当前位置：范文派>合同范本>买卖合同>车库买卖合同

车库买卖合同

时间：2023-07-31 07:59:24 买卖合同我要投稿

车库买卖合同15篇[荐]

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家收集的车库买卖合同，欢迎阅读与收藏。

车库买卖合同15篇[荐]

车库买卖合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于普洱市澜沧县《康宁家园》28平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币98000元整，(大写玖万捌千元整)。乙方在20xx车库买卖合同范本年 5月 7日前一次性付清。

　　三、甲方在 20xx年 5 月 7 日前将上述车库交付乙方使用。

　　四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方：

　　年月日

　　乙方：

　　年月日

车库买卖合同2

　　出卖方：（甲方）身份证：

　　买受方：（乙方）身份证：

　　甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：

　　1、甲方将位于＿＿＿＿＿小区＿＿＿＿＿号的车库卖于乙方。

　　2、车库的`具体情况：位置：＿＿＿＿＿，面积：＿＿＿＿＿，产权方式为：＿＿＿＿＿。

　　3、车库的交易总价为：人民币＿＿＿＿＿元整（大写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿）。乙方已向甲方支付的定金转为房款，乙方还应向甲方共支付房款人民币___________元整（大写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿）。

　　4、乙方先付给甲方定金：＿＿＿＿＿元。其余款项于＿＿＿＿周内支付。

　　5、甲方将房地产过户至乙方名下所花费的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由＿＿＿方承担。

　　6、自付清车库全款之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。

　　7、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。

　　8、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。

　　9、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，交付定金后如甲方反悔将五倍返还乙方定金。

　　10、未尽事宜甲乙方协商解决。

　　11、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。

　　甲方：（签字盖章）

　　乙方：（签字盖章）

　　年月日

车库买卖合同3

　　甲方(出卖人)：______________

　　乙方(买受人)：______________

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库

　　一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于号车库(建筑面积平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整( 元)。乙方在年月日前一次性付款。

　　三、甲方在年月日前将上述车库交付乙方使用。

　　四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。

　　五、甲方在乙方付款后，将甲方与开发商签订的车库购买合同与收据交付乙方。

　　六、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　七、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方(出卖人)：_______________________

　　乙方(买受人)：_______________________

　　_____年 _____月_____日

车库买卖合同4

　　甲方(出售方)：

　　地址：

　　电话：传真：

　　乙方(购买方)：

　　地址：

　　电话：

　　身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

　　一、买受人所购的基本情况：

　　乙方所购车位(库)位于“名流时代广场”第号单位。该车库套内面积约为平方米。

　　二、计价方式与价款

　　双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币)万佰_____元整。

　　三、付款方式

　　买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币拾仟佰_____元整。

　　四、交付期限

　　出卖人应当在月日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;

　　2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的`;

　　3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;

　　五、出卖人延期交房的违约责任

　　除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;

　　1、逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1)逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;

　　(2)逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

　　六、交接

　　车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。

　　七、其他

　　买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　八、争议

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决：

　　1、提交西安市仲裁委员会仲裁。

　　2、向人民法院起诉。

　　九、

　　本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　十、

　　本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。

　　十一、

　　本合同自双方签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

车库买卖合同5

　　车位车库买卖合同

　　甲方（车库出卖人）：xx省xxxx房地产公司

　　电话：

　　乙方（车库买受人）：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：

　　一、乙方通过公开拍卖竞得xx小区幢号车库，属结构。

　　二、乙方按规定付清成交款（大写：

　　），拍卖佣金（大写：

　　）。

　　三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。

　　四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积xx元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。

　　五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。

　　六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：

　　1、不准将车库以经营用途使用；

　　2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给xx小区以外的住户或单位使用；

　　3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；

　　4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地；

　　5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；

　　6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；

　　7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的'相关规定，自觉服从管理人

　　员的管理。

　　乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。

　　七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：xx省房地产公司乙方：

　　代表：

　　日期：

车库买卖合同6

　　出卖人（以下简称甲方）：_________________________________

　　买受人（以下简称乙方）：_________________________________

　　第一条乙方所购买车库、储藏室的基本情况乙方所购买的车库位于___________，建筑面积___________，储藏室位于___________，建筑面积为________________。

