当前位置:范文派>合同范本>工程合同>消防工程合同

消防工程合同

时间:2023-04-08 13:49:13 工程合同 我要投稿

消防工程合同(通用15篇)

  在人们越来越相信法律的社会中,很多场合都离不了合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编收集整理的消防工程合同,希望能够帮助到大家。

消防工程合同(通用15篇)

消防工程合同1

  发包方(甲方):________________

  承包方(乙方):________________

  按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议.

  第一条工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3承包范围:安装消防烟感、喷淋系统(进口材料费另算)。

  1.4承包方式:包工包料。

  1.5工程质量:按提供消防施工图纸要求及消防安装规范.

  1.6合同价款(人民币大写):

  1.7保修期:________年。

  第二条甲方工作

  2.1开工前两天,向乙方提供以确认的施工图至少一份,并向乙方进行交.向乙方提供所需的水.电.并说明使用注意事项.办理施工所涉及的各种申请.批件等手续.

  2.2指派_________为甲方驻工地代表,负责合同履行合同.对工程质量.进度进行监督,办理验收.变更.登记手续和其他事宜.

  2.3配合乙方做好一切现场协调处理工作,如工作门的开启.已密封查线口的拆封(并承担相应费用).

  第三条乙方工作

  3.1参加甲方组织的'施工图纸现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定.

  3.2指派_________为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质.保量.按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.提供施工人员的各种证件复印件.

  3.3严格执行施工规范.安全操作规程.防火安全规程.环境保护规定.

  第四条关于工期的约定

  4.1甲方要求此合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意.

  4.2因甲方未按约定完成其工作,影响工期,工期顺延.

  4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电.停水.停气及不可抗力因素影响,工期相应顺延.

  第五条关于工程质量及验收的约定

  5.1本工程以施工图纸.作法说明.建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准.

  5.2本公司施工部分,保证验收

  5.3如果因甲方的违章建筑,造成消防验收不过关,本公司概不负责。由甲方公司全权负责消防验收的后续问题。

  第六条关于工程价款及结算的约定

  6.1合同签订后进场甲方先支付给乙方总工程款的50%。计________

  6.2当消防工程完工后。甲方再支付给乙方总工程款的45%。计________

  6.3当工程验收合格后,甲方再支付给乙方总工程款的5%。计________。

  第七条有关安全生产和防火的约定

  7.1甲方提供的施工图纸应符合中华人民共和国消防条例a;a;和有关防火设计规范.

  7.2乙方在施工期间应严格遵守安装工程安全技术规程a;a;.中华人民共和国消防条例a;a;和其它相关的法规.规范.

  7.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程,或未提供安全机具的情况下强制乙方工人施工的,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此而来的一切经济损失.

  第八条违约责任

  8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工.窝工所造成损失.甲方不按合同的约定拨付款,所致后果由甲方承担.

  8.2因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第九条争议或纠纷处理

  9.1本合同履行期间,若双方发生争执,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门调解.

  9.2若当事人不愿通过以上方式解决或解决不成,可向当地仲裁委员会仲裁或向所在地人民法院起诉.

  9.3合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力,双方鉴字后生效,履行完成后自动失效.

  甲方(盖章) : ________乙方:________

  代表: ________代表: ________

  单位地址:________单位地址:________

  联系电话: ________联系电话:________

  签约日期:________年____月____日签约日期:________年____月____日

消防工程合同2

  发包方:

  承包方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,订立本建筑工程施工合同。

  第一条 工程概况

  工程名称:***围墙设置工程

  工程地点:

  第二条 承包方式

  包工包料。

  第三条 工程承包范围

  1、甲方提供图纸的工作内容:花式围墙砌筑、粉刷(含基础)、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。

  2、按图纸设计要求;特殊要求按甲方书面通知。

  3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。

  4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的,在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行,合同中没有的项目按定额执行。

  第四条 合同工期

  接甲方指令后开工,在 年 月 日前,乙方应完成全部包干工作,雨天经甲方确认可适当顺延工期。

  由于乙方的原因导致工程延期,承包人应承担 1000元/天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。

  质量要求

  符合国家相关规定及达到发包人的质量要求,达到合格标准。

  第六条 工程价款及付款方式

  1、本合同固定总价合计人民币**元,大写***圆整。

  2、本合同暂定总价包含:承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。

  3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的,结算时应扣除。

  4、付款方式

  施工至全部工程量的50%,甲方向乙方支付至合同总价款的20%;工程竣工验收合格后十五个工作日内,付至合同总价款的50%;结算完毕付至结算价的95%;剩余5%结算价作为质保金,于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。

  乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票,乙方未开具时,甲方有权暂停支付相应的工程款,且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的,责任由乙方自行承担,且乙方不得因此而拒绝施工。

  第七条 甲方职责

  现场协调指挥:包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调,协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。

  第八条 乙方职责

  1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥,保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的.规章制度,严格遵守安全操作规程,依法办理相关保险,承担一切安全措施费用;施工过程中发生的一切安全事故,所造成的一切后果及损失由乙方承担。

  2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关,由乙方自行承担一切责任;如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失,乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。

  3、施工过程中,乙方必须文明施工,保持现场施工整洁,做到现场施工整洁,如乙方不服从管理,甲方有权要求承包人整改,延误工期责任由乙方承担;在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理,甲方有权另请施工单位清理,其发生的费用直接从工程款中扣除,并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。

  4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的,甲方有权另行安排其他施工队伍修理,所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的,甲方有权向乙方追偿。

  5、材料供应管理:工程材料由乙方自购,材料质量必须到达相关标准要求,且材质必须得到甲方的确认,如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失(包括工期延误责任)。

  6、乙方应负责已完成工程的保护工作,在工程竣工验收完成并移交甲方前,乙方应妥善做好看护工作。

  第九条 违约责任

  1、本工程应达到甲方要求的质量标准,如工程竣工验收不合格的,甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款,乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。

