工程承包合同
随着人们法律意识的加强,合同的地位越来越不容忽视,合同是企业发展中一个非常重要的因素。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编帮大家整理的工程承包合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
工程承包合同1
一、发包方:
承包方:
二、承包范围:
1、项目工程名称,合同价,开工日期:,竣工日期:工程质量等级。
2、建筑面积:m2。
三、工程款(进度款)拨付
四、承包人乙方的责任:
1、乙方必须对工程质量、安全、工期全面负(以下简称乙方)(以下简称甲方)责。并接受甲方生产、技术、安全、质量管理部门的监督指导。甲方不定期组织有关人员到项目检查工程质量和安全,如发现工程质量、安全达不到要求,由乙方承担相应经济责任。乙方不能全面执行合同,立即终止合同,并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承担法律责任。发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属办法处理外,还要追究当事人的刑事责任。由于质量返工,工期延误罚款,均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。
2、项目工程回访保修,按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质量保证金,保修期满按合同规定清算。
3、乙方必须按月支付在该项工程中发生的民工工资,不得无故拖欠。
五、甲方的'责任:
1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。解决工程施工中出现的技术问题,绘制竣工图,协助整理竣工资料。
2、负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问题。
3、协调处理乙方同建设单位之间出现的有关问题。
六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
七、补充协议
发包人(甲方):
承包人(乙方):
年 月 日
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为了将本工程做好,甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方,根据双方协议,明确双方在承包中的权利义务、责任,经双方同意,签订本协议,以下简称甲方、乙方。
1、工程名称:嘉禾望岗村。施工承包内容:乙方按建筑规格要求、设计施工图纸并由乙方同意后施工。
2、搭排栅挂网(由甲方负责).
3、水泥、沙浆、批荡、过灰油、厨房,洗菜盘用50×50耐磨砖、做双层炉灶台,所有内墙贴25×40瓷片,贴1.2米高瓷片,房间脚线。
4、所有厕所,阳台,楼梯贴瓷片到顶。
5、外墙贴马赛克。
6、乙方包内地面用水,泥浆,贴50×50地砖。
7、承包价格:按装修面积每平方米为83元。
8、水电安装,扇灰和排污管安装,一切由甲方负责。
9、付款方式:按工程进度,付进度款80%,完工后,三日内结清所有工程款。
10、所有余泥由乙方负责清理到一楼集中点,再由甲方负责运走。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方签名: 乙方签名:
年 月 日
工程承包合同2
甲方:____________
乙方:____________
因甲方资金及基地始终未落实,虽多次延缓开工时间但仍未能满足乙方进场开工的条件,故双方决定废除________年____月____日签订的装饰装修工程合同并重新商定如下条款,双方共同遵守:
一、甲方现已收取乙方合同定金___万元。
二、甲方现已确定选址在________。
三、甲方承诺将基地周边围墙建设、钢网结构厂房建设或部分装饰装修工程内部议标后发包给乙方。
四、开工时间:甲方将以上工程发包给乙方,确定的开工时间为________年____月____日,甲方至少提前一周书面通知乙方作进场准备。
五、取费标准及付款方式:甲方将工程发包给乙方,乙方严格以________年____省建筑工程消耗量定额或建筑装饰装修工程消耗量定额为取费标准向甲方收取承包费用。乙方进场后甲方在____日内向乙方支付总单项工程款的.25%作为预付款,以后每月按工程进度支付已完工程总额的75%,工程竣工验收后甲方向乙方支付97%,剩余3%作为质保金________年内付清。
六、违约责任:此次甲乙双方商定的各条款均受以上合同定金的束缚,任何一方违约都将承担相对应的法律责任。例如:以上项目不能按本合同约定的时间开工,甲方除了按相关法律法规及时向乙方退赔合同定金外还须承担自己给乙方带来的经济损失;又如:乙方在提前一周收到甲方开工通知后若不能按约定的时间进场开工将被视为自动放弃,乙方无权向甲方退还合同定金等等。
七、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字有效,凡未尽事宜另行商议。
甲方:____________(签章)乙方:____________(签章)
法定代表人:_____________法定代表人:_____________
____________年____月____日____________年____月____日
工程承包合同3
甲方
乙方
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包常德市光荣路水谢花城北城宁波海鲜酒楼工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以常德阔达装饰公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以常德阔达装饰公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以材料出资,所需材料为起动项目的前期费用,占全部出资比例 %。
2.乙方以现金出资,占 %。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,共同承担。
六、权利与义务
1.合伙期间的.财务由甲乙双方共同核算,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲乙双方同意方可支出与进帐;
2.甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
七、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
八、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
九、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
甲方 乙方
年 月 日 年 月 日
工程承包合同4
发包方(甲方): 身份证号:
承包方(乙方): 身份证号:
经甲乙双方充分协商,就乙方承包甲方土石方工程运输事宜,自愿达成如下协议:
一、乙方承包的土石方运输工程位于萨拉齐北XX大山里,主要是由甲方指定工作地点,由乙方负责运输土石方。
二、甲方以乙方应完成的工程土方量为结算工程款依据,具体为每车17至18立方(虚方),折合吨位为26至28吨,折合现金110元。在施工期间甲方随时检查指导,如出现一切问题,乙方不承担责任。
三、乙方的工程机械进入施工现场后,如因机械导致的人员伤害事故,均由乙方承担,甲方概不负责。
四、付款方式:运输工程款按月结算,每月底结账,先结90%,其余10%三个月后一次性结清,具体付款为每月结清帐务后的第二个月10号前必须以现金付清,否则由甲方承担违约责任。
