当前位置：范文派>合同范本>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2024-09-14 18:05:53 工程合同我要投稿

【推荐】工程合同汇编七篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的工程合同7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

【推荐】工程合同汇编七篇

工程合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：

　　一、防水施工

　　1、工程名称：浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。

　　2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。

　　3、防水施工价格

　　本次防水施工为双包方式（包工包料），。此价款为本工程固定造价，总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。

　　4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。

　　5、施工质保

　　甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。

　　本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为五年使用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。

　　6、双方责任

　　甲方责任：在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人员故意引起的损坏，后果由甲方负责。

　　乙方责任：

　　1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。

　　2、施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包含保险费用。

　　二、施工程序及施工要求

　　1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。

　　2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。

　　3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。

　　4、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。

　　5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。

　　6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的`，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。

　　三、付款方式

　　该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。

　　四、附则

　　1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。

　　2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表签章：代表签章：

　　年月日年月日

工程合同篇2

　　发包方：铁厂镇

　　承包方：镇安永久建筑工程有限责任第二分公司经过双方商议确定铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施建设工程确定为镇安永久建筑工程有限责任第二分公司。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律，按照平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一 ﹑工程概况

　　1.工程内容：铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施工程河堤建设：长500米，底宽2米，面宽1米，高2.5米，共1875立方米

　　2.承包方式：发包方以包工包料的形式一次性承包给承包方，当地农民可参与做工。

　　3.工程期限：20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工，工期为60天。

　　4.工程价款：发包方以每立方150元，共28.12万元价格发包给承包方。

　　二、工程要求：开凿石方；基础清理；回填土石方；浆

　　砌卵石护坡。工程竣工后，经双方验收后按实际工程量结算。

　　三、双方责任： 1. 甲方负责向乙方提供施工方案图纸一份，并负责指定施工路段范围，乙方必须在甲方指定范围内进行施工，超出指定范围外的工程量，甲方不予以计量。

　　2. 施工完毕后，甲方应及时组织检查验收。 3. 乙方应严格按照甲方提供图纸及质量标准进行施工。施工现场应服从甲方技术指导及县级有关部门的监督检查。 4. 工程所用材料如：水泥、砂子及卵石等应符合质量标准。乙方应提供相应材质证明。

　　四、安全措施：乙方应采取必要的安全保障措施，确保施工现场作业人员及施工路段的行车安全。如发生各种安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责

　　五、工程结算：本工程采用完工后按实际工程量一次性结算。工程全部完工验收后七天内甲、乙双方办理工程结算手续。结算完毕后一个月内付清全部工程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作为质量保证金，在缺陷责任期一年后，甲方返还给乙方全部质量保证金。

　　1.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工，在规定工期内完成建设任务，承包方不能按时完成工程建设内容的，承担违约责任。

