当前位置：范文派>合同范本>工程合同>弱电工程合同

弱电工程合同

时间：2024-05-15 06:55:20 工程合同我要投稿

弱电工程合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，很多场合都离不了合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编精心整理的弱电工程合同，欢迎大家分享。

弱电工程合同

弱电工程合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　本协议由甲乙双方磋商同意，甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用，委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养，经双方友好协商特签订如下维护合约：

　　一、合同期限:

　　合同期限自________年____月____日至________年____月____日止，合同期满后，双方可选择续约或自然解除合约：

　　二、服务内容

　　弱电系统设备定期保养、故障排除,维修保养清单见附件;

　　三、服务要求

　　1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。

　　2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内(特殊情况除外)赶到甲方公司尽快排除故障;

　　3、当甲方系统故障需要更换时，乙方应以最低市场价提供配置，并负责安装;

　　4、乙方在合同期间内，定期(每月最少提供两次)上门进行保养维护及优化作业

　　5、若合同以外通知的特殊作业(如新增点位，新增布线)等由乙方另行报价。

　　6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过100元由乙方负责支付，如在维护过程中更换设备配件单次金额超出100元由甲方另行支付。

　　四、维护费用：

　　甲方弱电系统需维护项目有：监控系统、会议系统、背景音乐系统、停车场管理系统、系统、防雷系统，详细清单见附件;综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，乙方每月向甲方收取维护费_(6500.00)陆仟伍佰元整_ __元，周期为12个月，共计柒万捌仟园整(78000.00 ) 元。

　　五、支付方式：

　　维护费乙方按半年方式收取：合同签订后十天内支付总款项的50%即(36000.00元)叁万陆仟元整元合同到期后十天内支付总款项的50%即 (36000.00元)叁万陆仟元。

　　六、双方责任

　　(1)甲方责任

　　1、硬件或软件发生故障时，甲方应及时通知已方。

　　2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由

　　第三方介入本合同内的服务;

　　3、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务;

　　4、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告之乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲方损失的数据或设备进行维修或恢复;如是由于乙方的原因造成甲方设备或数据损坏应由乙方负责维修或恢复，所需费用由乙方承担。

　　(2)乙方责任

　　1、乙方在维护过程中为甲方的商业数据保密，不可泄露

　　第三方知道;

　　2、乙方在维护过程中需满足甲方的.正当要求，保障弱电系统及其他相关设备的正常运行。

　　七、其他事项

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本合同承担全部相关责任。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

弱电工程合同2

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担xx公司弱电工程有关事宜达成一致，签订本合同供双方共同遵守：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。

　　二、乙方承包范围

　　完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。

　　三、合同价款

　　本项目合同包干价人民币大写： (小写：￥元)。

　　四、工程工期

　　开工日：年月日;

　　完工日：年月日。

　　乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化，按照甲方的要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下，调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在本合同价款内。

　　五、付款方式

　　本合同签订后，主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约 %，人民币元定金，竣工验收合格后三日内将余款结清。

　　六、甲方责任及工作

　　1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件，负责施工现场的全面组织协调工作。

　　2、甲方向乙方提供施工用电接口，电源容量由乙方提供需要数据，乙方挂表计量，费用由乙方自理。

　　3、在设备安装、调试开始时，甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员，以掌握弱电系统整体情况。

　　4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作，提供相关技术资料和支持。

　　5、接到乙方的验收通知后，甲方应积极配合并承担规定由甲方支付的费用，组织相关单位和人员按时参加验收工作。

　　七、乙方责任及工作：

　　1、乙方必须保证严格按照报价表中规定的设备品牌及型号提供全新的、未使用过的材料及设备，验收时如发现乙方所购材料及设备与附件报价表中的`品牌或型号不相符的或有瑕疵的，甲方有权要求更换，乙方承担由此引起的工期及费用损失。

　　2、甲方负责提供施工用电源接驳位置，但到具体用电作业区的接线及计量表由乙方自费接驳、安装。

　　八、竣工验收

　　1、乙方对工程质量自检合格并符合本合同要求后，通知甲方组织人员进行验收。

　　2、工程经竣工验收合格符合本合同要求，乙方清理好场地可办理场地移交，竣工验收合格证之日为竣工日。

　　九、工程保修

　　自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期，保修期为二年，保修期内由乙方保修并承担维修费用。

　　十、争议的解决

　　双方因履行本合同发生争议时，应当协商解决，当双方协商不能达成一致，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等效力;手写涂改双方未同时盖章无效;在甲乙双方履行完各自义务后自行终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

弱电工程合同3

　　邮编：_________

　　乙方：_________

　　邮编：_________

　　甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的.前提下完成如下工作：

　　1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。

　　无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。

　　工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。

　　但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十一、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

弱电工程合同4

　　发包方：（以下简称甲方）__________________

　　承包方：（以下简称乙方）__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：____________________________________

　　施工地点：____________________________________

　　第二条工程内容及承包范围

　　1、工程内容：安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程；

　　2、承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。

　　第三条设备安装开工和竣工期限

　　1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后，竣工日期为工程开工后x周内。

　　2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。

　　（1）重大设计变更（指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变）造成的工期变化，并经甲方书面确认；

　　（2）甲方书面通知的计划工期改变；

　　（3）不可抗力；

　　第四条承包方式、造价及造价调整

　　1、承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。不包含室外安装立杆。

　　2、本工程总造价：人民币（大写）____________________________________。

　　3、发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：

　　（1）由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。

　　（2）应甲方要求单项设计变更增减费用在￥__________________元（不含本身）以上。

　　（3）不可抗力。

　　发生以上情况时，乙方应在3天内，及时将调整的原因、金额以书面的形式（附有详细估算和甲方的指示）报送甲方，甲方应在收到报告后5天内给予答复。

　　（4）除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用（如税金）均已包括在本合同造价内。

　　第五条双方责任

　　甲方责任：

　　1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。

　　2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。

　　3、开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地的有关情况，以便乙方进行施工工作。

　　4、负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。

　　5、审核乙方报送的.施工组织设计和工程进度计划。组织工程竣工验收。

　　6、负责现场的协调管理，定期召开生产协调会。

　　7、负责甲方验收移交后的成品保护。

　　乙方责任：

　　1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划，书面报甲方审核确认后严格执行。

　　2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人，根据合同规定处理现场有关事宜，项目负责人或其授权代表必须参加甲方召开的生产协调会，并代表乙方做出决定。