五、结算方式以现金结算,以乙方给甲方所打的收款收据为准。
六、特别约定:
1、乙方在甲方的指定地点负责运输,运输距离从运输始发地到目的地不得超过1.5公里,否则超过距离产生的所有费用由甲方承担。
2、乙方到达工作地点后由甲方为乙方无偿提供住宿,水电等生活必须条件。
3、乙方到达工作地点后,可向甲方提前预支部分工程款作为乙方所有人员的生活费用,该部分预支款将来由甲方从乙方的.工程款中作相应扣除。
4、乙方工作期间车辆所需燃油由甲方提供,待工程款结算后由甲方从乙方的工程款中作相应扣除。
5、乙方所挖土石块标准暂定为40-70厘米(误差10-15厘米),超过标准的由甲方负责破碎,产生的费用由甲方承担。
七、违约责任:甲方若到期拖欠不给工程款,由乙方凭借此合同要求甲方双倍支付未付款,还需每日承担按工程未付总价款3%计息的违约金。
八、双方未尽事宜协商解决,若发生争议,任何一方都可向鄂尔多斯仲裁委员会提起仲裁。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签章捺印后生效。
甲方(公章):_________法定代表人(签字):_________
乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
工程承包合同5
工程承包人(以下简称甲方):_______________
劳务承包人(以下简称乙方):_______________
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用,共同发展的原则,甲乙双方就劳务承包事项协商达成一致,订立本合同,以便共同遵守。
第一条总则
一、工程名称:楼工程
二、工程地点:重庆
三、工程范围:
本工程约计_________万平方米,分个班组施工,本班组负责施工楼标准层部分,结算时以实作部分按20_________年定额计算面积。
1给水工程
由专业公司施工至一户一表,表后至室内各配用水点的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。
2排水工程
雨水系统、室内污水系统按施工图施工,室外施工至小区综合管网图所示的室外第一个井或沟(无井沟的至室外2米)。所有排水管的定位在施工前必须取甲方签字确认。二次给水管网及室外排水管网不纳入总包施工范围。
3建筑电气
(1)住宅部分一户一表表后至分户配电箱(含配电箱,但箱为甲供)相应电线、电缆、电线管、桥架的敷设及预留预埋。其余所用电源均由甲方另行分包。
(2)防雷接地根据施工图由总乙方施工,各分包单位的防雷接地点由乙方预留焊接点,其他分包单位负责连接。
4弱电系统
弱电系统如电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统建设方单独分包,乙方按设计图预埋线管、预留箱体孔洞,预埋线管附带钢丝_____线,且乙方应提供配合。
5燃气工程
燃气工程由市政配套单位_____分包,乙方按设计管道走向预埋穿墙和穿楼板的套管,且乙方应提供配合。
6空调系统
空调系统由建设方单独分包,乙方预留预埋,且承包方应提供配合。
7消防工程
喷淋、防排烟、火灾报警及消防联动、室内外消火栓、防火卷帘门、气体灭火配置、室外消防管网系统等消防工程及集水井设备管道由建设方单独分包,乙方预留预埋,且乙方应提供配合。
8工程分包中约定的乙方应实施的相关工作(包括甲方、建设方管理及配合工作)。9如承包范围或施工范围有增减,甲方将以书面形式明确施工界面的调整,否则按合同约定执行,乙方不能因承包施工范围调整要求增加工程工期。本合同暂未包含的其他附属工程,甲方需委托乙方完成时,由甲方以书面方式委托乙方施工,乙方不得以任何理由拒绝。
1、给排水工程
1)室内生活给水管道安装,主管接至楼层水井的水表(包括水表的连接,不包括供水单位指定的安装部分)。
2)室内水、污水(含空调冷凝水)管道安装,主管接至室外第一个雨、污水井(不含雨、污水井)。
3)水箱(池)施工、安装(包括管道连接)。
2、电气工程:含防雷接地、从楼层配电箱到每户户内配电箱的相应电线、电线管、桥架的敷设;从专用配电房到公共楼梯间、走道间的照明系统、专用配电箱、各楼栋屋顶的灯饰线缆管、线的安装。(不含电缆安装)。
3、工程施工图、设计变更、技术核定(洽商)、图纸会审纪要等中的水电工程。
4、不含弱电及智能工程管道,不含如需作,另行协商。
四、安装工程综合单价:
1、标准层建筑面积元/平方米。(其中5元/平方米是安全费用)
2、以上价格均已包括了为实施和完成本投标工程内容和责任所需的人工、机具、辅材、周转材料、低值易消耗品、缺陷、修复、合理利润、管理费、由乙方承担配合工程内容的配合责任的所有费用、安全文明施工费用、规费、税金、_____、一般风险等费用。
五、工作内容:
1、按图纸会审纪要、设计变更及设计图纸范围内工程范围(不包含消防工程)的内容。
2、安装完成后负责墙板补缝灌洞,给排水不含室内挖沟、砌井、回填。
第二条工期要求
本合同全部自年月日开工至年月日竣工,计划工期天。在组织施工过程中,如遇下列情况,顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
1、因不可抗力因素被迫停工;
2、因建设单位提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者;
3、因甲方不能按计划工料提供设备或材料,以及设备不合规格、要求而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条施工准备
乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底,编好材料计划,配合现场平面布置,负责现场临时用电用水安装不在另行计费,做好施工准备。
第四条物资供应
一、本工程为包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点;乙方自备电焊机、接管设备、电器检测设备等为满足生产而需要的设备、工具及用具、胶带、胶布、铁丝、焊条等。
二、工程所需材料必须提前15天报材料计划,以便甲方组织供应。必须保证计划的准确性,造成浪费由乙方负责。
三、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。
第五条工程款结算与支付
一、本合同全部工程造价的结算方式,按施工图建筑面积乘以综合人工单价计算办理;
二、单张变更单项超过5000元按实增加或扣减;未超过5000元的`单项变更不予计算。
三、工程支付:
主体结构验收合格后15日内支付已完成工程量价款的30%,完成所有安装项目并验收合格后15日内支付至工程价款的70%,工程竣工预验收合格后一个月内付至工程总价款的95%,留5%保修金,保修金在验收合格后壹年内付清。
第六条施工与设计变更
一、乙方在组织施工中必须坚持“安全生产,质量第一”的方针,要根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准。
二、在组织施工中发现设计有错或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在七天内与原设计商定提出修改或变更设计文件,经甲方双方办理有关手续后方准继续施工;
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工,返工等损失,均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。
第七条工程负责人和安全约定
一、甲方派为驻现场负责人,乙方派为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定。
