当前位置：范文派>合同范本>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2023-08-28 08:25:20 工程合同我要投稿

工程合同9篇(必备)

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的类型越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编收集整理的工程合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程合同9篇(必备)

工程合同篇1

　　甲方：身份证号乙方：身份证号丙方：身份证号丁方：身份证号甲、乙、丙、丁四方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。

　　第一条合伙宗旨：

　　在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。

　　第二条合伙经营项目和范围：

　　包工包料的方式合伙承包对外以

　　第三条合伙期限

　　合伙期限为____个月，自月年月

　　第四条出资额、方式

　　各方均以现金方式出资，各出25%，计人民币元（启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。

　　第五条盈余分配与债务承担

　　1．盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占25%。

　　2．债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占25%。

　　第六条各方的的权利

　　1．甲方权限是：

　　(1)刘外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作；

　　(2)对合作事业进行管理；

　　(3)对各项开支进行签字；

　　(4)支付合伙债务；分配合伙盈利。

　　2．乙方的权利：

　　(1)全面工程施工进展的管理；

　　(2)听取负责人开展业务情况的报告；

　　(3)检查合伙帐册及经营情况；

　　(4)共同决定合作重大事项

　　3．丙、丁方的权利：

　　(1)各种材料的进出购销；

　　(2)听取负责人开展业务情况的报告；

　　(3)检查合伙帐册及经营情况；

　　(4)共同决定合作重大事项。

　　第七条禁止行为

　　1．未经三方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

　　2．禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

　　3．禁止再加入其它合伙。

　　4．禁止合伙不利时退伙。

　　5．如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失2倍赔偿。

　　第八条合伙的终止及终止后的.事项

　　1．合作因以下事由之一得终止：

　　(1)合伙期届满；

　　(2)各方同意终止合伙关系；

　　(3)合作事业完成或不能完成；

　　(4)合作事业违反法律被撤销；

　　(5)法院根据有关当事人请求判决解散。

　　2．合作终止后的事项：

　　(1)即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；

　　(2)清算后的盈余，则按按比例分配剩余财产；

　　(3)清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由前期资金承担。

　　第九条纠份的解决

　　合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸当地人民法院。

　　第十条本协议自与订立合同之日生效。第十一条本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式肆份，合伙人各执壹份。

　　甲方签字：__ __（盖章）乙方签字：__ __（盖章）丙力签字：___ _（盖章）丁方签字：__ __（盖章）

　　年月

工程合同篇2

　　发包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　承包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关的法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本合同实施的工程内容，为明确甲、乙双方的权利、义务，确保工程顺利实施，经双方友好协商达成一致意见，特签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、工程运距：

　　二、工程日期

　　工程有效期限_________天（含法定节假日）

　　开工日期______年______月______日；竣工日期______年______月______日

　　三、质量标准

　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　四、合同价款

　　金额（大写）：___________________________________元（人民币）；：____________元（人民币）。

　　五、工程承包范围和内容

　　1、承包范围及内容：施工段施工图纸标注红线范围内，本合同约定的全部工程内容。

　　2、乙方应当全面完成承包范围内的全部工作内容：

　　（1）本合同约定承包范围正常施工所需全部工程内容包括：本工程所需的原材料、机械设备，劳动力及技术装备的组织等。

　　（2）办理现场明确范围内土石方的爆破及相关手续的办理。

　　（3）土石方的场内调配及外运、弃渣。

　　（4）开挖后边坡支护及周边建筑物、居民居住区的隔离防护。

　　（5）承包范围内图纸或业主要求的预留预埋工作。

　　（6）土石方开挖及运输过程中的清洁工作。

　　（7）负责施工作业范围内的一切安全保卫工作及文明施工工作。

　　六、双方义务与责任

　　1、发包人派驻的工程师

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：___________________________________________________。

　　2、监理单位委派的工程师

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　发包人委托的职权：_____________________________________；

　　需要取得发包人批准才能行使的职权：________________________________。

　　3、不实行监理的，工程师的职权：___________________________________。

　　4、承包人代表

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：_________________________________________________。

　　5、发包人代表

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：___________________________________________________。

