当前位置：范文派>合同范本>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2023-10-30 09:14:06 工程合同我要投稿

[荐]实用的工程合同

　　随着法律观念的深入人心，合同在生活中的使用越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编精心整理的工程合同7篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

[荐]实用的工程合同

工程合同篇1

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　(一) 工程名称：

　　(二) 工程地点：

　　(三) 工程范围：本合同土方工程量约为立方米。

　　(四) 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为，全部工程造价为人民币万元，大写。

　　第二条工程期限

　　根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸、资料、相应要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条工程价款结算

　　(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

　　(二) 工程价款结算与拨付办法：

　　第五条双方责任

　　(一) 甲方责任

　　1、甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失。

　　2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。

　　3、工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。

　　(二) 乙方责任

　　1、乙方根据甲方提供的'施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

　　4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

　　5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

　　1、提交仲裁委员会( )

　　2、依法向当地人民法院起诉( )

　　第七条附则

　　(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三) 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　第八条附加条款

　　发包方：(章) 承包方：(章) 地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：

　　签约时间：电话：年月日

工程合同篇2

　　建设单位：杨X示____区天然气有限公司（以下简称甲方）

　　设计单位：陕西XX一设计院（以下简称乙方）

　　根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律法规规定，双方就甲方全年天然气工程设计工作委托乙方完成事宜，经协商签订本合同。

　　一、委托范围：甲方所有天然气工程（包含天然气各类场站、公网工程、天然气庭院室内外工程等）的新建、改建、扩建各阶段图纸设计。

　　二、合同期限：本协议的有效期暂定为________年。从________年____月____日起至________年____月3____日止。

　　三、委托内容和具体要求：

　　1、天然气____镇管道设计；

　　2、居民住宅、公共用户、锅炉房天然气及庭院天然气管道设计；

　　3、____镇天然气门站、储配站设计；

　　4、按照国家有关燃气设计标准、规范以及当地有关要求设计。

　　四、设计进度和完成委托内容期限：根据天然气工程实施条件分段、分片按照甲方要求按时提交设计成果。（具体设计进度和期限要求按单项工程设计委托书约定为准。）

　　五、甲方承担的主要工作内容及责任：

　　1、向乙方提供开展设计工作所需的建设项目审批文件和设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。委托初步设计应提出以下资料：

　　（1）经过批准的设计任务书；

　　（2）选址报告；

　　（3）规划部门提出的规划要求及红线图；

　　（4）原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水电、运输等方面的协议文件；

　　（5）有关的工艺设计资料，民用项目的使用要求；

　　（6）能满足初步设计要求的勘察资料（包括工程地质、水文地质、地形、地貌），需要经过科研取得的技术资料，人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件以及有关设计设备的技术资料。

　　2、为设计人员提供必要的办公场所，费用由设计单位承担。按时组织图纸会审和设计技术交底，工程竣工后要通知设计单位参加竣工验收工作。

　　3、在设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

　　4、负责设计文件的上报审批，并及时将主管部门审批意见送交乙方。

　　5、维护乙方设计文件和设计成果的完整，不得擅自修改，自行套用或转让给第三方重复使用。否则甲方将承担因此所造成的损失。

　　6、委托配合引进项目的设计任务，从询价对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

　　六、乙方承担的主要工作内容及责任：

　　1、设计文件必须符合国家现行有关法律、行政法规、建设标准、技术规程、规范等规定。

　　2、乙方必须保证设计资质和经营范围满足甲方承建的工程项目的`要求，否则，乙方应承担全部的责任；乙方将相关资质文件报甲方备案。

　　3、初步设计、施工图设计文件经施工图审查机构审查后如须修改或变更，乙方负责修改或变更直至审查合格；超出原定委托范围的重大修改或变更，须具有原主管审批部门的审批文件，相关具体进度、要求和收费，双方应另行签订补充协议。

　　4、负责对所承担的设计工程向施工单位进行设计技术交底；配合施工单位、监理单位解决施工过程中的有关设计问题。负责因设计原因需进行的设计变更，工程竣工验收及修正概算的编制工作。

