【精华】工程合同模板合集10篇
随着人们法律意识的建立,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编精心整理的工程合同10篇,欢迎大家分享。
工程合同 篇1
甲方:
乙方:
根据施工需要,甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:叶县恒基国际1#楼住宅小区
二、工程地点:叶县叶舞路西段北侧、叶县百货公司仓库院内
三、承包范围:
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。
四、工程内容:
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式:
1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。
2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求:
严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。
1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的.支承部分必须有足够的支承面积。,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。
七、施工工期:
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式:
九、工程管理双方责任:
、 甲方责任
、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;
2、提供外脚手架及安全防护网;
3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,尽量避免因配合不到位造成返工、返修,乙方必须服从甲方的处理意见;
4、及时将支模用的材料供应至现场;
5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;
6、 根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;
7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测,按现行验收规范及评定标准进行质量评定,并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;
8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;
9、按合同约定进度支付工程款。
B、乙方责任
1、施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例,服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方人员;
2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;
3、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;
4、甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责;
5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;
6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规,造成的安全事故责任由乙方承担;
6、文明施工,做好施工组织、管理,切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢,堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等,务必清理干净;
7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作,浇砼过程中要经常检查,如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;
8、 因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。
9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;
10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处
100元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。
11、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款200元以上。
12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可。
13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。
14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。
15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。
16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。
17、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不作结算。
十、工程变更:
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可协商签订补充协议。
十一、保修责任:
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。
本协议一式两份,双方各执一份,签订之日起生效。
甲 方: 乙 方(施工责任方):
签约地点:
签约日期: 年 月 日
工程合同 篇2
甲 方:
乙 方:
质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下工程临时水电合同:
一 承包方法:
1 承包形式:单包,即包工不包料。
2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三 质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全工程临时水电合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五 甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。
六 文明卫生
1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制工程临时水电合同。
七 罚款制度
施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的'罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。
八 工程临时水电合同期内乙方必须信守工程临时水电合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止工程临时水电合同、工程临时水电合同期内自己退场或未解除工程临时水电合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
九 由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。
十 付款方式
平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。
十一 此工程临时水电合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方:
乙方:
日期: 年 月 日
周记
工程合同 篇3
发包人(全称):__________________________________________________________________
承包人(全称):__________________________________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:______________________________________________________________________
工程地点:______________________________________________________________________
工程内容:______________________________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________
资金来源:______________________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围:______________________________________________________________________
三、合同工期:
开工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期总日历天数_________________天
四、质量标准
工程质量标准:__________________________________________________________________
五、合同价款
金额(大写):_____________________________元(人民币)
¥:_____________________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点: _________________________________________________________________
本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
电话:_______________________________电话:______________________________________12
工程施工合同
传真:_______________________________传真:______________________________________
开户银行:___________________________开户银行:__________________________________
账号:_______________________________账号:______________________________________
邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。12
工程合同 篇4
施工单位:___________________________________公司(以下简称甲方)
承包单位:___________________________________(以下简称乙方)
经甲乙双方谈判后,同意将公司_____吉顺街宾馆卫生间_______防水工程委托乙方施工, 为了明确双方在施工过程中的权利、 义务和责任, 按照确保工程质量、 工程进度、 工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、 工程名称:吉顺街宾馆卫生间防水工程
2、 工程地点:吉顺街与通化路交汇
3、 工程内容:宾馆内4~7楼共计46个卫生间防水工程采用丙纶水泥基防水涂膜(1.5 厚)。
二、承包方式:
乙方包清工(工程所需材料以外一切工具)、包质量、包管理、包安全、包进度
三、工程造价:
共计46个卫生间,工程单价120元/个,总计:5520元
四、质量标准:
涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,淋浴头处防水高度1.8米,其他0.5米。窗口下沿卷出与墙面一齐,门口伸出门口,另做300高挡水.