　　七、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　1、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件。

　　2、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已接通。

　　3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已接通。

　　4、工程地质和地下管线资料的提供时间：开工后3天内。

　　5、由发包人办理的.施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工后30天内。

　　6、水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。

　　八、工程验收

　　1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。

　　2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的准确性。

　　3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的基础上，采用灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。

　　4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必须绑扎牢固，钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。

　　5、挖基坑专职质量检查员应会同业主单位和监理单位共同对基坑进行质量监控和及时验收。

　　6、混凝土施工前专职质量检查员应对钢筋模板进行全质量检查和技术复核。

　　九、材料提供

　　工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

　　十、合同价款支付方式

　　1、乙方垫资施工至_______后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的_______%工程款。

　　2、工程验收合格后，付至工程总造价的_______%。

　　3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后，付到工程决算款的_______%；备案完成后付到工程决算款_______%。

　　4、余留工程款的_______%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。

　　十一、保修期限

　　质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。

　　十二、违约责任

　　1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价_______%的违约金。

　　2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳_______元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金_______元。

　　3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料；逾期提交乙方向甲方交纳_______元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金_______元。

　　十三、争议解决

　　如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

工程合同篇3

　　合同编号：

　　贷款方：___

　　借款方：___

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途。

　　第二条借款金额

　　借款方向贷款方借款人民币（大写）__元。预计用款为__年_元；__年_元；__年_元；__年_元；__年_元；__年_元。

　　第三条借款利率

　　自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为__%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%。

　　第四条借款期限

　　借款方保证从__年_月起至__年_月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为__年_元；__年_元；__年_元；__年_元；__年_元；__年_元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣

　　款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的.罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　借款方___（盖章）贷款方___（盖章）

　　负责人：___ 负责人：___

　　地址：___ 地址：___

　　签约日期：___

　　签约地点：___

工程合同篇4

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：

　　1.4承包方式：

　　1.5工期：本工程自年月日至年月日

　　1.5工程质量：

　　1.6合同价款(人民币大写)：

　　第2条甲方工作

　　2.1 开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。

　　2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。

　　第3条乙方工程

　　3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。

　　第4条关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　第5条关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　第6条关于工程价款及结算的约定

　　6.1双方商定本合同价款采用第种。

　　A、固定价格 B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)

　　第7条关于材料供应的约定

　　7.1本工程乙方负责采购供应的.材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第8条有关安全生产和防火的约定

　　8.1 方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　第9条工程停建或缓建

　　9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。

　　第10条奖励和违约责任

　　10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。

　　第11条保修

　　11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。

　　第12条争议或纠纷处理

　　12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。

　　第13条其他约定

　　第13条附则

　　13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。

　　13.3本合同履行完成后自动终止。

　　13.4附件资料

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权代表(签字)：授权代表(签字)：

　　单位地址：单位地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　户名：户名：

　　帐号：帐号：

　　年月日年月日

工程合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经甲乙双方友好协商，在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，就甲方委托乙方治理废气项目事宜，签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程名称

　　项目名称：公司VOC挥发性有机废气治理项目

　　二、工程内容

　　1.对公司VOC 挥发性有机废气采用处理设备，配合相应的集气罩、通风管道、离心风机、排风管道等辅助设施，除去废气中的颗粒物和有机挥发物，满足环保管理以及环保验收要求达标排放。

　　2.工程地点：公司树脂车间打包工段2个废气收集点和涂料车间分散工段7个废气收集点。

　　3.工程范围：对公司树脂车间和涂料车间的有机挥发性废气进行收集和处理。即总计 m3/h风量废气治理系统的设备采购、制作安装、调试工作。含集气罩、通风管道、设备、设备、风机和电控系统等的生产、安装和调试。

　　4.工程材料及设备清单见附件。

　　三、工程承包方式和工期

　　1.承包方式：实行包工、包料、包调试的总承包方式。

　　2.工程工期：乙方收到预付款后45个工作日内完成工程安装。如有以下六种情形之一而造成工期延误，乙方无需承担工期延误的责任，工期顺延：a.因甲方项目所在地天气原因不能施工；b.甲方迟延支付工程款；c.甲方场地停水、停电 ;d.甲方由于自身原因主动要求工期顺延；e.由于可归责于甲方的原因导致工期延误的其他情况；f.双方书面同意工期顺延；g.不可抗力。