　　3、工程未经验收、交付业主使用之前，做好成品保护工作。

　　4、自全部工程竣工验收合格之日起，乙方按国家及行业有关规定以及合同要求对本工程负责免费保修和质量保证，如发生任何质量问题，由乙方全权负责。

　　5、乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、财产损害和经济损失须承担全部责任。

　　6、不得损坏其他单位的施工内容，如有损坏乙方负责赔偿。

　　第六条材料设备供货

　　所有材料设备均应按合同附件所确定的品牌、型号、厂家供货，并符合规范及系统功能要求所规定的种类标准，并提供有关质量合格证明。乙方工程设备材料到工地前，需提前24小时通知甲方进行开箱检查，依据供货单、装箱单清点数量。设备的型号规格须符合设计要求，并与合同一致。材料、设备需要从国外采购的，乙方应负责关税、商检、报关和报关后的提货、运输和保管，并运至本工程现场，上述一切费用由乙方承担。各项设备，设备费及工程费详见工程报价清单（见附件，并与本合同一起盖齐逢章为准），此清单是验收设备和工程材料的一个依据。

　　第七条工程施工、质量检验及验收

　　乙方应按甲方要求和国家有关规定及时提供本工程的有关技术资料。本承包工程要求达到施工安装质量等级：优良。

　　质量等级评定应根据国家规范执行。本合同工程材料的质量要求、检验方式必须完全符合以下标准的要求：（1）YD/T926。1—1997标准，YD/T926。2—1997标准；（2）ISO011801标准；（3）EIA/TIA568A标准；

　　隐蔽工程乙方应在自检合格基础上提前24小时通知甲方验收，未经甲方现场监理签证不得隐蔽。

　　工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求；竣工验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方。

　　第八条工程保修

　　乙方自全部工程竣工验收单签发之日起，一年内对本工程负责免费维修保养，并于一年内向甲方提供维修保证书及厂家提供的质量保证书，一年后乙方对本工程实行终身维修（只收成本费）。

　　保修期内乙方应在接到甲方发出的修理通知24小时内到达现场内进行维俢。

　　如果在保修期结束之前工程发生质量缺陷，经调查非甲方人为因素造成，则由乙方负全部责任。

　　第九条工程价款支付及结算

　　工程开工前预付30%，竣工验收后付70%。

　　第十一条不可抗力

　　发生诸如自然灾害、突发事件、政府行为等人力不可抗拒的情况，甲乙双方应积极采取措施减少损失，并及时报告受害情况和修复费用，工程本身的损失由甲方承担，机械设备的损坏以及乙方停工损失均由乙方承担。

　　第十二条争议的解决

　　双方就合同条款的解释、执行及与工程密切相关的事项发生争议，应在10天内友好地协商解决，协商不成，双方同意提交呼和浩特仲裁委员会按其规则仲裁，对仲裁结果双方不得再提出异议。仲裁费由败诉方承担。

　　合同文件及解释

　　合同文件及解释顺序为；

　　合同条款及附件（设备清单）；

　　双方签订的洽商变更单、工程记录；

　　国家关于施工合同管理及确定工程造价的有关规定；

　　国家施工技术规范及验收规范。

　　上述文件应能保持一致或互为补充说明，当发生歧义或模糊不清时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。甲、乙双方的任何一方不得将上述任何文件（全部或部分地）做本合同以外的其它用途。

　　第十三条其它

　　本承包工程不允许转让和非法分包。

　　本合同自甲方、乙方签字盖章后确认之日起生效，工程完工结清全部价款和签订保修协议后失效。

　　本合同一式二份，双方各执一份。

　　本合同的补充协议和附件与合同具有同等的法律效力。

　　本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方（盖章）：__________________

　　委托代表（签字）：__________________

　　电话：__________________

　　签约日期：__________________

　　乙方（盖章）：__________________

　　委托代表（签字）：__________________

　　电话：__________________

　　签约日期：__________________

弱电工程合同5

　　电话：_________。

　　联系人：_________。

　　传真：_________。

　　邮编：_________。

　　乙方：_________。

　　电话：_________。

　　联系人：_________。

　　传真：_________。

　　邮编：_________。

　　甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况。

　　1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统。

　　2、工程地址：_________。

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务。

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。

　　2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排。

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间。

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额。

　　本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）。

　　六、结算方式。

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故。

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任。

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的`方式。

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它。

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________。

　　法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________。

　　地址：_________地址：_________。

　　开户行：_________开户行：_________。

　　帐号：_________帐号：_________。

　　签约时间：_________年___月___日签约地点：_________。

弱电工程合同6

　　发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）

　　承包方：李健弱电安装工程队（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》弱电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：嘉鱼国际大酒店弱电安装工程