二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗,特殊工种必须持证上岗。
第八条材料管理
甲方供应材料不得浪费,发生浪费按材料价值1~2倍进行罚款。材料消耗不得大于甲方与建设单位结算用量。
第九条、履约保证金
1、履约保证金交纳:合同签订前三天内乙方向甲方交纳履约保证金5000.00元(大写:五万圆整),履约保证金不计利息。保证金主要用于该工程的质量、进度及安全文明施工生产、劳动力不足等保证和履约保证。
2、履约保证金退还:乙方工程主体结构验收合格后15日内,甲方退还乙方全部或部分履约保证金(扣除相关罚款等费用)。
3、民工工资保证金缴纳:合同签订前三天内乙方向甲方交纳民工工资保证金_________.00元(大写:贰万圆整),工资保证金不计利息。保证金主要用于民工工资的及时足额发放保证。如乙方不及时足额发放民工工资,甲方将视情况从民工工资保证金中代乙方支付给民工工资。
第十条、本合同份数及有效期
一、本合同一式肆份。甲方三份,乙方执一份;具有同等法律效力。
二、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收,保修期满后失效。
第十一条、附则
本合同条款如对特殊情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附补充协议,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。
甲方:_______________
乙方:_______________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
工程承包合同6
建设单位(以下简称甲方):_________________________
施工单位(以下简称乙方):_________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
第一条 工程项目
(一)工程地点:__________________________
(二)工程内容:具体详见附件一改造项目工程表。
(三)承包方式:包工包料。
第二条 工程造价
共计人民币____________元。
第三条 合同工期
1.双方商定总工期_____天。
开工日期:___________年_______月______日,竣工日期:___________年_______月______日。
2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条 工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收
(二)工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算,
(三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。
第五条 材料设备供应
(一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。
(二)材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。
第六条 付款方式
(一)由乙方完成工程量的______%,甲方付总造价的______%给乙方;
(二)乙方完成工程量的______%,甲方再付总造价的______%给乙方;
(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的______%;
(四)剩余______%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。
第七条 责任范围
(一)甲方责任:
1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
2、及时组织工程竣工验收工作;
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任:
1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
①承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
②乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的'关系,否则一切后果自负。
③乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:
3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条 其它事项
(一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:
1、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”
2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;
3、增加或变更内容所需材料必须落实;
(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔偿乙方停工的误工损失;
(四)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。
(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条 本合同一式_____份,其中:甲方_____份、乙方_____份,均具有同等效力。
甲方(签章):_______________
乙方(签章):_______________
___________年_______月______日
___________年_______月______日
工程承包合同7
工程承包人(甲方):____________________
劳务分包人(乙方):____________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于建设单位(以下简称为"发包人")与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为"总(分)包合同"),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:____________________
2、工程地点:____________________
二、分包范围
1、分包范围:通过图审的本项目建筑工程施工图纸包含的砖砌体、墙面抹灰、垫层、构造柱、过梁、腰梁及屋顶装饰墙工程及施工期间发包人指派的其他工程等。
2、设备及周转、辅助材料
乙方提供部分:钉子、铁丝、扎丝、植筋胶、木工工具、圆盘锯、钢筋弯曲机、拉直机、切断机、搅拌机、斗车、灰桶、铁板等泥水工具。
甲方提供部分:塔吊、活动架。
三、工期
1、总工期120天,开工日期___年___月___日(以实际进场施工时间为准)
四、质量及验收标准
1、工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。
2、本工程质量标准为合格工程
五、工程承包人义务
1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
2、在签订合同后7日内向劳务分包人交付已具备的开工作业条件;
3、完成施工道路、提供水电接口;
4、提供相应的工程地质和地下管网线路资料;
5、提供相应的水准点与坐标控制点;