五、付款方式:
46个卫生间全部施工完毕后支付工程款的.70%,余款待试水达到要求后结清。
六、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章) 代表:
乙方:(签章) 代表:
工程合同 篇5
发包方(甲方):
承包方(乙方):
因甲方承建____________________________工程的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察,由乙方承包分包施工任务。为明确双方的责会、权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1工程名称:______________________
1.2工程地点:取土点:_______________________ 倒土点:_______________________取土点,倒土点不得更改,如需更改,双方协商。
1.3工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用的机械)。
1.4 承包方式:土方工程清运。
1.5工期:(开工日以天晴为准)
1.5.1 若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。乙方进场车辆按照甲方要求(长:5.4米—5.6米)有档尘盖。
1.6工程造价
单价:______________元/m3(车辆运输,税后价)
第二条 双方责任
2.1 甲方责任
2.2检查施工进度进划完成情况
2.3按合同条款支付工程款项。
2.4协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。
2.5 组织分项工程验收。
2.6 甲方负责办理各种政府要求的手续。协调车辆运输过程中交警市容等单位。清洗道路、超载罚款由甲方承担。闯红灯、正常交通事故由乙方自行处理。
2.7本工程结束后,后续土方工程,同等条件下,乙方优先。
第三条 工程条款
3.1 本工程按每一天为一个结算日,由甲方支付100%进度款。
3.2 乙方指定________专门结算工程款。甲方必须将工程款以现金交给乙方指定人品。
3.3 甲方支付1000元/车的车辆进场费在工程正常施工日第一天开始扣除,按每日每车_______元扣除。
3.4 由于甲方结款进度未能按时结清,乙方有权拒绝进行下个施工日的'施工。从中导致工程无法顺利施工与乙方无关。甲方并且赔偿乙方车辆误工损失费每台车辆_________元/天。
3.5除双方另行协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行外违约方承担上述责任后应继续履行合同。
3.5 因一方违约不能履行,另一方欲中途终止或解除全部合同,应提前二天通知违约方后,方可终止或解除合同,由违约方承担违约责任和费用。以上违约金额的10%计算。
3.6 竣工是指乙方承担的工程内容全部完成。
第四条 争议解决方式
本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时,可向有关经济合同仲裁机构申请仲裁。
第五条下 其它事项
本合同由双方第签订,双方签字盖章后生效。本合同正本二份,双方各执一份,副本三份甲方执有。
本合同款未尽事宜,甲、乙双方本着平等原则,要协商补充条款。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
电话: 电话:
签订日期:20xx年x月x日 签订日期:20xx年x月x日
工程合同 篇6
甲方:湖南省建筑工程集团总公司
乙方:
为了进一步贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保每一个作业人员的生命安全,促进施工顺利进行,双方特签定以下协议书。
一、 工程概况及劳务工作范围
1、本工程名称为成都市双流县华阳镇华龙大道。
2、各劳务班组工作范围以甲方现场管理人员实际划定图纸区域为准,包人工费及材料损耗和安全、文明施工等。
二、 管理目标
1、现场杜绝死亡重伤事故发生,杜绝因乙方原因造成的重大损 失事故事件发生。
2、年负伤率控制在0.2%以内。
3、现场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内100%达到,杜绝隐患。
4、现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在规定时限内100%达到。
5、乙方必须保证达到甲方指定的安全文明施工目标。
6、乙方必须确保总包方CI战略要求。
7、乙方确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产、文明施工检查,并完成甲方指定的文明施工目标。
三、用工制度
1、各施工班组及个人须严格遵守国家和当地政府的相关法律、法规及条例,必须遵守甲方拟订出的规章制度。如果乙方违反上述规定和相关规定造成的事故事件等经济责任及法律责任,均由乙方承 1
担,因此而造成甲方的经济损失由乙方承担。