  2、乙方应按照合同约定的工期如期完工,逾期超过七天的,甲方有权单方面终止本合同,乙方除无权取得任何款项外,还须向甲方支付合同总价款20%的违约金,因此给甲方造成损失的,还应据实赔偿损失。

  3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排,甲方有权单方面终止本合同,清退乙方所有人员,并向乙方追索相应的损失。

  4、在施工过程中,若发生重大人身伤亡事故,不但由乙方承担一切责任,还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金,且甲方有权单方面解除本合同,因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。

  第十条 廉洁条款

  承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工,如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”,及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者,皆视为商业贿赂,如发生这种情况,发包人有权单方面终止双方之间的合同,冻结所有应付款项,如情节严重或者涉及刑事,则发包人提交相关司法部门依法处理。

  第十一条 其它约定

  1、如发生与本合同有关的争议,无法通过协商途径解决的,任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效,工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。

  3、本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力。

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

  甲方代表: 乙方代表:

  日期: 日期:

消防工程合同3

  甲方:

  身份证号:

  电话:

  乙方:

  身份证号:

  电话:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方就消防工程事宜协商一致,签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:消防系统

  4、工程工期:_____月_____日至_____年_____月_____日。

  二、承包方式:包工包料

  三、工程造价:

  四、工程质量及评定标准

  1、质量要求:合格工程并符合消防设计要求。

  2、评定标准:按国家和甘肃现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

  3、安全生产必须符合国家安全施工规范的要求,防止事故发生。

  4、材料及设备品牌必须采用消防部门认可的合格产品、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证工程质量。

  五、付款方式

  1、合同签订当天,甲方支付乙方合同款

  2、工程完工甲方向乙方支付余款

  六、双方责任及义务

  1、甲方责任

  (1)按合同付款方式提供合同书所规定的全部费用

  (2)指定专人负责系统工程项目建设的协调工作,免费为乙方施工提供存放器材的房间及施工电源和施工用水。

  (3)负责系统工程项目的组织及验收。(甲方内部验收)

  (4)甲方负责现场设备安装位置的供电,确认布线路、管道等设施的协调工作。

  2、乙方责任

  (1)负责系统设计、安装、调试、开通试运行的全部工作。开通试运行后向甲方交付系统竣工资料和全套系统的技术资料,按时向甲方交付一个符合技术规范验收合格的系统。

  (2)乙方在施期间,乙方施工人员及设施发生意外事故,造成的伤亡和损失均由乙方全权负责,与甲方无关。

  (3)乙方工程如不符合消防验收规范需要返工,所造成的一切损失由乙方承担,在施工期间因甲方造成的损失应由甲方承担,在工程完工后由甲方造成的人为损坏由甲方全权负责。

  (4)工程验收:按照消防部门意见,由乙方配合,甲方负责验收。

  (5)负责对甲方的系统使用和维护人员的技术培训。

  (6)自系统开通运行之日起,乙方提供对系统及系统设备免费保修工作(质量责任限于产品本身的修理、更换或维护,不包括其他人为破坏因素或使用不当造成的损坏,人为不可抗拒因素除外),壹年后提供优惠服务,系统出现故障后,乙方将在24小时内响应,对一般故障在一天内予以解决,并对设备实行终身维修和系统长期售后技术支持。

  七、所有权与风险转移

  在甲方支付全部货款前,货物的所有权归乙方所有,如甲方未能按合同约定的付款期限履行付款义务的,乙方有权以任何方式将货物收回,甲方须承担因违约而给乙方造成的经济损失,包括但不限违约金,收回货物的运输及其他费用等。

  八、履行期限和方式

  1、乙方在合同签定后,在甲方规定期限内,将设备运抵现场。

  2、在组织施工过程中,如遇下列情况,需顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限。

  (1)因不可抗力被迫停工时。

  (2)因甲方提出变更计划而不能施工时。

  (3)因甲方原因不能按期提供合同规定之相应条件时。

  九、系统工程项目延误责任

  1、由于甲方原因,致使工程不能按期开工或影响进度造成的责任和经济损失由甲方承担,工期应按拖延天数顺延。

  2、由于乙方的原因,使工程不能按期交付验收合格的'系统造成的损应由乙方负担。

  十、违约责任和仲裁

  1、甲、乙双方任何一方违约,需向对方偿付违约金,违约金总额不超过合同总额的5%。

  2、工程合同发生纠纷时,甲、乙双方应及时协商解决,以期实现友好合作的目的,协商有分歧时,可提请仲裁机关解决。

  3、本合同自签定盖章之日生效,任何一方不得擅自修改或终止,需要修改或终止时,应经双方协调同意,签具修订撤消合同的协议书,未尽事宜,双方友好协商解决。

  4、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,合同附件是本合同的组成部分,具有与合同正文同样的法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

消防工程合同4

  发包方:_____________有限公司,以下简称甲方

  总承包方:___________________,以下简称乙方

  分包方:_____________________,以下简称丙方

  甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:___________________有限公司一期消防工程

  2、设计单位:______________________________________

  3、工程地点:______________________________________路

  二、各方职责

  甲方:______________________________________

  乙方:______________________________________

  丙方:______________________________________

  技术文件和承包范围:________________________

  技术文件:__________________________________

  1、(一期工程)施工图

  2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第______号

  3、施工图审查报告

  4、(二期工程)消防系统图5、投标文件(预算书)

  承包范围:

  主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

  第一条 工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

  1、总包管理费3%

  2、市场价格风险调整的不可预见费用

  3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

  4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)

  5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

  6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

  7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

  第二条 工期要求和开工日期1、工期要求:

  主厂房:_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

  (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

  第三条 安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

  第四条 材料、设备的采购、供应方式和要求

  1、本工程的.材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。

  2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

  第五条 工期、质量保证金

  1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元,工期保证金_________万元,文明、安全保证金_________万元)。