6、给劳务分包人提供临时活动板房(其余由劳务分包人负责);
7、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制总进度计划;
8、对原材料和抽样的送检;
9、安全、质量技术交底,组织劳务分包人参与图纸交底与答疑,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
10、按时提供完整的施工图,及时供应工程材料;
11、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;
12、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
六、劳务分包人义务
1、对本合同劳务分包范围的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月25日提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,向承包人提交专项施工方案,经工程承包人批准后严格实施;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的'管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;无条件遵守工程承包人的有关工程管理、质量、安全管理的规章制度,接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
6、按时提交完整的报表,配合工程承包人办理交工验收;
7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
9、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师指令。
10、除非本合同另有约定劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11、分包方必须劳务人员依法签订劳动合同;
12、分包方必须每月造务工人员的花名册发放工资,发放工资时要求务工人员签字确认。工资发放后的花名册在总包方项目部备案;
13、分包方必须提供务工人员健康证明或体检表;禁止使用男性大于55岁、女性大于50岁的老年工及未成年人。
七、安全技术要求
1、乙方必须为施工人员配备安全帽、安全绳、安全带等安全用具,费用由乙方负责。
2、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,工地达到安全文明施工标准。
3、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,如经甲方安全管理人员发现作业人员未带安全帽、高空作业人员未系安全绳安全带等违规行为按50元/人一次进行处罚。
4、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
5、劳务分包人和工程承包人对事故的承担范围:劳务分包人承担5000元人民币以下事故费用。
八、材料、设备
1、劳务分包人应在接到图纸后7天内,向工程承包人提交材料计划,工程承包人应按劳务分包人提供的时间、数量供应;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行。
2、劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
3、属劳务分包人承包范围内应采购、租赁的耗材、辅材和周转料及设备质量,应经工程承包人认可后才能投入使用;否则,由此造成的一切责任与经济损失全由劳务分包人承担。
九、劳务报酬及计价
1、乙方所作工程项目劳务费用计算方式:劳务费按∑单项工程完成数量×单项工程劳务单价计算。(详见附表一)
十、工时及工程量的确认
1、采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和其他工程量。
2、采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数。
3、采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认;对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。
十一、劳务报酬的支付
1、支付方式为:甲方以借支生活费方式支付乙方进度工程款,每月底乙方向甲方申报已作合格工程量及实际人工名单,经甲方审核,次月初甲方向乙方支付工程费。支付标准为:每位工人1500元/月。工程完工后,结算办理完成后,10日内甲方应支付工程款至总费用的75%,工程完成验收且甲方收到业主工程款后30日内付至总费用的100 %。
十二、设计变更、新增内容处理
1、施工中如发生对原施工图纸及工作内容进行变更时,甲方项目经理以书面形式向乙方发工程指令,并提供变更通知和相应图纸说明。
2、所变更或新增工程内容,乙方按照最新变更或新增的内容要求进行施工;变更滞后造成返工的,由甲方承担费用,但乙方必须执行完成变更或新增的工作内容。
3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,擅自变更设计发生的费用和相关部门不予验收认可,由此产生的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
十三、违约
1、甲方由于材料及其它原因造成每月累计停工超过3日时,应承担工期损失,并顺延工期。
2、乙方因自身原因延期交工时,每延期一日,承担每天1000。00元的违约罚款,以此类推。
3、乙方因施工质量不符合本合同约定的质量标准,造成返工整改,由乙方承担返工整改费用及给甲方带来的损失。
4、乙方、班组人员由于施工质量、安全、进度不能满足甲方及相关部门的规定、要求时,经三次(以书面形式)指导、学习、教育、交底整改仍达不到要求,甲方有权拆换班组人员,乙方无条件执行,并处理好善后工作。
十四、合同解除
1、如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
2、如果劳务分包人中途无能力履行合同或不听从承包人的管理,承包人可以向劳务分包人发出通知解除合同,劳务分包人应在3天内撤出场地,承包人只支付已完工程量的70%劳务报酬。
3、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
4、合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十五、合同生效与终止
1本"合同"双方签字、盖章后生效。
2承包人和劳务分包人履行完本"合同条款"全部义务,合同结算价款支付完毕,付清合同价款后,本"合同"即告终止,在合同终止前,均为合同有效期,在有效期内均按本"合同条款"的约定执行。工程缓建或甲方原因造成的工程延期,均仍按本合同条款的约定执行。 3合同的权利义务终止后,乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
十六、本合同一式二份,双方各执一份,经双方签字盖章之日生效,每份具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。
工程承包人:____________________ 劳务分包人:____________________
住所:____________________ 住所:____________________
法定代表人:____________________ 法定代表人:____________________
委托代理人:____________________ 委托代理人:____________________
