当前位置:范文派>合同范本>工程合同>工程联营协议书

工程联营协议书

时间:2024-06-19 17:49:43 工程合同 我要投稿

工程联营协议书

  在生活中,协议起到的作用越来越大,签订协议可以解决现实生活中的纠纷。拟起协议来就毫无头绪?以下是小编为大家收集的工程联营协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

工程联营协议书

  工程联营协议书 篇1

  甲方:(以下简称甲方)

  依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任,确保工程质量和任务的全面完

  成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3 碾压等内容。

  4、工程量:万立方米,以现场测量实际方量为准。

  5、工程单价:运距五公里,单价为元/立方米含爆破, 每超壹公里,增加运费壹元/立方米。(税后价)

  6佰万人民币。

  第二条、工程工期

  工程期限自 年 月 日至年 月 日止,总工期一年时间(以业主开工通知书为准)。

  第三条、工程质量

  乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工,确保工程质量。工程验收时,应按施工设计和国家验收规范和质量评定标准执行,工程质量合格。

  第四条、工程价款结算方式

  1、双方签订联营合同后,乙方等候甲方通知乙方管理人员进行场时间。乙方施工人、工程机械设备进场后,按乙方当月计划工程量拨付预付款。乙方在每月25日前提供工程量(月)报表,次月日前甲方支付乙方当月已完成工程量的造价%的进度款。同时按比例扣回预付款。

  2、工程款结算:待乙方按本合同约定的时间内完成所有工程量,经相关部门验收合格,乙方提交施工、竣工所有资料给甲方,甲方办完结算款后一个月内将余款一次性交付给乙方。

  3、甲方拨付给乙方的.预付款、进度款,甲方必须监督乙方使用。

  4、在施工中由甲方提供油料及炸材,其费用由乙方承担,甲方在每月进度款中扣除。甲方提供的油料和炸材单价统一按国家现行市场价。

  第五条、双方责任

  1、甲方负责提供该项目的一切合法有效的法律文书作为合同附件和施工图纸(现场时提供)。

  2、甲方并派一名财务监理,监管工程资金使用。资金支配由乙方按合同规定的范围内自行支配。

  3、为乙方提供临设场地,水、电进场和施工便道等前期工作提供服务,其费用由甲方承担,以双方补充协议另行商定造价。乙方进场后,所有水、电、气等费用自付。

  4、负责协调与施工有关的相关事宜,并与乙方共同协调当地周边关系。

  5、甲方有权对乙方质量,安全、进度进行监督检查。

  6、及时汇总上报施工报表、材料,按时上传下达有关工程情况。

  (二)乙方的责任及义务

  1、承接任务后,全面组织施工,加强管理,建立健全各项规章制度。

  2、提供一套完整的施工组织设计方案书,管理人员、技术人员的名单及证件和身份证复印件。

  3、在施工过程中应规范施工,严格按操作规范和安全操作规程,做到安全施工,确保工程质量和进度。如发生安全事故,一切责任由乙方全权负责,与甲方无任何责任。

  4、做好施工方案和各项原始记录以及各类报表资料,整理建档成册。

  5、做到清洁、文明施工、安全施工。

  6、加强财务管理,接受甲方人员的监督。保证工程资金专款专用,按时发放工人工资,使施工正常进行。

  7、接受甲方的统一指挥和调度以及监督。

  8、协调好周边及上、下级关系。

  9、乙主所承包的工程实行独立经营、独立核算,自负盈亏,独立承担一切经济民事、刑事法律责任。

  第六条、交纳保证金

  约定

  工程项目的工程保证金,民工工资保证金,民工社保意外伤亡保险金,爆破物品安全保证金,由乙方承交 。由业主开收据,双方所签订的内部承包协议生效。注:保证金按国家规定时间返还。在签订内部承包协议后乙方支付给甲方合同履约金 万元人民币,合同履约金在乙

  方进场后或业主三个月内未能安排乙方进场时,甲方一次性返还给乙方。

  第七条、违约责任

  1、乙方进场手,经双方确认的施工组织设计和月进度计划的工程量任务,乙方无条件完成。如乙方二月都不能完成进度计划中约定的工程量任务指标,乙方无条件退场,甲方不退还余款。

  2、在施工中甲方不按合同约定支付乙方工程进度款,乙方有权停工,停工期的一切损失由甲方承担(具体标准双方按实情另行协商解决)。

  第八条、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决并签订补充协议,其补充协议与本协议一并具有同等法律效力。