  2、项目保证金的支付:

  本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

  3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

  第六条 工程价款及支付方式

  1、房屋结顶 天,甲方支付给丙方_________ 万元;

  2、丙方支付给乙方总包管理费_________ %(_________万元);

  3、房屋结顶后,按每月完成工程量的_________%支付;

  4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;

  5、余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金),在满一年后支付_________万元,_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

  6、接受工程价款的单位名称:________________________________帐号:____________________________________开户银行:________________________________

  第七条 工程质量保修保修期为二年。

  在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

  第八条 违约责任及处理

  1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

  2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

  3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

  4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按_________元/天计取。

  5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次_________元/次。

  第九条 其它

  1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

  2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。

  3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

  4、甲乙丙方同意

  本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。

  5、本协议履行地为本工程所在地。

  6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。

  甲方:__________________代表:__________________

  乙方:__________________代表:__________________

  丙方:__________________代表:__________________

  _______年______月_____日

消防工程合同5

  甲方(劳务发包方):_________

  乙方(劳务承包方):_________

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:

  一、工程概况

  工程地址:_________

  工程名称:_________

  工程内容:_________

  二、承包价格

  1.室内消火栓系统只按箱体数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:

  箱体规格:1600x700x240,单价:

  450元/只

  2.室内喷淋系统只按喷头数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:

  喷头类型:

  下喷,单价:

  75元/只

  3.消防报警系统按探头数量计算,另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下:

  探头单价:

  70元/只

  4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管,约120米),不计配件等其他安装费用。共计3200元,土方开挖费用不包含在内。

  5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下:

  费用内容:

  开DN150洞,单价:

  45元/只

  6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容,人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

  7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计元。

  8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费,小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

  三、付款方式

  1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。

  2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后,甲方在1周内内支付乙方工程量的.85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

  四、材料及施工施工场地

  1.工程材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌给乙方购买,乙方负责施工,材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

  2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。

  3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水电费。

  五、合同争议

  1.出现争议甲乙双方先协商。

  2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

  3.本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

消防工程合同6

  建设单位:__________

  施工单位:__________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件,为明确双方经济和责任,经双方协商同意签定本合同,并按照合同严格执行。

  一、工程范围及承包方式:

  1、工程范围:室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等

  2、承包方式:包工包料

  二、工程地点:普兰店市

  三、双方职责

  (一)、甲方责任:

  1、负责及时拨付工程予付款,工程进度款,负责施工质量和现场协调。

  2、为乙方提供施工条件。(如:施工用水、电、宿舍)

  (二)、乙方责任:

  按照图纸及甲方要求施工,严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定,确保工程质量验收合格。

  四、工程期限:

  1、自本合同签定之日起__________天完工。

  2、下列情况工期顺延

  (1)、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。

  (2)、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工,以及建设单位资金不足等原因。

  五、工程造价及结算方式

  (一)、工程造价:壹百零捌万元人民币(¥108万元)。

  (二)、结算方式:

  合同签定后予付工程造价的.50%,室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金,保修期一年。

  六、竣工验收:

  验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。

  七、其它事宜

  1、本合同自双方签字之日生效

  2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力

  八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。

  甲方:__________乙方:__________

  代表:__________代表:__________

  __________年__________月__________日

消防工程合同7

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  甲、乙双方经协商一致,同意终止双方于___年___月___日签署的《国电新疆红雁池发电有限公司以大代小热电联产(2×330MW)技改工程全厂区消防工程施工合同》(合同编号:SHFD-20xx-4-5-1)(以下简称《施工合同》),现就有关事项约定如下:

  一、甲、乙双方同意终止《施工合同》,合同终止后甲、乙双方不再有任何劳务和财务等关系,双方不再享有《施工合同》中约定的任何权利履行任何义务。

  二、甲乙双方就乙方已完成的施工工程量已进行核实并确认。

  三、就乙方已完成的`施工工程量,甲方已支付乙方施工款合计五十三万元(¥530,000.00),之后甲方无义务向乙方支付其余工程款。另乙方已向甲方开具共计50万元的有效发票,余下3万元有效发票乙方应在本协议生效日前向甲方开具。

  四、双方同意于本协议生效之日,双方在《施工合同》中约定的权利、义务终止。乙方在合同终止前向甲方及甲方指定的第三方进行工作交接,包括施工所涉及的现有文件、资料、图纸以及乙方已购买但尚未安装的材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等。上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等乙方应全部保留在施工现场,并向甲方或甲方指定的人员移交上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料和设备(但不包含乙方自购的施工工具)等,待双方移交签字确认后由甲方或甲方指定的第三方保管,不再与乙方有任何权利义务关系。

  五、甲乙双方不得做出任何可能对施工现场的施工干涉行为。

  六、本协议是经双方友好协商后达成的一致意见,因此双方就履行本协议不得有任何争议。

  七、本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

  八、本协议一式二份,双方各执一份。

  甲方:________________________

  甲方代表:________________________

  签署日期:___年___月___日

  乙方:________________________

  乙方代表:________________________

  签署日期:___年___月___日

消防工程合同8

  甲方:

  乙方:

  根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范,甲乙双方经协商一致,就甲方委托乙方保障“新天泽国际广场”消防设施设备正常运行相关事宜,签署本维修保养合同。

  第二条:维修保养范围及内容

  维修保养内容:具体内容为裙楼部分和1、2号塔楼(主线回路保证信号到该户弱电井内,并给予技术支持,更换器材另行收费)的消防设施。包但不限于火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、消防通讯设备、防火卷帘门系统、移动灭火系统及其他消防设施设备等。

  第二条:合同执行目标

  根据国家和地方有关建筑消防设施得技术规范,对合同范围内的消防设施设备进行维修保养,保障其正常运行。

  第三条:双方责任

  (一)甲方责任:

  1、 提供合同范围内经公安消防机构认可的所有消防设施的合法合格手续(此手续需乙方配合完善)。

  2、 负责消防设施系统的日常运行管理。

  3、 发现问题后应立即通知乙方并为乙方执行本合同提供必要的工作方便。

  (二)乙方责任:

  1、提供国家和地方有关建筑消防设施得法规和技术规范,对甲方提供的合同范围内的`消防设施进行维修保养,保障其正常运行(不可抗拒得自然灾害和人为破坏等因素除外)。

  2、每周一次维修保养检查,每月一次消防测试并记录,填写规范的维保记录,维保记录一式两份由甲方管理处负责人签字认可、存档。

  3、对合同范围内的消防设施除进行定期维修保养检查外,在接到甲方消防设施故障的通知后,一般故障应在4小时内派人前往维修,重大故障应在2小时内派人前往维修。48小时内恢复故障部分功能,确保设备使用正常。

  4、每季向甲方和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况。

  5、保证合同范围的消防设施通过消防机构及甲方的检查和测试。

  6、配合辖区内的各单位进行消防演习、测试。

  7、承担因维护不力因素导致的消防责任事故。

  8、探测器件每两年进行一次全面清洗。

  9、维修设备原则以修调为主,100元以上材料元件更换率不得超过5%,必须更换须甲方同意后方可进行,维修材料价格以甲乙双方询价均认可的执行,超过100元(不含100元)由甲方支付配件费,100元以内(含100元)由乙方支付。因意外损坏的器件由甲方负责。

  (三)双方共同责任:遵守执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和技术规范;共同商定并执行《建筑消防设施维修保养内容》;定期共同向公安消防机构报告合同对象的运行情况并接受其监督。

  第四条:维保保养费用及支付办法

  本合同维保保养费用总价款为,按季度支付。单次维修材料费100元(含100元的辅材,不含设备)以下由乙方负责,100元(不含100元)以上由甲方负责。双方每月月末结算材料费用、维保费用,形成双方签字或盖章的书面结算资料,作为维修保养费用的支付依据。

  第五条:合同期限

  本合同执行自20xx年 月 日起至 20xx年 月 日止,共壹年。合同履行期限届满,双方需续约的,另行签订合同。

  第六条:违约责任

  1、 双方不得无故终止合同,如一方无故终止合同,则由违约方按维保费用未执行部分金额的50%向对方赔付违约金。

  2、乙方未按约定时间(4小时或2小时)内到达现场,每迟1小时扣100元。以电话通知时间为准。

  3、每处故障48小时内未解决扣维修费300元,超一天追加200元,三天未处理甲方可另行安排其它单位维护,费用自维保费中扣除。

  4、如无维修责任扣款项目,甲方未按合同规定时限支付维保费用,按维保费用总金额5%/日向乙方支付滞纳金;如乙方未按合同规定履行维修保养职责,按维保金总金额5%向甲方支付违约金,同时乙方不得收取甲方当月应支付维保费用。

  第七条:其它

  1、本合同由甲、乙双方法人代表或者其委托人签字并盖章后生效;

  2、本合同一式五份,由甲、乙双方各执二份,提交消防支队一份,具有同等效力;

  3、本合同应报公安消防机构备案(影印件)。

  4、本合同未尽事宜双方协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

消防工程合同9

  发包方: 有限公司 以下简称甲方

  总承包方: 以下简称乙方

  分包方: 以下简称丙方

  甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

  一、工程概况

  1.工程名称: 有限公司一期消防工程

  2.设计单位:

  3.工程地点: 路

  二、各方职责

  甲方: 乙方: 丙方: 技术文件和承包范围

  技术文件:

  1、(一期工程)施工图

  2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第 号

  3、施工图审查报告

  4、(二期工程)消防系统图

  5、投标文件(预算书)

  承包范围:

  主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

  包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统。应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

  第一条 工程造价

  主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元(其中包括如下费用)。

  1、总包管理费3%

  2、市场价格风险调整的不可预见费用

  3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

  4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)

  5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

  6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

  7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

  第二条 工期要求和开工日期

  1、工期要求:

  主厂房: 天(到 年 月 日止)起始时间要明确

  展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

  2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

  (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

  第三条 质量要求和评定标准

  1、质量要求:合格并符合消防和设计要求

  2、评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

  第四条 安全生产规范执行

  必须符合国家和杭州市有关规定要求。

  第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求

  1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收。由甲方、总包、监理单位盖章确认。

  2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

  第六条 工期、质量保证金

  1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元,工期保证金 万元,文明、安全保证金 万元)。

  2、项目保证金的支付:

  本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金 万元。

  3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

  第七条 工程价款及支付方式

  1、 房屋结顶 天,甲方支付给丙方 万元;

  2、 丙方支付给乙方总包管理费 %( 万元);

  3、 房屋结顶后,按每月完成工程量的. %支付;

  4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %;

  5、 余款 万元(其中 万元作为工程保修金),在满一年后支付 万元, 万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

  6、 接受工程价款的

  单位名称:

  帐号:

  开户银行:

  第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

  第九条 违约责任及处理

  1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金 万元,同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。

  2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺。 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

  3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作。若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

  4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按 元/天计取。

  5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次 元/次。

  第十条 其它

  1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理。负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

  2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。

  3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

  4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。

  5、本协议履行地为本工程所在地。

  6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。

  甲方: 乙方: 丙方:杭州富新反光材料有限公司

  代表: 代表: 代表:

  年 月 日

消防工程合同10

  甲方:__________

  乙方:_________

  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第一条:工程概况

  工程名称:中凯办公楼

  工程地点:贞丰县永丰大道

  承包范围:消防栓系统及管道安装

  承包方式:包工包料

  开、竣工日期:本合同签订的3天内进场施工,竣工日期为进场施工后的15天内(即____年___月___日)。

  合同价款:本合同采用干包制,共计人民币:玖万肆仟元(94000、00元)整。

  第二条:本合同文件使用语言和选用标准及法律。

  合同语言:汉语选用标准、规范:建筑安装行业标准和消防工程施工规范。

  适用法律、法规:《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》。

  第三条:甲方工作

  甲方提供具备开工条件施工场地的水、电给乙方施工。

  第四条:乙方责任

  施工场地防护工作的要求:

  (1)严禁材料乱堆乱放;

  (2)严禁在工地上大小便;

  (3)严禁垃圾乱倒;

  (4)严禁违章操作;

  (5)严禁外来人员进入。

  符合施工场地规定的要求;严格遵守工地的一切规章制度和操作规范,对违反或经教育不改的'人员进行处罚或开除。乙方必须注意施工安全,若发生安全事故,全部由乙方自行负责,甲方不负任何责任。

  乙方要保护建筑物结构及相应管线和设备的设施,不准在施工中乱打洞和开槽,必须先作出可行的保护和防范措施。

  第五条:检查和返工

  若因材质、设备、施工工艺等方面的原因不合格,乙方负全责。

  第六条:质量评定部门名称:

  以消防部门验收合格为准。

  第七条:工程款支付方式:

  (现金或支票)材料进场当天甲方支付乙方伍万元整,剩余待消防部门验收合格并合到消防部门验收合格证后一次性付清(本合同不含税金)。

  第八条:违约方应承担以下责任:

  违约的处理:本合同签订后,双方须共同遵守,若出现违约,受损方以通过法律程序追究违约方的法律责任,并根据实际受损程度向违约方索赔一切经济损失和追讨违约金,若工程验收不合格,造成的返工及一切损失,由乙方全部负责,直至经消防部门验收合格为止。

  第九条:生效与终止:

  本合同经双方签字或盖章后生效,至乙方完成全部合同内容并经消防部门验收全格止和取得消防部门出具的合格证时,本合同终止。

  合同份数:本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

消防工程合同11

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保消防工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:

  一、工程名称:九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、B9#楼及地下室

  二、工程地点及规模:九峰王家店

  三、承包内容及范围:

  1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。

  2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。

  3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。

  4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。

  四、承包单价及总价:

  甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

  五、工期

  总工期130天,20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

  六、付款方式:

  每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。

  七、工程质量保修:

  乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。

  八、安全文明施工

  1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。

  2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。

  3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

  4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。

  5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。

  6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。

  7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的`人员进入施工现场。

  8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

  9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。

  10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。

  11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。

  十、安全管理及处罚细则:

  (一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。

  (二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。

  (三)、安全管理处罚条例:

  1、进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。

  2、高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。

  3、高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。

  4、高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。

  5、施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。

  6、施工现场严禁烟火。

  7、施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。

  8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。

  9、楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。

  10、施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款10000。0元,并勒令该员工退场。

  11、员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。

  12、每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。

  十一、现场文明施工处罚细则:

  1、严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。

  2、不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角,生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。

  3、有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。

  4、不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。

  十二、甲乙双方的责任:

  1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。

  2、乙方的责任:

  1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。

  2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。

  3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的后果,由乙方负一切责任。

  4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。

  5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

  6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。

  7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。

  8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。

  9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60﹪结算,乙方不得有异议。

  十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

消防工程合同12

  发包人:*消防工程有限公司 (简称“甲方”)

  分包人: (简称“乙方”) 身份证:( )

  经双方友好协商,甲方同意将XX市**县“**乐里,时代新都”消防安装工程委托给乙方施工,为明确双方的权利与义务,确保工程如期按质按量顺利完成,特签订以下协议条款,以资共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:XX市**县“**乐里,时代新都”(含地下室部分)

  2、工程地点:XX市**县

  二、劳务安装的范围及内容:

  喷头安装、消防箱安装、水泵房安装 火灾自动报警系统

  三、施工工期:

  该工程施工工期暂定为 天,合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延:

  1、由于甲方及土建原因造成;

  2、原工程的设计变更;

  3、甲讲话春贤条款规定支瓒用度和由此造成的损失

  4、不可抗力的事件

  四、承包方式及工程造价:

  1、承包方式:包清工加施工机具;

  2、劳务分包暂定价为税后人民币: 11万 元整(叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整)

  3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容,用度另性协商。

  五、劳务费支付方法及结算方式:

  1、合约签定后甲方即付进场费: 30000 元;

  2、工程完成至90%时,甲方支付全部劳务费的80%;

  3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续,甲方在项目经柳州消防部分验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方;

  4、工程结算:实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价;

  其中:喷头安装 50元/个(带管)

  消防箱安装 250元/个(带环管)

  水泵房按图纸整套4800元/套(另算)

  备注:室外连环管另算。

  六、技术资料及其它

  1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。

  2、施工中由于现场因素的需要进行的施工变更,乙方应及时提供相关数据资料及满足消防规范的施工方案,甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可;对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清;

  七、材料和设备供给:

  1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材,如:冲击钻的钻头等。

  2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全治理的有关规定,必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检验和维护。

  八、双方责任:

  甲方:

  1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料;负责向乙方提供施工用水、用电;按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。

  2、委托代表队工程进度、质量进行都督,检查隐蔽工程,板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。

  3、对乙方的现场施工进行配合,协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。

  4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方;并对合约外工程量进行签证。

  5、负责做好施工过程各原始资料记录,标志竣工图及收集、整理竣工资料,并装订成册。

  6、对乙方的施工分歧格项出具限期整改通知单,并对乙方施工分歧格项衍生施工材料的浪费进行处罚。

  7、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证,并把签证用度在工程结算时一并支付。

  8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。

  乙方:

  1、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工治理,做好各项施工预备工作;安全、文明施工,付出乙方有关现场治理人员和指导、监视、协调。

