3、甲方无正当、合法理由取消乙方供应商资格，应当向乙方支付违约金 元。
4、本合同履行期间，乙方下列行为之一的.，视为违约行为。甲方有权终止合同并取消乙方供应商资格，同时乙方承担违约责任。
(1)、乙方所供物品价格高于市场价格的 %，乙方按所供物品价格的 倍支付违约金。
(2)、乙方所供物品存在质量问题，除立即退货外，应按所供物品价格的 倍支付违约金。
(3)、乙方实施给予甲方釆购人员提成、回扣、行贿等行为的，除取消供应商资格外，乙方向甲方支付违约金人民币 元。
六、本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程材料采购合同15
甲方（需方）：xx
乙方（供方）：xx
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它
xxxxxxxxxx
模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为xx%）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。
二、乙方供应产品或原材料必须满足
1、达到xxxx省相应的质检验收标准；
2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前xx天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划xx天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。）
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定：货到工地xx个月后xx个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款xx%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按xx银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的`违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的xx%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照xx银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后xx天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式xx份，供方xx份，需方xx份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
甲方：xx乙方：xx
代表人：xxxxxxxxxx代表人：xx
电话：xx电话：xx
日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日
【工程材料采购合同】相关文章：
工程材料采购合同03-07
工程材料采购合同05-31
工程建设材料采购合同07-17
建设工程材料采购合同09-14
工程材料采购合同模板09-15
建筑工程材料采购合同11-06
工程材料采购合同书02-21
建设工程材料设备采购合同03-17
工程材料采购合同15篇03-07