　　2、工程地点：湖北嘉鱼县城东领.尚城小区

　　3、承包方式：清包工、包设计、包施工、包安装调试、包验收合格

　　4、工程范围和内容：根据甲方提供的装饰平面图纸由乙方负责设计和组织施工。

　　①综合布线工程：全酒店安全监控部分、背景音乐部分、会议音响系统、多功能厅音响系统、闭路电视系统、巡更系统、电话系统的综合布线工程。

　　②监控系统的设备安装及调试工程：酒店所有公共部位（电梯、走道、大堂、厅等）

　　③酒店背景音乐和广播系统的设备安装及调试工程。

　　④一楼宴会厅音响系统和三楼多功能厅音响系统的设备安装及调试工程。

　　⑤酒店闭路电视系统的设备安装及调试工程。

　　⑥酒店安保巡更系统的设备安装及调试工程。

　　⑦酒店内网络商务系统的`设备安装及调试工程。

　　⑧酒店电话通迅系统的设备安装及调试工程地。

　　⑨施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。

　　第二条工程期限

　　1、本工程合同总工期为天（日历天，自工程开工之日起计算），自20xx年7月日开工；20xx年月日竣工。

　　2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。

　　第三条弱电安装工程人工费及售后服务费

　　该弱电安装工程人工费人民币：肆万贰仟元包干；（42000.00元）售后服务费人民币：壹万元整。售后服务费留在甲方处，作为竣工交付后的工程设备的维修、质保费，待质保期满扣除维修费用后，余款退给乙方。

　　第四条设计与施工质量

　　乙方必须按照国家现行《四星级酒店弱电设备安装、综合布线、调试工程设计标准》执行。按《建筑弱电安装调试工程施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《弱电安装工程质量验收标准》并留有与电梯、公安110报警对接端口，留有设备升级的空间。在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

　　第五条材料的领用、保管、及退库

　　乙方有责任帮助甲方采购到符合设计意图的国内一流设备和相关材料，确保工程的顺利进行。乙方领用材料时，应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款500—1000元，情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。

　　第六条安全事项

　　乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度，遵守工地的有关治安管理条例，树立安全第一的观念，严格遵守、执行《国家安(］全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程，造成安全事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。

　　第七条付款方式

　　乙方进场施工拾个工作日后，甲方适当付给乙方人员生活费，以后则按每月的工程进度75%申请进度款。工程竣工验收后三个月内（甲方试运营）付清乙方人工费。留下的售后服务费壹万元，待满二年后办理服务保修费结算余额退给乙方。在质保期限内如发现质量问题，乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。乙方如不能即时维修，甲方可另请他方维修，其费用由乙方售后服务费中扣除。

　　第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日

弱电工程合同7

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、工程范围和内容：根据甲方提供的平面图纸由乙方负责设计和组织施工。监控系统的设备安装及调试工程：主干道的主要路口路段，及家属院内主要路口。

　　第二条工程期限

　　1、本工程合同总工期为(日历天，自工程开工之日起计算)，自20xx年 7 月日开工; 20xx年月日竣工。

　　2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。

　　第三条监控系统安装工程人工费及售后服务费

　　该监控系统安装工程人工费人民币：捌万贰仟元整;(82000.00元)售后服务费人民币：壹万元整。售后服务费留在甲方处，作为竣工交付后的工程设备的维修、质保费，待质保期满扣除维修费用后，余款退给乙方。

　　第四条设计与施工质量

　　乙方必须按照国家现行《监控设备安装、调试工程设计标准》执行。按《建筑弱电安装调试工程施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《弱电安装工程质量验收标准》，留有设备升级的空间。在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

　　第五条材料的领用、保管、及退库

　　第六条安全事项

　　乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度，遵守工地的有关治安管理条例，树立安全第一的'观念，严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程，造成安全事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。

　　第七条付款方式

　　乙方进场施工拾个工作日后，甲方适当付给乙方人员生活费，以后则按每月的工程进度75% 申请进度款。工程竣工验收后三个月内(甲方试运营)付清乙方人工费。留下的售后服务费壹万元，待满二年后办理服务保修费结算余额退给乙方。在质保期限内如发现质量问题，乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。乙方如不能即时维修，甲方可另请他方维修，其费用由乙方售后服务费中扣除。

　　第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

弱电工程合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　经协商，乙方同意将其档案委托甲方保管，为明确双方责任，就档案保管事宜商订如下：