　　第二条价款及付款方式

　　1。甲乙双方约定上述车库的总价款为_____________元，储藏室的总价款为_____________元，共计_______元；

　　2。上述款项由乙方自本合同签订之日起______天内付清。

　　第三条甲方交付车库、储藏室的期限甲方应在本合同签订之日起____天内将本合同约定的车库及储藏室交付给乙方使用。

　　第四条乙方逾期付款的违约责任

　　1。乙方如未按照本合同约定的付款时间付款，则自本合同约定的付款期限届满之第____日起至实际支付全额款项之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款百分之_____的`违约金；

　　2。乙方逾期超过____天未付款的，甲方有权解除本合同。

　　第五条甲方逾期交付车库、储藏室的违约责任

　　1。甲方如未按照本合同约定的交付车库、储藏室的时间交付，不管是未交付车库或是储藏室，或是两者都未交付，则自本合同约定的交付期限届满之日起第____日至实际完全将车库及储藏室交付给乙方使用之日止，甲方按日向乙方支付本合同约定车库、储藏室总价款的百分之_____的违约金；

　　2。甲方超过_____天未交付车库、储藏室的，不管是未交付车库或是储藏室，或是两者都未交付，乙方有权解除本合同。

　　第六条其他约定事项

　　1。甲方交付车库、储藏室之前车库、储藏室的物业管理服务费及其它费用由甲方承担，甲方交付车库、储藏室之后的物业管理服务费及其它费用由乙方承担；

　　2。甲方须保证本合同所买卖的车库、储藏室没有任何产权或者债权债务纠纷，如本合同签订后因甲方的原因车库、储藏室出现产权或者债权债务纠纷的，则由甲方承担全部责任，乙方有权解除本合同，甲方应向乙方支付本合同约定总价款百分之_____的违约金；

　　3。因车库、储藏室在买卖时未办理单独的产权证明，今后如乙方需要办理车库、储藏室的产权证明，甲方需要提供相关资料协助乙方办理；

　　4。乙方在购买本合同约定的车库、储藏室后，乙方对此车库、储藏室享有所有权，今后与本车库、储藏室发生的一切事项与甲方无关。

　　第七条本合同如有未尽事宜，双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向______________人民法院起诉。

　　第八条本合同一式两份，自双方签字之日起生效，具有同等法律效力。甲方：_________乙方：________XXX买卖协议二卖方：甲，女，汉族，________年____月____日出生，住____省________区路单元，身份证号（乙的妻子）。电话：乙，男，汉族________年____月____日出生，住____省____县镇街号。身份证号（系甲丈夫）电话：（以下简称甲方）买方：丙，男，________年____月____日出生，住____省____县竹____区路号身份证号。电话：（以下简称乙方）甲方所有的____省____县镇建设路花园苑、期工程（一楼）号车库一间，建筑面积为20平方米。现甲方决定卖给乙方，乙方明确表示愿意购买。为了明确双方的权利义务关系，甲乙双方根据《民法典》和《民法典》等有关规定，订立以下合同条款：

　　一、车库的基本情况

　　1、室内地面为沙浆找平，室内墙面为搓沙，室外正立面为瓷砖贴面。

　　2、电动卷闸门已安装，费用已包含在价款中。

　　3、电已经接通，费用已包含在价款中。

　　二、甲乙双方约定车库总价款（包括定金在内），人民币壹拾贰万元整（小写B10元）。买卖双方的税收由甲乙双方各自承担。

　　三、乙方于________年____月____日支付给甲方人民币伍仟元整作为定金。在________年____月____日前甲方将车库的房屋产权和国有土地使用证两证用以及用电户头过户到乙方户头上。乙方一次性付清全部价款。