2、所有工人必须具有当地政府所规定要求的相应证件(身份证)的复印件,并交由劳务队办公室存档,否则因乙方违反本规定出现的任何案件、事故、事件所造成的经济责任及法律责任均由乙方自行承担。
四、安全生产要求及管理制度
1、各作业班组及作业人员按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力造成本人和他人事故的责任和因此而产生的费用由各作业班组及个人全额承担。乙方作业人员或班组若发生意外的伤害及其他事故,费用在1万元以内由乙方负责,超过一万元部分根据责任和情节划分承担费用比例,属违章操作产生费用由乙方承担。
2、各作业班组及作业人员严禁在未经甲方同意的情况下搬动或破坏现场一切安全防护措施,如经发现每次给予50~500元的罚款,并自行对其进行恢复,且因此产生的一切费用由乙方承担。
3、各作业人员必须持证上岗,否则不视为我劳务公司作业人员,发生任何事故我公司概不负责。
4、各工种作业人员严禁动用与本工种无关的任何机械,即使是本工种人员使用与本工种相关的机具,也必须由作业班长正确指导或进行规范交底后方可操作,否则出现任何安全事故,由该作业班组或作业人员自己负责。
5、各工种作业人员入场一律接受三级安全教育。如果作业人员有变动,各作业班组长应如实在劳务办公室注册,新增加的作业人员按规定进行三级教育,考试合格后方可上岗,否则不视为我劳务公司作业人员,由此发生的一切事故,一律由各作业班组或个人承担全额责任。
6、凡特殊工种作业人员,必须满足特殊工种技术的需要,并持有效证件,否则不能上岗。
7、各作业班组及作业人员必须虚心接受甲方以及上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,否则造成各项罚款等损失均由作业班组及个人全额承担。
8、各作业班组及个人必须接受我劳务公司和上级主管部门定期 2
和不定期的安全生产检查,发现一个处理一个,绝不手软。
9、各作业班组及作业人必须接受检查出的不符合安全生产的隐患,整改必须及时,否则严惩。
10、各作业班组自带的各类施工机械设备,必须是合格产品,且机械性能良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠,且主动找各工种管理人员验收,否则出现任何机具事故一律由各作业班组全额承担责任。
11、各作业班组及作业人员如果发生意外的伤亡事故,由各作业班组长以最快捷的方式通知劳务公司各分管工种管理人员或现场负责人,向其报告事故的详情。再由作业班长亲笔陈述事故详书交于我劳务队现场负责人,由现场负责人通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救医治的相应措施,否则由各作业组自行全额承担责任。工伤费用在200元以内,由班组自行承担,200以上视实际情况,按责任划分来分担。
12、凡作业班组及个人出现任何安全事故隐瞒不报,做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的后果均由作业班组及个人全额承担。
13、我劳务公司对各作业班组及个人执行安全工作奖罚制度:各作业班长要教育和约束自己的职工,严格遵守施工现场及劳务公司拟定的各项安全制度,对遵章守法者给予表扬和奖励,对违章作业,违章指挥,违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
14、每个作业班组及个人必须采取一切严密的符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人及他人安全和健康的危险情况,并且保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险,否则对作业班组及个人严格处罚。
15、凡各作业施工组及个人在视线黑暗或不明亮的地方进行施工,必须具备照明灯,否则不准施工,违规出现安全事故,全额由作业班组及个人承担责任。
16、对不符合安全规定的作业班组及个人,甲方管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,方可施工,否则加倍处罚。
17、无论哪个作业组的作业人员上岗必须戴好安全帽,系好帽带绳,否则分别罚款30元、10元,在借支或领工资中扣出。
18、任何作业人员若有癫痫病、痴呆病、高血压、聋和有其它养 3
身病及未愈病人严禁上岗,否则出现的任何安全事故一律由各作业班组及个人全额承担责任。
19、凡作业班组及个人私拉乱接电源,无插头插座野蛮使用通电线路进行施工,违反有关用电安全规定,其发生的任何安全事故全额由作业班级及个人承担责任。
20、严禁作业人员攀越围墙壁,或向围墙内外抛物,若门卫、保安人员及管理人员发现一律视偷盗行为处理,并予以罚款。
21、所有的作业人员在临边作业必须系好安全带,必须将绳钩挂在高过头部约20公分的部位,如果是佩戴不挂钩视为不系安全带处理,一次性罚款50元。
22、所有的砼工必须掌握准确的接管方法,在接管是不小心被管扣、泵管落地砸伤手和脚,操作人员不能站在起吊的泵管下面和对着出料口,不能将泵管、管扣卸放在外架和临边,如若发生类似不正确操作行为而引发的一切安全事故,全额由本人承担。