开户银行:____________________ 开户银行:____________________
账号:____________________ 账号:____________________
邮政编码:____________________ 邮政编码:____________________
工程承包合同8
甲方:(出租方)____县李家山镇金跃村民委员会
乙方:金跃村村民马XX
为了充分利用土地资源,搞好高收养殖立体化,更好的实施菜篮子工程,根据《中华人 民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方权益,双方协调一致签定本合同。
第一条. 租赁财产 甲方把金跃村大湾湾河滩承包给乙方搞养殖基地,土地所处位置于李家山金跃村,土地面积为15亩.
第二条. 租赁期限 租赁期限________年,甲方从________年____月____日起将土地交付乙方使用至________年____月____日.
第三条. 租金及租金交纳的时间 租金为每年伍仟元整(5000元),交纳租金时间为每年____月____日即上年到未交纳下年租金.
第四条. 租赁财产的'的使用权和收益权租赁期间租赁财产的使用权和收益权由乙方拥有,甲方不再拥有使用权和收益权,
第五条. 甲方与乙方的变更
1、 租赁期间,甲方如将出租财产所有权转移给
第三方(包括征用)必须征求乙方的同意,否则不予转租或转移.
2、 乙方如因其他原因,将租用财产承包给
第三方使用,必须事先征得甲方的同意
第五条. 土地期满及征用约定事项
1、 在租赁租赁期间,如乙方依法征用出租方(即土地)出租方可免去乙方征用时间截止后的租金。土地征用权及相关收益归甲方所有。
2、 在租赁期间,如乙方未能征用甲方财产本合同在规定的租赁期满前三个月,如双方愿意延长租赁期,应重新签订合同,如乙方不再使用甲方财产,乙方所投入固定资产,双方协商解决。
第六条. 违约责任
1、 在租赁期间除以上条件以外甲方无权干涉乙方地,乙方不得改变土地其他性质(既只能是养殖产业)
2、 在租赁期间,如乙方不按时交纳租金,甲方方可收取每月3%的滞纳金。
第八条. 解决合同纠纷的方式 本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。
第九条.其他约定事项 出租期间乙方将租赁财产(既土地)无权转让给第三方。
第十条补充协议 乙方在租赁期间若不投入生产,茺废及闭置土地________年以上,甲方方有权终止协议,收回土地使用权。
第十一条本合同未尽事宜,一律按合同法的有关规定,经双方共同协商,作出补充,补充规定与本合同具有同等法律效力。
第十二条乙方每年给村民委员会交纳伍佰元(500元)的管理费。
第十三条,本合同一式二份,合同双方各执一份。
甲方(出租方) 乙方(承租方)
法定代表人: 法定代表人:
法定代表人: 委托安XX执章
工程承包合同9
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
经甲、乙双方协商,甲方自愿将承包在 村委, 村(小地名 )的荒山转包给乙方(因甲方所承包的荒山离本村较远不便于管理转包给乙方)。为保障双方合法权益,现达成以下协议:
一、甲方当事人的姓名 住所 乙方当事人的姓名 住所 。
二、甲方承包给乙方的荒山位于 ,四至界线:东 西 南 北 面积约 亩。
三、甲方转让给乙方的荒山包括在上述地方已种植的各种作物。
四、承包期限从________年____月____日起至________年____月____日。
五、甲方山场承包给乙方后,种植的竹木所产生的经济效益(纯利润)乙方占 %,甲方占 %。
六、承包期间,甲方负责处理周边村民关系,维护好山场内的正常经营,甲方应积极配合乙方各项工作,不得借故推诿。
七、本协议签字生效后,乙方在遵守原甲方承包合同规定的'前提下自主经营甲方不得干涉,且不得单方面终止合同,否则,乙方因此产生的经济损失由甲方赔偿。
八、竹木成林后,乙方同意砍伐才能砍伐,甲方不得随意在此山场砍伐,违者按村规民约处罚。
九、竹木成林后如甲方反悔,按市场价的十倍赔偿给乙方。
十、砍山场由林业部门批复才能砍伐,否则甲方不负责任。 此协议一式 份,双方各执 份,本村委 份,镇政府 份。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
工程承包合同10
甲方:(以下简称甲方)__________
乙方:(以下简称乙方)__________
甲方将凤凰城B栋二楼750㎡室内装修承包给乙方,为了明确各自责任,经双方协商达成如下条款
第一条工程名称:全优加芬兰探索式早教机构装饰工程
第二条工程地点:凤凰城商城B栋二楼
第三条工程内容:早教中心室内装修(详见内清单)
第四条承包方式:包工包料、包干方式
第五条工程造价:预算价:陆拾柒万捌仟肆佰伍拾陆元整(678456.0元)最后工程总价经双方审定为陆拾贰万元整(620000.0元整)如图纸不变更或甲方不增加其他工程工程总价不变
第六条合同工期:开工日期20xx年4月1日,竣工日期为20xx年6月20日,共80个工作日,每日需经双方确认是否能施工。如因其他的客观因素影响工程进度,工期可以相应顺延。
第七条付款方式:乙方人员进驻场地,材料进入及施工10天内,甲方支付总价款的20%,约应付人民币拾贰万肆仟元整(124000元整);总工程量完成40%以上时,甲方第二次付总价款的30%,约应付人民币拾捌万陆仟元整(186000元整);总工程量完成90%以上时,甲方支付总价款的30%,约应付人民币拾捌万陆仟元整(186000元整)所有工程竣工验收合格后的20个工作日内,甲方支付剩余
第八条设计变更:如施工当中需要变更图纸及项目,需双方协商认可,其变更增加的.费用由甲方承担
第九条工程质量:乙方必须严格按图施工,精益求精,努力创造优良工程,不偷工减料,以次充好,影响工程质量
第十条甲方双方职责职责:
甲方职责:
(1)甲方须无偿提供施工场地的电力设施。
(2)甲方应按时支付工程款,不得延缓付款,以免延误工期。
乙方职责:乙方必须在规定的时间内按时完成工程,因施工操作不妥,造成安全事故,其责任由乙方承担。
第十一条违约责任:甲方不按时付工程装修款,每逾期一天,处罚1000元,乙方延误工期,每逾期一天,处罚1000元。
第十二条合同纠纷:以上条款未尽快事宜,双方协商解决,如出现纠纷由甲乙双方当地人民法院裁决
第十三条本合同壹式两份,甲乙双方各执壹份,双方签字后法律生效
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承包合同11
甲方:xxxxx工程有限公司
乙方:
按照《合同法》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议:
一、工程名称:土方工程
二、工程内容:xxxxxx小区
三、工程地点:xxxxxxx
四、工程量、单价及承包形式:
工程量以施工图基坑面积和瑞贝卡房地产开发公司方共同签认开挖深度进行计量决算,基底20cm作为主体施工单位清土工程量,不计入本次机械挖运工程量,本次挖运土方单价一次包死,土方挖掘、外运单价__元/m,本工程单价为综合价,含各种可预见、不可预见的因素。
五、工程基槽验收完成,由xxxx公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。
六、工期:
该工程工期暂定为___日历天,开工时间20xx年__月__日,竣工时间20xx年__月__日,挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准,不扣除节假日、雨雪天,该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。