  第九条、本合同协议书一式二份,甲、乙双方各执一份。经签字盖章后生效,在结清结算款后失效。

  甲方:乙方:

  代表人: 代表人:

  身份证号码:身份证号码:

  年 月 日

  工程联营协议书 篇2

  协议双方: 〔总包人名称〕 (以下简称甲方) 以下简称乙方)

  依照甲方与 (以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程内容:

  4.承包范围:

  5.合同工期:开工日期:日;竣工日期:总日历天数 天。

  6.质量标准:,一次验收合格率达到100%。

  7.合同价款:元 ¥元

  二、甲方驻工地代表

  1.甲方驻工地代表姓名:

  三、乙方驻工地代表

  1.乙方驻工地代表姓名:

  四、甲方责任

  1.甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。

  2.协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。

  3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。

  4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。

  5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。

  五、乙方责任

  1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。

  2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。

  3.乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。

  4.乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。

  5.乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上

  述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。

  6.乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

  7.乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的`安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

  8.乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到 级文明工地标准。

  9.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

  10.乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。

  11.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。

  12.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。

  13.每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。

  14.乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。

  15.按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。

  16.乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。

  17.由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。

  18.乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。

  19.乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。

  20.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。

  21.因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。

  22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

  六、工程价款确认和支付、管理费用和其它

  1.本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。

  2.应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。

  3.施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。

  4.为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。

  5.甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。

  6. 甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。

  7.管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。

  8.(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)

  9.每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。

  10.支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。

  11.甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地 %的工程款(保证金)。

  12.甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

  七、乙方采购材料

  1.本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。

  2.材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

  八、竣工验收及结算

  1.工程竣工验收报告确认 天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料 套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。

  2.甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。

  九、质量保修

  1.乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。

  2.保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后 天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

  十、违约责任

  1.乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。

  2.对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。

  3.乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。

  十一、争议

  1.甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。

  2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  (1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;

  (2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;

  (3)仲裁机构要求停止施工;

  (4)法院要求停止施工。

  3.或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。

  十二、其它

  1.本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。

  2.本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。

  3.(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)

  4.本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

  5.本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。

  协议签订时间: 年 月 日

  协议签订地点:XXXXXX

  甲方(盖章):

  住所:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  开户银行:

  账号:

  邮政编码:

  乙方(盖章): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 账号: 邮政编码:

  工程联营协议书 篇3

  甲方;

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合伙企业法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就工程施工及事项经过协商达成如下协议,供双方共同严格执行和遵守。

  一、工程概况:_________

  1、工程名称:_________

  2、工程地点:_________

  3、工程量:_________

  4、工程内容:_________

  5、工程价格:_________

  6、合同工期:_________

  二、利润分配:

  经双方协商另签合约

  三、经过协商,甲乙双方自愿以各负其责的形式组成联合施工团队,从而确保《施工合同》的顺利实施。《施工合同》正式签订后,经营权归双方共同所有。

  四、双方的权利和义务

  A、甲方的权力和义务

  1、全权委托,负责开立银行账户,配备相关的.账外资金等一切前期工作,并按国家及相关部门的规定缴纳保证金等相关款项。

  2、负责组建工程项目部(含为乙方设立办公室,购置办公用品及办公设施),全权负责工程施工,必须做到安全生产、质量第一、文明施工、独立核算、自负盈亏,按章纳税,合法施工,独立承担安全生产中相关经济和法律责任,一切安全事故均与乙方无关。严格按《合同》要求完成工程任务。因甲方原因造成停工、误工、罚款、清场等一切责任和损失全部由甲方承担,乙方有权追究甲方责任。

  B、乙方权利和义务

  1、乙方负责该项目前期所有的联系、洽谈、协调等工作并承担前期所有业务费用,确保甲方与工程序发包方签订工程承包正式《施工合同》并完善各项手续等工作,负责协调施工期间所有的周边环境关系,确保工程顺利竣工。

  2、为加强该项目的经营、管理,乙方派员参与“财务管理”(乙方在甲方银行账户印鉴中加盖一枚私章),以确保乙方股权利益,乙方不参与甲方施工期间所有管理工作,不承担施工中的质量、安全、工期责任。甲方在该项目的盈亏和内部利益分配发生任何纠纷均与乙方无关。