　　四、甲方必须保证所卖的车库没有转让给其他单位和个人和没有设定抵押、保证不被

　　第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失，由卖方赔偿给买方，并且甲方同时承担违约责任。

　　五、任何一方不得毁约，如有违约，违约方支付守约方违约金人民币两万元整。

　　六、本协议一式贰份，自双方签字之日起并到____县公证处公证后生效。甲乙双方各执一份，贰份具有同等法律效力。

　　甲方：____________乙方：____________

　　________年____月____日________年____月____日

车库买卖合同7

　　______（下称卖方）与______（下称买方）就有关___（船名）船的买卖事宜达成协议，于____年__月__日正式订立本合同。

　　船级：_____________。

　　建造年份及厂家：_______年由______船厂建造。

　　悬挂旗帜：________。呼号：_______。

　　登记号：_______。登记地点：______。

　　登记吨位：________。

　　本合同的条款如下：

　　1、船价

　　船价为__________。

　　2、保证金

　　为了确保全合同的严格履行，买方应在合同签订日后的____个银行工作日内支付金额占买价百分之十保证金。该保证金应存入____银行所开立的买卖双方的共同帐户上，如有利息应归买方。开立保证金帐户的费用应由买卖双方均等负担。

　　3、付款

　　在船舶移交时，上述买价应由___银行以___支付给____银行。

　　该买价不负担银行手续费。上述付款不行迟于移交工作已准备就绪及卖方已给予买方书面或电传通知后的三个银行工作日。

　　4、船舶检查

　　买方有权查阅船上的船级记录，并在___（时间）内宣布是否予以承认。卖方应在____（地方）为买方安排船舶检查。

　　买方不得因船舶检查而延误船期，否则，买方应向卖方赔偿由此引起的损失。买方在检查处于漂浮状态的船舶时，不可将其拆解开，也不可给卖方造成费用上的负担。在检查过程中，船舶的轮机日志和航海日志应提供给买方查阅。经检查，凭卖方在船舶漂浮检查后四十八小时内收到买方的书面或电传通知为准，一旦船舶获得认可，卖买关系即告确立。卖方如果未能按上述要求收到买方关于船舶船级记录的认可通知，保证金应立即释放，本合同宣告无效。

　　5、交船时间和地点

　　船舶应在___进行交接。

　　移交时间/解除合同日期：___年__月__日。

　　卖方应及时地将船舶动态、船舶预计进坞时间和地点告知买方。

　　交船前，倘若船舶发生全损或推定全损，本合同宣告无效，保证金应立即释放给买方。6。进坞

　　为了便于船舶的移交，卖方应将船舶引入移交港的干船坞内，由船级社检验船底及夏季水线以下其它部分。倘若发现船舵、螺旋桨、船底或夏季水线以下其它部分有断裂、损坏或缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，则上述缺点应由卖方自费修复直至___1）对上述水下部分完全满意为止2）。

　　船舶在坞期间，在买方或船级社代表的要求下，卖方应安排抽出尾轴。倘若尾轴完全毁坏或发现有缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，则卖方应自费将其新换或修复直至

　　船级社完全满意为止。

　　尾轴的抽出和换新之费用由买方承担，除非尾轴的抽出（无论损坏与否）、换新或修复系出于船级社的要求，在该情况下，上述费用应由卖方承担。

　　倘若发现船舵、螺旋桨、船底、夏季水线以下其它部分或尾轴上述断裂、损坏或缺陷，或者船级社有抽出尾轴之要求（无论损坏与否），则与船舶进出坞有关的费用包括船坞费的验船师费均应由卖方承担。在任何其它情况下，上述费用应由买方承担。