　　2.工程建设指挥部有权对工程质量进行监督，他们指出

　　的质量问题承包方必须立即进行整改，如施工方不整改，建设指挥部有权停止其施工，并由承包方承担因停工而造成的'一切经济损失。

　　3.承包方必须严格按照本合同，严把质量关，因承包方施工不当造成的质量问题必须返工，所造成的一切费用由承包方承担。

　　4.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　六、其它事项

　　1.工程建设因不可抗拒力造成工程延期承包方不负责任。

　　2.本合同以外工程量按照实际费用结算。

　　3.承包方若不按期完工，违约金每天按工程总造价千分之五计算，发包方将在总价款中扣除。

　　4.本合同一式四份，发包方承包方各持二份。

　　5.本合同自签订之日起正式生效。

　　发包方（盖章）：

　　法定代表

　　人（签字）：

　　承包方（盖章）：

　　承包方代表（签字）：

　　签订日期：二○一一年六月三十日

工程合同篇3

　　第 1 题

　　按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人( )。

　　A.不再负责处理有关设计问题

　　B.仍应无偿负责处理有关设计问题

　　C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

　　D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

　　正确答案：C

　　第 2 题

　　依据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明( )。

　　A.工程照管责任移交

　　B.承包合同的全部义务已完成

　　C.缺陷通知期开始

　　D.可以办理竣工结算

　　正确答案：A

　　第 3 题

　　某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。

　　A.未成立

　　B.补签后成立

　　C.成立

　　D.备案登记后成立

　　正确答案：C

　　第 4 题

　　某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由( )。

　　A.发包人负责，并承担检验费用

　　B.发包人负责，检验费用由承包人承担

　　C.承包人负责，并承担检验费用

　　D.承包人负责，检验费用由发包人承担

　　正确答案：D

　　第 5 题

　　工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。

　　A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

　　B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

　　C.批准承包人缩短合同工期

　　D.将批准的索赔额纳入月进度款中

　　正确答案：C

　　第 6 题

　　某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为( )。

　　A.4850万元和5000万元

　　B.4850万元和4850万元

　　C.5150万元和5000万元

　　D.5150万元和4850万元

　　正确答案：A

　　第 7 题

　　在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。

　　A.中标人不承担合同责任

　　B.招标人应退还其投标保证金

　　C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

　　D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

　　正确答案：D

　　第 8 题

　　(20xx年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由( )承担。

　　A.公路管理部门

　　B.承包人

　　C.发包人

　　D.承包人与发包人共同

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。

　　A.发包人承担，批准顺延工期

　　B.发包人承担，不批准顺延工期

　　C.承包人承担，可以顺延工期

　　D.承包人承担，工期不可顺延

　　正确答案：A

　　第 10 题

　　某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。

　　A.承包人承担相关费用，工期不予顺延

　　B.承包人承担相关费用，工期相应顺延

　　C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延

　　D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

　　正确答案：A

　　第 11 题

　　勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。

　　A.成立但不生效

　　B.既不成立也不生效

　　C.承诺生效但合同不成立

　　D.生效但不成立

　　正确答案：A

　　第 12 题

　　委托监理合同的标的'是( )。

　　A.服务

　　B.工程

　　C.管理

　　D.项目目标

　　正确答案：A

　　第 13 题

　　依据《建设工程施工合同》规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。

　　A.需承包人书面通知工程师

　　B.应经建设行政主管部门批准

　　C.应经工程师批准

　　D.需承包人书面通知发包人

　　正确答案：C

　　第 14 题

　　建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是( )。

　　A.科学检测

　　B.抽查

　　C.旁站验收

　　D.隐检

　　正确答案：B

　　第 15 题

　　工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由( )承担责任。

　　A.发包人

　　B.监理人

　　C.设计人

　　D.承包人

　　正确答案：A

　　第 16 题

　　设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。

　　A.投标单位的企业规模大小

　　B.投标方案的投入、产出比高低

　　C.完成初步设计时间的早晚

　　D.投标单位的质量管理体系是否科学

　　正确答案：A

　　第 17 题

　　某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。

　　A.发包人赔偿，延误的工期顺延

　　B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

　　C.自己承担，延误的工期顺延

　　D.自己承担，延误的工期不予顺延

　　正确答案：A

　　第 18 题

　　工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。

　　A.承包人第一次提交竣工验收报告

　　B.承包人修改后再次提请竣工验收

　　C.最终验收合格

　　D.办理竣工验收手续

　　正确答案：B

　　第 19 题

　　指定分包商是( )，完成某项特定工作内容的特殊分包商。

　　A.由建设单位选定，与总包商签订合同

　　B.由总包商选定，与建设单位签订合同

　　C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同

　　D.由建设单位选定，与工程师签订合同

　　正确答案：A

　　第 20 题

　　(20xx年)某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。

　　A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

　　B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

　　C.经乙签字的全部有效

　　D.需委托造价管理部门确定

　　正确答案：B

工程合同篇4

　　工程名称：

　　工程地点：

　　设计阶段：方案设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段的配合

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期：年月日

　　甲方：

　　乙方：

　　经方案比选甲方委托乙方承担夜景亮化设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》《建筑工程勘察设计合同管理方法》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　1.4 甲方提供并经双方认可的资料。

