[优秀]工程的合同15篇
随着人们法律意识的建立,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是非常有必要的行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编为大家整理的工程的合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
工程的合同1
甲方(需方):_________
单位名称:_________
地址:_________
电话:_________
传真:_________
乙方(供方):_________
单位名称:_________
地址:_________
电话:_________
传真:_________
依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、
一、货物:甲方向乙方定购窗帘一批(详见下表)。
二、总货款:合计人民币(大写):
三、付款方式
合同签定后,甲方向乙方预付定金30%,即人民币到现场
四、交货方式
1、交货时间:
2、交货地点:
3、乙方在合同规定的交货期内,提前2天向甲方提出发货通知。甲方在收到发货通知后应做好接货准备。如甲方无法按期接货,应于发货日前一天通知乙方并重新明确交货时间。
4、货物送抵甲方指定的交货地点后,甲方应及时提供货物堆放场所,
5、货物运抵交货地点后,甲方应指派专人验收并清点货物,且验收后提交验收结
6、安装过程中,所有货物安装完毕,乙方负责窗帘安装地点的卫生。卫生结束的
五、乙方制造的所有产品,质量除了符合国家有关标准外。还应严格按照双方确认的.
六、乙方对所售产品的质量保修期为一年。保修期内出现问题的,乙方应积极上门维修。
七、本合同签订后,任何一方不得擅自变更、终止或逾期履行,否则视为违约。
八、乙方不按期交货,每延期一天按合同总额的1%处罚,甲方不按约付款,每延期一天按应付货款余额的1%处罚。
九、遇不可抗拒因素造成合同无法履行时,应出具法律规定的相关证明并按法律规定的办法处理。
十、本合同适用于中华人民共和国法律,双方在履行过程中如发生争议,应友好协商解决;协商不成,任何一方可以向有管辖权的仲裁机构或法院提起仲裁或诉讼,但无争议部分应继续履行。
十一、本合同书由合同正文、合同附表组成,互为不可分割。
十二本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方:_________
代表:_________
日期:_________
乙方:_________
代表:_________
日期:_________
工程的合同2
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,将宁乡经济____区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点:
一、维修工程内容及要求
1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,在条件容许的情况下,1天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
二、工程质量保修范围和内容承包人按相关规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下:
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为________年;
3、装修工程为________年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年;
5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________年;
7、其它项目保修期限约定如下:质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、甲乙双方的权利与义务
(一)甲方的权利与义务
1、由甲方工程师共同配合乙方施工,行使合同约定的职权,向乙方发出指令及其签证,确保工程的顺利进行。
2、现场确定施工范围核实工程量。
3、组织相关单位进行验收,评定质量标准。
4、按合同约定的期限支付工程款。
5、负责各部门的关系协调。
(二)乙方的权利与义务
1、提供相关的施工方案。
2、按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。
3、抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4、每日完工后必须保证环境整洁、干净。
四、维修计价及费用支付维修按每处单独计价,费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价,每月汇总后进行结算,预留5%作为质保金,验收合格一个月复查合格后支付。
五、维修费用维修费用由造成质量缺陷的.责任方承担。
六、违约责任甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。下列情况为违约:
1、不按规定的方案和质量标准施工,造成质量低劣。
2、不能在规定的期限内完成工程任务。
3、现场管理混乱,受到有关职能部门的批评处罚。
七、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效,本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。
发包人(公章):
承包人(签字):
法定代表人(签字):
身份证号码:
委托代理人(签字):
________年____月____日
________年____月____日
工程的合同3
发包方:________(以下简称甲方)
承包方:________( (以下简称乙方)
按照《_____》和《建设安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方签订如下合同条款:
第一条 工程概况
1、 工程名称:龙岩市新罗区财政局综合业务大楼________人防工程防护设备与安装
2、 工程地点:登高中路与溪南路交汇处西北角
3、 承包方式:包工包料,独立核算,自负盈亏(含在施工中的一切所需机械、工具)。