　　船级社引入干船坞的费用和将船舶由干船坞移至交船地的费用均应由卖方承担。7。备件/燃料等

　　船舶包括属于船舶的一切船上和岸上物品应由卖主移交给买方。所有备件和备用设备包括备用尾轴和备用螺旋桨，凡是在船舶检查时属于船舶的物品，无论是否曾使用过，是否在船上，都应成为买方的财产。但是，正在订购的备件不包括在内，倘若发生转运费用问题，则转运费用应由买方承担。卖方不需要对交船前已经从后备库中取出用于替换的备件包括备用尾轴和备用螺旋桨进行补充，但是，被替换下的物件应成为买方财产。无线电装置、导航设备包括在本售卖中，无须另外付款，只要它们确系卖方财产。

　　卖方有权将印有卖方旗帜或名字的陶器、盘子、刀叉餐具、亚麻织品和其它物品拿上岸，只要卖方用没有标记的类似物品替代之。属于卖方专用的船上图书、资料表格等不包括在内，卖方不予以补偿。船长、高级船员和普通船员的私人行李包括日用品储藏箱以及下列物品均不包括在本售卖中：______、┅┅等。

　　船上剩余的燃料、未使用的润滑油、备用品和伙食应由买方接收并按交船地交船日的市场价格付款。

　　本条款下的付款时间、地点和币制与买价的支付相同。

　　8、文本

　　作为对买方支付买价的交换，卖方应向买方提交合法的船舶售卖让证明书，证明该船没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连，经公证机关认可，并由____出具船舶无债务证书。交船时，卖方应注销船舶登记，并向买方提交船舶注销证书、保证金及买价与保证金之差额连同前述第七条的付款将一并交付卖方。

　　交船时，卖方应将船上的全部船级证书及全部图纸交给买方。如果买方提出要求，卖方应将其拥有的其它技术文件迅速交给买方。航海日志应由卖方收存，但买方有复印的权力。

　　9、债务

　　卖方保证在交船时船舶没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连。交船前，倘若发生任何有关所售船舶的`索赔要求，卖方必须担义务保护买方使其免受由于上述索赔所造成的损失。

　　10、税款

　　任何与悬挂买方旗帜的船舶之购买和登记有关的税款、费用以及其它开支应由买方承担；与卖方注销船舶登记有关的类似费用应由卖方承担。

　　11、交船条件

　　卖方应对属于船舶一切的物品承担风险和费用直至船舶移交给买方为止，但须以本合同的条款为限。船舶应按其接受检查时的状况移交，自然损耗除外。

　　船舶应按现有船级移交，船级上不得有船级社的批注。交船前，卖方应将其所知的任何有关问题告知船级社。否则，一经船级社获悉，将取消船级或在船级上另加批注。

　　12、船名与标记

　　船舶移交时，买方应负责更换船名和烟囱标记

　　13。买方违约责任

　　倘若买方未能按前述规定支付保证金，卖方有权取消合同，并对所造成的损失和涉及的

　　全部费用及其按年利率12%计算的利息提出索赔。

　　倘若买方未能按前述规定支付买价，卖方有权取消合同，保证金及其利息收入应归卖方所有。若保证金尚不足以弥补卖方的损失，卖方则有权继续要求对其损失和费用及其按年利率12%计算的利息进行赔偿。

　　14。卖方违约责任

　　倘若卖方未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方，买方有权取消合同，全部保证金包括按年利率12%计算的利息应退还给买方。卖方应就未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方而给买方靠成的损失予以适当补偿，如果证实确系卖方过失所致。

　　15、仲裁

　　在本合同的解释和履行上如发生纠纷，则应在___按___（国）3）的有关法律进行仲裁，或由双方共同指派一名仲裁人仲裁解决。

　　倘若买卖双方未能就共同指派一名仲裁人达成一致则纠纷应由三名仲裁人仲裁解决，双方各指派一名，第三名由__4）指派。

　　倘若一仲裁人拒绝受理或不能履行其职责，则其指派方应另行指派一名仲裁人替代之。倘若一方在另一方指派仲裁人后两周内仍未指派出仲裁人（无论是初始仲裁人还是替代仲裁人），且指派方已向未指派方发出了有关提醒指派仲裁人的信函、电报或电传，则在指派方的请求下，指派第三名仲裁人的一方也应代表未指派方指派一名仲裁人。___仲裁法庭的仲裁为终结仲裁，对双方都有约束力。必要时，该仲裁可与法院的判决一样，由法院和其它主管当局强制执行。本合同以服从仲裁所在国的法律为前提。