  2、合同签订后即进场施工,样安装国家有关消防安装的技术规范施工,确保工作质量。

  3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求,应负责无偿修理或返工;对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单,应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。

  4、因工程仅对需要安排加班施工的,与甲方进行协商。施工中,碰到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的,首先告知甲方,经甲方协商同意后方可施工。

  5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员(电工和焊工)各一名,并持有有效证件到甲方项目部备案。

  6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠,符合建筑相关安全治理要求。

  7、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全治理规定。对遵章守纪者归于表扬,对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改、处罚,直至推出现场。

  8、对承包人在施工中的安全隐患,在发包人多次发出指令要求更改,而承包人拒不执行的情况下,发包人有权勒令承包人停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担,并赔偿发包人的所有损失。

  9、承包人对其领用的材料的保管工作,需配备一名专(兼)职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作;并承担其用度;

  10、承包人应当样安装《分包合同条件》中关于安全生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部分颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按照安全标准组织施工。乙方对因违反安全事故规定引起的安全事故负责并存的责任;

  11、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的认识安全及自有机械设备等财产办理保险,其用度自理;

  12、发包人的事先同意,承包人不得将合同或合同的任何部分,以任何形式转包或再次分包。

  九、工程质量标准及保修期限:

  1、该消防系统的安装质量,必须符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的'使用功能稳定、可靠。

  2、验收合格之日起,乙方对该工程总体保修一年。

  3、保修期内,属安装施工问题的,由乙方负责检验并承担用度;不可抗力因素照成的设备和系统损坏的,乙方提供有偿维修服务,机具和设备有甲方自理。

  十、违约责任:

  甲方未能按合同履行自己应负的责任,除竣工日期顺延外,按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失;疑犯更不能按合同规定日期交付使用,按合同法有关规定赔偿甲方损失。

  十一、纠纷处理:

  双方履行本合同时,如发生纠纷应采取有好协商的方式解决,协商不成双方可以到当地人民法院起诉。

  十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  本合同在双方签字后生效,在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效;合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商,约定协议与本合同同具法律效力。

  十三、甲方工作:

  (1) 、对乙方人员进行施工技术交底及三级安全教育。

  (2) 、在施工地点为乙方提供施工和生活便利条件。

  (3) 、负责按时共给施工所需全部材料。

  十四、乙方工作:

  1、遵守公司的有关规章制度,服从甲方施工治理人员的工作安排。

  2、按图及国家及当地消防主管部分有关标准规范进行施工,如有更改必须经甲方治理人员签字。

  3、遵照《建筑工程安全操作规程》所规定的条列。所有施工人员,均要经三级安全教育方可上岗。电工.焊工等特殊工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失,由乙方责任赔偿。

  4、乙方应保护施工场地整洁,当天施工留下的垃圾当天清理干净。

  5、乙方施工的工程质量必须达到合格以上,以当地有关消防主管部分验收为准。

  6、在钻孔施工中应做好防护措施,尽量避免将墙面腻子弄脏,在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。

  7、施工后期孔洞修补时,应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。

  十五、其它

  (1)、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具,在确保工程质量条件下节约材料,若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复,工期不延。

  (2)、若乙方施工人员中途退场或无故停工,甲方有权停付人工费,所造成损失均由乙方负责。

  (3)、乙方必须确保工期,若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。

  (4)、若甲方发现乙方不按图及国家有关标准规范施工,技术低劣,造成工程质量差.业主投诉,甲方有权终止协议,停付人工费

  十六、甲方的所有设备、构件、工具、材料等,乙方只能使用,而无权进行挪用、转借、及变卖等,一旦发现乙方有上述行为,甲方有权扣除乙方十倍之工程款,及开除相关人员。

  十七、甲方的所有设备、构件、工具、进场交付乙方使用,乙方必须签字认可,待工程结束时,所有设备、构件、工具、必须如数退还甲方,如有丢失或人为损坏,乙方需对甲方进行赔偿。

  十八、本协议自甲.乙双方代表签字及盖章后开始生效。

  甲方:(签章) 乙方:(签章)

  地址: 身份证号码:

  委托代理人:(签字) 家庭住址:

  联系电话: 联系电话:

  日期: 日期:

消防工程合同13

  建设单位(甲方):

  维修保养单位(乙方):

  甲方将_________________消防系统工程委托给乙方维护保养,经双方协商同意订立本合同,共同遵守。

  一、维护养工程名称和地点:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  二、维修保养目的:

  根据公安部《建筑工程消防监督审核管理规定》,本着“预防为主,防消结合”的原则,确保已建设投入使用的各种消防设施正常运行,以达到消防预警、扑灭初起火灾及安全疏散人群的目的,才能有效地预防和减少火灾的危害。在当前国家经济迅速发展,火灾形势相当严峻的情况下,消防系统的维护显得格外重要,消防系统的完好对于防止火灾、减少人身和财产损失具有十分重要的现实意义。

  三、维护保养范围

  火灾自动报警系统 自动喷淋灭火系统

  消火栓系统 喷淋冷却系统 泡沫灭火系统

  气体灭火系统 防火分隔系统 防排烟系统

  应急照明和疏散指示系统 消防通讯设备 移动灭火系统

  其他消防设施注:在选定对象的方框中打(■),没有的打( )

  四、维保内容

  1、火灾报警系统:定期检修各种火灾探测器、手动报警按钮、和集中报警控制器以及火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防控制室的联动控制装置的维护。

  (1)每月对火灾报警主机、消防电源的各项功能进行检查保养,检查其报警及联动性能。

  (2)每月对消防计算机系统进行检查保养,检查其通讯及联动性能。

  (3)每月对消防广播通讯系统进行检查,每半年对扬声器检查一次。

  (4)每季度对探测器进行模拟加烟抽检,其抽检数量以每年每个探测器检查两次来计算。

  (5)每年对消防系统进行一次综合试验(可配合甲方的消防演习同时进行),同时出具年度消防设备维护保养总结报告,保证年度检测时合格;如有不合格项目,乙方负责及时维修,保证消防系统正常运行。

