道路工程施工协议书

道路工程施工协议书

　　在现实社会中，越来越多人会去使用协议，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。那么什么样的协议才是有效的呢？以下是小编收集整理的道路工程施工协议书，欢迎阅读与收藏。

道路工程施工协议书1

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就道路工程施工事宜达成如下协议：

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：________________;

　　2、工程地点：________________;

　　3、承包范围：________________;

　　4、承包方式：________________。

　　第二条、工程造价

　　道路工程按每平方米______元人民币确定，总价以实际完成工程量结算。

　　第三条、工程款拨付

　　工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清70%。

　　第四条、工程质量及验收

　　1、 乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严 格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。

　　2、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

　　3、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料，不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。

　　第五条、工程期限

　　1、开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日，共计______日。

　　2、乙方如果不能在合同约定的工期内竣工，根据工期节点每延迟一天，扣除工程总价款3‰的违约金，若由于不可抗力或甲方的原因致使工期延误，由甲方现场工程负责人认可签证后方可顺延工期。

　　第六条、 安全文明施工

　　1、乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的`行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　2、乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。

　　第七条、 双方的权利与义务

　　1、甲方的权利与义务

　　1)开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。

　　2)工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

　　2、乙方的权利与义务

　　1)乙方应配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。

　　2)参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。

　　3)遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

　　第八条、违约责任

　　1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　2、因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按______元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

　　3、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

　　风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　第九条、争议纠纷解决

　　本合同根据中华人民共和国现行法律签订，受中华人民共和国法律管辖。甲、乙双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决，协商不能达成一致的，应向_____仲裁委员会申请仲裁。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。

　　第十条、其他约定

　　1、 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。

　　2、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　3、甲乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　4、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。

　　5、本合同一式贰份，经双方代表签字与盖章后生效，本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。

　　甲方：____________ 甲方：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

　　签约地点：________ 签约地点：________

道路工程施工协议书2

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程承包方式：

　　1.4 合同工期：

　　计划开工日期： 年 月 日;计划竣工日期: 年 月 日;

　　第二条 工程范围及内容：

　　第三条 合同价款

　　3.1 按照本合同第二条内容，合同总价款为（大写） 元人民币（￥ ）。

　　3.2 合同计价方式:

　　本合同计价方式为 固定总价 方式，包含但不限于以下内容：办理规划、市政手续费用，为完成工程施工所必需的技术、管理、劳动力、材料、机械、措施费、水电费等全部费用及企业管理费用、利润、规费、税金、风险费等全部费用。

　　上述固定总价的风险范围包括：材料、人工、机械价格的上涨，市场价格风险、政策性风险，非发包方原因引起的停、窝工损失都包括在合同价款中不作调整。

　　第四条 质量与检验

　　4.1道路施工及验收严格按照《市政道路工程施工及验收规范》GB50268-20xx执行等质量应符合国家现行标准、规范的有关规定;

　　4.2 质量要求:满足工程设计要求并满足有关国家、地方相关规范、规定的要求。本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。

　　第五条 工程款的支付与结算

　　第六条 安全施工

　　6.1 安全施工与检查

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　6.2 安全防护

　　乙方在输电线路、地下管道以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应有安全防护措。

　　乙方在夜间施工时应做相应的'夜间安全设施，如：设夜间指示灯等。

　　第七条 双方责任

　　甲方派驻的工地代表：姓名 ;

　　乙方派驻的项目经理：姓名

　　7.1甲方责任

　　7.1.1按合同约定及时支付工程款项。

　　7.2乙方责任：

　　7.2.1 做好施工安全生产措施和文明施工工作，服从现场安全生产管理，承担施工过程中由于自身原因造成的一切安全责任和经济损失。

　　7.2.2 自觉遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等一切的管理规定和要求，负责施工场地周围建筑物和地下管线的临时保护，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　第八条 违约赔偿责任

　　8.1 甲方责任

　　8.1.1如甲方逾期付款，须从实际逾期之日起按银行同期贷款利息支付该笔逾期款项的逾期费用。

　　8.1.2由于甲方原因造成施工延误的情况，工期可以相应顺延。

　　8.2 乙方责任：

　　8.2.1乙方不得借口不了解场地情况或甲方提供资料不完整为由拖延施工，由此导致的工期延误不予顺延。因乙方原因，未按本合同所约定工期按时竣工，每延期一天，乙方按 向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

　　8.2.2因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，或无法通过验收，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责。