　　甲方：乙方：日期：

车库买卖合同8

　　甲方(出卖人)：

　　乙方(买受人)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《房地产管理法》及其它相关法律法规之规定，买受人和出卖人协商一致就买卖车库达成如下协议。

　　一、买受人所购买车库位于银都花园怡景XX南面，首层由东至西第11间，共一户，建筑面积约24.89平方米(套内户型尺寸长6米、宽3.3米、结构层高2.1米，限微型车存放)。

　　二、甲乙双方就上述车库成交价定为人民币肆万捌仟元整 (48000元)，房款一次性结清，有收据为凭。

　　三、本协议签订后，如乙方中途悔约，购房款甲方不退，甲方中途悔约将双倍房款返还给乙方。

　　四、甲方必须保证车库无任何纠纷和遗留问题，如乙方在房期间，因甲方原因出现的问题，造成乙方的损失，应由甲方承担。

　　五、上述车库无法办理产权证，一切手续以甲方购房时的原始收据及合同为据。

　　六、甲方与房产公司之问的'一切原始凭据及原始购房合同全部交与乙方。

　　七、乙方向中介人交中介费五百元整，中介费交后不退回，如有一方违约，由违约方承担中介费。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

车库买卖合同9

　　甲方(出售方)：

　　地址：

　　电话：传真：

　　乙方(购买方)：

　　地址：

　　电话：

　　身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

　　一、买受人所购的基本情况：

　　乙方所购车位(库)位于名流时代广场第号单位。该车库套内面积约为平方米。

　　二、计价方式与价款

　　双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币)万佰_____元整。

　　三、付款方式

　　买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币拾仟佰_____元整。

　　四、交付期限

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之____日内告之买受人的，如地震、水灾等;

　　2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

　　3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的`;

　　4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

　　五、出卖人延期交房的违约责任

　　除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;

　　1、逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1)逾期不超过三____日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;

　　(2)逾期超过三____日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

　　六、交接

　　车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知____日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。

　　七、其他

　　买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　八、争议

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决：

　　1、提交____市仲裁委员会仲裁。

　　2、向人民起诉。

　　九、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　十、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。

　　十一、本合同自双方签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

车库买卖合同10

　　甲方(出卖人)：身份证号：

　　住址：

　　乙方(买受人)：身份证号：

　　住址：

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于____________楼下的第____号车库，(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整(元)。乙方在年月日首付万元(元),余款于年月日结清。

　　三、甲方在年月日前将上述车库交付乙方使用。

　　四、该车库如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。

　　五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　七、补充条款：____________________________________________________________________________________

　　甲方(出卖人)：乙方(买受人)：

　　年月日

车库买卖合同11

　　出卖人(以下简称甲方)姓名：身份证号：

　　姓名：身份证号：

　　买受人(以下简称乙方)姓名：身份证号：

　　姓名：身份证号：

　　经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。

　　一、甲方出售房屋情况

　　1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的水电表。

　　2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。

　　二、房屋价格及付款形式、交房方式

　　1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整，签本合同时，乙方付给甲方定金元，余款于日之内交房时付清。

　　2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

　　3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

　　4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。

　　三、违约责任

　　1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的'房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。

　　2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。

　　3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。

　　四、本合同一式份，各方各执1份。

　　五、未尽事宜，协商解决。

　　甲方签字：电话：

　　甲方配偶签字：电话：

　　乙方签字：电话：

　　乙方配偶签字：电话：

　　附：甲方身份证、结婚证的复印件1份。

　　年月日

车库买卖合同12

　　卖方：身份证号码：

　　联系电话：

　　卖方共有人：身份证号码：

　　联系电话：

　　买方：身份证号码：

　　联系电话：

　　（卖方及卖方共有人以下统称甲方，买方以下统称乙方）

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方的______汽车库事宜，订立本合同。双方共同遵守，并作为汽车库归属的凭证。

