当前位置：范文派>合同范本>买卖合同>汽车买卖合同

汽车买卖合同

时间：2023-07-09 19:30:16 买卖合同我要投稿

[优秀]汽车买卖合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的汽车买卖合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

[优秀]汽车买卖合同

汽车买卖合同1

　　出卖方：

　　身份证号：

　　（以下简称甲方）

　　买受方：

　　身份证号：

　　（以下简称乙方）

　　经甲乙双方平等协商，甲方将属于本人所有的“陕汽”牌sx3315nr___重型自卸货车一辆出售给乙方。车号为陕a___，发动机号为1611d110___，车辆识别代号为lzgcr2r66bx054___。现双方根据《合同法》、《物权法》的相关规定，就有关问题达成如下协议，供双方共同遵守。

　　一、标的

　　甲方出售给乙方的标的车辆为“陕汽”牌sx3315nr___重型自卸货车。车号、发动机号、车辆识别代号见上。价款：标的车辆售价为贰拾壹万伍仟元整（￥215000元）。

　　二、付款方式

　　车款由乙方于20__年4月17日付款壹拾捌万元整（￥180000元），其余35000元由乙方为甲方拉砂抵顶。

　　三、证照手续的过户与办理

　　车辆行驶证的车主姓名为王某某。现双方同意车辆行驶证的`车主姓名不变，车辆不办任何过户手续。日后乙方如果需过户，甲方应提供相关材料并积极配合，所需费用由乙方承担。

　　四、标的车辆的交付使用和相关费用的承担

　　车辆及其手续（行车证、车辆的户口手续、车辆附加费购置发票、保险费发票等）的交付期限为20__年4月17日，在乙方向甲方交付购车现金时交付。车辆交付前的所有费用（包括交通违章罚款和扣分）由甲方承担，车辆交付后的所有费用及其他责任由乙方承担。车辆交付乙方后，因车辆所发生的一切事故责任，均由乙方承担，甲方不承担责任。

　　五、违约责任

　　1、合同签订后，如果任何一方违约，违约方将根据《合同法》的相关规定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失；

　　2、如果甲方因为和他人的债务纠纷导致车辆被保全或扣留，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失（包括车辆停运损失和驾驶员的误工费）。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方可另行协商，补充合同。

　　七、合同自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方（签名）：乙方（签名）：

汽车买卖合同2

　　合同编号：合同双方当事人：

　　甲方（出卖人）：联系电话：住所（址）：

　　乙方（买受人）：联系电话：住所（址）：

　　委托代理人：联系电话：住所（址）：

　　甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。

　　第一条车辆基本情况：（国产车口进口车口）

　　品牌型号：

　　发动机号：车架号：颜色：

　　第二条价款与数量：（本合同计价单位：人民币）

　　车辆单价：元，数量：台。

　　车辆总价：元，千百拾万千百拾元整。车价为车身单价不包含车辆购置税、车辆保险费、挂牌杂费等其他费用。

　　乙方如需委托甲方代理上牌、委托运输等服务的，双方应另行签订委托服务协议书。

　　第三条付款方式及期限：

　　乙方选择下述第种方式付款:

　　1．定金支付方式：

　　乙方在签定合同时即付定金：元，并在日内付清车价款。（定金在结算时冲抵车款。）

　　2. 一次性付款方式：

　　签署本合同之日起日内，支付全部车价款，计人民币元。

　　3. 分期付款方式：

　　（1）签署本合同之日起日内，首付全部车价款的%,计人民币元。余款计人民币元，于年月日前支付。

　　（2）乙方若通过金融机构办理汽车消费贷款支付余款。签署本合同之日起日内，首付全部车价款的%,计人民币元。（首付款以银行批准函为准），余款计人民币元，于年月日前支付。

　　（3）乙方未能在3.2条款规定时间内足额获得贷款，应在日内自行补足余额。

　　第四条车辆交付及验收：

　　1．交车时间：年月日前。

　　2．交车地点：

　　3．交车方式：乙方自提口甲方送车上门口

　　4. 交车时里程表记录小于（1）50 公里口（2）公里口

　　以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。

　　5．甲方向乙方交付汽车及随车文件时应当场验收。乙方应对所购车辆进行认真检查、确认。如有异议，应当场提出。验收完毕，双方需签署车辆交接书（附件），即为该车辆正式交付。