  五、双方约定

  1、本协议书与《施工合同》同时生效,本协议不受甲

  方企业改制、更名、法人代表或股东变更等因素的影响,具有恒定的法律效力。

  2、未尽事宜,双方另签补充协议,作为本协议的附件,具有同等的法律效力。

  3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

  甲方(盖章):_________

  法人代表:__________________

  委托人:__________________

  身份证号:__________________

  联系电话:____________________

  乙方(盖章):__________________

  法人代表:__________________

  身份证号:__________________

  联系电话:__________________

  签约时间:_________年_________月_________日

  工程联营协议书 篇4

  甲方:________________

  乙方:________________

  根据双方签订的联营合作工程项目意向书内容要求,甲、乙双方结合工程实际情况,就该项目经济责任承包管理事宜,双方平等协商,自愿达成如下协议条款,双方共同遵守:

  一、乙方公司为完全具备完成该工程项目的相关资质及经济能力的公司,并能独立承担所有的经济责任。

  二、工程量土石方

  三、乙方结算的工程单价:

  四、下列文件一起构成本工程项目的合法文件:

  (1)甲方与乙方单位签订的工程合同书;

  (2)甲方与乙方的合作意向书;

  (3)甲方与乙方的补充协议书;

  (4)标段施工合同书;

  (5)技术标准和要求;

  (6)图纸及地质勘察报告书;

  (7)业主指挥部其他文件;

  (8)双方签字人的身份证复印件或公司资质文件。

  上述文件互相补充和解释,乙方严格按协议或合同条款执行。

  五、甲方权利及义务:

  1、甲方负责提供一切合法手续,授权乙方在本工区开立工程的施工结算账户,由乙方全权签名确认工程量,并上报甲方工程项目部办理工程款结算手续。

  2、甲方项目部组建中心实验室,乙方工区组建自己的实验室,但必须接受甲方中心实验室的监管。

  3、未经甲方书面同意,乙方不得对外分包或转包工程项目。对分包合同款项的支付,乙方工区必须根据分包单位的施工进度按工程量清单中的细目及时办理结算,乙方不得以任何理由只借款不结算。

  4、甲方不承担乙方所承包工程的任何风险和事故责任,并由乙方独立承担所有的经济责任。

  5、甲方应在签合同当日把进场通知书下达给乙方。乙方接到进场通知书后按照约定的金额汇入中远汇通(潮州)能源储备有限公司指定的账号上。如果因为种种原因不能按照进场通知书上约定的时间按时施工,甲方应无条件及时把保证金退还给乙方,并承担约定的违约责任。

  6:甲方提供施工用的油料、炸药给乙方,在乙方结算的工程款中扣除。

  六、乙方的权利及义务:

  1、乙方按照“自主管理、自负盈亏、照章纳税、保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉”实行全面经济风险承包。

  2、乙方在联营施工管理期间,负责所需资金,机械设备的投入,组建工区项目部,负责组织项目需要的工程技术人员,招集施工队伍等。遵守双方所签协议的约定,遵守甲方公司的规章制度及双方约定,遵守我国相关法律规定的前提下,有权对项目成本进行有效的控制。

  3、该项目的所有税、费也属于乙方的'经济承包责任范围,具体税种及缴费

  额度依当地税务政策而定,乙方必须自觉在项目所在地缴个人所得税。

  4、工程开工前,乙方负责开出预付款银行保函,甲方收到保函后,必须在10天内退还乙方向业主单位交纳的工程保证金。

  5、乙方及责任人必须遵守甲方项目部的管理规定,以甲方项目部为载体,按甲方规定服从并实行项目经理及责任人承诺制、谈话制、例会制、述职制和接受项目稽查等等。

  6、乙方工区必须服从于项目部的管理,严格按照国家、当地政府、有关主管部门的规定和国家验收规范组织施工,并接受上级部门的检查,如有问题必须无条件整改,否则甲方有权采取相应措施和根据其内部规定对乙方进行处罚,由此产生的费用由乙方承担。

  7、乙方工区使用劳务队伍,必须持有国家和省级有关部门认定的劳务专业资质,资质经评审合格的建筑工程劳务承包单位。特殊工种作业人员(电工、机械工、吊车司机、电悍工、爆破员等)必须执劳动部门核发的特殊工种操作证上岗。如查上述人员无证上岗或假证上岗,甲方项目部有权进行罚款处理,如因此造成损失均由乙方和当事人负责,甲方不承担任何责任。

  七、工程预付款的管理。

  1、由乙方工区向甲方项目部申报资金使用计划,经甲方审批后拨付到工区账户上,所有款项必须直接用于工程,不能挪用、不能转移。

  2、工程预付款支付方式为:工程预付款支付总额为半年度计划工作量的10%,按下列方式支付:

  (1)进场后7天内支付预付款的20%;

  (2)主要施工设备到位支付20%;

  (3)施工组织设计审批完成,开工报告批复后支付20%;

  (4)具备正式开工条件时支付40%。

  进度款支付:进度款经确认的月实物量的85%支付。

  八、乙方工区项目部印章管理

  乙方工区项目部印章必须由甲方办公室或甲方统一刻制、启用、废止,乙方或者其他单位、个人一律不得自行刻制启用,否则将依法追究刑事责任。乙方人员未按规定使用工区项目部公章或假借工区项目部名义对外签订合同,协议、借贷款、担保等对外业务活动,甲方将不予认可,因此造成的一切法律责任由乙方及其相关责任人承担。

  九、乙方工区项目部资料管理

  乙方工区项目部必须做好工程项目资料管理。项目施工过程中所发生的所有合同交易行为,项目部应签订书面合同并交一份合同原件给甲方备案。工程竣工验收交付使用后必须将竣工图、工程验收资料、工程决算资料、质量评定等级证书,工程照片等分类、整理、装订成册送交甲方。否则,不予支付项目竣工验收的工程款。

  十、违约责任

  (一)、乙方在项目实施过程中,不按照双方协议的约定全面履行合同义务,不按照业主方、甲方的建议、要求、监理的要求,强行组织队伍进行施工,或因乙方原因导致工程质量达不到要求的,由乙方自行承担违约责任,由此进行返工而发生的所有费用由乙方自行负责,在对外关系处理和涉及有关经济纠纷违约需要诉诸法律手段才能解决时,乙方应积极采取措施予以解决,甲方予以配合;如果乙方不积极应对,甲方有权自行出面处理,对于处理结果乙方必须无条件认可。因处理纠纷发生的全部诉讼等费用和由此产生的违约责任或损害赔偿责任由乙方承担。

  (二)、在施工过程中乙方若出现擅自中途退场的情况,除承担因此造成的一切经济和法律责任之外,其已完成工程的计量按业主已批复工程计量的60%计算,业主未批复的工程计量甲方不予确认。

  (三)、乙方在履行本合同中如果有下列严重违约行为之一:

  1、未经甲方书面同意擅自将工程分包或转包;

  2、违反财务制度私自从甲方项目部套取资金不入工区项目部账、挪用、侵吞、窃取、骗取工程款、或者在未进行结算或清偿所有债务之前以提取利润的名义抽取投入资金等其他手段非法侵占工程款的行为;

  3、违反甲方项目部关于印章和合同管理制度的规定,违规私自刻制、伪造、盗用、使用印章的;

  4、恶意扣留民工工资,不给民工办理保险,出现安全事故不积极出面处理履行赔偿责任等。

  5、未按施工组织设计承诺投入资金、机械、设备、仪器、施工人员。

  出现以上任何一项重大违约行为,甲方有权单方立即终止所签订的所有协议、合同并自行接管该工程,依法追究乙方及责任人的经济及刑事责任;造成甲方或者第三人损失的,由乙方承担全部赔偿责任。

  (四)、因甲方项目部原因或工程款项不能正常支付而导致工程无法正常施工的,因此造成的所有损失由甲方承担并弥补乙方相应损失。

  (五)因甲方或者业主方有以下原因造成不能正常施工的,甲方应承担挖机每天1500元一台,运输车每天800元一辆,人工平均安每人150元一天,赔偿金额按国家有关法律、法规条款执行。

  1、由甲方因素导致当地农民和政府阻止施工。

  2、乙方施工设备到场不能开工。

  3、工程款不能按照合同约定的时间支付而造成停工。

  4、不能按照进场通知书约定的时间进行开工。

  5、因为甲方施工手续办理不完善的。

  (六)本合同签订后,如甲方不能正常让乙方施工,甲方应支付给乙方三百万元的违约金以及退还乙方的保证金。

  十一、本协议一经签订,双方均应严格遵守,如有争议应本着友好的原则协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十二、本协议一式三份,甲方二份,乙方一份,由双方签字盖章生效,待工程竣工验收,资金往来、工程价款结算清楚,所有债权债务清偿完毕,全部工程竣工资料移交完毕,保修期满后失效。

  甲方(公章):________________

  乙方(公章):________________

  ___年___月___日

  工程联营协议书 篇5

  甲方:____________有限公司

  乙方:____________有限公司

  甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,经双方充分协商,甲方与业主签订的南宁吴圩机场扩建的土方工程,甲方同意将部分工程量与乙方合作施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,同时双方遵偱平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商一致签订以下条款:

  一、工程项目名称:

  南宁市吴圩机场扩建土石方工程。

  二、工程地点:

  南宁市吴圩机场周围。

  三、工程量:

  约伍佰万立方米。

  四、该工程施工内容:

  挖、运、平、辗压、爆破等施工一条龙包干作业。

  五、施工综合价:

  每立方米人民币贰拾贰元整(¥22.00元/m3元),运距在四公里之内,超出部分按主合同条款执行。

  六、计量、结算方式、付款方式:

  按甲方与业主(建设方)签订的施工合同书条款履行。

  七、甲方的权利和义务:

  1、甲方确保该工程项目的真实性、可靠性,具体关系联络由甲方负责。

  2、甲方负责提供对接工程所需要的资质资料等有关证件。

  3、甲方负责与建设单位或委托的建设单位签订该项目的承包施工合同。

  4、甲方负责与建设单位或委托的建设单位关于对本工程项目的施工交接和技术交底对接等事宜。

  5、甲方负责与建设单位或委托单位的建设单位对工程的材料领取和工程款的`财务结算。

  6、甲方按乙方的所做工程量按约定单价所结算的工程款额2%比例收取施工管理费,在每批次结算得款时扣除。

  7、甲方承诺给乙方的工程量约为伍佰万立方米,乙方在施工过程中与甲方进行独立工程款的财务结算。

  八、乙方的权利和义务:

  1、乙方与甲方签订内部联营合作施工协议书后,则由乙方全面履行甲方所入签订的合作协议,乙方因履行内部合作协议产生经济效益,权利与义务与甲方无关;

  2、乙方要按时组织施工人员、机械设备、按建设单位的通知入场开工时间准时进场施工和管理好队伍;

  3、乙方要无条件接受建设单位和监理单位的监督检查;

  4、乙方按所得的工程款额2%的比例上交给甲方的施工管理费后,剩余款额由乙方自负盈亏、自管自付,确保农民工工资按时发放,安全意外、三保由乙方负责购买;

  5、乙方在施工中,按图施工,质量达到合格并争取优良工程;

  6、乙方在施工中要做到文明施工、安全第一;一旦发生伤亡事故则由乙方负责,包括经济责任、法律责任等均由乙方负责,其责任与甲方无关;

  7、乙方负责交纳人民币壹佰伍拾万元的合同履约保证金该项目的运作费。此款在甲方与建设单位签订合同时乙方以甲方名义交付给建设单位财务人民币捌拾万元整(¥:800000.00元)另外柒拾万元(¥:700000.00元)交给甲方,该款在本工程完工结算时退还给乙方。

  九、其他约定:

  1、甲、乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  2、本工程项目完成,账款结算付清时本协议自行作废。

  十、其他:

  1、本合作协议未尽事宜,经甲、乙双方作补充协议条款,双方签字具有同等的法律效力。十一、甲方与建设单位签订正式承包施工合同后,此意向协议同时转为正式合作协议书。

  2、本合作协议书一式四份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。

  3、工程款付给乙方,本协议书自动失效。

  甲方:____________

  乙方:____________

  签订时间:______年_______月_______日

  工程联营协议书 篇6

  甲方:天津驰邦土石方工程有限责任公司乙方:

  土石方联营施工合同书

  甲方:天津驰邦土石方工程有限责任公司 乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,结合本项目的具体情况,甲方决定将天津滨海新区南疆工业园储备基地土石方运输项目承包给乙方,为了明确甲乙双方的责任和义务,经双方多次友好协商一致同意签订以下条款:双方共同遵守。

  一、项目概况及价款:

  1、项目名称:天津滨海新区南疆工业园储备基地

  2、运输距离:主干道柏油路,起步150KM.至164KM 3、运输单价:吨KM0.35元,(装、运、平,税后价) 4、计量方式:过磅或者量方5、工程地址:南疆临港开发区

  6、工程量:本合同工程量暂定200万立方, 7、施工期限:十八个月,以甲方通知进出时间为准。

  8、住宿由甲方提供场地,乙方自行搭建,费用由乙方承担。 二、工程款结算方式:

  甲方按照合同的工程量总价款的5﹪,约3300万元拨款到乙方账户,车辆按照计划到位,支付月计划25﹪的工程预付款,按照实际发生的工程量每十天结算一次,即每月结算三次,月结百分之一百,再拨付下月预付款,以此类推。