　　第一条、甲方的汽车库位于成去路205弄______号下的______号汽车库，记建筑面积______平方米。

　　第二条、乙方购买汽车库根据建筑面积，合计价格为人民币______元，（大写______）______拾______万______千______佰______拾______元。签本合同时，乙方支付全部转让款计人民币______元，（大写）______。

　　第三条、甲方须提供有效凭证,包括初次购汽车库原始发票或收据和合同书。甲方承担在汽车库交付前一切有可能产生的或与其有关的费用，甲方对汽车库设施完整及保证无任何债务纠份，如有任何未尽纠纷均与乙方无关,由甲方负全责。甲方承担汽车库买卖合同签定日期前的'所有与汽车库有关的水电费、物业费以及采暖费等费用。汽车库在买卖之前的所有破损，维修费用应由甲方承担。

　　第四条、汽车库于本合同签订之日由甲方交付给乙方；汽车库及汽车库钥匙由甲方交付乙方。甲方的原合同书及甲方购买汽车库的交款凭证及相关票据由甲方交付给乙方。

　　第五条、甲方应保证对出卖的汽车库有权处置该汽车库，甲方及第三人没有在该汽车库上设定抵押，法院等机关没有对该汽车库采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给乙方造成损失，甲方对乙方的应当以汽车库购买价格的20%予以赔偿。

　　第六条、因该汽车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本汽车库与开发商有产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该汽车库产权及使用权。

　　第七条、1.乙方必须按期向甲方付款，如逾期，应向甲方偿付购汽车库款的5%的违约金。2.甲方必须按期将汽车库交付乙方使用，如逾期，应向乙方偿付购汽车库款的5%的违约金。

　　第八条、合同生效后，汽车库所有权归乙方所有，乙方拥有完全使用权、租赁权和转让权。使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关。甲方在出卖汽车库后不得以任何理由要求出售后的汽车库相关受益。

　　第九条、本合同未尽事宜，由甲、乙双方再行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力（附件四）。

　　第十条、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该汽车库所在地人民法院起诉。

　　第十一条、本合同共＿＿页。本合同一式两份，买卖双方各执一份，自双方签字后生效。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　______年______月______日

车库买卖合同13

　　卖方(以下简称甲方)：_________________________________________

　　买方(以下简称乙方)：_________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准车库和使用配套场地达成如下协议。

　　一、基本情况：

　　1、乙方购买甲方坐落在_________市_______________区(县)_____________路_________ ________号车库______层，车库建筑面积_____________平方米，并配套场地______________平方米，按房产证为准。

　　2、土地使用权限为_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，实际年限按产权证。

　　二、车库价格及其它费用：

　　1、车库价格每平方米人民币______________________元(大写)，总价(含人民币土地价格)人民币_______________________________元(大写)。

　　2、土地使用税费按国家有关规定由_______方每年支付给有关部门。

　　三、付款方式、期限及交房期：

　　1、车库总价分二次付清，签约日乙方支付定金人民币________________万元(大写)。

　　(1)________年_____月____日前甲方把车库通过有关部门验收合格后交付乙方使用，同时乙方在收到甲方车库后支付人民币__________________万元(大写);

　　(2)其余房款应在甲方办妥相关产权交易后(以产权交易中心核发产权证之日为准)____日内一次性付清，在办理中产生的契税由乙方负责。

　　2、以上付款以转帐或现金方式支付均可，如乙方逾期超过一个月不付款，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿违约金给甲方，违约金按车库和土地总价的10%计;若甲方不能办理土地、房产二证，或将土地、车库抵押给任何第三方，则售房合同无效，甲方无条件全额退还乙方所有的购房款，并按车库和土地总价10%支付给乙方作为违约金。