　　6．车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。

　　第五条质量、维修、更换、退车

　　1．甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合汽车产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测。不能通过公安交通管理部门的检测的,甲方应当负责换车或退车。

　　2．双方对车辆质量的认定有争议的，可共同委托具有汽车质量鉴定资质的机构鉴定，其出具的书面鉴定结论作为处理争议的依据。

　　3．关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。关于车辆更换和退车，按《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》的规定及乙方随车保修手册的约定执行。

　　4．本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。

　　第六条不可抗力

　　任何一方因不可抗力的原因，致使车辆不能交接或逾期交接的，可免除违约责任。遇有不可抗力的一方，应负有及时通知并在10 日内提供不能履行合同的书面证明。

　　第七条违约责任

　　除本合同第六条规定的特殊情况外，

　　1.若甲方逾期交车，自逾期之日起至实际交付之日，甲方按日向乙方支付车价款万分之违约金，合同继续履行，逾期超过天，乙方有权解除合同。合同解除后，甲方应当自乙方解除合同到达之日起日内退还已付款。

　　2.若乙方逾期付款，自逾期之日起至实际支付之日，乙方按日向甲方支付车价款万分之违约金，合同继续履行，逾期超过天，甲方有权解除合同。

　　3．经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，按《中华人民共和国产品质量法》的`规定处理。若甲方在该车有缺陷或存在其他特别注意事项应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。

　　第八条争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成，可提请厦门市工商行政管理部门组织调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。

　　第九条其他

　　1．乙方保证在合同中填写的姓名、地址、电话等内容真实有效，在此期间如有变更，应以书面形式通知甲方，否则由此引起的无法及时通知的责任由乙方自行承担。

　　2．本合同的未尽事宜可由双方约定后签订补充条款或补充协议，合同的补充条款、补充协议及附件与本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式份,具有同等效力。其中甲、乙双方各执份。附件：车辆交接书

　　甲方代表人(签章)：____ 乙方代表人(签章)：____

　　身份证号：____ 身份证号：____

　　住址：____ 住址：____

　　电话：电话：

　　____年____月____日____年____月____日

汽车买卖合同3

　　买方:_____________

　　卖方:_____________

　　第一条卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：

　　车主名称：_____________

　　号牌号码：_____________

　　厂牌型号：_____________

　　初次登记日期：_____________

　　发动机号：_____________

　　车架号：_____________

　　养路费缴付有效期自____年____月____日至____年____月____日。

　　最近一次年检时间：____年____月。

　　行驶公里数：____万公里。

　　车辆使用性质：(/)客运、(/)货运、(是)出租、(/)租赁、(/)非营运、(/)其它。

　　1.车款为(不含税费)____元;大写：____。

　　买方应于____年__月__日在____(地点)同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以____(现金、支票、汇票)的方式自验收审验无误之日起__日内向卖方支付车款的____%，待办理完过户手续后再即时支付剩余车款。

　　2.卖方应在收到第一笔车款后__日内交付车辆及相关文件，并协助买方在15个工作日内办理完车辆过户、转籍手续。

　　车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为：____。

　　3.相关文件包括：□机动车行驶证、□机动车登记证书、□车辆购置附加费凭证、□税讫证明、□车辆年检证明、□养路费缴付凭证、□销售旧机动车委托书、____。

　　第三条双方权利义务

　　1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处分权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。

　　2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的.陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。

　　3.买方应按照约定的时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。

　　4.卖方收取车款后，应开具合法、规范的收款凭证。

　　5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。

　　6.车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责。

　　第四条违约责任

　　1.第三人对车辆主张权利并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。

　　2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款____%的标准支付违约金。

　　3.因卖方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。

　　4.买方未按照约定支付剩余车款的，卖方有权要求买方承担由此造成的一切损失。

　　第五条合同争议的解决办法

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第___种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：

　　(一)提交____仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。

　　第六条其他

　　1.本合同一式三份，买方一份，卖方一份，备案机关一份。

　　本合同在双方签字盖章后生效。

　　合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式。

　　买方(签字)：__________卖方(签字)：__________

　　________年____月____日________年____月____日

汽车买卖合同4

　　随着市场经济的日趋活跃，汽车交易大量增加，因汽车交易引发纠纷的案件也由此增多。有些当事人因为未办理汽车登记过户手续而主张合同无效，有些因为未到汽车交易市场进行交易而主张无效。在审判实践中，由于受传统审判观念影响，法官在审理此类纠纷中，对同一类型的汽车买卖合同纠纷案件，有些法院认定无效，有些法院则认定有效。因此，对汽车买卖合同纠纷案件的审理应如何适用法律，需要进一步的探讨。