乙方每运挖总工程量的1/3时,工期最长不得超过1天。如当期总工程量的1/3运挖量超过1天,在下期总工程量1/3的运挖工期仍未将工期赶齐的,甲方有权单方解除合同,并追偿乙方因逾期施工给甲方造成的一切损失。
七、现场管理及质量要求:
1、乙方应绝对服从甲方项目部、监理单位和主体施工单位的指令,做到施工后的场地干净、平整等,为后续施工提供较好的环境。乙方应无条件配合总承包单位施工,不得以任何理由推诿、拒绝。在土方挖掘、运输过程中发现一次不服从管理或推诿、拒绝、扯皮现象,乙方除必须无条件服从外,甲方另处乙方20xx罚款。乙方严重不服从甲方管理的,甲方有权单方面解除合同,同时乙方承担因此给甲方造成的损失,且不再支付所完工费用。乙方汽车出土路线根据甲方需走小区南门,汽车出土不能走庐山路小区出口。
2、乙方在挖掘过程中绝对保证按图示标准、标高开挖,决不允许超挖、少挖。如出现超图示基底标高下挖,乙方应无条件按补救措施施工到设计基底标高,并承担所有费用。
3、乙方运土车出入小区必须用水冲洗车轮,保持小区出入口内外干干净净,符合市政要求并承担由此产生的`一切费用。
4、无偿提供家天下场区内、外所有回填土(指回填用土不付已方任何费用,乙方负责将土运到甲方指定地点堆放。)
八、安全文明施工:
乙方在挖土、外运土方的过程中,应严格执行有关安全操作的规程,确保机械及人身安全。挖土、运输过程中的所有事故责任及发生
的费用均由乙方负责。遇到紧急情况或事故发生时,乙方应采取积极措施,防止事态进一步扩大,尽最大可能减少经济损失,并按有关规定进行逐级上报。
九、其它
1、乙方服从甲方及政府主管部门管理,造成损失的由乙方全部负责。
十、争议:
本协议在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,双方同意由漯河仲裁委员会仲载。
十一、违约:
如有违约按《合同法》执行。
十二、本协议一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,自双方签字(盖章)后有效。
甲方(盖章)
法定代表或代理人:
乙方(盖章)
法定代表或代理人:
签订日期:
工程承包合同12
甲方:
乙方:
身份证号:
为深化企业改革,把竞争机制引入企业管理中,提高企业经济效益,甲方在企业内部推行市场化管理,依照我国相关法律、法规规定,结合公司实际,在平等协商基础上,本着自愿、诚信原则,就乙方承包工程事宜达成以下协议内容,共同遵守:
一、工程概况如下:
1、项目名称:
2、建设单位:
3、合同工期:
4、工程价款:
5、建筑面积:
6、质量标准:
二、承包范围及承包方式:
(一)承包范围: 乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知等资料(或技术核定单)为准。
(二)承包方式:乙方进行工程经济总承包,自负盈亏、自担风险。乙方在对在施工期间形成的债务,由乙方承担还款责任。
三、承包费用
(一)乙方按照甲方与建设单位签订的施工合同额向甲方交纳承包费用 元。承包费不包括税费,税费由乙方据实承担。
甲方根据每次收到的工程款额预提,工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费,多退少补。
(二)施工工程的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。
四、双方责任
(一)甲方公司责任
1、提供与建设方签订的建设施工合同;
2、协助承包人办理开工前一切手续;
3、组织图纸会审、提供会审纪要一份;
4、技术、质量部门对工程项目实行全过程监督管理,组织定期不定期的质量检查验收。发现重大质量问题,组织协调处理,特别严重的,报告有关主管部门或司法机关。协助承包人完善施工质量保证措施。协调承包人与建设方、质监站、监理方之间的关系,协助乙方组织竣工验交。
5、安全部门对工程项目安全生产、现场管理、设备管理,实行全过程监督管理。组织定期或不定期的安全检查,发现问题及时处理。协助承包人完善安全管理措施、制度。
6、财务部门对本工程资金的结算和使用,实行监督和检查,协助承包人完善财务管理制度。
(二)乙方承包人责任:
1、严格按甲方公司与建设方签订的建设工程施工合同要求和本承包合同。
2、编制施工计划和相关资料。组织施工力量,调配施工设备进驻工地按照施工计划组织购进材料入场,做好施工准备工作。
3、制定工程质量、安全、财务管理制度、措施,确保工程进度。
4、编制施工预算和工程用料计划。工程材料包括主材和辅材的采购、运输、入库、存放、领用必须建立规范的管理制度和书面手续,并按月盘点登记,作好记录,甲方有权随机检查。
5、乙方以及项目工程部全体员工(包括甲方委派的本工程的管理人员、技术人员等)的工资以及各项社会保险、人身伤害保险费用等由乙方承担全部费用,并计入工程成本费用。
6、组织有关人员熟悉施工图纸,施工规范要求及质量验收标准。开工前对各工序的质量安全工作进行书面技术交底。
7、接受和服从公司技术、质量等部门的监督管理,按照程序规范标准施工,保证工程质量。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家的有关规定和规范、建设单位提供的设计图纸及相关资料、合同约定内容事项,认真组织施工,确保工程的施工进度及质量。若有施工改动,必须经建设单位及监理单位、设计单位商议签字认可后,方可实施。
乙方应服从建设单位、监理方和甲方指令,认真施工,保证保质保量的及时完成施工任务。乙方在施工过程中,不得使用不符合工程施工要求的建筑材料,不得使用不合格材料。
为保证工程质量,工程完工验收合格并经建设单位决算确认付款后,甲方按公司规定扣除乙方承包工程的质量保证金和承包费、税金后,一个月内向乙方支付结算尾款。工程质保金的退还按甲方与建设单位签订《建设工程施工合同》约定为准。
8、加强安全教育,搞好岗前培训,配备专人专管安全工作,服从公司安全部门的监督管理,确保安全无事故目标完成。建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要。
特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗,严格执行有关安全技术操作规程,确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行。施工现场除应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等,确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。
乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故,产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。
9、遵守公司的财务管理制度,服从公司财务部门的监督管理,接受财务部门的检查指导,加强对工程资金的使用管理。
(1)所有工程价款必须进入甲方指定帐户,除扣除承包人应上交的税金、管理费、质保金外,余款由公司按照工程进度拨付承包人。
(2)工程款只能用于本工程所需,不得挪用,承包人如存在挪用工程款的.行为,甲方可提前解除本合同,乙方除应当退回挪用资金外,应当承担挪用金额10%的违约金;乙方挪用资金情节严重的,甲方有权向司法机关汇报追究乙方其他法律责任。
(3)未经甲方书面授权,乙方不得单独在建设单位结算工程款,工程款一律入甲方帐户。如出现乙方未经甲方许可,私自截留工程款或私自结算工程款不向甲方财务部门如实入账的,甲方有权提前解除本合同,并要求乙方将工程款及时交还公司财务部门,要求乙方承担违规结算资金额10%的违约金(构成挪用资金的,按本合同相关规定处理)。
10、依法纳税和交纳管理费等费用;工程结束后,核实债权债务、出具债权债务清结承诺书,报公司存档。