　　5、乙方提供设计文件和图纸一式八份（民用建筑提供初步设计六份），施工图一式八份。委托方因工程所需，尚需增印初步设计文件和图纸，费用应另行支付。

　　七、违约责任及争议解决办法：

　　1、任何一方违约，给守约方造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　2、本合同未尽事宜，由双方协商达成补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

　　3、本合同履行过程中发生争议时，由双方协商解决，协商不成向合同签订地人民法院起诉。

　　八、收费标准：设计费按国家物价局、建设部现行的《工程设计收费标准》和国家有关规定执行，按不含税工程费4.2%收取。

　　九、付款方法：按工程进度分段支付设计费。

　　十、单项工程设计委托书为本合同组成部分，其中约定内容如有与本合同约定不一致之处，以单项工程设计委托书约定为准。

　　十一、本合同一式四份，双方各执两份。

　　建设单位：杨X示____区天然气设计单位：

　　陕西XX公司第一设计院负责人（签字）：

　　负责人（签字）：

　　________年____月____日

工程合同篇3

　　出租单位：（以下简称甲方）

　　承租单位：（以下简称乙方）签订地：

　　根据《民法典》及有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经协商一致，签订本合同，共同恪守。

　　一、承租设备情况概述

　　1、出租设备名称：塔式起重机；

　　2、规格、型号：中联5610；

　　3、数量：壹台，使用高度：110；

　　4、出租设备使用地点：星沙大道与漓湘路交汇处，即楚天五期8商住楼工地；

　　5、租赁时间：约20个月。

　　6、计费起止日期：塔机安装调试完毕，能正常运转后2天内，双方应共同验收，验收之日为设备启租日，若因乙方原因延迟验收，则视为启租开始；乙方书面通知甲方设备停止使用，且满足拆除条件之日为设备租赁费终止日；中途不能报停，直至工程完工；春节期间优惠15天。

　　二、租赁价格及付款方式：

　　1、塔吊进出场费按元台总包干（含检测费、安装拆卸费、进出场运输费）。其中塔吊到位检测合格后付款1。00元，塔吊到顶后付8000。00元，拆除后付6000。00元。

　　2、塔吊租赁费按月计算，其月租费为月（此价为不含税价）。不足壹个月按日历天数计算510。00元天。

　　3、付款方式：塔机按月办理结算单。每月结算一次。乙方如未能按期付款，每迟延一天则按月租金0。3%标准加收迟延履行金，超过10天未支付租赁费甲方有权停止设备使用。停机期间，正常收取费用（含设备租金、人员工资、食宿费用），且甲方不承担乙方因停机而造成的损失，拆除费用从定金中扣除（协商付款除外）；乙方退租之日，双方必须结清全部费用，逾期乙方未付清费用，甲方有权将设备停留在施工现场，不予折机，设备停留时间和租赁费用由乙方承担；乙方不能挪动、拆迁甲方的设备。

　　三、甲方责任

　　1、塔机地脚螺栓购制、预埋、附墙的购制、预埋由甲方负责；基础制作、附着距离超过4的增加费用、道路、场地不符合安拆条件的增加费用由乙方负责。

　　2、甲方须提供准确的塔机相关资料，保证塔机零部件在租赁期内整个使用过程中完好；塔机安装后负责报验检测合格。操作人员不得无故拒绝乙方的合理指挥。

　　3、负责设备在使用过程中顶升加节和日常维保工作。

　　4、保证塔机能正常运转使用，每月累计维修不得超过72小时，设备完好使用率在90%以上。

　　5、负责塔吊安拆方案编制工作及向乙方提供安拆方案、安装资质、合格证、基础图。

　　四、乙方责任

　　1、负责配合甲方塔吊安装前的申报工作，并准备好基础隐蔽资料（经项目部、监理部盖章认可）。

　　2、乙方作业人员不准违章操作和指挥，如不听劝告所造成的安全事故，甲方概不负责；乙方任何人员不得操作甲方设备。

　　3、负责甲方进出场的条件，如设备电源至塔机底座，照明，道路平整畅通等及所耗电费。

　　4、根据甲方提供的.基础图，结合现场的实际情况，进行核实后方可施工，并提供相应的地质资料及竣工资料给甲方存档、报检；由于建设方的图纸变更或施工原因造成不能用20吨吊车正常装拆塔机，所超出的费用由承租方负责。