4、 结算方式:按图纸内容包干计算。
5、 合同总价款(人民币________)
第二条 工程承包范围
人防防护、通风设备(详见乙方报价清单)
第三条 关于工程质量及验收的约定
1、 质量标准:按照国家人防办、建设建设部最新图集生产,产品达到合格标准。
2、 工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx),福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。
3、 乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家,并提供各项产品的质保书。
第四条 承包工作内容和工作时间
1、 乙方应按甲、乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品(可分期)根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度,乙方应积极配合做好各项的.本职工作,并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等(质保书)交付甲方,以便认产品、品牌。
2、 综合治理、安全生产、文明施工:
①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件(如暂住证、婚育证、劳务证等),不满十八周岁的人员不许上岗操作,严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令,违法的经济处罚由乙方自行承担;乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度,凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象,均按公司有关规定给予重罚,所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。
②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例,所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育,施工前应进行技术交底,不接受教育、违章作业,出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失,违章未造成损失,每发现一次罚款200元,施工所需个人防护用品由乙方自行解决。
③乙方班组人员在施工时应注意安全,若因乙方自行造成的事故,甲方不负任何法律责任,一切费用由乙方自理。
第五条 工程结算及付款办法:
按实际工程量结算,甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方(有关甲方向乙方提取管理费、配套费等,按总造价的_____%从各次转款中按比例提取)。工程竣工验收后三个月内付清尾款,乙方应按工程款的_____%税票提供给甲方。
第六条 争议或纠纷处理
1、 合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或有关部门进行调解。
2、 解决合同纠纷方式:双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商,协商不成则提交仲裁机构仲裁,不服仲裁,可向当地人民法院提出诉讼,双方均应服从人民法院的判决。
第七条 双方责任
1、 为保证安装拆卸和保养的需要,乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环,费用由乙方负责。
2、 甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。
3、 甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料(经人防部门审核认可的图纸),如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工,由此造成工程未通过验收,由乙方承担责任,并负责由此发生的一切经济损失责任。
4、 甲方向乙方提供施工所需水、电接口。
5、 乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工作。
6、 工程完工后,乙方须提供全部施工及技术资料,并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。
7、 乙方门扇到场之前,甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输通道。
第八条 其他事项
1、 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
2、 本合同履行完成后自动终止。
3、 施工过程中如有增减项目,竣工验收结算应按实际相应增减;即原图纸中已有的项目价格按照合同单价,图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。
补充条款:_____
甲方(盖章): _____乙方(盖章):_____
甲方代表:_____ 乙方代表:_____
单位地址:_____ 单位地址:_____
电话:_____电话:_____
合同订立时间:_____ 年 _____月_____ 日
合同签订地点:_____
工程的合同4
甲方(全称):(简称:甲方)
乙方(全称): (简称:乙方)
一、工程概况
工程名称:苏地20xx-B-23地块项目外遮阳工程(一标段)(16#17#21#楼)
工程地点:苏州高新区马运路北,滨河路东天之运花园 工程内容:外遮阳制作供货和安装
二、工期要求
根据现场实际施工进度要求
三、质量标准及质保期
工程质量标准: 合格 ; 质保期: 贰年
四、合同价款
单价:252元/㎡,图纸面积为2851.68㎡
总价:(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)¥718623元整乙方组织生产前,须现场测量窗户尺寸,并向甲方出具实测尺寸清单,甲方认可后方可组织生产,此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据,亦作为本合同的补充,具有同等法律效力。