乙方组织施工过程中所发生的应付或应收款项,需根据双方签订的合同或有效书面手续,获取合法有效凭证入账。
11、乙方不能将工程再转包他人施工。
五、承包工程的竣工验收和工程款的结算
(一)工程竣工验收
工程具备竣工验收条件,承包人按照国家竣工验收有关规定,向建设单位提供完整的竣工资料及竣工验收报告,甲方提供便利和协助。乙方向建设单位送达竣工验收资料时,应当要求建设单位提供签收手续,以便备查。
(二)工程款结算
乙方应当在工程竣工验收合格后28天内向建设单位提交正式、完整的竣工结算报告和结算资料;结算报告和结算资料经甲方审核盖章后,由乙方报送建设单位审核。
乙方向建设单位报送竣工结算资料时,应当要求建设单位提供签收手续,以便备查。
六、工程质量保修
乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算。
七、违约责任
(一)承包期间,如遇乙方质量、安全、财务管理混乱或出现重大质量、安全责任事故,或因施工质量、工期引起建设方严重不满(因建设单位原因除外),或不服从甲方监督管理,或发现乙方擅自转包等,甲方有权解除承包合同,并要求乙方承担给甲方造成的全部损失。
(二)因乙方经济实力和组织人员力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度,甲方有权终止合同,乙方必须先退场,再办理已施工部分的工程量结算。
(三)乙方承包施工期间,所发生的一切债权债务均由乙方承担,乙方不得借用承包便利,损害甲方利益,如给甲方造成损失,全额予以赔偿。
八、其它约定
(一)乙方必须保证人工工资的正常发放。不能造成群访群诉事件,否则,甲方有权随时解除本合同,并要求乙方承担给甲方造成的一切损失。
(二)在履行本合同过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。
(三)本合同双方、签章生效;本合同一式三份,甲方保存二份,乙方保存一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 身份号码:
委托代理人: 住址:
电话: 电话:
签约日期: 年 月 日
工程承包合同13
发包方:______________(以下简称甲方)
联系电话:_____________
施工队:_______________(以下简称乙方)
联系电话:_________________
甲乙双方本着友好协商、合作的态度,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,在平等、公正、公平的原则下签定如下合同:
一、工程概况
工程地址:__________________________ 工程内容:______________________
二、人工价格:______________每平方米计算。
三、付款方式
1、工人生活费按每人每天___________元支付。
2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的.按实际工作量的95%支付。
3、工程竣工验收合格后,甲方支付总工程款的
4、保修金:工程工资总价________后支付。
五、材料
1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用,如应材料拖延工期的责任和经济损失,由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。
2、甲方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
3、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意,乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。
七、质量
1、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正。
2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。
3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。
4、乙方施工中严格执行安全施工规范。
5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。
6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。
发包人: (签章)
施工队: (签章)
身份证号码:
身份证号码:
签约日期:
签约日期:
工程承包合同14
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
班组责任人身份证号:电话:
为了高速、优质、安全完成施工任务,从明确责任和权利出发,双方特制定本协议:
一、承包范围、工作内容:
1、铜乐园安置小区28#—30#楼,从基础开始到主体封顶再到砌体结构零星钢筋绑扎为止的预制、现浇钢筋,包括阳台栏板、钢筋焊接、安放、柱墙拉结筋、焊接预埋铁钢筋、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程制作绑扎(每次每幢号施工放样派一人参加,浇砼不少于1人守护钢筋)。
2、钢筋工程包括:
场内的二次搬运;绑扎、安装钢筋;垂直、水平运输;加工材料的料台;马凳保护层;安放垫块保护层;拉墙筋的制作;浇砼时钢筋值班;现场短料钢筋焊接利用;φ16以上钢筋接头采用对焊接头;φ16以下绑扎接头以及模板督促木工钻眼(位置正确)安放预埋筋;均包括在本次承包范围内;绑扎焊接所需工具、扎丝、焊条。
3、包括内容:
φ10以内圆钢调直、加工、制作(特别警示:如因乙方未能及时上报料单或漏报、少报所造成的拖延工期由乙方负责并承担其他工种的误工费用)。
以上承包内容包括一切相关的辅助工作和内容,确定从基础、主体、砖砌体完工,一次性包干,不存在任何签点工(如果设计变更不造成现场返工或单项返工5工以内,则不增加任何费用或点工,反之则按实办理签证,增加返工费用或点工)。
二、承包方式、单价、工程量计算、付款方法、违约:
1、承包方式:包清工,一次性包干(包工资、包扎丝、包焊条、包所有工具用具、包质量、包安全、包工期)
2、单价:±0.00以下为5.5万元,±0.00以上按审计后的建筑面积30元/m2计算,柱子竖向钢筋电渣压力焊按实际接头数量1.5元/个另行计算(以上单价包括本协议中“第一条承包范围、工作内容”外,甲方仅提供提升机,其余工具均由乙方自供,(如:切断机、调直机、弯曲机、扎勾、雨鞋、雨衣、手套、电焊机、安全帽等)。
3、质量标准:工程质量等级要求达到优良工程标准。如达不到优良工程标准等级,以上合同单价下浮3%。
4、安全生产文明施工标准:如因乙方的原因造成达不到滁州市双优工程标准,则以上合同单价下浮4%。
5、工程量计算:按审计建筑面积一次性包干。
6、工程款支付:乙方每层混凝土结构完成后支付至完成产值的50%,结构封顶、砌砖结构全部完成付至总造价的80%,余款在甲方工程全部完工后一次性付清。
7、因乙方原因造成违约、乙方自动离场或甲方清退时,一律按完成产值的70%进行结算,所有工人工资均由乙方自行负责。
三、付款原则:
1、甲方严格按照付款办法执行,乙方负责人计划好资金运用,在和职工订立协议时计划好每月的预付生活费和中途退场的结算方法,中途退场或中止协议退场,按本协议中“第二.7条”结算退场。
2、乙方在施工过程(垫资阶段)中给工人发放生活费和工资时,必须及时做好工资发放表并送项目部备案,以免因手续不全造成不应该的麻烦。