　　5、塔吊使用及停机时间，乙方应协助甲方做好塔机及各附件的保卫工作。

　　6、乙方应负责附墙时搭设防护架及上塔吊的安全通道。

　　7、顶升、附墙、维修保养应合理安排正常工作时间。

　　8、在租赁期内，乙方必须保管好设备，如有毁损或灭失均由乙方负责赔偿。

　　9、租赁期内，未经甲方书面许可，乙方不得在所租赁设备上增加或拆除任何附件或配件；不得擅自转移使用地点或转让给第三者；不得将设备作为自家财产进行抵押，违反此款规定，甲方有权立即解除合同，收回设备，乙方所交定金不退且应赔偿甲方因此而造成的一切损失。

　　10、乙方应提前7天提出书面报停，报停后如因乙方未结清所有费用或不能满足拆除条件，甲方不予受理报停，费用照算。

　　五、安全责任

　　1、设备使用期间，乙方负责监督操作人员按章操作，坚决禁止违章操作；由于乙方人员监督不到位以及违章指挥作业或指挥失误等原因造成的一切安全事故概由乙方负责。因甲方设备质量所造成的安全事故由甲方负责。

　　2、因自然灾害等不可抗力的原因造成的事故，根据《民法典》相关规定协商解决。

　　六、乙方在合同签订之日起15天内未安地脚螺栓或30天内未安装塔吊，要按月租支付租金，并承担从合同签订之日起至未安装之前的租金费用。

　　七、争议的解决：有关合同执行中的一切争议，首先应友好协商解决，若协商不成，则双方均应向合同签订所在地人民提起诉讼，因违约行为导致对方维权而产生的律师费、诉讼费等相关费用概由违约方承担。

　　八、合同生效后，双方均不得擅自修改或废止；如有特殊情况需要修改或有未尽事宜，均按《民法典》的相关规定，双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

工程合同篇4

　　甲方(承包责任人)：

　　乙方(外用工个人)：

　　按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规以及重庆恒滨建设(集团)有限公司《用工管理办法》，经甲方双方等协商，达成以下协议：

　　一、工资计价及发放时间

　　(一)工资计价方式：一月六仟

　　(二)发放时间及方式：每月25日期

　　二、合同期限：从进入施工现场至相关工作内容完成。相关工作内容完成，用工合同自动解除。

　　三、双方的责任和义务

　　(一)甲方责任、权利和义务

　　1、必须按国家规定为乙方购买相关的行业工伤意外保险。

　　2、必须为乙方提供必要的劳动安全防护用品及规定的劳动卫生条件和必要的生活条件。

　　3、必须按国家劳动法用工，部得以暴力、威胁、非法限制人身自由或其他违反国家法律法规的手段强迫工人劳动。

　　4、负责协调处理乙方与现场其他人员的关系，确保现场的稳定和生产的顺利进行。

　　5、对乙方进行严格审查，办理体检和健康证明等手续(相关费用自备)。如乙方不能满足使用要求，例如患有高血压、心脏病、癫痫、严重贫血病、痴呆症残缺等疾病，或未满18周岁或超过60周岁者，甲方拒绝使用，否则乙方承担全部责任。