  2、自动喷水灭火系统:闭式喷淋系统的维护。

  (1)每月检查喷淋泵的'远程及就地控制,并启泵试运转。

  (2)每月对喷头进行一次外观检查。

  (3)每月对报警阀检查一次,试验启动是否正常。

  (4)每季对报警阀进行放水试验,验证系统的供水能力及压力开关,水力警钤的报警性能。

  (5)每两月利用系统的末端放水装置放水,试验水流指示器的报警性能。

  (6)每月对消防气压给水设备检查,检测气压。

  (7)每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。

  (8)每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查。

  3、消火栓系统的维护:

  (1)每月检查消防水泵的远程及就地控制功能,并启动试运行。

  (2)每月检查室内及室外消火检、水枪水带的完好性。

  (3)每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

  (4)每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

  4、灭火器:每季度检查灭火器内压力是否达标及是否过期。

  5、防火卷帘门:每月对卷帘门的远控及就地控制功能进行试验。

  6、消防应急照明装置及疏散指示标志:每月对消防应急照明装置及疏散指示标志进行放电检查。

  五、消防系统工程维护保养期

  _______年,即_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。甲方从乙方维保、服务质量等方面综合评测后,双方友好协商无争议可续签本合同。

  六、承包方式及维护保养费用

  1、乙方在此期间维护保养费为_______(¥_______元)。

  备注:此合同价款不含税金。如甲方需要税票,我公司单独收取税金费用。

  2、在保养维护期间所涉及的以下易损耗材、易损件由中标服务商乙方承担:

  (1)自动报警系统:螺丝;垫片;少于50米的弱电电线、胶带、电线管、金属软管。

  (2)消火栓系统:润滑油、生料带、螺丝、垫片。

  (3)自动喷淋系统:润滑油、生料带、螺丝、垫片。

  由于消防系统损坏,甲方承担的配件及材料费如下:

  (1)除上述中标服务商承担易损件及一般维修材料费以外的其它耗材;

  (2)自动报警系统:各种自动报警消防设备(手动报警按钮、烟感、温感、消火栓按钮、模块、消防广播、声光报警器、消防电话);多于50米的弱电导线、胶带、电线管、金属软管;接线盒、主机内部损坏维修费由招标方负责。

  (3)消火栓系统:各种阀门、消火栓、水带水枪、压力表、灭火器、镀锌钢管;

  (4)自动喷淋系统:各种阀门、喷头、压力表、镀锌钢管;

  3、维护保养期间甲方增设其它消防设施或因装修需重新安装消防设施,则按国家现行预算定额及乙方资质取费标准计算。所需费用由甲方支付。

  4、自动报警主机内部元件损坏需由厂家维修,其维修材料费、人工费由甲方负责。

  七、付款及结算办法

  1、维护保养费支付:自合同签订后一个周以内一次性全额支付

  2、维护保养时需要更换新的设备、器材、材料等费用,经甲、乙双方核定,由甲方采购,乙方协助甲方做好相关采购工作,并负责组织安装调试。

  八、双方责任:

  甲方:

  1、委派现场代表,对消防工程维护保养进度、质量性能进行监督,办理中间维修安装验收手续,负责签证,解决由甲方解决的问题,并组织有关人员熟悉本消防系统及其日常操作知识。负责协调配合乙方维护保养工作。

  2、在乙方检查维修间隙期间,甲方值班人员如发现异常情况,应及时通知乙方,让乙方能及时处理,使消防系统能够正常运行。

  3、甲方按《消防法》的规定建立健全消防管理制度,配备专职的消防值班人员,负责对各种消防控制设备的监视和运行,并熟悉本系统的消防设施系统的基本原理、功能。能正常处理各种突发事件,积极参加各种消防专业培训以提高业务素质,要有完善的值班记录。

  乙方:

  1、按双方商定的分工范围,做好维护保养及设备材料的、安装调度工作。

  2、维修保养质量必须符合经双方核实的竣工图纸的要求,确保正常运行。并且符合消防规范的要求。

  3、定期检查维护各种消防设施,使之正常运行,保证系统处于无故障状态。若因维保期间消防设施故障维保方没有及时进行维修导致消防设施没有发挥其功能,造成甲方损失的,责任由乙方承担。

  4、发现有问题的设备应及时向甲方出具更换或检修报告。

  5、要有详细的月检、季检、年检记录提供给甲方备案。

  6、当接到甲方报告设备发生故障时,应及时赶到现场处理,一般情况立即处理解决,如需更换材料或设备,应等材料及设备到场后在复杂情况下应在48小时解决,确因无配件的问题,应及时向甲方汇报,并提出应急方案。

  7、按市安全生产监督局的有关规定,由于乙方的原因所产生的工伤由乙方自负。

  8、乙方工作人员在工作时,应尽量将维护保养对甲方场馆所产生的影响减少到最小,应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。

  9、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测报告,乙方有保密义务,除上级消防主管部门外,不得向第三人泄露,否则,甲方有权要求乙方按本合同总额的10%赔偿损失。

  九、违约责任

  甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责,并支付合同总造价15%的违约金给对方。

  如因乙方人员操作失误造成的消防安全事故,给甲方造成经济损失的,乙方应承担赔偿责任。

  十、争议的解决

  甲、乙双方因本合同所产生的争议应首先通过协商解决,不能协商解决的任何一方均可向四川省泸州市仲裁委员会提出申请,按该会现行有效仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  十一、合同份数及有效期

  本合同一式_____份,甲、乙双方各____份。

  本合同维护保养内容自合同签订之日起生效,维护保养期满后失效。

  建设单位(盖章):

  法定代表人(签章):

  电话:

  签订日期:_____年_____月_____日

  维护保养单位(盖章):

  法定代表人(签章):