3、乙方按协议规定可以向甲方申请进度款时,必须将所有工人的所需工资做好工资表上报项目部,项目部根据工资表直接向工人发放工资,剩余工程款(工人工资付清后剩余的工程款视为班组利润或垫入资金)可另列工资表,由班长一人领取;特殊情况必需经项目经理审批处理。
4、乙方向项目部申请任何进度款、预支款,均必须提供相应金额的`工资表,以便甲方竣工验收后向劳动部门提供工资表进行备案。
5、乙方负责人必须计划好资金运用,确保前期职工生活费,在与职工签立劳务协议中明确生活费与工资发放标准,中途发生退场人员,职工结算一切由乙方负责人负责,自行解决(必须做好工资表)。半途班组自动退场和因质量进度、安全生产等原因甲方辞退乙方,一律按本协议中“第二.7条”进行结算退场。
6、半途退场和无故退场处理:班组长必须提早15天以书面形式提出退场申请,并自愿按自动退场处理,如在施工期间无故停工(少于总人数的80%上班或严重达不到项目部的生产需要),按每日2000元进行停工损失赔款,超过五天,项目部可无条件进一步进行以下处罚:
(1)罚款2万元。
(2)按本协议中“第二.7条”进行结算支付并清退该班组,由班长自行安排员工工资发放,项目部不负任何责任。
(3)项目部可另调班组施工。
7、因乙方自动退场或乙方人员不足,质量差的原因,甲方辞退乙方按本协议中“第二.7条”中进行结算,乙方无条件退场。
8、施工过程中发生的点工,乙方必须及时向项目部进行签证,甲方在属实的情况下不得拖延签证,当日发生的签证在3天内不完成签证工作视为乙方放弃签证,甲方任何管理人员不得补签任何签证即签证事件发生后3天内不办理签证单则作废。
9、乙方申请进度款时,必须由质量员、施工员、项目经理逐个签字后才能上交财务或预算员处,相应的管理人员有权对乙方未按要求完成的工作或进度拒签,按要求完成并检查通过后再签。
四、工程质量及管理:
1、质量等级:
优良,确保钢筋隐蔽验收一次通过。
2、为保证质量、进度、安全,提高承包班组积极性,需交保证金伍万元,基础施工完成后退还壹万元,余下保证金工程结束退还。
3、具体要求详见施工图纸、质量评定标准、施工规范、滁州市有关规定和施工员的技术交底。(特别警示:梁板墙钢筋保护层必须保证在规范误差内,如因此检测不合格造成成的加固、检测等费用由乙方承担)。
4、施工方法由甲方定,特别警示:
(1)墙柱钢筋在浇捣前必须用底箍焊定在梁筋上,梁柱节点内箍筋焊成整体笼形,以避免移位。如产生砼浇捣后移位,每个柱子及每道墙体(只要有一根柱筋)罚款100元;
(2)梁板墙钢筋保护层必须保证在规范误差内,如因此检测不合格造成成的加固、检测等费用由乙方承担。
5、对质量合格标准:由建设单位监理及上级部门参与评定为准(工程标准:一次性验收通过,且建设单位监理单位满意,为合格)。
6、质量标准:钢筋工程全部达到合格要求,即甲方和建设单位监理一次通过验收为标准(包括极小达不到要求应马上整改,并且以后再也不犯类似通病),并做好工完场清的工作。乙方委派刘昌双同志为钢筋组长兼职质量员。一次性达不到验收标准予以500元/次的罚款处理。
7、工作中乙方必须服从甲方有关人员的正确领导,严格把好质量关,浇捣砼时及时派人值班,保护好钢筋成品。
8、对质量达不到要求而乙方不及时返工,甲方有权按以下方法处理:
(1)拆除。
(2)另外派人整改,工资由乙方支付。
(3)令其停工、整顿,直至中止协议,乙方无条件退场。
五、安全管理:
1、以滁州市“安全生产、文明施工”为目标,做班组内各施工现(工)场人员的安全文明工作。
2、乙方进入施工现场必须严格遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度,及时向甲方有关人员提出合理化书面建议,对安全隐患及时整改。
3、对新来的职工,乙方必须进行书面安全教育,并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全再教育。进行“三级安全教育”后,乙方方可安排职工上班,否则一切安全事故由乙方负责,甲方有权对违反者进行罚款或令其停工,直至中止协议。
4、乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底,进行“三上岗、一讲评”并及时做好记录,督促本班组内安全生产、文明施工工作。
5、甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作,协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作,消除安全隐患,把事故消灭在萌芽状态。对万一发生安全事故,分清责任,由责任人负责一切经济损失和责任。
6、乙方施工人员必须每人安全帽一个,费用乙方自行承担。
六、工期管理:
乙方必须根据甲方的工期计划,配足技术力量和人员:基础部位不得少于20人,主体部位不得少于20人施工,根据实际情况,工期计划按月或施工层、段由乙方签字为准)必须按时完成,否则暂处100~500元/天的罚款押金,在当月的工程款中扣除(押金处理:①中途离场或主体结顶时间超过总进度计划,罚款和押金没收。②按总进度计划,时间没有超过的罚款押金退还;提前完成工期的,按实际情况给予相应的奖励)。
七、人员管理:
1、乙方负责人要严格选择技术精、劳动态度好或技术进步块的技普工人员,严禁带小孩和职工进场,尽量避免家属进场。
2、进入施工现场人员要按项目部的要求做好审批(施工员、项目经理)进场手续(无身份证禁止入场),食宿安排均由乙方自行承担。
3、遵守项目部各方面制度,及时做好安全文明施工、治安等教育,并订立劳务协议一式三份(项目部留档一份),没有签订劳务协议者,项目部不认可该工人为本工地的工人,该工人发生任何事情与本项目部无关。
4、对表现极差、违法乱纪和工作不佳人员,甲方指明,乙方无条件及时清退。对中途离开工地的职工,甲方不负责预支工资、生活费、路费,一切由乙方负责人自行解决。
5、遵守项目部各项制度,不得进行赌博、打架、斗殴、等违法乱纪的行为。
6、乙方工人必须统一在食堂煮饭炒菜,不得在宿舍房间内采用电饭锅等所有电器类进行煮饭炒菜,任何情况任何场所不得使用“热得快”泡开水。
7、乙方必须积极配合甲方做好各方面的人员管理工作,其工人管理顺序如下:工人进场→班组长与工人签订劳务协议(提交身份证复印件一份,无身份证者不得签订劳务协议,不得进场施工)→办理工人工卡(提交一寸照片2张)→三级安全教育卡(工人在退场时结算工资款时,必须提供劳务协议、工卡、安全教育卡及身份证)。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
工程承包合同15
甲方:
乙方:
____合作社于19____年搬迁到九组,该址对换给九组集体所有,为了充分利用土地,使其发挥应有的`效益,甲方将原合作社旧址承包给乙方发展企业。双方经过充分协商,达成如下协议:
一、甲方将原合作社:东西长27.3米,南北长38.5米,面积为1.57亩,现有破瓦房11间,承包给乙方管理使用。
二、乙方每年向甲方交承包款20____年元,乙方必须在使用前先交当年的承包款20____年元后使用。
三、合同期为19____年1月1日一20____年1月1日,为期____年。
四、乙方在承包经营期间,所建的一切不动产归甲方所有,机器设备等动产归乙方所有。
五、乙方在经营期间,水、电设施及费用甲方不负责。
六、乙方在承包期间负责绍修甲方现有房屋,合同到期保证正常使用。
七、合同到期乙方如需继续使用,双方重新协商,同等条件下乙方优先使用。
本合同一式4份,签字后生效。
甲方:乙方:
代表人:______
____年____月____日
【工程承包合同】相关文章:
建筑工程承包合同工程建设承包合同11-17
工程承包合同06-30
【精选】工程承包合同07-07
(精选)工程承包合同07-05
[精选]工程承包合同07-05
工程承包合同[精选]07-06
工程承包合同【精选】07-09
工程的承包合同12-13
工程承包合同06-13
工程承包合同05-07