　　一、买卖合同的法律依据、特征

　　对汽车买卖合同纠纷案件如何适用法律进行探讨，必须掌握买卖合同的法律规定及它的特征。《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)第一百三十条规定：“买卖合同是出卖人转移买卖标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”

　　买卖合同的法律特征：1、买卖合同是有名合同;2、买卖合同是卖方转移财产所有权，买方支付价款的合同;3、买卖合同是双务合同;4、买卖合同是有偿合同;5、买卖合同多是诺成合同;6、买卖合同是要因合同;7、买卖合同为要式或不要式合同。

　　二、审理汽车买卖合同纠纷案件，能否以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据

　　《旧机动车交易管理办法》第三条规定：“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行行。”该办法第三十二条规定：“进行旧机动车交易，销车方须向机动车交易中心出具单位介绍信或证明(属于个人卖车的须持居民身份证)、机动车行驶证、原始购车发票、成交发票、

　　购置附加费凭证、车船使用税‘税讫’标志、养路费交纳凭证等。购车方须出具单位介绍信或个人身份证。工商行政管理部门凭旧机动车交易中心或有旧机动车经营权企业的交易凭证予以验证，车管部门凭此办理转籍过户手续。”据此，在审判实践中，有些法院以汽车交易的双方未按照上述第三条规定到批准的旧机动车交易中心进行汽车交易，因而认定双方的汽车买卖合同无效。有些法院则以汽车交易的双方未按上述第三十二条规定办理车辆转籍过户手续而认定双方的汽车买卖合同无效。

　　如案例一：

　　原告李春桂于20xx年11月20日与被告冯彬达成汽车口头买卖协议，由冯彬将其向王忠群处购买的琼C02034号小型拦板汽车出卖给李春桂，价款16500元。协议达成后，冯彬将该车及该车的有关证件交给李春桂，李春桂于次日向冯彬支付完购车款。双方对养路费的缴纳未进行约定，也未办理该车的转籍过户手续。尔后李春桂将该车开往文昌，被文昌市交通规费征稽所以该车从20xx年2月至今拖欠养路费为由扣押，并作出罚款的处罚。李春桂交纳6000元罚款和40元停车费后将该车领回，并找冯彬协商退车未果，双方因此引起纠纷。李春桂以冯彬隐瞒该车欠大额路租实情，双方的汽车买卖合同无效为由，要求将该车退回冯彬，冯彬退还购车款16500元及赔偿经济损失6050元为由，向原审法院提起诉讼。冯彬辩称，该车来源合法，证件齐全，口头协议后，李春桂已支付购车款和接受车辆及该车证件，买卖合同已成立，李春桂以其隐瞒该车欠大额路租实情没有事实和法律依据，请法院驳回李春桂的诉讼请求。

　　原审法院审理认为，原、被告之间的买卖琼C02034号拦板小货车，虽然该车来源合法，证件齐全，但是双方未按国家关于旧汽车交易的有关规定，进行交易，纳税及办理有关过户手续，违反法律规定，损害了国家利益，该车的买卖是无效的。原告李春桂要求退车退款的理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、五十八条、《中华人民共和国民法通则》第五十

　　八条第五项、第六十条的规定，判决如下：一、原告李春桂与被告冯彬的汽车买卖无效;二、原告应在判决书生效后十天内将琼C02034号小型拦板货车退还给被告，同时被告也应退还原告购车款16500元;三、原告用车受罚6000元及停车费40元，由原告自负。一审判决后，原、被告均不服向本院提出上诉。

　　二审审理认为，上诉人李春桂与上诉人冯彬口头达成的汽车买卖协议，是双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定。虽然双方未办理登记过户手续，但目前法律、行政法规并未规定车辆管理部门的登记是机动车买卖行为生效的必然条件，车辆登记只是一种管理手段。根据《合同法》第四十四条第一款的规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”同时根据《合同法》第一百三十三条规定：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”故本案双方签订的合同应认定为有效合同，该车从交付给李春桂之日起所有权已转移给李春桂。原审判决认定合同无效错误，应予撤销。据此，二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销琼海市人民法院(20xx)琼海民一初字第16号民事判决;二、上诉人李春桂与冯彬的汽车买卖合同有效;三、冯彬应在本判决书生效之日起十日内支付6040元给李春桂。