　　四、其他规定：

　　1、甲方在办理好产权证后再给乙方协助办理产权过户手续，在办理中发生的所有费用契税、工本费等由乙方负责支付。

　　2、乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业，但必须通知管理方，受让或承租方企业可以以本车库地址进行工商注册。

　　3、车库内土地属批租，厂区内按现有的`设施配套使用给乙方，未经有关部门同意，不得擅自搭建简易棚及房屋，甲方须协助乙方办理搭建秘备的简易棚手续。

　　4、乙方所购房屋不得拆除，不得在其中举办高污染的项目。

　　5、乙方在所购房屋内组织生产、经营或生活必须遵纪守法，恪守管理制度，照章纳税，按其交付各项规定费用。

　　6、乙方使用的用电和用水增容量由乙方提出申请，甲方予以协助办理，增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。

　　7、本合同未尽事宜由双方协商补充确定，与本合同具有同等法律效力。

　　8、甲方在完成售房的全过程后，则乙方有权支配和使用该车库，甲方无权干涉。

　　9、本车库的质量保修期为交付后一年内有效。

　　五、本合同主体及责任：

　　1、甲方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　2、乙方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　(甲、乙双方所系法定代表人，具有连带及担保责任)

　　六、本合同经双方代表签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、乙双方和执一份，房产管理局和公证处各执一份。

　　甲方：乙方：

　　代表( 签名盖章)：代表( 签名盖章)：

　　电话：电话：

　　签约日期：____年____月____日

　　签约地址：

车库买卖合同14

　　卖方：_______________________________（以下简称甲方）买方：_______________________________（以下简称乙方）

　　根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：

　　一、甲方自愿将__________________小区____ 幢_____ 号车库卖给乙方所有；甲方出卖车库的同时将车库的有关收据等手续交付给乙方，甲、乙双方商定成交价格为人民币壹拾万元整。

　　二、付款方式：

　　合同签定时，乙方已付甲方1。5万元整（人民币）为预付款；余款8。5万元整（人民币）于该车库有关手续交付乙方后付清；

　　三、甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方的.原因，造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。并向乙方赔偿损失，支付相当于购款20%的违约金。

　　四、上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有，乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。

　　五、甲方须保证上述车库能够办理产权登记。并协助乙方办理车库更名手续，若上述车库无法办理产权登记，乙方有权单方解除合同，甲方须返还购款，并支付相当于购款20%的违约金。

　　六、本合同书一式两份，甲、乙双方各一份。

　　七、本合同经双方签章后生效，对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。

　　八、双方约定的其它事项：

　　甲方（签名或盖章） _________________________

　　乙方（签名或盖章）_________________________

　　签订日期：___________年____月____日

车库买卖合同15

　　卖方： ______________(以下简称甲方)

　　身份证号：__________________

　　买方： ______________(以下简称乙方)

　　身份证号：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有车库，达成如下协议：

　　第一条甲方所售车库座落位置、面积：

　　1、甲方所售车库位于 ;

　　2、甲方所售车库建筑面积平方米。

　　第二条车库售价、付款方式：

　　1、甲方所售车库总金额为(人民币) 整。

　　2、签定本合同时，乙方向甲方一次性支付购买车库全款。

　　第三条车库交付、相关手续及物品交付：

　　本合同签定之时，甲方向乙方交付车库，同时交付购买收据、与开发商签定的`原始购买车库合同以及车库钥匙、遥控器、电卡等与车库相关的物品。

　　第四条相关责任约定

　　甲方保证在交接时该车库没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该车库在交接前既已存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。车库交付后，由乙方负责办理车库更名过户等手续，甲方负责提供办理过户时需要的相关证明材料，证明材料交付时间由双方另行约定。

　　第五条本合同未尽事宜

　　由甲、乙双方再行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

　　第六条本合同在履行中发生争议

　　由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该车库所在地人民法院起诉。

　　第七条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字之日起生效。

　　甲方(代签人)：乙方(签字)：

　　______年____月____日

【车库买卖合同】相关文章：