五、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款、本合同补充条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸、工程报价单或预算书
双方有关工程的`洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同订立地点:xxx
本合同双方约定 签字盖章 后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程的合同5
发包单位(甲方):
承包单位(乙方):
根据并结合本工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合同共同遵守。
第一条:工程名称:
第三条:工期:
(一)、依甲方进度配合,施工前七天通知乙方备料,进场施工,本工程的工期定为5天,即年5月日至20xx年5月日完工,如具体施工日期有变,双方应事前通知并告知原因协商。
(二)、甲方为乙方施工人员提供食宿以使施工方便,费用由乙方承担;材料、工具等器材运输费用由乙方承担。
(三)、乙方人员进入甲方厂区后,遵守甲方的各项规章制度,施工安全事故由乙方自负,在施工期间甲方应帮助乙方维持社会治安和工作秩序。
第四条:合同义务
(一)、甲方
1、地面质量必须符合国家标准,混泥土需c25以上,养生期为28天,一楼必须做好断水处理,否则一楼涂装会起水泡。
2、地面潮湿空气温度80℃以上,地面温度1 0℃以下的不得强迫乙方施工,否则会影响工程质量。
3、必须完成工地电源、通水工作,同时不能有其他工程队交叉施工,否则涂装质量和延期所造成的损失应由甲方承担。
4、地面施工完毕后,养生期72小时,不宜有超过2H的硬物磨刮,否则地面会出现伤痕。
5、地面涂装竣工后,甲方在三内进行面积核实及质量验收,超过期限视为验收合格。
(二)、乙方
1、必须按照施工时间准时进场施工(特殊情况除外),否则影响甲方计划造成损失,由乙方承担。
2、必须按照合同上的工艺进行施工,不得偷工减料。
3、施工完毕后,必须口头或书面通知甲方进行验收核对面积,否则视为未竣工处理。
4、需维护好甲方的一切机械设备,不得利用甲方图纸用于诈骗行为。第五条:验收方法
(一)、甲方接到乙方口头或书面竣工通知后,三天内进行地面验收。
(二)、如果甲方接到竣工通知后三天内不予以验收,则视为验收合格,甲方应根据合同的付款方式进行付款,即使使用后发现问题,乙方对此不负责任。
第六条:付款方式
(一)、在双方正式签订合同后,乙方施工设备及工人进场,当日甲方支付合同总金额的50%备料款,工程进度至90%时付40%工程进度款,工程竣工后三天内付款5%,余下的5%在三个月内若无质量问题情况下将此剩余款项付清。
(二)、现金支付:由乙方以指派或委托单位有关人员来甲方收款,款项不得交由任何其他人员。
(三)、银行汇款:甲方必须将款项汇入乙方指定的'开户帐号,并传真汇款回单通知乙方汇款完毕。
第七条:保修及保养事项
(一)、保修
1、保修自本合同所涉及的涂装地面验收之日起12个月。
2、在保修期间,如发生因乙方的材料或涂装工程所造成的工程质量问题,由乙方负责免费维修。
3、在保修期内,如发生非因乙方所售材料和涂装质量原因而造成工程损失的或人为原因给予损坏的,则不在保修范围内,乙方可以以优惠的价格为甲方提供维护和长久的跟踪服务。
(二)、保养
1、涂装地面硬度只有2H—4H不宜超过4H的硬物磨刮,以免引起伤痕。
2、酸碱溶剂甲方必须按乙方提供的资料说明进行使用。
3、如有剥落现象,需提前通知乙方维修。
4、一般情况下,需换鞋进行操作为佳。
第八条:合同效应
(一)、双方签订合同后,一方不履行合同时按合同的总造价支付1 O%违约金。
(二)、双方签订合同后,已开始履行合同时,但一方违反合同条款的应由违约的一方赔偿因此原因而造成的经济损失。
第九条:争议及解决
如合同内容、解释、履行等方面发生争议,应首先双方协商解决,协商不成的可以向当地人民法院提起上诉。
第十条:终则
(一)、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
(二)、本合同自甲、乙双方代表签字盖章后立即生效。
(三)、本合同至款项付清后终止。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
年月日:
工程的合同6
甲方:___________
乙方:___________
根据《民法典》的有关规定,经甲乙双方协商一致,明确双方权利和义务,共同签订如下合同,并商定以下条款:
一、甲方将自有的工程机械一台,机身号为,发动机编号为,生产日期为________年____月____日,已工作时间为小时,价格为元,转让给乙方所有,归乙方使用支配。
二、甲方出售的该工程机械转让前的所有债权债务纠纷由甲方负责,与乙方无关,甲方保证其所转让的工程机械没有设置任何抵押、质押或其他担保权,不受任何第三人的追索;转让后,乙方所有债权债务纠纷由乙方负责,与甲方无关。
三、甲乙双方一经签订本合同乙方就将总购机款的%计元通过银行转账支付给甲方,同时甲方也将机械型号为,发动机编号为,机身编号为的工程机械一台交付给乙方,甲方交付工程机械的同时交付原始购机发票、合格证、说明书、购机资料、随车附件等物品给乙方,方负责联系合法运输车辆将该工程机械运输到目的`地,运输费用元由方承担,工程机械到达目的地后,乙方于日内将一余下的%购机款元支付给甲方。
四、
五、甲方必须保证本机属于合法拥有,如属于盗窃等赃车,由甲方承担法律责任,与乙方无关;甲方必须保证本机的生产日期、工作小时、原始购机发票等资料是真实有效的,本工程机械没有进行翻新、更换机身铭牌、修改工作时间表、改换生产日期等等虚假欺骗行为。
六、甲乙双方如有违约必须赔偿对方的所有损失,并支付20%的违约金;如合同有未尽事宜,甲乙双方共同协商解决,凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应积极友好协商解决;协商不成,向人民法院起诉;本合同自双方签字起正式生效,甲乙双方各执一份,共同遵守。
甲方:___________乙方:___________
日期:___________日期:___________