　　案例二：

　　原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的'买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠

　　纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。

　　原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;二、被告潘世海于本判决生效之日起7

　　日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。

　　二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费2000元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人

汽车买卖合同5

　　合同编号：

　　出卖人(甲方)：买受人(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就汽车买卖的有关事宜协商订立本合同。

　　第一条汽车名称、数量及价款

　　第二条质量

　　1、甲方出售的车辆，质量应符合国家关于汽车产品的强制性标准、没有强制性标准的，应符合保障人身财产安全的要求，并达到产品说明书载明的技术标准，符合车辆落籍地有关部门关于尾气排放的标准。

　　2、甲方出售的车辆，应是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶。

　　3、双方对车辆是否存在质量问题有争议的，依据法律规定或者直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判定问题的依据;需要进行鉴定的，依具有法定资质的汽车检验机构出具的书面鉴定意见为准。鉴定费由主张方垫付，由责任方承担;经鉴定无法明确责任的'，由双方分担。

　　第三条定金(可选填)

　　乙方在年月日前，向甲方交付全车款的%(此比例不得超过全车款的20%)作为定金;甲方交货后，定金抵作车款。因乙方违约导致合同解除的，乙方无权要求返还定金;因甲方违约导致合同解除的甲方应双倍返还定金。

　　第四条付款方式

　　乙方于本合同签订之前或签订时向甲方支付的订金，视为预付款。乙方选择按第种方式，如期足额将车款支付给甲方。

　　1、一次性付款方式：□签订本合同时/□ 年月日前，支付全部车价款。

　　2、分期付款方式：

　　签订本合同时/□ 年月日前，支付全部车价款的%，计人民币元，大写。

　　年月日前，支付全部车价款的%，计人民币元，大写。年月日前，支付余款，计人民币元，大写

　　3、贷款方式：见《贷款合同》。

　　第五条交车时间与地点、交付及验收方式

　　1、交货时间：年月日前。

　　2、交车方式：乙方自提□;甲方送车上门□;货交承运人□。

　　3、交车地点：。

　　4、甲方交付车辆时应同时提供：

　　(1)销售发票;

　　(2)(国产)车辆合格证或(进口)海关进口证明及商品检验单;

　　(3)质量服务卡或保修手册(中文);

　　(4)随车工具及备件清单;

　　5、甲方应在交车时当场演示、检查车辆的基本使用功能，如实回答乙方的提问，配合乙方对车辆进行验收。乙方对车辆外观和基本使用功能如有异议，应当场向甲方提出，由双方进行确认。对于确属质量问题的，乙方有权要求更换车辆;对于车辆的配臵等与广告宣传有出入的，乙方有权解除合同。更换车辆与解除合同的费用由甲方承担。

　　6、甲方将车辆交由乙方实际支配下并向乙方交付随车文件时，双方应签订车辆交接书(见附件)，即视为该车辆正式交付。自车辆正式交付时起，车辆的风险责任由乙方承担。

　　第六条售后服务

　　1、车辆售后服务及保修参照生产厂商关于车辆的说明书和保养手册执行。

　　2、甲方应提供由生产厂商认定的两家以上的维修保养网点供乙方选择。在保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂商公布或双方约定的维修站进行修理和保养。

　　3、乙方使用车辆前应仔细阅读车辆说明书、用户使用手册或保修手册等相关资料。在保修期内车辆由于乙方或第三方的人为破坏、使用、保养不当、装潢、改装不当，或到生产厂商认定范围以外的修理点进行修理造成的质量问题，甲方不承担责任。

　　4、生产厂商的车辆说明书和保养手册的内容与国家有关规定相抵触的，按国家有关规定执行。

　　5、本合同签订后，国家出台有关汽车产品修理更换退货或车内空气质量等方面的规定的，双方按国家规定执行。

　　6、生产厂商的正式承诺比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂商的正式承诺执行。

　　第七条违约责任

　　1、甲方未按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方支付违约金。延期交付车辆超过日的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于已交车款的%支付违约金或适用定金条款。