　　一、甲方：

　　1、负责乙方档案的保管以及档案材料的收集、整理、归档，按来函单位的'要求出具乙方档案中有关的证明材料。

　　2、负责办理乙方有了新接管单位后的档案转递手续。

　　二、乙方：

　　1、在合同签定时，按合同期（每月元）一次性向甲方交纳档案保管费共元（中途终止合同，保管费不再退回）

　　2、应及时把合同期内形成的各种书面材料交给甲方整理归档。

　　三、甲方不负责乙方的原身份、各种福利保险

　　（如：待业、医疗、养老等）以及本合同以为的其他管理责任。

　　四、合同期满

　　经双方协商同意可续签；不续签时，乙方应在期满后一个月内将档案转出；逾期从第二个月起按月倍收保管费，逾期壹年甲方不负保管责任。

　　五、本合同期限

　　自________年______月______日起至________年______月______日止。

　　六、本合同未尽事宜或履行过程中发生争议，可通过协商解决。

　　七、本合同书一式两份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　盖章：盖章：

　　经办人签名：

　　________年______月______日

弱电工程合同9

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：xx小区黑白可视对讲系统工程

　　2、工程地址：xx小区

　　二、合同承包范围

　　对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。

　　三、施工依据

　　甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。

　　四、承包方式

　　1、乙方包工，包料的承包方式。

　　2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。

　　3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。

　　五、合同工期

　　按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。

　　六、施工要求

　　符合国家现行标准及规范。

　　七、质量标准及规范

　　本工程质量标准为优良（省优）。

　　八、质保期

　　验收合格后12个月。

　　九、合同价款

　　按444户计算，单价380.00元（含税）

　　金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整

　　金额（小写）：168720.00元整

　　付款方式：

　　1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。

　　2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。

　　3、甲方留质量保证金8720.00元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。

　　4、提供发票为产品增值普通发票。

　　5、门卡每张3.50元。

　　十、验收

　　甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。

　　甲方责任：

　　1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。

　　2、甲方提供施工用临时水、电。

　　3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。

　　4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。

　　5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。

　　十一、乙方责任

　　1、乙方派驻现场1名项目经理及专业工程师。

　　2、根据甲方提供的图纸进行设计，经甲方确认后可作为工程施工的依据，竣工图纸不另收费。

　　3、乙方进入现场的所有人员必须遵守各项安全规定，严禁违章作业。

　　4、乙方应认真执行甲方的.管理，参加甲方组织的工程例会。

　　十二、双方责任

　　1、甲方不按合同约定支付工程款，双方又未达成迁期付款协议由此影响施工进行，每逾期一天，扣罚甲方合同价款的千分之五违约金，同时乙方有权自行处理所提供进场设备。

　　2、因乙方原因造成工期延误，乙方负责赔偿由此造成的经济损失。

　　十三、增训及服务

　　1、乙方为甲方管理人员进行维护操作的培训。

　　2、乙方维护人员如出现故障应在24小时内到场，48小时内解决问题。

　　3、合同签定后，即具有法律效力，甲乙双方都应认真履行合同各项条款。如任何一方擅自终止合同或除不可抗力因素外的原因致使合同无法履行，另一方可向地方人民法院提出诉讼。

　　十四、其它

　　1、本工程各项签证文件及附件是本合同有效组成部分，与本合同不同之处，以本合同规定为准。

　　2、本合同一式四份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　负责人签字：负责人签字：

　　日期：年月日日期：年月日

弱电工程合同10

　　发包方（甲方）：__________________

　　承包方（乙方）：__________________

　　签订地点：__________________

　　第一条工程项目

　　1、工程名称：__________________

　　2、工程地点：__________________

　　3、工程范围及内容：监控工程。

　　第二条工程期限

　　1、开工日期：__________________

　　2、工期：约5天

　　3、由于施工环境，天气等原因，工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。

　　第三条工程计价方式

　　按照设备清单，在合同履行中发生需要增加合同款的情况下，经甲方确认按实际发生的设备，线材及工费相应增加。

　　第四条工程总价与付款方式

　　1、工程总价：人民币__________________

　　2、付款方式：__________________

　　3、首付，合同签订2日内甲方付给乙方合同价款30%，人民币__________________

　　4、设备全部进场，甲方验货完毕3日内再付合同价款40%，人民币__________________

　　5、乙方安装设备并调试，工程竣工验收合格后3日内甲方付给乙方合同价款20%，人民币__________________

　　6、余款10%，人民币__________________，留作保修金，保修期期满后一周内付清。

　　第五条工程质量标准和验收

　　1、工程质量必须严格按照国家相关标准执行，甲方按照相关标准对工程进行验收。

　　2、乙方提供的所有设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方提供并已获得甲方确认的设备材料表一致，设备、材料进场须事先报请甲方认可，线材需按国家标准并提供合格证明。

　　第六条乙方责任

　　1、乙方应按质完成工程，因工程质量方面的原因，未通过验收的，乙方应采取积极措施，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格。

　　2、因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。

　　3、乙方必须服从甲方的'管理和统一安排，以工程整体目标为主，按甲方的要求进行现场施工。

　　4、乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。

　　第七条甲方责任

　　1、甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工提供必要条件，乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。

　　2、因甲方付款或其它原因造成的工期延误，乙方工期顺延。

　　3、甲方有权对乙方的施工进行检查、监督。

　　第八条违约责任

　　1、甲乙双方均不得擅自变更、解除合同，如一方无正当理由解除合同，应向守约方赔偿相应损失。

　　2、乙方应按约履行合同，如工程质量不符合约定，应赔偿给甲方造成的相应损失。

　　3、乙方应按约定的工期完成工程，除甲方原因或不可抗力因素外。

　　第九条保修期

　　1、保修期限：从本合同约定工程调试竣工验收及甲乙双方验收合格之日起，乙方负责免费保修一年。

　　2、乙方在保修期内，接到甲方需要技术服务的传真或其他通知方式后，应在24小时内及时进行处理，属产品质量问题的不收费，属人为操作失误，自然灾害等非正常因素只收坏损件成本费；如在24小时内经维修不能恢复系统正常使用，乙方必须提供同类替代产品，保证系统正常运行。

　　3、为保证系统正常运行，工程验收合格投入使用三年内，乙方负责每年对设备进行一次免费全面检查，由甲方在检查单上签字。

　　第十条人员培训

　　1、工程施工过程中，甲方应指定人员随时了解工程情况，熟悉系统。

　　2、乙方对甲方指定人员免费培训系统操作，技术交底，直至能够独立操作。

　　3、乙方协助甲方对上机人员进行考核，及不定期培训与考核。

　　第十一条争议解决

　　如签约双方在执行本合同过程中产生争议和纠纷，双方应首先友好协商；如协商不成，可起诉。

　　第十二条其它

　　1、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。本合同文本一式两份份，甲乙双方各执一份。合同附件及补充合同或洽商记录为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，本合同涂改无效。

　　3、附件：设备清单

　　甲方：__________________

　　代表人签字：__________________

　　盖章：__________________

　　地址：__________________

　　电话：__________________

　　签订日期：________年_________月______日

　　乙方：__________________

　　代表人签字：__________________

　　盖章：__________________

　　地址：__________________

　　电话：__________________

　　签订日期：________年_________月______日

弱电工程合同11

　　甲方：____有限公司

　　乙方：____有限公司

　　一、合同期限：

　　合同期限自__年__月__日至__年__月__日止，合同期满后，双方可选择续约或自然解除合约：

　　二、服务内容

　　弱电系统设备定期保养、故障排除，维修保养清单见附件；

　　三、服务要求

　　1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。

　　2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内（特殊情况除外）赶到甲方公司尽快排除故障；

　　3、当甲方系统故障需要更换时，乙方应以最低市场价提供配置，并负责安装；

　　4、乙方在合同期间内，定期（每月最少提供两次）上门进行保养维护及优化作业

　　5、若合同以外通知的特殊作业（如新增点位，新增布线）等由乙方另行报价。

　　6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过100元由乙方负责支付，如在维护过程中更换设备配件单次金额超出100元由甲方另行支付。