　　第二条本合同设计项目范围及内容：夜景亮化设计

　　第三条本合同设计项目工作阶段及成果

　　乙方按照本工程的工程进度分三个阶段进行

　　第一阶段：方案设计阶段

　　2.1考察现有道路环境条件，包括地面条件、边界以及道路内外的视觉效果。

　　2.2 收集及整理有关图片及其它相关资料，设计阶段与甲方相互协调及开会讨论目前所有的图纸和资料，使之与设计主旨一致。

　　2.3方案设计阶段的工作成果如下：

　　（1）反映总体设计的效果图；

　　（2）说明设计构思的有关分析图、设计效果图；

　　（3）表达主要设计构思及设计特色的方案一份。

　　第二阶段：施工图设计阶段

　　2.4提供详细的施工设计图纸。

　　2.5协助甲方编制工程进度安排。

　　2.6制备及编制材料表有关的工程规范。协助甲方审理工程量清单，以便于甲方制订招标及合约文件。

　　2.7与甲方一起，为投标单位提供招标答疑。

　　2.8出席有关的工程协调会议。

　　2.9其他；

　　第三阶段：施工阶段的'配合

　　2.10乙方在施工图完成后，需与甲方代表、工程承包商一同出席设计交底会议。

　　2.11协助甲方招标、定标，审核厂家提供的照明设备是否符合设计要求。在工程定标以后，施工前根据设计要求确认物料品种规格及质量；

　　2.12在施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督，以确保所有工程按图施工，制备初步验收接受建议书，其上注明需待修改更正的项目；

　　2.13在施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督，以确保所有工程按图施工，最后的工程验收；

　　2.14甲方或施工方在工程过程中要改动设计或物料，必须先书面通知乙方；

　　2.15对甲方解决工程施工中出现的技术性问题，乙方必须予以及时的技术支持，在保证工程质量及设计效果的前提下提出解决方案。

　　3、设计费用支付安排

　　双方本着友好协商原则确定设计费为人民币（大写）：，（如甲方需

　　提供设计灯型样品，样品费用另行计算）；

　　3.1设计费结算与支付方式：

　　本合同设计费用按照以下二个阶段支付：

　　合同签订后支付设计费总额的30%，设计图纸交付后支付设计费总额的30%，施工图交付后支付设计费总额的30%，照明工程竣工验收后十五日内一次性支付剩余设计费。

　　第四条双方责任

　　4.1 甲方责任

　　4.1.1 甲方按本合同第三规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

　　4.1.2 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三

　　人转让或用与本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应付法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

　　4.2 乙方责任

　　4.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。并对设计图纸的安全性负责。若因为设计缺陷造成甲方或第三方的伤害及损失，乙方有相应的赔偿义务。

　　4.2.2 乙方采用的主要技术标准是：

　　（1）国家和地方的现行政策、法规、技术规程和规范。

　　4.2.3 设计合理使用年限为 10年。

　　4.2.4 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

　　4.2.5 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第五条违约责任

　　5.1 乙方对设计资料及文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度乙方责任大小向甲方支付赔偿金。赔偿金由双方商定，最高额为全额设计费。

　　5.2 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　第六条其他

　　6.1 本工程设计资料及文件中，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商、甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

　　6.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　6.3 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成的按下列两种方式解决：

　　（一）提交工程所在地仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

　　6.4 本合同一式 4 份，甲方 2 份，乙方 2 份。

　　6.5 本合同经双方签章后生效。

　　6.6双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　6.7 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方名称：乙方名称：

　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

　　委托代理人：委托代理人：

工程合同篇5

　　甲方：

　　乙方；

　　甲方为美化、绿化校园环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。根据《合同法》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。

　　一、工程名称：

　　____县铺子湾镇运动场花池。

　　二、工程内容及范围：

　　在运动场四周及主席台两侧的'花池，半年后植物成活率达到100％，按实际收方标准数量结算。

　　四、付款方式：

　　于________年____月底前一次性付清

　　五、双方的权力与义务：

　　1、甲方有权指定专人监督工程质量，及时提出乙方不足的问题，乙方应立即改正，并负责对工程质量检查验收。

　　2、甲方负责提供种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。

　　3、乙方必须按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必须达到100%。

　　六、工程安全：

　　乙方必须做到文明施工，乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。

　　七、本合同一式四份，双方各执两份。

　　本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。

　　甲方：____县铺子湾镇中心学校

　　乙方：____县龙滩沟花木园艺场。

　　法人代表：

　　经办人：

　　经办人

工程合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　因甲方公司发展需要，需聘用专业级工程师，经过真诚友好协商，甲方同意聘用乙方，并作为甲方公司的兼职高级工程技术人员，具体条款如下：