　　2、乙方在使用后发现车辆不符合说明书中表明的质量标准，有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的责任。

　　3、经具有法定资质的汽车检验机构鉴定，车辆确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，乙方有权选择要求甲方或生产厂商赔偿。乙方要求甲方赔偿的，如生产厂商有过错的，甲方在承担赔偿责任后有权向生产厂商追偿，乙方要求生产厂商赔偿的，甲方有协助乙方的义务。

　　4、甲方明知车辆存在严重瑕疵而未告知乙方的，或以欺诈方式销售车辆的，乙方有权要求更换车辆或解除合同，并要求甲方承担由此造成的损失。

　　5、乙方未按约定支付车价款的，应依照银行迟延付款的规定向甲方支付违约金，超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于未交车款的%支付违约金或适用定金条款。

　　6、一方无正当理由单方解除合同的，应按的标准向对方支付违约金或适用定金条款。

　　第八条不可抗力

　　因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　第九条其他约定

　　未尽事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。专用车买卖可另附附件。补充条款、补充协议、附件及甲方的宣传材料、广告、公开承诺等均为本合同的组成部分。

　　其他约定：

　　第十条解决争议的办法

　　本合同项下发生的争议，双方应协商解决，或向消费者协会等部门申请调解解决，协商或调解不成的，按下列第种方式解决;

　　(一)向人民法院提起诉讼;

　　(二)提交仲裁委员会仲裁

　　甲方：乙方：

　　年月日：

汽车买卖合同6

　　出卖人：

　　合同编号：

　　买受人：

　　签订地点：

　　签订日期：年月日

　　一、汽车型号及金额：

　　二、交车地点、方式：

　　交车地点：交车时间：

　　付款方式：付款时间：

　　三、质量、维修：

　　1、出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。

　　2、出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。

　　3、出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。

　　4、出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：

　　（1）销售发票；

　　（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；

　　（3）保修卡或保修手册；

　　（4）说明书；

　　（5）随车工具及备胎。

　　（以上3、4、5项如没有，售前应说明）

　　5、买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的'车辆证件、手续是否齐全。

　　6、买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

　　7、汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题，可由出卖人协助买受人与生产厂家的维修站联系、解决。

　　8、如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。

　　9、如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。

　　四、违约责任（双方协商）：

　　五、争议的解决方式：

　　凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交易市场主办单位留存一份（市场留存期一年）。

　　七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。

　　买受人：出卖人：

　　买受人姓名（章）：出卖人姓名（章）：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

汽车买卖合同7

　　分配单号：__________共_____页第____页合同号：（）字____________号签订地点：___________________________

　　买受人

　　出卖人

　　买受人

　　收货人

　　付款人

　　单位名称

　　法定代表人

　　联系人

　　法定代表

　　联系人

　　邮政编码

　　电挂

　　邮政编码

　　电挂

　　通讯地址

　　开户行

　　电话

　　帐号

　　电话

　　开户行

　　银行帐号

　　付款方式

　　付款期限

　　中转、联运(港)

　　序号

　　型号

　　产品名称及规格

　　代码

　　数量(辆)

　　单价(元)

　　总金额(元)

　　交货进度

　　交货方式

　　代运到站

　　验交货地点

　　一季

　　二季

　　三季

　　四季

　　其??他??条??款一、结算方式：1．买受人自提车及公路代运，按交货期款到后发车。2．出卖人代运，以出卖人委托铁路起运日为交货期、货款及运杂费等发车后买受人方办理托收承付。二、出卖人为买卖人代运和代押运的.汽车，出卖人除向需方核收运费和运输保险费外，每辆另收厂内吊装费和押运费______元/辆。三、产品质量：按出卖人规定的出厂检验标准，如发生质量问题，按出卖人有关规定实行“三包”。四、单价内不含车辆购置附加费。五、违约责任：出卖人逾期交货（铁路运输等不可抗拒原因除外）应向买受人付违约金____元/辆。买受人方逾期提货，按到期合同货款的_____%向出卖人方付违约金元/辆，并付____%利息（月息）。合同签订后双方必须全面履行，如需要改或终止，应经双方协商一致签具修订或撤消的协议书。因故要求合同变更，应在交货期前45天以函（电）向对方协商。本合同未尽事宜，由双方协商解决，不能达成一致意见时按《中华人民共和国合同法》有关条款规定执行。