　　3.甲方指定__________________为本合同的项目负责人,乙方指定为本合同的项目负责人，有关本合同项下的文件接收、现场勘查、竣工验收、配合事项等均由此项目负责人负责。

　　四、合同价款及付款方式

　　1.本合同总金额为人民币元整，含10%增值税专用发票，含运费，含卸货，包安装调试。

　　2.付款方式：

　　（1）所有工程款项通过银行转账的方式支付人民币，甲方通过公司账户转账到乙方公司账户，甲方不得将工程款项支付给乙方公司个人；

　　（2）合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%的工程预付款人民币；

　　（3）主要设备及材料到场后3个工作日内，甲方向乙方支付40%的工程款人民币；

　　（4）设备安装调试完成后3个工作日内，甲方向乙方支付15%的工程款人民币；

　　（5）设备经甲方组织人员验收合格且第三方检测达标后3个工作日内，甲方向乙方支付支付15%的工程款人民币。

　　五、工程验收

　　本工程的环保验收按如下标准执行：

　　1.设备安装完成并调试成功后，在3个工作日内，由甲方验收并委托第三方检测公司检测排放结果。

　　2.本项目排放的废气需符合国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、地方标准《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-20xx），由第三方检测公司出具合格的检测报告，视为验收合格。

　　六、双方权利与义务

　　（一）甲方权利与义务：

　　1.甲方负责安排乙方设备、工具材料堆放场地，提供设备基础平台、供电、照明、通风设备，并将水电接至乙方设备5米范围内；

　　2.甲方负责提供工程设施的安装场地，施工过程中给周围人群带来的不便，由甲方负责协调有关关系，并协助乙方合理安排施工时间，由此造成的施工时间延误，则将工期顺延；

　　3.甲方对乙方安装工作提供必要的配合及协助；

　　4.甲方应按时足额向乙方支付各期工程款；

　　5.甲方负责组织对项目的材料质量、安装质量、工程竣工的验收工作。

　　（二）乙方权利与义务：

　　1.乙方负责工程实施地点现场的勘察；

　　2.乙方负责整个工程的设计、按技术方案要求制作设备和施工材料的准备；

　　3.乙方负责对设备进行安装与调试；

　　4.乙方负责对甲方指定人员进行相关知识的培训与指导；

　　5.在甲方支付完所有的工程款项之前，乙方所安装的所有设备还是归乙方所有。若甲方超过约定的付款日期5个工作日仍未支付相应款项的，乙方有权按照相关法律、法规的规定处置乙方提供的相关环保设备。

　　七、知识产权条款

　　1.乙方保证提供给甲方的工程设备、技术方案未侵犯任何第三方的知识产权。

　　2.乙方在工程施工过程中提供给甲方的产品以及产品所涉及的所有文件，包括但不限于商标、专利、著作权、图纸、技术标准、产品说明等，所有有关的知识产权均归属于产品制造商。甲方拥有产品使用权，如需再销售，需取得相关权利方的授权。

　　3.甲方不得以任何方式侵犯产品的知识产权，如有违反，除应承担违约责任外，还应赔偿乙方因此所受的损失。

　　八、质保及售后

　　工程质保期为壹年，质保期从治理工程安装调试完毕交付甲方之日起开始计算。质保期内，在正常使用情况下如出现工程质量问题，乙方提供服务；如属甲方人员使用不当或其他原因（如火灾、雷击等）导致的`设备故障，乙方可及时提供有偿维修服务。质保期满，乙方承诺以最优惠的价格提供维修服务。