工程的合同7
甲方(发包人)______________________
乙方(承包人)______________________
签订日期:_____年_____月_____日
甲方:___________乙方:___________
根据《_____》等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:_____________________
2、工程地点:_____________________
第二条 工程范围
乙方承包的工程范围:_______________
拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分,做两步3:7灰土垫层,浇筑20公分厚C30混凝土路面,在无道芽的路段安装道芽,新旧混凝土路面之间做沥青勾缝,清运现场所产生的建筑垃圾,做好成品养护。
第三条 承包方式
承包方式:包工包料
第四条 合同工期
本合同工期为_______个工作日,自乙方进场之日起计算。
第五条 工程价款
工程价款(含税)为:______________(大写)元_______(小写)元。
第六条 工程价款支付
按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死,任何条件的变化均不作工程价款调整,整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。
第七条 工程质量
1、甲方应在乙方进场前_______日,向乙方提供施工图纸_______套,并向乙方进行技术交底。
2、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。
3、涉及隐蔽工程的,在工程隐蔽前,乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的,乙方应整改后重新验收。
4、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。
5、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。
第八条 验收
1、工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。
2、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。
第九条 质量保修
1、乙方负责该区域内_____期内的保修,确保路面平整牢固,乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修,甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用,乙方不得质疑。
2、保修期间,符合保修条件的,乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的`路面。
第十条 甲方权利和义务
1、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底,交底应经双方现场确认。
2、工程甲方代表,对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。
第十一条 乙方权利和义务
1、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。
2、参加甲方组织的现场交底,配合形成书面交底文件。
3、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定,妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。
4、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
5、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。
第十二条 违约责任
由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程价款的违约金。
第十三条 合同的生效与解除
本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式_______份,双方各执 _______份。
第十四条 争议解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解。
第十五条 付款方式
经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款;剩余10%工程款自验收合格之日起一年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款,否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中,若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决,不得因此而影响施工进度,且不能转嫁给甲方,由此造成的一切费用均由乙方承担。
甲方:_____________________乙方:_____________________
代表人:___________________代表人:___________________
地址:_____________________地址:_____________________
电话:_____________________电话:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
工程的合同8
甲方:
乙方:
为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风,防止建设工程承发包过程中不正之风和腐败现象的发生,根据国家、省和广州市有关建设工程承发包以及《广州市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》,结合工程建设的特点,特订立本协议如下:
一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家、省和广州市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的'礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由单位和个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求和接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。
六、甲方工作人员不得在乙方兼职以及向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方及其工作人员不得利用向甲方单位及其工作人员行贿、提供回扣或者其他好处等不正当手段承揽工程。
八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口,邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。
十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者,应向甲方领导、甲方上级单位或纪检监察、检察机关举报,甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程投标优先权。甲方工作人员向乙方索贿,经乙方检举,被纪检监察、检察机关立案查处认定的,乙方有权从甲方获得被索贿款1-3倍作为奖励(此款由索贿人承担),由此产生的办案费由甲方索贿人承担。
十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。乙方在工程项目建设中贿赂甲方工作人员,被纪检监察或司法机关立案查处的,甲方有权中止工程项目施工合同,由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。
十三、本廉洁协议是工程承发包中甲乙双方的行为规范,应共同遵守,搞好工程建设和廉政建设。双方签署后协议立即生效。
十四、本协议一式四份,甲乙双方各执一份,经办部门一份,监察部门一份。
十五、本协议自双方签字之日起生效,在工程验收交付使用并经考核单位考核后自动终止。
甲方:
主管领导:
地址:
电话:
签约日期:年月日
经办部门:
负责人:
日期:年月日
乙方: 工程负责人: 地址: 电话: 年月日
监察部门:广州市越秀公园政工科
负责人: 年月日
工程的合同9
构筑单位(甲方):
地址:
邮码 德律风
法定代表人:
职务
询问单位(乙方):
地址:
邮码 德律风
法定代表人:
职务
为使 构筑安置工程的构思科学,计划和施工经济、公道,构筑速度快,偏差小,经甲乙两边富裕会商,特订立本公约。
第一条甲方应于 年 月 日过去将筹划局红线图、上级部分批文、拜托书以及构筑安置工程的构筑面积、安置项目、消防方法、库房每层净高档资料提交乙方。
第二条乙方根据甲方要求,对 构筑安置工程的地形、地质前提、构筑安置构思等进行可行性探讨,最终式样出计划任务书及匡算表,于 年 月 日过去交付甲方。
第三条甲方根据国度主管部分法则的工程计划收费标准,承付乙方询问费元。自本公约签订之日起 日内,甲方先付给乙方 元,待乙方将计划任务书及匡算表交付甲方后 日内,再付给乙方 元。
第四条为本询问工程必要到外埠进行调研、汇集资料人员的`差旅费,由甲方负担。
第五条甲方的违约责任
1.甲方如不按本公约法则的时候向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽搁的时候顺延交付计划任务书及匡算表的时候。
2.甲方如不按本公约法则的时候向乙方交付询问费,耽搁一天,按耽搁交付款额罚款 ‰。
3.甲方如果半途停止询问哀告,乙方询问工作已经过议定半的,应付给乙方扫数询问费;询问工作还没有过半,按总询问费的50%收费。
第六条乙方的违约责任
1.乙方如不按本公约法则的时候交付计划任务书及匡算表,耽搁一天,按总询问费金额罚款 ‰。
2.乙方如半途停止询问,应按总询问费向乙方交付罚款。
3.乙方所供给的技巧询问办事,因质量缺点或差错给甲方造成经济吃亏的,该当真补偿。如果由此引发庞大变乱,造成紧张结果的,还应究查其紧张当真人的行政责任或刑事责任。
第七条其他商定
本公约自签订之日起,甲乙两边不得随便变动。如有未尽事件,需经两边会商办理。
本公约本来一式两份,甲乙两边各执一份,公约副本一式 份,别离交 构筑工程主管部分、建行 等单位各一份。
构筑单位(甲方):
当真人:
年 月 日
询问单位(乙方):
当真人:
年 月 日
工程的合同10
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方将位于 的 工程所需的全部白蚁防治工程发包给乙方施工。依据《城市房屋白蚁防治管理规定》(建设部令第130号)和《海口市房屋白蚁防治管理实施办法》(海房字[20xx]074号)等相关规定,为保证甲、乙双方共同履行职责,认真做好房屋白蚁预防工作,保护房屋免遭白蚁侵害,特签订本合同。
第一条 工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包范围:乙方承包施工本工程所需的全部白蚁防治工程,包括全部建筑物的地下室基础、主体结构工程、会所、精装修工程、室外园林景观及绿化工程部分的白蚁防治工程等。
1.4工期:白蚁防治施工的开工日期以甲方书面通知乙方开工的日期为准,竣工日期以海口市房产管理局出具《白蚁防治工程竣工备案证明》的日期为准。乙方的白蚁防治施工应配合本工程整体施工进度进行,施工过程中按甲方的要求酌情调整。
第二条 工程造价
该合同价款实行包干,即包工、包料、包安全、包工期、包备案、包税金、包防治用药的配制及有关一切费用。结算时建筑面积以测绘机构出具的测绘数据为准,其中精装修建筑面积为套内建筑面积。
第三条 甲乙双方负责的事项
3.1甲方负责的事项
3.1.1提供相关图纸和施工说明书等复印件资料,主要包括:
(1)地质勘察资料;
(2)施工总平面图;
(3)建筑平面图;
(4)建设工程规划许可证;
(5)营业执照。
3.1.2为确保按时施工,以便乙方做好施工准备,下列分部(项)工程实际施工应提前2天通知乙方:基础底板垫层夯实浇筑前;±0基槽回填土前;墙面抹灰层施工前。