　　6、组织乙方参加公司项目部举办的各种教育培训、会议等活动。

　　7、负责按分公司的文明施工要求，为乙方提供统一的服装，费用自备。进入施工现场必须戴安全帽，配戴胸卡等。

　　8、必须按时足额把工资发放到乙方手中。

　　(二)乙方责任、权利和义务

　　1、服从甲方及上级部门的.管理，遵守公司质量、环境和职业健康安全管理体系及项目部的各项规章制度。

　　2、服从甲方的日常工作管理，保质保量完成甲方安排的工作，正常情况下，不得无故拒绝工作。

　　3、按照公司及项目的安全文明施工管理条例作业，自觉遵守高空、临边作业必须栓安全带，严禁违章作业，野蛮施工，因违章作业造成的安全事故，本人应承担一定责任和相关医疗费用。若发现甲方违章指挥或强令违章作业时，乙方有权停止作业，并及时向上级部门反映。

　　4、遵守国家的各项发律法规，各工种操作规程以及政府部门的治安管理条例。

　　5、若发生矛盾纠纷，应立即报上级部门处理，不得聚众闹事、打架、斗殴等。

　　6、必须准确提供自己的身体、年龄等基本情况，若隐瞒真实情况，应承担相应责任。

　　7、必须交本人身份证复印件3份和照片6张。

　　四、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，分公司备案一份。

　　五、本合同经甲乙双方签章后生效。

　　六、违约责任：

　　若一方发生违约，另一方可向劳动部门提出仲裁或提交上一级部门处理。

　　甲方(盖章)：

　　乙方：(盖章)：

　　责任承包人：

　　年月日

工程合同篇5

　　委任单位：

　　施工单位：

　　就装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目内容：

　　四、工程期限：本工程自年月日至年月日完工。

　　五、工程造价为人民币：

　　六、付款方式：

　　1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。

　　2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)

　　七、材料设备：

　　本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的'保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

　　2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

　　3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量：

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。

　　4、装饰工程质量保修一年。

　　十、工程验收：

　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由

　　甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

　　十一、违约责任：

　　任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿

　　给守约方。

　　十二、备注：

　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合

　　同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

　　十三、本合

　　同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

　　甲方单位(盖章)：乙方单位(盖章)： xx装饰工程公司

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

工程合同篇6

　　aaa电气机械承包公司，邮政信箱号：________（以下简称总包商），和bbb工程公司，邮政信箱号：__________（以下简称分包商），于________年______月______日在________________________订立本分包合同。

　　鉴于总包商已同ems国________________________大型电气项目管理局（以下简称业主），就在ems国的sss号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商________年______月______日，__________号文件及其所附的报价表（注），现双方达成协议如下：

　　（一）下列文件应是本分包协议的一个组成部分：

　　1．电气、机械及技术操作的合同通用条款（1980年第一版）。

　　2．合同的特殊条款。

　　3．sss号工程项目的技术规范。

　　4．工作范围和技术要求。

　　5．土建和安装工程分包合同的报价表。

　　（二）定义

　　解释本分包合同时，下列用词应具有在此所予以确定的意义：

　　“总包商”：系指aaa电气机械承包公司。

　　“分包商”：系指bbb工程公司和由bbb工程公司将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。

　　“总包商的工程师”：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。

　　“分包”：系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。

　　（三）工作范围

　　本工程包括在ems共和国境内，根据业主的技术规定，建设sss号工程项目，如图所示。

　　1．提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。

　　2．提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋，并运送到工地。

　　3．为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。

　　4．运送由总包商提供的材料：总包商在bｋb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在bｋb的库房到施工现场的运输，并负责卸车和保管。

　　5．分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。

　　（四）符合技术规范要求

　　熟悉业主技术规范的分包商，应按照业主的要求，并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。

　　（五）劳动力

　　分包商应：

　　1．自始至终提供足够数量的工人，以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。

　　2．在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗习惯。

　　3．支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。

　　4．为其雇员提供住宿及膳食。

　　5．向总包商和ems国主管部门提供他们所需的'有关其雇员的一切情况。

　　6．对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。

　　（六）法定责任

　　分包商应对下列事项承担责任：

　　1．遵守ems国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也应对此完全负责。

　　2．根据ems国的法律，为其雇员支付各种国家安全捐款。

　　3．分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的ems国的法律、地方法及规定。

　　（七）与业主谈判

　　除总包商的工程师授权外，分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。

　　（八）维修保证期

　　分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程，不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。