23、严禁把木枋当跳板使用,造成安全事故所产生的一切费用自行负责。
五、现场文明施工管理制度
1、各作业组及作业人员必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,无论在设施,现场布置,人员管理方面都要符合CI战略的要求,按甲方的规定执行,在施工过程中,对其全体员工的服饰,安全帽等进行统一管理。
2、各作业班长及作业人员必须按甲方要求堆码、吊运,清运材料,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防水污染,防道路阻塞和垃圾清运等措施,如果施工班组及个人有违反此规定的,按情节进行处罚50元以上。
3、所有作业人员必须遵守保安、门卫制度,工人及作业班长举止要文明,行为要规范,对人有礼貌,切忌上班喝酒,寻衅闹事,打赤脖,穿拖鞋,若被管理人员发现一个处理一个,绝不姑息,并且有此行为而发生的一切事故均由作业班组及个人全额承担责任。
4部位必须工完场清,如经检查发现和被他人控诉没清场属实者,必须予以100元以上的经济处罚,并清理完善达标,如果被劳务公司派人 4
清理,清理费在该班该组中加倍扣出。
5长材短用,以大代小,超量估算,只要是具有浪费材料的行为予以杜绝,一经发现予以100元以上的处罚,如果态度不端正可以从严处理。
6、凡本公司职工有发生打架现象,双方各罚500元,凡造成此事故产生的医药费,首先由双方作业班组及个人自行承担医疗费医治,医治终结后,再根据事由划分责任进行不同比例承担医药费用。
7、凡在施工区域大便者,一经发现或被人检举属实,处500元以上罚款,处罚金额在该作业班组中扣出。
8居为本人或本组使用,一旦发现决不讲情,在该组或个人予以500元以上的处罚,如果造成打架和其它损失一律由当事人或作业班组全额承担一切责任。
9、凡属公司制度的管理办法,针对作业班组的事项,作业班长无可非议地承担相关责任和有关费用,管理办法与此协议有同等的法律效力。
六、材料成本的控制
1、材料的节约,本现场内不能长材短用,大材小用乱锯一条木方50元的罚款,模板按100元一张罚款,希各班组要计划下料,不能有偷窃和浪费,各班组不能把木方,模板拿入宿舍内,一经发现按损失费予以赔偿。
2、螺杆、螺帽、三型卡,3%消耗以外的照价赔偿,圆钉,圆丝消耗控制在0.075kg/m2,如有超量的班组按市场价赔偿,运输包括现场的水平及垂直运输,不能因为塔吊和材料有打架,闹事的现象,必须服从现场管理人员调解,各班组当天做的工作面,其材料做到料尽场清,如没有清理,从模板单价款项中扣出。
七、进度质量管理制度
1、主体结构部分必须达到国家验收评定优良等级。
2、进入本施工场地,必须首先熟悉图纸,对不明确的地方必须找劳务队管理人员进行函接,如盲目施工,没有按图纸施工者,其工、料费全部由各班组承担一切损失,并给予50——100元的处罚。
3、各班组施工完后,必须进行自检、互检、交接检并做好有关 5
记录,合格后方可要求项目部及甲方有关人员进行验收,对不进行以上检查的或记录事实不符合要求的验收,每次罚款50——100元的处罚。
4、项目部或劳务队管理人员检查模板不合格,需要重新加固校正的,各班组必须服从无条件的反工,如拆模后发现有胀模,爆模的现象,严惩并给予50——200元的罚款;梁、柱、阴角有漏浆现象,按每平米5——10元进行处理;梁柱接头,外墙楼梯和电梯井,无明显的接差,如出现穿裙、胀模,按每处50——200元的处罚,并自行处理,若不及时处理由我队派人处理,用工费从作业班组扣出。竖向结构垂直度必须控制在1.5mm以内。
5、墙体的丝杆控制在见方或等于455—500以内,竖向木方不得大于150的间距,剪刀墙必须上、下背一道挂口木方,保持墙体感光,独立柱不能大于500螺杆加固,墙柱必须以满堂架连接形成一个整体,保持墙体和柱的固定性,满堂架立杆间距不能大于800—900,水平间距不能超过1.8米以内,必须要有扫地杆连接,如不按照规定的班组,必须进行100元以上经济处罚并勒令返工整改,如不听从的勒令退场,并只按工程量的40%结算。对质量合格的按协议结账,按协议工程款的80%结算。
6件的安装和拆除,凡是在各班组范围内的.都由各班组负责,如有班组在半途中要求退场的,必须提前一层楼要向劳务队管理人员函接,否则不予以结算。还有只支模未拆模的按劳务队交好混凝土的60%结算,外边柱、墙必须预埋螺杆于首层标高下3—5公分埋设加固螺杆。
八、承包单价与结账方式
1、在协议承包范围内,乙方应完成规定的全部工作内容,且施工质量验收优良、工期、安全、文明施工等均达到项目要求,根据工程图纸及设计要求变更按实际工程结算。
2、模板从标高±0.00米至屋顶花架顶标高,价格按砼接触面积(包含○1塔设满堂架和梁平杆必须符合规范, 元/m2;○2支梁、柱、墙、板、预留洞、呼叫盒安装 元/m2;○3模板加固符合规范, 元/m2;○4未交砼之前各作业面楼层清理及堆码, 元/m2 ○5看模, 元/m2;○6拆模和钢管上的扣件 下 完 及 全 部 清 6