3.1.3为乙方提供必要的施工条件,督促并协调施工单位做好施工过程中的配合协调工作,并指派一名现场代表,负责处理与本合同履约有关的质量监督、中间验收、竣工验收等事宜;乙方进场后,对乙方现场施工人员进行施工注意事项及施工安全交底。
3.1.4依照合同约定按时向乙方支付工程款。
3.2乙方负责的事项
3.2.1在本合同签订时,提供《白蚁防治施工组织设计方案》报甲方审核确认。
3.2.2根据土建施工进度组织做好白蚁防治施工工作,不得影响土建施工进度。
3.2.3遵守甲方施工现场的各项规章制度,接受甲方和监理单位对工程施工全过程的管理监督;做好人身安全及生产安全,防止火灾发生、药剂渗漏,由乙方原因发生的事故由乙方承担责任,赔偿损失。
3.2.4严格执行施工规范,遵守操作规程及关于环境保护的相关法律规定,做好施工记录;爱护公物,保管好甲方提供的设施和设备。
3.2.5指派施工现场代表一名,解决由乙方负责的各项事宜,保质、保量按时完成本合同约定的乙方应完成的白蚁防治工作,确保工程的质量。工程竣工后,妥善处理多余的药物及有碍人体健康的物质。
3.2.6负责办理《白蚁预防合同备案证明》和《白蚁防治工程竣工备案证明》,甲方配合提供所需的相关资料。
3.2.7应建立工程施工档案并在白蚁防治工程完工后向甲方报送完整的白蚁防治施工资料壹式肆套。
第四条 工程质量
4.1乙方对本合同白蚁防治工程质量保证的'有效期为十五年。
4.2乙方应严格按照《海南省白蚁防治单位管理规定》、《海口市房屋白蚁管理实施方法》、《房屋白蚁预防工程施工技术规范》及《白蚁防治施工组织设计方案》的要求进行施工。
4.3乙方使用的药品必须经过权威机构鉴定,具有较长的残效期,具有三证,即国家农药生产许可证、农药登记证、产品质量检验合格证,并满足国家卫生标准,不污染环境。
4.4本工程白蚁防治使用的药品:20%氰戊菊脂乳油——天鹰钉白蚁乳剂。配比浓度和喷洒剂量应符合《白蚁防治工程施工组织设计方案》的规定。在施工过程中甲方现场查验药剂浓度、用量及施药是否均匀、全面。
第五条 工程验收及备案
5.1由甲方、乙方和相关部门组织本工程白蚁防治工程的验收,以国家颁布的有关规定和本合同第四条约定的工程质量为验收标准。
5.2乙方应当按合同约定、白蚁防治方案及有关白蚁预防技术规程等,实施白蚁预防处理。乙方每日每次施工完毕,应填写《施工记录表》;对已施药完成的部位,应填写《白蚁防治工程验收记录表》,并会同建设单位和监理单位当天确认完成施药的工程部位并签字验收。
5.3工程施工前,由乙方持如下资料向白蚁防治管理部门申办白蚁预防合同备案登记手续,由白蚁防治管理部门出具《白蚁预防合同备案证明》。甲方应配合乙方准备如下资料;
(1)白蚁防治合同;
(2)建设单位或个人的身份证明;
(3)建设工程规划许可证;
5.4工程竣工后,乙方应当持《施工记录表》、《白蚁防治工程验收记录表》向白蚁防治管理部门申办白蚁预防竣工备案登记手续,由白蚁防治管理部门出具《白蚁防治工程竣工备案证明》。
5.5乙方保证本工程的白蚁防治施工达到白蚁防治管理部门的要求。白蚁防治工程的相关手续由乙方及时负责办理,甲方配合,所需的费用已包含在工程造价中,甲方不另行支付。
第六条 施工进度
乙方必须接受甲方现场代表的施工指令,严格按照甲方审批同意的进度施工,乙方施工进度必须满足并服从甲方其他施工单位的施工进度。
第七条 施工管理
7.1本合同履行过程中,乙方应接受甲方对安全、质量、进度、文明施工及生活的统一管理。
7.2乙方按照国家和地方有关法律法规、行业主管部门的规定进行施工管理。
7.3乙方负责与本合同有关的施工人员和白蚁防治药品的安全管理,承担本白蚁防治工程的一切施工安全的经济和法律责任。
第八条 成品保护
乙方在施工过程中,不得对施工部位和作业面以及其它单位已完成的成品、半成品造成损坏,否则应对其所造成的损失承担全部经济责任。
第九条 工程款支付
9.1甲乙双方签订合同后,自乙方交付《白蚁预防合同备案证明》后7个工作日内,甲方凭乙方开具的等额工程发票,支付乙方工程总造价40%的工程款人民币 元整(小写: 元)。
9.2乙方完成本合同项下全部白蚁防治工程并交付《白蚁防治工程竣工备案证明》后7个工作日内,甲方凭乙方开具的合同总价余额发票,再付给乙方工程总造价55%的工程款人民币 元整(小写: 元)。
9.3剩余5%余款作为质量保证金,自白蚁防治工程竣工验收合格之日起满2年,若无白蚁隐患的,则再付清尾款。
白蚁预防工程合同4
甲方:
乙方:南岳区白蚁防治所
一、预防工程范围及面积
预防工程范围:
预防工程面积:
二、工程费用
依照湖南省物价局核定的收费标准及双方协商结果,本项工程房屋装饰装修白蚁预防费用为人民币: 元(大写)
三、工程质量标准
乙方应严格按照国家建设部和湖南省建设厅白蚁预防技术规程操作,达到合格标准。
四、工程验收
对施工完成的项目,甲方现场进行签字验收。
五、工程包治期限 包治期限为五年。
年 月 日起至 年 月 日止。(已发现蚁害未进行灭治处理的无包治期限,只进行一次施药处理)
六、权利义务
(一)、甲方权利义务
1.向乙方提供装饰装修方案、图纸等相关资料;
2.及时向乙方通报装修工程施工进度,配合乙方进行白蚁预防施工,做好施工协调工作;
3.包治期间内,甲方如对预防处理好后的房屋进行新的装饰装修,需提前与乙方联系,另行签订补充合同,否则该工程不享受期限包治。
4. 如果在包治期限内发现蚁害,应及时通知乙方进行防治;
(二)、乙方权利义务
1.进行施工防治时,应主动接受甲方现场监督,确保质量。
2.施工防治完毕后,应及时向甲方交待相关安全注意事项。
3.包治期间,防治范围内发生蚁害,应及时进行免费防治。
七、违约责任
(一)、甲方应按本合同第二条、第四条、第六条第一款履行责任,如有违以上任一条款而影响防治质量的,责任有甲方自负。
(二)、乙方应按本合同第一条、第三条、第五条、第六条第二款履行责任,如有违以上任一条款导致蚁害发生,在包治期限内由乙方无偿治理。
本合同一直两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:(公章)乙方:(公章)
代表名称:
地址:地址:
电话: 电话:
年 月 日
工程的合同11
甲方(以下简称甲方):
乙方(以下简称乙方):
经甲、乙双方协商一致,甲方将小区住宅楼北楼下水管道维修工程承包给乙方,具体事宜如下:
一、工程范围:甲方小区住宅楼北楼污水管道维修。
二、承包方式:甲方以包工包料形式承包给乙方。