　　九、保密条款

　　1.甲乙双方须就工程价格体系、各自的产品和设备资料等相关信息及双方合作内容、方式等商业秘密承担严格的保密责任；

　　2.甲乙双方不因本合同的解除或终止而终止保密义务，若一方违反保密义务对另一方造成损害，需承担赔偿责任。

　　十、违约责任

　　1.非乙方原因，如果甲方迟延付款，则乙方有权延期履行相应的义务，迟付期限最长为5 个工作日，一旦超过此期限，乙方有权解除合同，同时撤出所有在甲方场地安装的设备和施工人员，且甲方应按合同总金额的 10％支付违约金。因乙方原因造成的迟延付款，甲方不承担任何责任。

　　2.如果乙方在合同约定的时间内无法完成工程安装，应及时通知甲方，双方协商延长工期；如果乙方在延长的工期内仍未能完成工程安装，甲方有权要求乙方支付迟延履行违约金，违约金以每日按合同总金额的1‰计算。

　　3.任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行合同、修改合同或解除合同，并根据情况可免于承担违约责任。

　　4.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规处理。

　　十一、争议解决

　　所有与本合同有关的争议应通过友好协商解决，如果协商不成，双方同意将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。

　　十二、其它事项

　　1.本合同经双方代表签字和盖章后生效，双方应严格履行本合同。如有未尽事宜，双方应协商解决，并订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　地址：地址：

　　传真：传真：

　　电话：电话：

　　经办人：经办人：

　　开户行: 开户行:

　　账号：账号：

　　税号：税号：

　　授权代表（签名）：授权代表（签名）：

　　签字日期：年月日签字日期：年月日

工程合同篇6

　　甲方：（委托人）

　　乙方：（承包人）

　　经双方友好协商，根据相关法律法规，甲方装饰装修工程有关事宜达成以下协议：

　　第一条：承包内容

　　1、工程承包方式：包工包辅料

　　2、开工日期：竣工日期：

　　3、工程总造价：

　　第二条：双方责任

　　1、甲方提供水电

　　2、甲方对工程质量，进行精度监督检查，对所有进场材料进行验收，验收合格，方可使用。

　　3、乙方必须根据甲方要求进行施工。

　　4、在施工过程中，出现的安全事故由乙方全部承担，甲方概不负责。

　　第三条：付款方式

　　乙方进场一星期后甲方付给乙方人民币，工程途中付款人民币，工程全部结束后验收合格支付全部余款。

　　甲方（签字）

　　乙方（签字）

　　签订日期年月日

工程合同篇7

　　甲方（管理方）：吉林省宏禹建筑劳务有限公司以下简称甲方：

　　法定代表人：

　　乙方（劳务方）：以下简称乙方：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.1 工程名称：吉林唐华农业集团标准化粮仓

　　1.2 工程地点：吉林长春内蒙四平

　　1.3 劳务方式：采用协议单价费用包干的方式，该费用包括开工前期至工程竣工验收过程发生的全部费用。

　　1.4 工程内容及价格：合同总价暂定元元；附属工程另计价。（具体见《工程量清单附表》）。

　　二、工程质量要求

　　2.1 工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准（以质检站检测标准并出具证书为准）。

　　2.2 乙方应有相应的施工经验，技术工人应具备相应技术资质及生产能力，施工人员工种和数量应满足工程需要。

　　2.3 本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。

　　在质2.4 乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%。量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。如乙方迟延履行返修义务，依据本合同9.2条规定执行。

　　三、工期

　　3.1本合同自年月日开工，至年月日完工，总工期为天，乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。

　　3.2乙方应在年月日前按管理方要求保证所有人员、设备进场，且能满足施工要求，如果乙方人员延期进场导致开工时间迟延，每迟延一日，乙方应向甲方支付违约金元；乙方延期进场超过十五日的，甲方有权书面通知乙方解除本协议，乙方支付的履约保证金不予退还。

　　乙方进场时应向甲方提交用于本协议工程的机械设备清单，主要管理人员和技术人员名单（附身份证复印件），本协议履行期间不得随意更换。如发现清单及人员名单与实际不符，乙方应限期改正，否则乙方应向甲方支付违约金元，甲方发现有两次以上（含两次）或其他情节严重者的，甲方有权解除协议，履约保证金不予退还，协议解除后的违约责任承担及清场参照本条