  三、甲、乙方双方应承担的责任:

  1、甲方的.责任:甲方确保乙方的车辆在装、卸地点的道路畅通无干扰, 保六十吨载重过道费,超出部分过道费乙方自己承担。

  2、甲方合理安排,乙方服从管理,所有车辆必须按照合同的路线正常行驶,

  因乱倒乱卸、等违章行为,按规定处罚,情节严重者转交公安机关处理。

  3、如乙方车辆进入甲方指定的位置后,按照甲方约定时间不能够如期开工超过24小时,其损失由甲方承担。

  4、乙方的责任:乙方所有进场车辆必须做到安全文明施工,所有驾驶人员不准酒后驾车,如出现事故责任由乙方自行承担,乙方将驾驶员的身份证、驾驶证、行驶证复印件各一份交给甲方备案,甲方不得另作它用。

  四、其它条款:

  1、因自然灾害或人力不可抗拒的因素造成不能正常施工,工期期限相应顺延,造成损失,甲乙双方共同协商解决。

  五、违约责任:甲、乙双方共同遵守本合同的条款,违约方应承担守约方本合同的经济损失及法律责任。

  六、纠纷处理方式:在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。 七、双方在合同履行期间所有发生的问题分清责任,不得推诿,本合同未尽事宜,双方友好协商后另签订附加协议书,附加协议书享有本合同同等的法律效力。

  九、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,自双方签字盖章后生效。

  甲方:天津驰邦土石方工程 乙方:

  有限责任公司

  代表人签字: 代表人签字:

  签订地点: 签订日期:二〇XX年九月 二十九 日

  工程联营协议书 篇7

  本土石方工程联营合作协议书(以下简称“本协议”),由甲方和乙方共同根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,经协商达成合作意向并签订。本协议为双方尊重合作、公平互惠、协作共赢的基础,双方必须遵守并执行本协议的各项规定。

  第一条 合作内容

  甲方和乙方在本协议生效后,互相协助、信守合作,双方将在建设工程领域开展合作,以土石方工程为主,包括但不限于以下工作:

  1、土石方施工,包括挖掘、填方、开挖等土建工程作业。

  2、设备配备及维护,双方各承担一定的设备和机具,互相交换。

  3、技术支持,按照工程进度及要求,甲方和乙方将在履行自己合同责任的基础上,互相提供技术支持和协助。

  第二条 合作方式

  甲方和乙方在本协议生效后,将根据合同约定,按照协议中的合作内容开展工作。具体的合作方式如下:

  1、联合投标。甲方和乙方将联合投标,在建筑工程领域争取工程项目。

  2、资源分享。双方将各自拥有的资源进行共享,包括土方机械设备、资金、人员等。

  第三条 工程质量

  甲方和乙方均应对工程项目的质量负责。在建设过程中,双方应共同确保施工质量,保证工程安全、合格、按时完成。

  如合作过程中出现质量问题,甲方和乙方应及时协调,共同承担责任并采取有效措施,确保工程准时、合格交付。

  第四条 合作期限

  本协议自双方签署之日起生效,合作期限为两年,并在履行完毕各自义务后终止。如双方需要延长,应在协议到期前双方协商确定。

  第五条 互信互惠

  在合作过程中,甲方和乙方应互相信任、互相尊重、互相支持、互惠互利。双方应分别遵守各自的合同和责任,以保证顺利合作。

  在合作过程中,如遇到任何困难和问题,双方应及时协商解决,保证合作的'顺利进行。

  第六条 保密条款

  双方在合作过程中,将会获取到一部分的商业机密、技术制度等资料,在此期间,双方应当严格保守机密信息,不得泄漏,更不得私自转让。

  如因为双方一方的漏洞或者失误导致机密泄露,责任方应承担一切相关责任。

  第七条 协议效力

  本协议经甲方和乙方在充分协商后双方签字盖章生效,具有相应法律效力。若本协议中的任何一条规定因任何原因而被认定为无效,本协议的其他部分仍应有效。

  本协议一式两份,双方各执一份。

  甲方签署:

  日期:

  乙方签署:

  日期:

  工程联营协议书 篇8

【工程联营协议书】相关文章:

工程联营合同08-27

工程联营协议07-01

联营协议书05-15

联营借款合同11-25

联营合同通用11-11

商场联营合同05-26

联营合同书09-06

联营股本借款合同08-15

紧密型联营合同11-17

【精品】联营合同三篇04-29