理, 元/m2;○7宿舍内卫生(包括公司或上级部门检查,而整理宿舍等 元/m2);○8安全生产(包括安全帽绳未系好,临边作业未系好安全带等,一月内各班组累记违章次数不超过3次) 元/m2,○9每层传递材料元/m2;○10 若各作业班组不配合放网线及控制线、元/m2;○11/m2; 12○/m2;)综合包干价共元/m2 筒体、旋转楼梯、球顶比其他部位的单价高(含支模架搭拆)。注明:以上综合包干单价所包含的任何一项内容如未达到甲方要求,将在结账时从总单价中扣除;±0.00米以下统一按图纸划分的部位难易程度 元/m2。
3、班组发生的计时工,必须当天办理签证手续。
4、中途退场的按决算,不做屋面的按本层面积扣拆模费 。
5、结帐方式:
①结算:甲方每月按乙方所完成的整层实完的工程结算,必须由项目签发的施工任务单为依据,项目质量及完工等工期,文明施工,安全达标。按所完成的工程一月后一次付给乙方的工资,甲方给乙方输入银行卡领取工资,乙方承包范围内的工程未完成,就要求退场,甲方不予以给乙方结帐。
②主体完工后工资在一月以内甲方可一次付给乙方的工资。 ③由于建设单及项目资金原因分阶段付款时,乙方必须保证与甲方保持同步,不准有停工事故发生,如有类似情况,甲方有权清出现场,并且只按已完成的工程总量的40%结账。
根据劳动法规定:进入劳务公司作业的职工,必须按劳务公司的有关规定完善相关手续(如:入场安全教育、签订劳动协议、签订技术规范交底、交纳身份证复印件等)。在中途离开劳务公司,需办理工资委托书,没有完善以上相关手续者,则不视为我劳务公司作业人员,上班者出现的一切事故我公司概不负责,并对领取工资一律按完善相关手续的名单为准,否则我公司不予以发放工资。
各作业班组增减人员,必须经过劳务公司允许,否则视为不属于我公司作业人员。
九、班组职责管理制度
1、乙方必须组织技术过硬的木工人员进场,每个员工必须持带的复印身份证交到劳务队,否则不予以借支生活费。
2、必须遵守甲方所规定的制度,服从甲方统一安排。小型电动工具(含手电锯、电钻手电创都由各作业组自行承担)。
3、遵守甲方所规定的作息时间,按时上班,对无故不上班的个人或班组一次性罚款200元以上。
4、乙方必须按照施工预算领用材料,要注意材料不得长材短用,大材小用,不得浪费、偷窃。如有浪费或偷窃,按损失费加倍赔偿。
5、甲方砼浇注时,必须派专人看守模板,甲方不另计工资,对无人看守的模板者,罚款50元/次以上。
6、乙方人员在三天以内自动退场或被甲方辞退,不予结账,甲方不承担任何费用。
7、乙方进场时,必须自备五天的生活费,从第六天起由甲方提供每人每天10元生活费。现金借支每人每月必须在50元以内,但是按月发工资者,从发工资的第二个月起一概不搞零用借支。
8、项目部与劳务队只提供楼层主控线,所有网线及控制线,剪力墙焊定位撑,由各班组承担。
9、若乙方质量多次不达标,甲方有权要求乙方中途退场并只按工程量80%结算。
对以上所包含的所有内容在乙方签字过后,均视为乙方已充分理解并认可。
甲方:湖南省建筑工程集团总公司
乙方代表:
乙方作业人员:
签订时间: 年 月 日
工程合同 篇7
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容:
2、工程安装费 万元(具体明细见附表):
具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式:
5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%
5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。
10、工程质量达不到要求,造成返工的`一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
身份证号码:
电话号码:
银行帐号:
开户行名称:
年月日年月日
工程合同 篇8
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、承包形式:
第二条 工程期限
一、合同工期总日历天数 天
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延
1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
第三条 工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?)双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。
第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同
包干价为 元人民币(大写: )。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后 日内,甲方支付 元工程款;
2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款;
3、余款 元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于 支付 元;