　　3.4.2项约定执行。工程完工后，乙方人员或机械设备退场时，乙方必须向管理方提交书面报告，甲方同意后方能退场。

　　3.3 工期顺延与延长

　　3.3.1 施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条约定的'工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定）；

　　3.3.2 工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。

　　3.4 工期延误的违约责任：

　　3.4.1 若甲方在施工中发现乙方在规定期限内无力完成施工任务或达不到均衡生产能力（均衡生产能力：指总工程量与总工期平均月完成量），或存在质量问题及内部管理问题，甲方有权减少其工程量或解除合作协议要求乙方限期退场，协议解除后的违约责任承担及清场参照本条3.4.2项约定执行，同时乙方对因此造成的一切损失（包括另觅合作人的进场费及赶工期的费用等）均由乙方全部承担。

　　3.4.2 乙方必须严格按管理方周、旬、月、季生产施工计划组织施工，完成甲方下达的阶段性施工进度计划。如乙方阶段性施工迟延完成超过日的，或乙方连续两个阶段未如期完成施工任务的，或乙方超过本条第

　　3.1项约定的完工期限

　　日仍未能交工的，乙方应向甲方承担元违约金，并应在甲方规定时间内完成施工内容。如乙方在甲方规定的时间内仍未完成施工内容的，视为乙方根本违约，甲方有权书面通知乙方解除本协议，乙方应向甲方支付解除合同违约金元，同时乙方应于收到解除通知之日起个工作日内无条件撤离施工现场；

　　乙方逾期撤离的，甲方有权对乙方清场，相关损失和责任由乙方承担。就协议解除前乙方已完成施工部分经甲方和业主方验收合格的，由甲、乙双方共同确定工程量（任何一方对工程量有异议的，应向对方书面提出，未达成协议时可由双方认定的第三方中介机构审定，审价费用按6.2条约定执行，双方确认依据审定结果进行工程结算），乙方拒绝到场或未在规定时间到场参与工程量核对的，视为乙方认可甲方确定的工程量。

　　四、劳务费用

　　4.1 合同总价暂定：元（具体见《工程量清单附表》）。

　　4.2 本条第4.1项约定的劳务费用及本协议附件之劳务费用单价已包含人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费等等乙方实施并完成所有施工内容所需的一切费用及隐含风险在内的含税费用总和。

　　4.3 施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。

　　4.4 施工期间乙方使用的等施工定额材料消耗费，按月由甲方根据乙方施工内容核定，并根据核定量相应冲减甲方当期应付乙方的劳务费用。乙方如对甲方当月核定金额有异议的，应于三日内向甲方书面提出，委托双方确认的第三方中介审定，审价费用按6.2条约定执行。

　　4.5 施工期间乙方应承担的施工机械使用费、临时设施费按乙方与甲方另行签订的租赁合同确定，并按发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。

　　4.6 履约保证金：乙方在合同签订前必须向甲方提交履约保证金（不计息）。

　　五、劳务费用的支付

　　5.1劳务费用甲方按乙方当月完成实际工程量的％支付进度款，乙方应确保收到的工程进度款优先支付当期应付劳务工的报酬，如有乙方欠付劳务工报酬情形，甲方有权从应付乙方劳务费用中直接向劳务工支付，并于支付日相应扣减应付乙方劳务费用。

　　5.2经甲方、乙方双方对工程验收合格后，甲方依第六条6.2项约定核定乙方完成的工程量后支付到％，剩余的 %作为质保金，在质量保修期届满业主向甲方返还质量保证金之日起三个工作日内结清。质量保修责任期内出现质量问题，乙方应立即返修，返修产生的相关费用由乙方自行承担；乙方迟延返修的，相关责任参照第九条9.2项约定执行。

　　六、乙方工程量的确定

　　6.1 乙方当月完成工程量由乙方于每月日前向甲方报

　　由主管施工员出具月完成工送，甲方预审确定乙方暂定工程量，程量表，质检员进行质量核实，主管领导审核签字后，交经营科计算核实，出具正式结算单据，经项目经理签字后方可作为结算依据。