　　四、维护费用：

　　甲方弱电系统需维护项目有：监控系统、会议系统、背景音乐系统、停车场管理系统、ups系统、防雷系统，详细清单见附件；

　　综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，乙方每月向甲方收取维护费（________）________整元，周期为12个月，共计________整（________）元。

　　五、支付方式：

　　维护费乙方按半年方式收取：合同签订后十天内支付总款项的________%即（________元）________整元。合同到期后十天内支付总款项的________%即（________元）________元。

　　六、双方责任

　　（1）甲方责任

　　1、硬件或软件发生故障时，甲方应及时通知已方。

　　2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由第三方介入本合同内的服务；

　　3、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务；

　　4、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告之乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲方损失的数据或设备进行维修或恢复；如是由于乙方的原因造成甲方设备或数据损坏应由乙方负责维修或恢复，所需费用由乙方承担。

　　（2）乙方责任

　　1、乙方在维护过程中为甲方的.商业数据保密，不可泄露第三方知道；

　　2、乙方在维护过程中需满足甲方的正当要求，保障弱电系统及其他相关设备的正常运行。

　　七、其他事项

　　甲方：______乙方：______

　　经办人：______经办人：______

　　联系电话：______联系电话：______

　　__年__月__日__年__月__日

弱电工程合同12

　　委托单位(甲方)：________

　　被委托单位(乙方)：________

　　为保证弱电系统安全稳定运行，经甲乙双方协商，由乙方承担甲方弱电系统维护工作。为明确双方的权利与义务等各项事宜，甲乙双方经协商，签订此合同。

　　第一条维护保养概况

　　1、工程名称：弱电维护工程。

　　2、工程地点：

　　3、XX项目：

　　□电视监控系统□周界报警系统

　　□门禁管理系统

　　□楼宇对讲系统

　　□大屏拼接墙系统□电子巡更系统

　　□车库道闸系统

　　□电梯三方通话

　　(注：在选定对象的方框中打(√)，未涉及内容在中补充。)

　　4、服务内容：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。

　　5、合同期限：________年

　　第二条具体内容　　

　　乙方应根据________项目出具详细《________计划书》作为本合同附件，计划书内容经甲方确认后，乙方应严格按计划书内容开展________工作。

　　第三条维护保养期为________年____月____日至________年____月____日止。

　　乙方如需续约，应于合同期满前一个月提出续签意向，甲方从乙方________、服务质量等方面综合评测后，双方友好协商无争议，可续签本合同。

　　第四条承包方式及维护保养费用

　　1、乙方在维护保养费用总价为(________元)

　　2、在保养维护期间所涉及的以下易损耗材、易损件由乙方承担：电阻、电容、二极管、三极管、松香、电工胶布、白胶布、扎线排、器材专用清洁剂等。

　　3、如出现设备维修更换零部件或更换设备时，乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后，方能用于维护和检修。更换零部件及设备的相关费用，甲方只需支付器材成本费。

　　第五条付款及结算办法　　

　　维护保养费支付方式：每季度支付________元(元)。甲方在合同签定后将维护保养费用以每次一个季度的支付方式支付给乙方，并由乙方开具正规发票，甲方在收到乙方发票后应____日内支付款项至乙方提供的公司账号。甲方每次付款暂扣20%的维护款，用于对于乙方的约束。乙方应于每季度________工作结束后，将经甲方现场负责人签字确认后的月检、季检记录单一并交至甲方作为余款的付款凭证，甲方如无异议，应在七个工作日内支付剩余费用。

　　第六条双方权利义务　　

　　甲方：

　　1、甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

　　2、乙方在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维修完毕后，甲方及时派人进行检查和验收并在维修单上签字确认。

　　3、在维修保养过程中，甲方应给予乙方必要的协助工作，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜，若因甲方原因造成乙方无法正常施工，由此造成损失的，责任由甲方承担。

　　4、因乙方维修不及时、服务不到位或不按照甲方规定完成________任务，甲方有权单方面终止合同。

　　乙方：

　　1、定期检查维护各类弱电系统，使之正常运行，保证系统处于无故障状态。若因XX期间系统故障，________方没有及时进行维修导致系统没有发挥其功能，造成甲方损失的`，责任由乙方承担。

　　2、在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修，每月________次。

　　3、要有详细的月检、季检、年检记录交甲方现场工作人员签字确认。

　　4、乙方工作人员在工作时，应尽量将维护保养对甲方场馆所产生的影响减少到最小，应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。

　　5、系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应，市内8小时内到达现场进行处理，如出现设备损坏，无法修复(包括设备零配件已被市场淘汰等因素)，乙方须提供整改方案，并保证在________个工作日内交由甲方确认并协商解决。

　　6、乙方对维修过的设备负责半年的保修，对更换的新设备负责________年的保修，自更换安装完毕验收合格之日起算。

　　7、乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员工伤事故及其他责任事故均由乙方承担，甲方概不负责。

　　第七条违约责任　　

　　甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责，并支付合同总造价15%的违约金给对方。

　　如因乙方________不力造成的责任事故，给甲方或第三人造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　第八条合同份数及有效期　　

　　本合同共五页，一式贰份，甲、乙双方各壹份。

　　本合同维护保养内容自合同签订之日起生效，维护保养期满后失效。

　　第九条争议处理　　

　　本合同如有未尽事宜，经双方协商后可签订补充条款。

　　甲、乙双方因本合同所产生的争议应首先通过协商解决，不能协商解决的，可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方(盖章)：________