　　（九）意外事故或损失的责任

　　在工程移交之前，分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产（非工程部分的财产）损失的责任，并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。

　　（十）保险

　　1．工程保险：总包商应按合同一般条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内。

　　2．第三方保险：包括分包商在内的第三方保险，将由总包商承担，而分包商不付任何费用。

　　3．工人补偿：分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。

　　4．对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定，分包商应在3天内备齐各种有效的证单。

　　不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用，分包商应对此承担责任。

　　所有扣减款额应记在分包商的帐上。

　　对属于分包商自己的，或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具，如未计入总包商的保险单，分包商应自费保险。

　　（十一）运输

　　分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。

　　（十二）工具及设备

　　该分包工程施工和维修所需的全部工具，包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。

　　分包商应遵守ems国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定，并支付由此产生的全部费用。一俟该分包工程竣工，分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出ems国。

　　（十三）总包商材料的交付

　　总包商应负责交付材料，包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在bｋb总包商的仓库提取材料，将材料装车，运送到施工现场并卸车，费用自行承担，按双方同意的工程进度计划，对分包商各项工作所需要的材料，至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商，总包商应准许分包商一个相应的延长期。

　　（十四）材料的有效利用

　　分包商应注意该分包工程所需要材料，如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等，在ems国市场可能会出现供应短缺的情况时，分包商应自费安排从其他国家获得这些材料，从而保证该分包工程不间断地进行。

　　（十五）分包工程量

　　在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数，变化范围在±______％之内，则单价不作任何变化。

　　如果变化值超过±______％，应按总包合同一般条款中第______条规定处理。

　　（十六）分包商的宿舍区

　　总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信，为分包商选定建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。

　　（十七）总包商的监督

　　总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程，分包商的人员应对其承担义务。

　　（十八）许可证和执照

　　总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证，以及生活用房和物资进口许可证，要获取由业主写给ems国有关当局的证明信。办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。

　　（十九）竣工及惩罚

　　根据双方同意的交付材料（不包括由分包商提供的材料）日程表，只要分包商能及时得到材料，分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工。

　　（各分项工程的竣工日期略）

　　如果由于分包商的错误或疏忽，未能按上述日期完成该分包工程，分包商同意每延误一天，就向总

　　包商支付拖延分项工程的分包合同价的______％，作为罚金或违约罚款金，罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的______％。

　　（二十）分包商的过错

　　如果总包商认为分包商未能认真或迅速地进行施工，或没有准确地按合同施工，或忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示，或违反合同规定，总包商可以向分包商发出书面通知，要求其改正失职、疏忽及违约行为。如果分包商在合理期限内，未能执行通知的要求，在此情况下，总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下，将工程的一部分或全部从分包商手中要回，给其他人完成。在此种情况下，总包商可随时自由使用分包商的一切设备（已在工地与工程有况下，将工程的一部分或全部从分包商手中要回，给其他人完成。在此种情况下，总包商可随时自由使用分包商的一切设备（已在工地与工程有关的），并对设备正常磨损不承担任何责任，亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外，对按分包合同规定应属分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，总包商有权保留并要求不付，或根据已完工程的具体情况而定。

　　按前所述，完成这项工程或实施其中的一部分，费用如超过应属分包商的余款，那么分包商应承担这部分超过的款项。

　　（二十一）进度报告

　　分包商应按总包商同意的格式，呈送每周和每月的进度报表。

　　（二十二）厂商证明书和试验报告

　　分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告，并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。

　　（二十三）支付条款

　　总包商应按如下规定向分包商付款

　　1．预付款，其金额为分包合同价总额的______％，自分包商提交由________________银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内，付给分包商；保函有效期为______个月。

　　2．每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的____％。

　　3．分段工程占分包合同价的______％；凭暂时验收证书。

　　4．分段工程占分包价的______％；凭最终验收证书。

　　按总包合同规定，只有工程经业主在四周内验收后，上述1、2及4条规定的付款，自收到分包商发票之日起五周内，才能付给分包商。