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条 建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。(是否都是包工包料?)
二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。(材料进场是不是要甲方确认?)
第五条 施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的`变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条 工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。 验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第七条 安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第八条 质量保修
一、本工程保修期限为 年,自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方保修联系电话:;乙方保修联系人: 。
第九条 违约责任(乙方擅自修改图纸的违约责任,甲方延迟付款的违约责任均无)
一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的 向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期15日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。(可否作为解除合同条件?)
三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第十条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 附 则
一、甲方代表为,乙方代表为 。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
户名:
开户银行:
帐 号:
年_____月_____日 年_____月_____日
工程合同 篇9
发包人(全称): (简称甲方) 承包人(全称): (简称乙方)
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称: 。
2.工程承包范围:
二、合同工期
计划开工日期:****年**月**日。计划竣工日期:****年**月**日。 工期总日历天数:***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准:工程质量符合**标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:
人民币(大写)捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆 ( 888888 元);
2.合同价格形式:固定价+变更签证
五、结算及付款方式:
1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。********
2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的`工程维修责任。
3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
六、违约责任及处理方式
1、发包方的责任:周边施工环境及现场协调工作由甲方负责,由此造成的窝工等问题工期顺延。
2、承包方的责任:工程质量不符合合同规定的,承包方负责无偿修理或返工。
3、发生争议时,双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。
七、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
八、合同生效
本合同自 签字、盖章之日起 生效。
九、附则
1、本合同一式 * 份,其中发包方*份,承包方 * 份。
2、本合同自双方签字后生效,全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 发包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇10
(一)分包与转包
1.转包合同。①概念。转包合同,指承包人以营利为目的,将承包的工程"全部"交由第三人完成的行为。②法律效果。(a)转包合同一律无效;(b)承包人非法转包的,发包人有权解除建设工程施工合同(《建设工程施工合同解释》第8条);(c)收缴当事人已经取得的非法所得。
2.分包合同。
(1)合法分包合同。合法分包合同,指建设工程的承包方(勘察人、设计人、施工人)经发包方同意后,依法将其承包的"部分"工程交给第三人完成的行为。合法分包应具备三个条件:①经发包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主体工程;④分包人具有相应的资质;⑤只能分包一次,分包人不得再分包。