　　乙方(盖章)：________　　

　　签订日期：_________

弱电工程合同13

　　委托单位（甲方）：

　　维保单位（乙方）：

　　第一条维护保养概况

　　1、工程名称：弱电维护工程。

　　2、工程地点：

　　3、维保项目：

　　□电视监控系统□周界报警系统 □门禁管理系统 □楼宇对讲系统

　　□大屏拼接墙系统 □电子巡更系统 □车库道闸系统 □电梯三方通话

　　□□

　　（注：在选定对象的方框中打（√），未涉及内容在中补充。）

　　4、服务内容：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。

　　5、合同期限：壹年

　　第二条具体维保内容

　　乙方应根据维保项目出具详细《维保计划书》作为本合同附件，计划书内容经甲方确认后，乙方应严格按计划书内容开展维保工作。

　　第三条维护保养期为年月日至年月日止。

　　乙方如需续约，应于合同期满前一个月提出续签意向，甲方从乙方维保、服务质量等方面综合评测后，双方友好协商无争议，可续签本合同。

　　第四条承包方式及维护保养费用

　　1、乙方在维护保养费用总价为（￥元）

　　2、在保养维护期间所涉及的以下易损耗材、易损件由乙方承担：

　　电阻、电容、二极管、三极管、松香、电工胶布、白胶布、扎线排、器材专用清洁剂等。

　　3、如出现设备维修更换零部件或更换设备时，乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后，方能用于维护和检修。更换零部件及设备的`相关费用，甲方只需支付器材成本费。

　　第五条付款及结算办法

　　维护保养费支付方式：每季度支付元（￥元）。甲方在合同签定后将维护保养费用以每次一个季度的支付方式支付给乙方，并由乙方开具正规发票，甲方在收到乙方发票后应10日内支付款项至乙方提供的公司账号。甲方每次付款暂扣20%的维护款，用于对于乙方的约束。乙方应于每季度维保工作结束后，将经甲方现场负责人签字确认后的月检、季检记录单一并交至甲方作为余款的付款凭证，甲方如无异议，应在七个工作日内支付剩余费用。

　　第六条双方权利义务

　　甲方：

　　1、甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

　　4、因乙方维修不及时、服务不到位或不按照甲方规定完成维保任务，甲方有权单方面终止合同。

　　乙方：

　　1、定期检查维护各类弱电系统，使之正常运行，保证系统处于无故障状态。若因维保期间系统故障，维保方没有及时进行维修导致系统没有发挥其功能，造成甲方损失的，责任由乙方承担。

　　2、在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修，每月次。

　　3、要有详细的月检、季检、年检记录交甲方现场工作人员签字确认。

　　4、乙方工作人员在工作时，应尽量将维护保养对甲方场馆所产生的影响减少到最小，应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。

　　5、系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应，市内 8 小时内到达现场进行处理，如出现设备损坏，无法修复（包括设备零配件已被市场淘汰等因

　　素），乙方须提供整改方案，并保证在个工作日内交由甲方确认并协商解决。

　　6、乙方对维修过的设备负责半年的免费保修，对更换的新设备负责壹年的免费保修，自更换安装完毕验收合格之日起算。

　　7、乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员工伤事故及其他责任事故均由乙方承担，甲方概不负责。

　　第七条违约责任

　　甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责，并支付合同总造价15%的违约金给对方。

　　如因乙方维保不力造成的责任事故，给甲方或第三人造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　第八条合同份数及有效期

　　本合同共五页，一式贰份，甲、乙双方各壹份。

　　本合同维护保养内容自合同签订之日起生效，维护保养期满后失效。

　　第九条争议处理

　　本合同如有未尽事宜，经双方协商后可签订补充条款。

　　甲、乙双方因本合同所产生的争议应首先通过协商解决，不能协商解决的，可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人（负责人）：

　　地址：

　　公司电话：

　　公司传真：

　　管理处电话：

　　现场工作人员：

　　签订日期：年月

弱电工程合同14

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：

　　甲方将项目智能化工程发包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。

　　第一条：工程概况

　　(一)、工程名称：项目智能化工程

　　(二)、工程地点：

　　(三)、工程简介：智能化工程，项目总建筑面积约万平方米，包括。

　　(四)、承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。

　　第二条：承包范围及工程内容

　　(一)承包范围：为项目智能化中的各系统，各系统包括以下：智能对讲系统(包括门禁系统、家庭安防报警系统)、电梯对讲系统、闭路监控系统、停车场收费管理系统、公共广播音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、防雷系统、电子公告系统(只预埋线管)。

　　具体见甲方提供的总规划图的示意。

　　(二)承包内容：以上承包范围内的系统设计、系统集成、工程施工、设备材料供应、系统所需之一切调试及验收达到合格、培训甲方日常设备维护及操作人员、工程保修等。主要包括以下内容：

　　(1)智能对讲系统：包括管理机、围墙机、光端机、单元门口机、地下室门口从机、楼层内的中间设备、室内分机、复式的室内从分机(彩色可视不带安防功能)、室内安防报警系统、门禁系统的电锁、门禁道闸、户内智能弱电箱、以上设备之间的连接线缆及组成本系统完整性的一切安装工程。但不包括主体施工单位已施工的各层弱电井至户内可视对讲分机及户内已预埋的线管、门禁系统的门体、弱电井及地下室的弱电主干线槽。

　　(2)电梯对讲系统：包括由监控中心敷设至各栋天面电梯机房的线缆、各主、分机的安装(各主、分机由电梯公司提供)、及组成本系统完整性的一切安装工程。乙方所敷设的线缆须符合甲方采用的电梯公司的要求。不含电梯桥箱至天面电梯机房的电梯对讲系统随行电缆的安装。

　　(3)闭路监视系统：包括每栋住宅楼的电梯轿厢、首层住户大堂、地下室车库、车库出入口、地下室前厅、小区主要道路、公共区域、广场的摄像机前端设备、监控中心设备、传输设备、线缆(含电梯轿厢内摄像机的随行线缆)及组成本系统完整性的一切安装工程。