　　第九条 工程质量保修期

　　本工程自竣工验收合格之日起，乙方的质量保修期为 。

　　第十条 争议解决方式

　　凡因执行本合同所产生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

　　第十一条 合同生效与终止

　　10.1 本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

　　10.2 乙方向甲方交付竣工工程后，甲乙双方履行合同全部义务完成，本合同即告终止。

　　10.3 本合同壹式肆份，由甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　发包方（签章）： 承包方（签章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　（或委托代理人）： （或委托代理人）：

　　年 月 日 年 月 日

道路工程施工协议书3

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　经招标决定，甲方将_________至_________道路绿化工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定及相关法律、法规规定，遵循平等自愿、互利和诚信的原则，双方达成如下施工合同望共同信守。

　　一、工程内容：

　　1、按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。

　　2、根据不同地形，双方协商调整施工。

　　二、承包方式及付款组成：

　　1、本工程以包工包料包总价的方式承包，其承包总价为人民币_________元。

　　2、考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍，按招标文件规定花池数量有所变动，花池内植物种植相应变动，数量待定，故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价，每组花池_________元，工程结束验收后按实际发生的工程量计价。

　　3、招标文件规定的工程承包内容外发生的工程原则上按招标文件所列价款协商计价。

　　三、开竣工日期：______

　　1、本工程于_________年_________月_________开工，至_________年_________月_________日竣工。

　　2、若遇人力不可抗拒的自然灾害和道路施工相关事由不能及时协调解决，工期相应顺延。

　　四、安全生产：

　　1、乙方在施工过程中，应按国家有关安全规程规章进行，加强施工人员的安全教育，增强安全措施。

　　2、乙方在施工过程中所发生的安全事故由乙方负责，甲方概不负责。

　　五、付款方式：

　　合同签定后，乙方施工人员进场施工，甲方付乙方合同总价款_________%，施工完成_________%付_________元，余款_________元待工程验收合格扣出质保金，乙方凭税务局开据的正式发票结算付清。

　　六、双方应尽的.义务和责任：

　　1、乙方在施工过程中，应积极配合主道路的施工和有关线路的铺设。

　　2、乙方在施工过程中所产生的建筑废料应主动清扫拉走。

　　3、甲方提供乙方在植物养护管理期内的水源取水点，所发生的水费甲方负责，电费和运输车辆乙方负责。

　　4、乙方在甲方划定的区域内花池砌体和树苗种植，因协调无效遭到人为破坏，甲方根据实际发生的损失计价补偿。

　　七、工程质保金：

　　1、工程质保金按工程总价_________%_________元扣取，质保期内出现质量问题，乙方无条件修复。

　　2、质保期过后如无工程缺陷，甲方无条件返还乙方质保金。

　　八、检查验收：

　　施工结束后，乙方提出书面申请，甲方在十天内组织相关人员验收。

　　九、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。

　　十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

　　甲方：___________乙方：___________

　　法人代表：法人代表：____________

　　委托代表：委托代表：____________

　　______年______月______日

道路工程施工协议书4

　　发包人：

　　承包人:

　　第 标段由K + 至K + ，长约 km，公路等级为 ，设计时速为，路面，有立交处;特大桥座，计长 m;大中桥座，计长 m;隧道 座，计长m以及其他构造物工程等。

　　下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

　　(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

　　(2)中标通知书;

　　(3)补遗书;

　　(4)投标函及投标函附录;

　　(5)项目专用合同条款;

　　(6)公路工程专用合同条款;

　　(7)通用合同条款;

　　(8)技术规范;

　　(9)图纸;

　　(10)已标价工程量清单;

　　(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的'施工组织设计;

　　(12)其他合同文件。

　　上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写) 元(￥ )。

　　承包人项目经理： .承包人项目总工： .

　　工程质量符合 标准。

　　承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　　承包人应按照监理人指示开工，工期为 日历天。

　　本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

　　本协议书正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　发包人： (盖单位章)　　　　　　　　　　　　　　 承包人： (盖单位章)

　　法定代表人或其委托代理人： (签字) 　　　　　　　法定代表人或其委托代理人： (签字)

　　20____年____月____日 20____年____月____日

道路工程施工协议书5

　　发包人：　　承包人：　　经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1.1工程名称：道路工程

　　1.2工程地点：位于____市____区，莘以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

　　1.3承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

　　1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　1.5合同价款：合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)　　大写元