(2)违法分包合同。违法分包合同,指承包人违反法律的强制性规定而与第三人订立的分包合同。下列违法分包合同均属无效合同:①承包人将其承包的`全部建设工程肢解后以分包的名义分别承包给第三人;②分包人不具有相应的资质;③承包人将自己承包工程的主体结构分包给第三人;④分包人将其分包的工程再分包。
(3)分包人的连带责任。无论是合法分包合同还是违法分包合同,工程质量不合格的,分包人与承包人对发包人承担连带责任。具体而言:①分包合同有效的,分包人与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任(《合同法》第272条第二款)。②违法分包或者非法转包的,因建设工程质量发生争议,发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼(《建设工程施工合同解释》第25条)。
(二)建设工程施工合同无效的情形
下列建设工程施工合同无效:①非法转包合同。②违法分包合同。③承包人未取得或超越相应资质的。但是,承包人在建设工程"竣工前"取得相应资质的,不按无效处理。④没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。⑤建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
(三)建设工程施工合同无效时实际施工人的权利
1.实际施工人的工程价款请求权
(1)建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格的,实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。
(2)建设工程施工合同无效,建设工程经竣工验收不合格,经修复后验收合格的,实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。修复后经竣工验收不合格的,实际施工人无权请求支付工程价款。
2.转包、分包合同无效时的诉讼当事人。
(1)实际施工人可以仅以转包人或者违法分包人为被告起诉。
(2)实际施工人也可以直接以发包人起诉。此时,人民法院"可以"追加转包人或者违法分包人为"本案当事人"。需要注意两点:①法院是"可以"追加,而不是"应当"追加。②法院可以追加发包人为"当事人",即追加为无独立请求权的第三人或者追加为共同被告(《建设工程合同解释》第26条)。
(20xx-3-62)甲大学与乙公司签订建设工程施工合同,由乙为甲承建新教学楼。经甲同意,乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格,甲向乙支付了部分工程款,乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是错误的?
A.乙、丙之间分包合同有效
B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同
C.丙可以乙为被告诉请支付工程款
D.丙可以甲为被告诉请支付工程款,但法院应当追加乙为第三人
【答案】ABD
(20xx-3-59)甲公司将一工程发包给乙建筑公司,经甲公司同意,乙公司将部分非主体工程分包给丙建筑公司,丙公司又将其中一部分分包给丁建筑公司。后丁公司因工作失误致使工程不合格,甲公司欲索赔。对此,下列哪些说法是正确的?
A.上述工程承包合同均无效
B.丙公司在向乙公司赔偿损失后,有权向丁公司追偿
C.甲公司有权要求丁公司承担民事责任
D.法院可收缴丙公司由于分包已经取得的非法所得
【答案】BCD
(四)承包人的优先受偿权
1.承包人优先受偿权的构成要件
构成要件有四:①建设工程合同有效;如果合同无效,承包人不享有优先受偿权;②发包人不支付到期价款;③经承包人催告后,发包人在合理期限内仍未支付;④建设工程在性质上适宜折价或拍卖。
2.承包人优先受偿权的行使
根据《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(20xx年6月),承包人行使优先受偿权具有以下效力与限制:①承包人有权以建设工程折价或者以拍卖建设工程的价款优先清偿发包人欠付的工程价款。②承包人的优先受偿权优先于普通债权;也优先于在建设工程上设定的抵押权。③消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人的优先受偿权不得对抗买受人。④建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
【工程合同】相关文章:
工程工程合同11-10
工程工程合同11-18
工程合同建设工程合同01-07
工程工程合同模板工程合同模板大全09-26
合法的工程工程合同03-08
合法工程工程合同09-16
[实用]工程工程合同06-27
工程工程合同[优秀]05-21
工程工程合同【热】05-21
[热门]工程工程合同06-18