　　(4)停车场收费管理系统：包括入口设备、出口设备、彩色图像对比系统、车场系统、服务中心设备及组成本系统完整性的一切安装工程。不含岗亭。

　　(5)公共广播音乐系统：住宅小区楼层大门口、公共场所、主要干道、周边及出入口的紧急广播和背景音乐的设备、小区园林背景音乐的安装及组成本系统完整性的一切安装工程。小区园林背景音乐的安装工程须配合园建工程的施工(预埋线管)。

　　(6)电子巡更系统;指小区的巡更检查，主要包括巡更棒、控制器、软件及组成本系统完整性的一切安装工程。

　　(7)周界防范系统：包括甲方提供的图纸界限内进行安装及组成本系统完整性的一切安装工程。

　　(8)防雷系统：指小区的智能化工程的防雷系统。主要包括防雷器及及组成本系统完整性的一切安装工程。

　　(9)电子公告系统：信息发布系统暂定只预留线管。

　　以上工作内容包含对主体施工单位完成的相关预留预埋的`查验、局部修整、对零星漏留漏埋的补做、对零星错留错埋的纠正等工作及预埋不到位的线管线槽安装。(其中预留预埋线管、线槽的位置以甲方提供的主体工程的弱电预埋图、室外主管网图为准)。乙方负责当地政府部门(按相关文件的要求)对本工程的备案、检测、验收等相关工作。

　　第三条：工程质量标准

　　工程设计及施工质量标准按国家现行相关设计和施工验收规范执行，要求工程质量为合格。

　　第四条：验收

　　甲方于乙方材料设备到达现场三日内完成报审报验手续后乙方开始安装，全部材料设备安装调试完毕后由甲方、乙方共同验收，乙方确保本工程验收合格。

　　第五条：质量保修期

　　以分系统计算质量保证期，各期系统的质量保证期均为二年，自该期工程竣工并交付使用之日起计。

　　第六条：合同工期

　　1、开工时间：计划开工日期：年月日。具体日期以甲方现场代表或甲方委托的监理公司签发的开工令所示开工时间为准。

　　2、工期要求：本工程(除室内可视对讲部分)要求配合主体工程施工，并于主体施工单位竣工验收前1个月完工。室内可视对讲部分工程要求配合装修单位施工，并要求于装修施工单位竣工验收前10天完工。整个工程的竣工时间要求在装修施工单位竣工验收合格后7天内完成。

　　3、合同绝对总工期为个日历天。

　　第七条：材料供应与计价

　　1、本工程所需各系统产品由乙方采购，但所选品牌必须是甲方指定的品牌。

　　2、乙方负责采购供应的设备材料，乙方必须保证设备材料质量合格。本合同附件作了明确规定的设备材料，乙方必须按附件要求采购供应，如需更改，须事先书面征得甲方同意。本合同附件没有作明确规定的设备材料，乙方必须按附件备注的要求采购供应，如需更改，须事先书面征得甲方同意。本合同附件没有作明确规定的设备材料，乙方须按国家相关规范要求采购供应。合同附件规定的生产厂家供货有困难的，乙方应提供产品档次、质量不低于合同附件规定的档次品牌的新的生产厂家，同时提供材料设备相关技术资料和报价,经甲方审核同意后执行。调整的材料设备价格经双方审核后，价款减少时,综合包干单价相应调减;价款增加时, 综合包干单价不予以调整。甲方发现乙方未按合同要求采购供应设备材料的，乙方除应及时按合同要求予以更换外，还须承担因此造成工期延误和对甲方所造成的经济损失。

　　3、乙方保证本工程所选用的线缆满足设备及环境屏蔽需要，保证系统设备使用效果良好。当选用的线缆不能满足设备及环境屏蔽需要时，乙方须免费更换直到合格为止。

　　4、乙方每批材料进场必须提供生产厂家的产品质量合格证和检验报告。根据国家、省、市的规范及当地相关部门规定要求，材料、设备在使用前必须进行检测的，乙方应承担完成材料、设备的全部检测工作，并在使用前将检测结果的正式报告提交给甲方。如检验不合格，乙方必须在24小时内安排退场，并安排符合要求材料重新进场,所延误的工期不顺延。

　　5、乙方提供的施工材料必须与甲方确认的工程设计、施工图纸相符，满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求，其品牌、规格、型号须经甲方最终书面确认后方可用于施工，并附有材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等材料质量证明。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方相关违约责任。

　　6、乙方不能使用国家或行业或工程所在地建设管理部门禁止使用的材料，如有发生，由乙方承担由此给甲方造成的罚金，甲方有权直接从乙方的工程款中扣除。

　　7、乙方材料进场须提前24小时书面通知甲方，甲方应在规定的时间内(工作时间4小时、非工作时间10小时)到场验收,经双方共同验收并作书面记录。

　　8、甲方有权对乙方货品质量随机取样,将样品密封并经双方在样品上作标识确认后，由甲方保存。必要时,承、发包双方共同将该样品送甲方工程所在地产品技术质量监督部门检验，检验相关费用由责任方承担。如经检验，乙方货品达不到合同约定的质量标准，甲方有权按本合同相关违约条款处理。

　　9、乙方提供的材料及施工工艺、技术必须符合国家相关规范和行业要求。如所提供的材料及施工工艺、技术享有知识产权，所需申办的手续和费用由乙方全部负责。如乙方所提供的材料及施工工艺、技术侵犯他人知识产权，由此产生的责任和费用由乙方承担。若他人因此追究责任，向甲方索赔导致甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　第八条：合同价