　　一、聘用期限

　　甲方聘用乙方的期限为________年。即从签订协议书之日起往后推________年。

　　二、甲方权利与义务

　　1、合同期间，甲方有权使用乙方的职称证书申报甲方公司的企业资质及年检。

　　2、在证书使用期间，甲方应妥善保管乙方的（工程师证书、毕业证书、身份证等）有关材料。甲方使用完应在____日内交还乙方本人保管，甲方如需使用乙方证书时，甲方需提前____日通知乙方。

　　3、合同期间，乙方工程师证书由甲方代为保管，乙方如需使用乙方证书时，乙方需提前____日通知甲方。

　　4、甲方应根据协议要求，支付乙方的聘用工资。

　　5、签定协议时，甲方应向乙方提供其单位的营业执照、施工资质证、组织机构代码证的复印件。

　　三、乙方权利与义务

　　1、双方签定协议后，乙方应于________年____月____日向甲方提供有关工程师证书及身份证等资质申报所需要的相关材料。

　　2、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时，乙方需配合甲方并及时提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等证明材料。甲方需提前七天通知乙方，乙方有义务及时（7个工作日）向甲方提供相关证件。如因乙方原因影响甲方的工作，须退还相应工资。（甲方需提供建设主管部门的'证明材料）

　　3、及时提醒甲方支付聘用工资及提供银行帐号。

　　四、聘用工资及支付方式

　　经双方商定，甲方同意每年支付乙方元整聘用工资（税后）。甲方确认收到乙方证书和签订协议后即支付乙方元整聘用工资。

　　五、解聘

　　1、在协议有效期内，甲乙双方不得擅自单方解除协议，如因此造成损失，由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议，应本着相互支持与理解的原则，提前一个月通知对方，以便另一方做好工作安排。

　　2、合同到期后，如果双方同意解除协议，甲方应提前出具解聘证明、并返还乙方留存在甲方处的所有证明文件，不得无故刁难。

　　六、违约责任

　　1、由于甲方原因造成乙方的资格证丢失应负责为乙方补办；甲方须继续支付乙方聘用工资到证书发下来为止，大学文凭（原件）因甲方过失而丢失损毁，甲方应赔付乙方10万元整；

　　2、因乙方自身原因导致后果，甲方概不负责。

　　七、本协议所指金额均为税后金额，如本协议发生缴税情况，均由甲方承担，本协议为劳动合同的附件之一。

　　八、争议解决办法：原则上双方协商解决，协商不成时由人民法院裁决。

　　甲方：（签字盖章）

　　乙方（签字）：

　　代表：

　　电话：

　　签订日期：

　　签订日期

工程合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方对工程结算编制(审核)服务之事宜签订本合同，以供双方共同遵守。

　　一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程，进行工程结算编制(审核)。

　　二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。

　　三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制(审核)资料后 5 个工作日内(工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程，双方根据情况另行协商编制(审核)需要的时间)完成审核工作并向甲方提交一式壹份的审核成果文件初稿或电子文件，并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及1份电子文件，同时将甲方提交的资料退回给甲方。

　　四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的`编制(审核)，并保证成果文件的真实性、合法性，并对成果文件予以严格保密，未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。

　　五、服务费计算及支付

　　单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍(2.5‰)计取; 单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍(1.5‰)计取;效益审核费按核减金额的5%计取;单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用;在乙方提交成果文件正稿后5个工作日，甲方将审核费用转入乙方指定账户(账户名称：广西同泽工程造价咨询有限责任公司;开户银行：南宁市工商银行开投支行;银行账号：2102108509300005318)。

　　六、违约责任

　　1、甲方未能按期支付审核费用的，每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。

　　2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。

　　七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则通过诉讼解决，诉讼由乙方所在地法院管辖。

　　八、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方盖公章及法定代表人签字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

【工程合同】相关文章：

工程工程合同09-24

工程工程合同11-18

工程合同建设工程合同10-16