　　6.2 乙方完成本协议约定的全部工程任务后，向甲方报送书面结算报告，由甲方核定。乙方对甲方核定金额有异议的，应于知道核定金额之日起三日内向甲方提出书面异议，由甲、乙双方确定的第三方中介审价，审价以甲、乙双方合同约定价格为依据，本合同未约定单价的，本项目部有相似分包单价的，按照相似分包单价执行，无相似分包单价的，双方共同协商确认单价。

　　双方确认以审价结果作为结算依据（审价结果偏差率如不超过20％的，审价费由乙方承担；审价结果偏差率超过20％的，审价费用由甲方承担）；乙方逾期未提出书面异议的，视为乙方认可甲方核定金额。

　　6.3 甲、乙双方依本条6.1—6.3项确定乙方实际施工工程量，按本合同附件劳务单价核定应付乙方劳务费用，扣除下列税、费后的余额（如有），业主款项到位后，按5.1款执行。

　　6.3.1 甲方已付劳务费用（包括甲方已付进度款及乙方依本合同第四条应承担的各项成本费用）；

　　6.3.2 核定劳务费总额％的质量保证金；

　　6.3.3 乙方应承担劳务费总额％的税费；向甲方提供劳务费等税务发票，否则甲方依据乙方完成的工程价款代扣代交。

　　6.3.4 乙方应承担违约金、赔偿金（如有）。

　　七、设备、材料供应

　　7.1 为确保工程质量，施工主要设备、材料由甲方统一管理和供应，并根据乙方承担的工作内容，确定施工定额材料消耗数量、材料规格型号、价格等，本合同附件劳务费用单价表中已包含施工定额材料费用。

　　7.2 乙方在材料使用过程中，必须严格控制用量，严禁偷工减料，确保工程质量，合理节约，超耗材料由乙方承担。

　　7.3 经甲方书面同意对非主材乙方可以自行采购，应以乙方名义签订买卖合同，乙方承担相应责任。

　　7.4 未经甲方书面同意乙方不得以甲方或甲方承建工程名义在外赊欠材料或其他费用，否则发生的一切法律后果由乙方全部承担。

　　7.5 在甲方指导和监督下，根据需要乙方可自行租赁机械设备和周转性材料，乙方应保证租赁设备和材料质量、数量满足合同工期和工程施工的需要，上述租赁合同应以乙方名义签订并承担相应责任。

　　八、施工安全、工程现场管理与验收

工程合同篇8

　　一、工程变更

　　工程变更按照内容划分可分为：设计变更、施工方案变更、施工条件变更、计划变更和新增工程。按照性质和费用影响可分为：重大变更和一般变更。按照工程范围可分为工程范围内的工程变更和工程范围外的变更。工程变更的成因分析，有主体行为因素、个体行为因素、政策法规因素、市场因素、环境因素、合同因素和制度因素。而我国的工程变更采用的是工程签证方式。这些工程变更转为的工程签证是否可以计算工程造价，可以计算应如何计算，其计算依据是什么，都必须以合同条款为基础，必须在签订合同的时候，在合同中合同价款及调整的条款中约定好。合同价款有三种计价方式，一是采用固定总价计价方式，二是采用固定单价计价方式，三是采用可调价格计价方式。采用不同的计价方式，合同价款和调整在专用条款中有不同的专用约定。承发包双方必须加强合同管理意识，充分学习掌握合同条款，才能做好工程变更的造价控制工作。工程变更计算应依据合同中的合同价款及调整的条款。下面举一个案例分析工程变更计算。这是某办公综合楼工程，合同采用固定总价计价方式。合同通用条款中合同价款及调整约定双方在专用条款内约定承包人应承担的风险内容和范围，以及风险内容和范围以外的合同价款调整方法。专用条款里具体约定了合同价款及调整条款，包括合同价款的风险范围、风险费的计算方法、风险以外合同价款调整方法以及合同价款具体调整的实施内容和方法。在实际施工过程中，该办公综合楼为满足使用单位的使用功能需求，对各楼层的建筑格局做了调整，造成空调系统设备和用电负荷的增加，这样就需增加空调系统设备、供电回路和外机强电扩容。这样就造成了从配电房引出的供电回路的主电缆型号规格的变化，而变更后的电缆型号规格承包人的投标文件价格明细表没有。根据合同的约定，属于可以调整的合同价款范围。本工程的合同价款与调整条款中约定承包人价格明细表中没有的材料，参照当地建设工程信息在投标期间公布的材料单价按中标价的综合单价编制原则计算。而在工程竣工结算审核的时候，发包人发现承包人在计算工程变更时，直接按照当地建设工程信息在投标期间公布的材料单价予以计算，而没有在此基础上按中标价的综合单价编制原则计算。这样计算是错误的，如果没有发现，可能造成工程造价增加。