　　六、本合同正本一式两份，双方各执一份，其余为副本（副本三份）。

　　七、其他约定事项：____________________

　　买受人签字：______________________出卖人签字：______________________签订日期：_______年______月_____日

汽车买卖合同8

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　为了明确旧机动车时买卖双方各自应承担的法律责任及义务，经双方自愿同意签定以下协议：(售车方简称为甲方，购车方简称为乙方)

　　一、甲方将车主______的______轿车，牌号______，发动机号____________，车架号____________转让给乙方，双方达成成交总额为(人币)____________，小写______。

　　二、甲方应对该车手续及车辆的'合法性负责(包括该车在______年月日前所发生的一切交通事故及经济纠纷)。该车自交车之日起(时间______年月日起)所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责与甲方无关。

　　三、该车若须办理过户事宜，过户费由______方承担，过户时双方应主动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起，该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费)。

　　四、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状况表示认同)。

　　五、备注(未尽事宜双方约定处理)：

　　六、该一式两份，双方签字生效，双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及车款。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

汽车买卖合同9

　　出卖人：

　　买受人：

　　一、汽车金额：

　　汽车品牌，型号，颜色，价格，备注

　　二、交车方式、交车地点、交车时间、付款方式、付款时间

　　三、质量维修：

　　1、出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。

　　2、出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车。

　　3、出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。

　　4、出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：

　　（1）销售发票；

　　（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；

　　（3）保修卡或保修手册；

　　（4）说明书；

　　（5）随车工具及备胎；

　　5、买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　6、买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

　　7、汽车在购买后，由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。

　　8、如属于在汽车售出前流通过程中出现的.质量问题，出卖人未向买受人时示的，依法承担责任。

　　9、如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。

　　四、违约责任：

　　五、争议解决：

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可提交苏州仲裁委员会仲裁。

　　六、合同文本：

　　本合同一式二份，双方各执一份。

　　七、合同效力：

　　本合同经买卖双方签章后生效。

　　买受人（签章）：

　　出卖人（签章）：

　　日期：

汽车买卖合同10

　　卖方：______________________（以下简称甲方）

　　买方：______________________（以下简称乙方）

　　甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：

　　第一条：乙方购买甲方机动车一辆：

　　车牌号码：__________颜色：__________红色型号：__________

　　发动机号码：_______________识别代号：_______________

　　第二条：乙方向甲方支付车款人民币_____万元整（包含保险费在内：__________年________月_______日到__________年________月_______日，总额为__________________）。

　　第三条：付款方式和期限：本合同生效当日付清金额______万元整。

　　第四条：甲方在收到乙方车款之日，交付车辆及随车工具一并转让给乙方，甲方购买车辆的保险也转让给乙方。

　　第五条：办理过户所需费用由甲乙双方共同承担。

　　第六条：甲方应交付给乙方该车的有效的证件以及缴税、费凭证。

　　第七条：甲方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。在__________年________月_______日前因该车引起或发生的债权债务、车祸事故的法律责任、经济责任由甲方完全承担。在__________年________月_______日后因该车引起或发生的债权债务、车祸事故的法律责任、经济责任概由乙方完全承担。

　　第八条：甲方与乙方有优先为装货协议，带货费用如下：70元/立方（按纸箱规格计算）、____________元/件、____________元/单趟（如油价上涨，货价相应增加燃油附加费）。运输途中，乙方必须保证甲方的.物品完好无缺，不能造成甲方纸箱踩压、污渍、损坏、丢失、淋湿等。甲方提前2天通知乙方司机，如乙方无法在规定时间内跑车，应在2天前回复甲方，甲方有权请别的车辆。

　　第九条：如乙方带货到目的地，要等柜下货，甲方要补一定费用。

　　第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

汽车买卖合同11

　　甲方（卖方）：_____________ 乙方（买方）：_____________

　　身份证号：_______________ 身份证号：_______________

　　电话：___________________ 电话：___________________

　　根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规，甲乙双方本着平等协作、互惠互利、共同发展的原则，双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：

　　第一条、甲方将_____车_____辆，车号为_____；产地为_____；型号为_____；发动机号码为_____；车架号为_____；颜色为_____；卖给乙方，价格为_________（大写：___________）。