　　1.8质量标准：合格。

　　1.9工期：　　工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。　　二.技术标准及图纸

　　2.1图纸

　　2.1发包人提供：

　　2.2技术标准：

　　2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____市相关技术标准、规范;

　　2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。　　所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。　　三.双方权利和义务

　　3.1发包人的权利和义务

　　3.1.1发包人委派的业主代表：　　姓名：职务：

　　3.1.2监理单位及委派的工程师：　　监理单位：　　姓名：职务：　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　3.1.3发包人主要工作：

　　负责场地三通一平;

　　确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;

　　提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

　　负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;

　　进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

　　按合同约定支付工程款。

　　3.2承包人的权利和义务

　　3.2.1项目经理　　姓名：职务：　　项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

　　3.2.2承包人主要工作：

　　本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。

　　严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

　　负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;

　　负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

　　做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;

　　工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

　　发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

　　负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

　　四、工程价款　　A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。　　B.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据____市93土建定额再结合____市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。　　D.工程报价单详附件，工程量按实结算　　E.结算审计承包人付费执行采用沪建建(20)641号，沪价费(20)054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付

　　五、工程价款的支付

　　5.1工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75%;

　　5.2工程结算后，支付至工程结算总价的'95%，其余5%的质量保证金，待质量保期满________年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;　　六.安全文明施工

　　6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。　　七.竣工验收

　　7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合____市____市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。　　八.违约责任

　　8.1发包人违约：

　　8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　8.2承包人违约：

　　8.2.1因承包人原因，未按本合同第

　　1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

　　8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

　　8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

　　8.2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

　　九、争议

　　9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。

　　十、合同生效与终止

　　10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公X后生效;

　　10.2合同订立时间：________年____月____日;　　合同订立地点：____市。

　　10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　十一、合同附件

　　11.1投标文件

　　11.2招标文件

　　11.3道路平面图及标段划分图

　　11.4报价书

　　十二、合同份数

　　12.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有等法律效力;

　　12.2副本陆份，双方各执叁份。　　本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

　　发包人：(公X)承包人：(公X)

　　委托代理人：委托代理人：　　电话：电话：　　传真：传真：　　签订地点：　　签订时间：　　周记

道路工程施工协议书6

　　总包方(甲方)：____________________________

　　地址：____________邮码____________电话____________

　　法定代表人：____________职务____________

　　分包方(乙方)：____________________________

　　地址：____________邮码____________电话____________

　　法定代表人：____________职务____________

　　依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和____市人民政府____号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条、工程项目

一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、工程编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______

　　四、分包工程范围及工程量(附预算书)

　　五、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。

　　六、分包工程人工费用________元。

　　七、乙方投入工种及人数________人。

　　第二条、工程结算

　　按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人____计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的_____%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

　　第三条、工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第四条、安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的'规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第五条、生活管理

　　一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。

　　二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

　　第六条、分包工程人工费单价

　　一、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米____元。

　　二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。

　　三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。

　　四、清工每工日为________元。

　　五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。

　　六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)________元。

　　七、冬季施工期间(_____月_____日到_____月底)降低工效_____%的工日。其工日单价为________元。

　　八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)

　　第七条、材料供应管理

　　乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

　　第八条、施工机具

　　一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

　　二、手工操作工具，由乙方负责。

　　三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

　　四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

　　第九条、现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

　　第十条、违约责任

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的。经济损失。

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。

　　四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

　　第十一条、附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第()项解决：

　　(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人民法院起诉。

　　二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本_____份。其余副本，报送____备案。

　　三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

　　四、双方商定的其他条款：

　　1._________________________

　　2._________________________

　　第十二条、合同附件及有效期

　　一、合同附件：

　　1.工程预算书；

　　2.____________________

　　二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　总包单位：________________________

　　法定代表人：______________________

　　分包单位：________________________

　　法定代表人：______________________

　　签署日期：____年____月____日

道路工程施工协议书7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云 省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的`规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北 马路风电场道路工程

　　1.2工程地点： 县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位： 水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

　　其它：

　　第九条争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

　　第十条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：

　　联系人手机：联系人手机：合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

【道路工程施工协议书】相关文章：

高速道路工程施工协议书02-01

道路工程施工合同04-16

道路工程施工合同03-20

道路工程施工合同(15篇)12-01

道路工程施工合同15篇04-25

道路工程施工合同合集15篇03-16

道路工程施工合同集合15篇04-18

工程施工协议书02-22

工程施工安全协议书02-09