　　二、索赔

　　在工程项目施工的过程中，每一个环节都可能存在索赔。索赔是一种经济补偿行为,是承包人和发包人之间承担风险比例的合理再分配。索赔不同于违约，前者仅是一种请求权，后者是一种补偿权；前者要求是补偿，后者要求是赔偿；前者要求补偿是实际损失，后者除了要求赔偿实际损失外，还可以包括预期利润；前者的原因可以是第三人行为引起的，也可以是对方的不属于违约的其他行为引起的，还可以是自然原因引起的，但后者只能是对方未履行合同义务或虽履行合同义务但不符合合同约定要求引起的。因此，在合同管理的时候，应在注意区分索赔和违约。按索赔目的不同，可以将索赔分为工期索赔和费用索赔。而引起工期索赔的原因可分为业主原因、承包商原因和不可抗力原因。例如，在工程施工过程中,工期延误是很常见的,产生的原因也非常复杂。而且，一旦认定工期延误，会引起相关一系列的索赔，最常见的索赔如因工期延误超过半年或者一年可能造成主要建筑材料价格的调整，具体根据合同专用条款的详细约定。因此，工期延误的责任归属和责任定量化对索赔非常重要，而这一切都要以建设施工合同的约定条款为基础，这就要求承发包双方在合同订立、实施阶段，都应加强对合同管理的`研究。在20xx年的建设工程施工合同（示范文本）通用合同条款中增加了过期索赔无效的规定，为了避免丧失索赔权，提醒承发包双方应及时提交索赔意向通知书及索赔报告，并制定专人负责索赔事项，同时在专用条款中明确索赔提出的送达地址，避免逾期失权。这就要求承发包双方的管理人员要具备合同管理意识和索赔意识，时刻保持着清醒的头脑，提高风险意识，收集相关索赔的资料，为施工过程中或施工完工后，出现相关索赔时提供有利原始资料。要求承发包双方在工程施工过程中在做好日常施工日志的同时要注意对有关索赔资料进行收集和整理。工程索赔工作能否顺利完成，最终是取决了对索赔资料的收集和整理工作是否扎实。合同中列举的施工过程中业主及监理工程师的各种指令、承包人与发包人或监理工程师的来往信函和电话记录、各种会议记录、施工现场记录、工程财务记录、工地风雨、温度和湿度以及施工气象记录等资料都可能成为承发包双方提出索赔时的原始依据。双方应清楚哪一部分内容是合同中约定的，哪一部分内容是工程在施工过程中增加或变更的，清楚合同中所有关于不可抗力方面的一些规定，从不可抗力的界定到索赔的相关条款都要了解清楚。承发包双方的管理人员具备专业的合同管理知识，有利于有效分析和计算索赔。

　　三、结语

　　建设工程施工合同管理是建设行政主管部门、工商行政部门、建设单位、监理单位、承包单位等依照法律、行政法规及规章制度，采取法律的、行政的手段，对合同关系进行组织、指导、协调和监督，从而保护合同当事人的合法权益，处理合同纠纷，防止、制裁违法违规行为，确保合同条款实施的一系列活动。合同管理是建设项目管理的核心，加强合同管理是进行有效项目管理的需要。忽视合同管理就意味着无法对工程质量、工程进度、工程费用进行有效控制，更谈不上对人力资源、工作沟通、工程风险等进行综合管理。总而言之，只有抓住建设工程施工合同管理这个核心，才可能控制工程造价，统筹调控整个建筑工程项目的运行。