　　第二条、甲方必须保证此车无盗抢，无诈骗、无经济纠纷，无私自改动车架号和发动机号，如有盗抢、诈骗、经济纠纷、私自改动车架号和发动机号，甲方给退车退款。

　　第三条、乙方应于本协议生效当日付定金__________万元，三日内再支付第一笔车款现金__________万元；其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。如到期未能付清，甲方将车收回。更名、过户费用由甲方承担。

　　第四条、从_______年____月_____日前该车所出现的欠费、手续不全、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由甲方负责承担；自________年____月_____日后该车所出现欠款、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　第五条、甲方应于_______年_______月_______日交付给乙方该车以及该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。甲方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。

　　第六条、甲方在_______年____月_____日前出现事故由甲方负责，在_______年____月_____日之后由乙方负责。

　　第七条、乙方违反本协议，定金不予退还。甲方违反本协议，应向乙方支付相当于定金数额的违约金。

　　第八条、当事人一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括协议履行后可以获得的利益，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的`损失。

　　第九条、本协议项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，依法向______________人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第十条、因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

　　第十一条、本协议的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　第十二条、除非遇到不可抗力因素导致本协议不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更协议内容。

　　第十三条、对于本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议有同等法律效力。

　　第十四条、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，本协议自签字之时起生效，事后如有纠纷，可通过法律途径解决。

　　甲方代表：____________________ 乙方代表：____________________

　　签章：________________________ 签章：________________________

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

　　签约地点：____________________ 签约地点：___________________

汽车买卖合同12

　　甲方（卖方）：

　　电话：

　　乙方（卖方）：

　　电话：

　　甲、乙双方在平等互利、自愿的基础上，为了明确旧车交易时买卖双方各自的责任、权利与义务，经甲乙双方共同协商。达成如下协议：

　　一、现甲方将一辆车牌号发动机号车架号出售给乙方，售价元，大写。

　　二、从年月日时起以前一切违章、违法、交通事故、债权债务均由乙方负责。甲方负责该车的产权清楚，来历正当合法，并提供车辆的所有有效证件及相关费用。该车过户费用由方承担。

　　三、乙方自签字之日起，视其对该车的发动机及车身状况的`认可，签字后不得提出任何异议。

　　四、甲乙双方不得违约或以任何理由将车赎回、退回，如一方违约，付另一方违约金车款总价的20%。

　　五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字之时起生效，具有同等到法律效力。

　　六、备注：

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

汽车买卖合同13

　　出卖方：

　　身份证号：

　　（以下简称甲方）

　　买受方：

　　身份证号：

　　（以下简称乙方）

　　经甲乙双方平等协商，甲方将属于本人所有的“陕汽”牌_______重型自卸货车一辆出售给乙方。车号为陕_____，发动机号为______，车辆识别代号为______。现双方根据《合同法》、《物权法》的相关规定，就有关问题达成如下协议，供双方共同遵守。

　　一、标的

　　甲方出售给乙方的标的车辆为“陕汽”牌______重型自卸货车。车号、发动机号、车辆识别代号见上。价款：标的车辆售价为贰拾壹万伍仟元整（￥215000元）。

　　二、付款方式

　　车款由乙方于____年___月___日付款壹拾捌万元整（￥180000元），其余35000元由乙方为甲方拉砂抵顶。

　　三、证照手续的过户与办理

　　车辆行驶证的车主姓名为_____。现双方同意车辆行驶证的车主姓名不变，车辆不办任何过户手续。日后乙方如果需过户，甲方应提供相关材料并积极配合，所需费用由乙方承担。

　　四、标的车辆的交付使用和相关费用的承担

　　车辆及其手续（行车证、车辆的户口手续、车辆附加费购置发票、保险费发票等）的交付期限为____年___月___日，在乙方向甲方交付购车现金时交付。车辆交付前的所有费用（包括交通违章罚款和扣分）由甲方承担，车辆交付后的所有费用及其他责任由乙方承担。车辆交付乙方后，因车辆所发生的一切事故责任，均由乙方承担，甲方不承担责任。

　　五、违约责任

　　1、合同签订后，如果任何一方违约，违约方将根据《合同法》的.相关规定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失；

　　2、如果甲方因为和他人的债务纠纷导致车辆被保全或扣留，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失（包括车辆停运损失和驾驶员的误工费）。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方可另行协商，补充合同。

　　七、合同自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方（签名）：

　　乙方（签名）：

　　签约日期：____年___月___日