　　(一)合同总价：

　　1、合同暂定总价：人民币元整(￥元)。

　　(二)计价方法：

　　1、按实际完成工程量套用小区智能化工程项目价格清单(具体详见附件)计算工程造价(工程总造价=Σ各单项工程量*相对应的综合包干单价)。

　　2、按以上计价方式计取的工程总造价为完成承包范围内的工作内容的所有费用：包括人工费、材料费、机械费、工程所须的各种检测费(不包括当地政府部门规定另行收取的检测费用)及试验费、各种材料损耗费、设计费、材料场内二次运输费、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、系统调试费、管理费、文明施工措施费(包括施工区域围蔽等)、临时设施费、垃圾清运到甲方指定点堆放的费用及其它措施费、售后服务、质量保修、免费培训3-5人(直至甲方学会独立操作)、税金、利润及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用但不含施工配合费，施工配合费由甲方直接支付给相关单位。综合包干单价=主材费+其它费用。其中：

　　(1)主材单价：是指工地交货价，不含卸车费。

　　(2)其它费包含人工费、机械费、辅材费、材料卸车费、材料损耗费、设计费、材料所须的各种检测费及试验费、材料场内二次运输费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、垃圾清运到甲方指定地点堆放费用、现场经费、质量保修、免费培训费3-5人(直至甲方学会独立操作)、系统调试费、综合管理费、利润、税金等费用，但不含施工配合费及当地政府部门规定另行收取的检测费用。施工配合费由甲方直接支付给相关单位。

　　3、根据甲方的设计图纸计算得到本工程预算，预算不能超设计最高限额(具体详见附件1)。结算金额不超设计最高限额则按实计算，若超设计最高限额，则按设计最高限额进行结算。

　　(三)调价方法：详见本合同附件2备注中的价格调整方法。

　　第九条：工程款支付

　　1、乙方在每月底申报当月工程进度款，经甲方核实后7个工作日内甲方支付乙方当月实际完成工程量所对应工程款的 %作为工程进度款。

　　2、全部工程竣工验收合格可办理结算，结算书双方确认后30天内，甲方累计支付至结算总价的95%。

　　3、工程结算款的5%作为保修金，待两年质保期满后工程如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，则甲方在30天内无息付清保修金。

　　4、水电费由甲方在结算款中一次性扣除。

　　5、乙方超额申报进度款并超出10%(不含10%)的，甲方在支付当期进度款项时，应将超出10%(不含10%)部分的费用从最终双方认可的款项中扣除,暂不支付，扣除的费用在结算时支付。

　　乙方超额申报费用结算款并超出10%(不含10%)的，对超出10%(不含10%)部分,乙方按其金额的5%承担违约金。

　　第十条：现场移交标准

　　场地移交可以全部或分段移交，以基本满足本工程合同总工期，各节点施工工期为前提;所移交的场地能基本满足要求;移交时办理移交手续，注明移交部位、移交时间、移交条件，经承发包双方签字认可。

　　第十一条：双方责任

　　(一)、甲方责任：

　　1、甲方应适时向乙方提供相关 “技术规范(详见附件3)”、“小区规划图”、“小区弱电主干管网总平面图(蓝图)”、“主体弱电预埋图”。

　　2、委派为甲方现场代表，协调工地相关配合事宜，检查工程质量、进度、安全，进行工程中间验收及竣工验收;

　　(二)、乙方责任：

　　1、乙方在收到甲方提供的相关图纸后20个日历天内提供相应智能化工程的施工图及设计概算给甲方，甲方必须在10个日历天内给出审核意见，乙方按甲方的意见必须在5个日历天内完成修改，修改后给甲方确认。

　　2、乙方按确认后的图纸在3天内提供施工图纸一式份蓝图(不含施工单位自用图和竣工用图纸)给甲方。

　　3、乙方委派为项目经理，委派的项目经理持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

　　第十二条：合同生效

　　1、本合同自双方盖章及甲方收到乙方的履约保函后生效。

　　2、本合同文本壹式陆份，甲方、乙方双方各执叁份，各份具同等法律效力。

　　第十三条：其它约定

　　1、乙方应向甲方提供金额为人民币元的履约银行保函，若发生下列情况，甲方有权凭履约保函向银行索取保证金作为赔偿：(1)施工过程中，乙方中途毁约，或任意中断工程;(2)乙方破产，倒闭。

　　履约保函在工程竣工验收合格并甲方向乙方签发工程移交证明文件后28天内解除。

　　履约保函必须为不可撤消银行保函的形式，出具保函的银行必须是在中国注册的银行，取得和提交履约保函的费用由乙方承当。

　　2、甲方只负责提供距施工现场50米范围内堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，甲方不予补偿费用。

　　3、双方发生合同纠纷协商不成时，双方约定交由工程所在地人民法院裁决。

　　第十四条：配合内容

　　1、提供施工工作面;

　　2、提供现有脚手架及提升设备供乙方免费使用;

　　3、室外提供水源、供电源各一个点，室内每三层提供水电源各一个点;

　　4、负责线路和设备安装后在主体结构上留下的收口收边工作;

　　5、提供正确的标高线和轴线;

　　6、负责施工垃圾及余泥外运。乙方需将垃圾及余泥归堆至施工现场范围内工程师指定的地点;

　　7、提供场地，便于搭设临时仓库。

　　第十五条：附件

　　附件1：设计限额价格表。

　　附件2：《小区智能化工程项目价格清单》。

　　附件3：技术规范。

　　附件4：民工权益保障承诺书。

　　以上为正文，无签署页。

　　以下为签署页，无正文。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　签约代表：签约代表：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　本合同于年月日签订于深圳市：

弱电工程合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方于20____年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议：

　　一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自20____年月日至月日，共计天。

　　二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30‰向乙方支付逾期付款的违约金。

　　三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。

　　四、乙方向丙方借款万元(大写万元)用期六十五天，月利率__。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。

　　五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的`借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。

　　六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。

　　七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　____年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　____年____月____日

【弱电工程合同】相关文章：

弱电工程合同09-08