三、工程要求:乙方负责甲方小区北楼住宅楼1—5单元所有坏损污水管道的维修,保证各单元污水总管道与院内过水井通畅;疏通院内属于北楼的各过水井,保证过水井之间通畅;排除北楼地沟内淤堵的污物,维修地沟内坏损并影响排污的.管道。
乙方负责沟渠开挖,购买工程所有材料,保证材料质量,工程完工后所有开挖地面回填完整。
四、以上工程总计价款元,工程结束验收合格后,由甲方一次性支付乙方。
五、工程总工期2天,从年月日至年月日,乙方须保证按期完工。
六、其他要求:乙方在施工期间须文明施工,设置安全设施,因施工发生的一切安全事故责任由乙方负责。
七、工程质量保修期1年,保修期间因工程质量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等问题,乙方负责无条件免费维修。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
九、本合同从签订之日起生效。
甲方:
签章:
日期:
乙方:
签章:
工程的合同12
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据贵州XX公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容:
2、工程安装费 万元(具体明细见附表): 具体金额为:子项中标价215;设计方案的工程量
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期:从________年____月____日至________年____月____日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式:
5.
1、预付款:甲、乙双方签订合同后____日内,甲方预付合同工程安装费的20%
5.
2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的.主材费用和5%的质保金后(质保期________年),甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.
3、保修条款:本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。
5.
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南XX公司、贵州XX公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《____省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《____省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。
10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。 1
1、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 1
2、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理 1
3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。 1
4、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。 1
5、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任 1
6、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:
①责令乙方立即停止施工,
②不付乙方工程款,
③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。 1
7、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。 1
8、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。 1
9、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 甲方: 乙方: 代表:
代表: 身份证号码: 电话号码: 银行帐号: 开户行名称:________年____月____日________年____月____日
工程的合同13
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
对于铺集镇土地整理项目田间道工程,本着平等互利双方自愿的原则,达成如下协议:
一.发包方职责:承包方进场前施工区内障碍物清除,向承包方提供临时水准点及工程范围内地下管线的位置及埋深。
二.承包方职责:,在现有路基内浇注道路宽度为4m,16cm厚的c25砼,工程达到四级公路标准
三.施工方法要求:
1。配备拌合设备及施工所需的震动梁,振动棒,槽钢,抹光机,发电机,提浆机。
2.砼配比要求达到标准。
3.震动梁,震动棒必须按照标准进行操作,禁止出现不使用及应付施工。
4.提浆机和抹光机需对砼路面提浆抹光达到3-4遍,禁止对砼路面撒干水泥在进行抹光提浆。
5.提浆结束扫毛处理。
6.在砼浇注完72小时之内必须进行割缝作业,每5米割横缝一道,割缝要求达到5cm。
7.以上如有达不到要求,发包方有权拒付工程款。
四.按实际工程量及现场签证结算。
五.承包方计划于3月26日进场开工。
六.承包方按照土方工程施工技术规范进行施工,按照发包方提供的'施工工序和施工要求进行施工。
七.工程结构超出第三条规定时,发包方应给予现场签证,作为以后结算依据。
八.工程每完成1万平方工程量,付相应工程款80%;工程结束,付清全部工程款的80%,工程验收合格后全部付清工程款。
双方责任:发包方必须保证按时清理工程范围内障碍物,不能耽误承包方施工进度。此协议一式三份,未尽事宜另行约定。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程的合同14
发包人:___有限公司
承包人:___有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合。
一、工程概况
工程名称:___工程
工程地点:
工程规模:
二、工程承包范围
承包范围为:
承包人式为:包工包料。
三、合同工期
开工日期:`
合同工期及开工竣工日期:
四、工程质量标准:国家施工规范合格标准
必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20___)、《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-20___),《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20___)等现行标准验收规范的要求及工程所在地相关职能部门的规定和要求及其他相配套的工程质量验收规范。
五、合同价款
合同价款:暂定人民币大写:___万元。小写:___元。
最终合同价款的确定:
六、组成合同的文件
组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。
七、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的'期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
本合同订立时间:___年___月___日本合同订立地点:___
双方约定本合同自双方法定代表人或法定代表人委托人签字并加盖单位公章后生效。
发包人:___(公章)住所:___法定代表人:___委托代理人:___电话:___开户银行:___帐号:___邮政编码:___
承包人:___(公章)住所:___法定代表人:___委托代理人:___电话:___开户银行:___帐号:___邮政编码:___
工程的合同15
甲方:______
乙方:_____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程名称:_____
二、工程地点:_____
三、承包方式:_____
四、承包范围:
本合同包含13.14.16.1718.19.20号楼弱电配管劳务工作,给定的施工图纸范围内所有弱电管线施工中的各项劳务,即包括弱电管线底板预埋、后期86盒,弱电箱的安装。(保证按图纸施工,所有弱电管线能正常使用)
甲方提供所有所需材料及工具。(工具维护维修费用由乙方负责)
五、开竣工日期:20_____年1月4日至工程结束。正常工期内如乙方不能按时完成施工,每耽误一天,扣工程款500元,依次累计。耽误工期超过7天,甲方一次性扣除乙方工程款5000元并且另行安排队伍施工,乙方无条件退场。
六、工程面积及单价:
1、按该工程设计图纸为准,计算项目总户数
2、工程承包价:每户200元
4、工程总价约240000元。
七、付款方式:
无预付款,在底板预埋期间每月25日对当月所完成工程量进行核算,工程量核清后,每月30日之前按每户60元进行结算。底板预埋全部结束后,二次配管进行到50户,在当月低将底板预埋费用全部结清。二次配管每月25日对当月所完成工程量进行核算,每月30日之前按每户100元进行结算。等工程结束小区工程部验收结束,甲方将剩余费用一次性结清。合同结束。
八、双方责任:
甲方责任:
1、向乙方提供图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。如不及时书面通知乙方所造成损失由甲方负责。
2、对工程质量严格把关,对不合格工程勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
3、给乙方配备现场施工用电、用水及临时仓库。
4、保证工程材料及时无误地供应到现场。如耽误工期由甲方负责。
5、保证按时给乙方拨付工程款。
乙方责任:
1、组建一支过硬的施工队伍,安全文明施工
2、乙方必须服从甲方管理人员及小区工程部管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
3、负责临时仓库的管理工作,对仓库内物质要合理整齐存放,并且每月进行统计一次,在工资结算时提供给甲方,仓库钥匙专人管理,不得随意转交他人。
4、施工中注意安全施工,杜绝伤亡事故的发生。
九、施工安全施工生产目标承诺:
1、杜绝重大安全事故,死亡事故为零。
2、杜绝重大设备、火灾事故。
3、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。
十、安全合同内容:
1、乙方必须对劳务人员进行安全培训,如在工程中发生伤亡事故由乙方全部承担。若属第三方所造成,而责任及所有费用由造成方负责,甲方进行协调解决处理。
2、甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》,以及有关的.各项规范,自学遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。
十一、现场文明施工及其人员行为的管理:
1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合现场标准化布置的要求。
2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自已负责。
3、乙方的工人和管理人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上工时喝酒寻衅闹事。
十二、合同有效期:
本合同自签订之日起生效,在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。
十三、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁。
十四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同经双方签字盖章后生效。
甲方负责人: _____乙方负责人:_____
联系电话:_____ 联系电话:_____
身份证号码: _____身份证号码:_____
_____年_____ 月_____ 日
【工程的合同】相关文章:
工程工程合同11-18
工程工程合同11-10
工程合同建设工程合同01-07
工程工程合同模板工程合同模板大全09-26
工程工程合同(荐)08-19
合法工程工程合同09-16
合法的工程工程合同03-21
合法的工程工程合同03-08
关于工程工程合同02-27
有关工程工程合同03-27