  电话:

  地址:

  签订日期:_____年_____月_____日

消防工程合同14

  发包方 (甲方):

  承包方 (乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程地点:

  4、承包方式:

  二、工程承包方式

  包工包料,采用总价包干的承包方式,乙方的预算书是组成合同的一部分,合同价款经双方确认后,预算范围内所含工程内容一次包死,结算时不予以调整,预算范围以外的洽商变更另行单独结算。

  三、工程工期

  1、本合同工期为____日,自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。

  2、在施工过程中,如遇下列情况,工期相应顺延:

  (1)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;

  (2)因甲方不能按期提供施工图,材料、设备的;所供材料、设备不符合施工需要的;所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的;

  (3)因甲方未具备进场条件,不能提供施工场地、水、电源,场地道路未能畅通,障碍物未能清除等,影响进场施工的;

  (4)在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的;

  (5)非因乙方原因造成前道工序没有完成,影响本工程进度的;

  (6)隐蔽工程乙方通知甲方验收,甲方没有按时验收的;

  (7)甲方未按约定支付工程款的。

  四、工程价款

  1、工程价款为:(大写)__________________,(小写)__________________。

  2、在合同履行中出现下列情况时,应调整本工程的工程价款:

  (1)经批准的设计变更;

  (2)非乙方原因造成的现场施工与图纸不符,需增加工程量。

  3、工程结算价格调整计算方法:上述引起的任何洽商增减,在洽商签订时双方确定金额,最终工程结算为固定合同价+洽商金额,不再另行结算。

  4、工程结算价格需第三方审计机构完成的:乙方施工完毕后20日内,乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料,甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后,应在3个月内组织第三方审计机构给予确认,延期视为认可乙方所报结算金额。

  五、材料设备供应

  1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。

  2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。

  3、施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。

  4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。

  六、工程质量

  1、甲方应在乙方进场前7日,向乙方提供施工图纸和施工说明____套,并向乙方进行技术交底。

  2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工,上述约定的事项变更的`,双方均以书面形式通知对方。

  3、涉及隐蔽或单项工程的,在工程隐蔽或单项工程竣工前2日,乙方应当通知甲方到场验收。验收合格,甲方应在验收记录上签字;验收不合格的,乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收,应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字,乙方可自行组织验收,甲方应承认验收记录。

  4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。

  5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。

  七、工程验收

  1、工程完工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知5日内组织自行验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

  2、自行验收合格后,双方办理工程移交手续。

  3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。

  八、工程价款的支付方式

  1、合同签定后,预付工程总价的_______%,计RMB:_______元;

  2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内,付工程总价的60%,计RMB:_______元。

  九、维修责任

  乙方负责保修期限为_____年,自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题,不属于乙方保修范围,如需乙方维修,甲方需支付给乙方相应的费用。

  十、违约责任

  1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金,最高不超过合同价款的3%。

  2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的,甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的,甲方承担后续进场费用。

  3、如甲方未按合同约定付款的,每延误一日,按工程价款的1‰向乙方支付违约金。

  4、由于乙方原因,本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。

  5、工程完工后,甲方应在3个月内组织验收,甲方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

  十一、争议解决

  1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。

  2、双方在合同执行期内如有争议,应由双方友好协商解决,如协商无效任何一方均可向 ___________地人民法院提起诉讼。

  甲方(公章):

  签约代表:

  签约时间:_______年___月___日

  签约地点:

  乙方(公章):

  签约代表:

  签约时间:_______年___月___日

  签约地点:

消防工程合同15

  甲方:______________ (以下简称甲方)

  乙方:______________ (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保消防工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将____________________________工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:

  一、工程名称:____________________________

  二、工程地点及规模:____________________________

  三、承包内容及范围:

  1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。

  2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。

  3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。

  4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。

  四、承包单价及总价:

  甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:________万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

  五、工期

  总工期______________天,________年________月________日至________年________月________日。乙方每延误一天罚款________元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

  六、付款方式:

  每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的________%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至________%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至________%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。

  七、工程质量保修:

  乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。

  八、安全文明施工

  1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。

  2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。

  3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

  4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的`人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。

  5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。

  6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。

  7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。

  8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

  9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款________元。

  10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。

  11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。

  十、安全管理及处罚细则:

  (一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。

  (二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。

  (三)、安全管理处罚条例:

  1. 进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款________元∕次,班组长要负连带责任罚款________元∕次。

  2. 高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款________元∕次。

  3. 高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款________元∕次。

  4. 高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款________元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。

  5. 施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员________元∕次。

  6. 施工现场严禁烟火。

  7. 施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人________元∕次,并将电线全部拆除。

  8. 严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款________元∕次。

  9. 楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人________元,班组长________元,并勒令该责任人退场。

  10. 施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款________―________元,班组长罚款________元,并勒令该员工退场。

  11. 员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款________元。

  12. 每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款________元,迟到________元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。

  十一、现场文明施工处罚细则:

  1. 严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款________元∕次。

  2. 不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角, 生活区处每发现一人一次罚款________―________元。

  3. 有盗行为的,罚款当事人________元/次,罚款当事分包人________元/次。

  4. 不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款________元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。

  十二、甲乙双方的责任:

  1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。

  2、乙方的责任:

  1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。

  2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。

  3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的后果,由乙方负一切责任。

  4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。

  5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

  6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。

  7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款________—________元/次。

  8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。

  9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的________﹪结算,乙方不得有异议。

  十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。

  甲 方:________________

  乙 方:________________

  ________年 ________月 ________日

【消防工程合同】相关文章:

消防工程合同02-23

消防工程合同01-26

建筑消防工程合同12-24

消防工程施工合同01-05

消防工程劳务分包的合同02-01

消防工程施工合同08-30

消防工程合同范本03-27

消防工程合同15篇03-04

消防工程合同(15篇)03-06

消防工程维保合同03-17