园林景观工程承包合同

(优选)园林景观工程承包合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的园林景观工程承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　发包方(以下简称甲方)：______________

　　承包方(以下简称乙方)：______________

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲方将______工程的园林景观结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______________

　　2、工程地点：______________

　　3、工作内容：______________

　　二、工期

　　1、本工程工期为____天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。

　　2、工期顺延：

　　(1)未及时签审施工图纸和施工组织计划;

　　(2)设计变更;

　　(3)甲方未能按期提交施工场地;

　　(4)连续4小时遇雨和停水、停电;

　　(5)未按合同规定时间拨付工程款项;

　　(6)其他。

　　三、工程合同价款及支付方式

　　1、经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价______元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。

　　2、合同签订后____日内，甲方支付乙方工程预付款______元整。

　　3、工程竣工并验收合格后____日内，双方上述方式办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的____%，余结算总额的____%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。

　　四、设计调整

　　本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量据实计算，造价按本合同第三条进行增减。

　　五、保修期

　　1、保修期：从乙方递交竣工报告后的第____日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期____年，工程部分保修期为____年。

　　2、成活率：植物管护移交时按行规达到____%的成活率。

　　六、双方的责任

　　(一)甲方责任：

　　1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;

　　2、合同签订后____日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;

　　3、负责协助办理施工的各项进场手续;

　　4、负责协调现场各施工单位间的关系;

　　5、若施工变更应以书面形式通知乙方;

　　6、按合同规定时间按时付款。

　　(二)乙方责任：

　　1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;

　　2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

　　3、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;

　　4、负责施工中的成品保护;

　　5、工程完工时，配合甲方完成验收。

　　七、材料的认定及采购

　　1、乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

　　2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

　　八、竣工验收：

　　1、甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;

　　2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。

　　九、合同的变更和解除

　　1、合同经双方签字后生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议，在补充协议签订前，必须将本合同未经事宜清算，结清合同款项，在补充协议生气之日起，本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前，补充协议无效。

　　2、合同签订后且项目定制前，甲方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理解约手续。

　　3、项目定制已进行或定制完工后，甲方提出终止合同，须向乙方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，承担乙方全部损失，订立终止合同协议，解除本合同。

　　十、违约责任

　　(一)甲方违约责任：

　　1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

　　2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

　　3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的____%向乙方支付逾期违约金。

　　(二)乙方违约责任：

　　乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的____‰向甲方支付违约金。

　　十一、争议解决方式

　　在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

　　十二、附则

　　1、本合同经双方签字盖章后生效。

　　2、未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

　　甲方：______________

　　住所：______________

　　代表人：______________

　　联系电话：______________

　　工程所在地：______________

　　______年____月____日

　　乙方：______________

　　住所：______________

　　责任人：______________

　　联系电话：______________

　　工程所在地：______________

　　______年____月____日

【园林景观工程承包合同】相关文章：

园林景观工程承包合同12-30

园林景观工程施工合同书通用版06-29

园林景观设计简历01-10

工程承包合同06-13

[精选]工程承包合同07-05

(精选)工程承包合同07-05

工程承包合同[精选]07-06

工程的承包合同12-13

工程承包合同05-07

工程承包合同(精选)07-12