有关施工合同汇编9篇
随着法律观念的日渐普及,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编帮大家整理的施工合同9篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
施工合同 篇1
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
一、工程项目: 装修工程。
二、承包方式为包工。
工程预算总金额(不含税金)大写: , (小写:¥ 元)
三、甲方要求增加或更改工程设计,须与乙方协商实行,由此导致延长工期的,由甲方承担责任。
四、乙方应于 年 月 日进行施工, 年 月 日前完成,否则每逾期一天,乙方应按工程总造价的千分之一计付违约金,违约金可在工程费用内相扣减。
五、甲方经过审定施工方案(图纸)后签名盖章确认。施工应按图施工。施工现场实际尺寸与图纸不相符时,应通知甲方协商修改后,盖章确认方可施工。
六、甲方要求更改工程设计应书面通知乙方协商实行,双方协商所更改的设计,对乙方的工时及材料所造成的损失进行评估确认补偿。施工当中业主要求增加项目的由双方当时确认报价。
七、 隐敝工程量应甲乙双方派出代表进行现场度量, 应提前2天通知甲方而在需隐敝前时甲方代表还未到现场, 乙方有权自行隐敝并按乙方提供的工程量进行结算。甲乙双方代表现场度量隐敝工程量后但甲方代表不签字确认时乙方保存甲方代表手写工程量数据以此为据进行结算.
八、乙方应在本工程项目完成后五天内,通知甲方并与其共同验收,双方应在甲方收到乙方验收通知之日起5天内共同验收完毕,双方应在验收文件上签章确认。甲方如在收到乙方通知五天内不与乙方共同验收或入住、使用,则视为甲方默认工程质量符合要求。
九、本工程施工期间,如遇不可抗力,则施工期限中断,在消除不可抗力因素后,施工期限恢复计算。
十、本工程质量保修期为叁年,自双方验收之日起计算(注:若甲方人为损坏由甲方自行负责)。
十一、该工程结算:按现场实际已做展开工程量结算, 单价___ 面积___
十二、付款方式: 进场前预付工程款的'40%.第二次预付工程款的30%.面漆完工预付工程款的20%.余款5%工程验收合格10天内一次性付清。另留5%作为质保金,到期后甲方应按规定退还质保金。
十三、若乙方因违反施工规范,安全操作规范,防火法规,环保规定和双方其它约定,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
十四、 本合同的其他附页甲乙双方签名后生效。
十五、本合同一式两份,自甲乙双方签名后生效。
甲方: 乙方:
代表人: 法人代表:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
电话: 电话:
传真; 传真:
帐号:
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
施工合同 篇2
第一章 废砂浆回收利用项目总述
第一节 硅片线切割及项目来源
废砂浆回收利用项目的产生源于近几年来光伏产业的发展。 本项目生产中所用的“废砂浆”原料及生产出来的产品“碳化硅”、正是来源于和应用于光伏产业中的单、多晶硅棒切片工序。
在光伏产业链中,硅片切割是光伏电池生产中一个十分重要的工序,切割出的硅片质量直接影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。
在实际生产中,硅片生产厂家一般先将废砂浆进行简单的离心或沉降分离,液体部分返回工序再使用一次,其它的难以分离的部分或将其作为垃圾废弃掉,或将其处理给专业废砂浆回收利用厂家。作为一种十分重要的资源被当做垃圾处理掉,不仅会对环境产生严重的污染,而且浪费了大量的资源,令人惋惜。
随着国家节能降耗,保护环境等可持续发展政策的实施,从废砂浆中回收价值较高的碳化硅项目应运而生,并且越来越受到人们的重视。近两年中,相关单位和团体都投入了许多精力,对废砂浆回收利用做了大量的研究工作,产生出一些新技术和新工艺,取得了一定的成果。
废砂浆回收处理产生的“碳化硅”产品或再行回用于硅晶片的生产切割过程,或应用于其它工业领域,都会产生出巨大的经济价值和社会效益,对国家、对环境、对个人都是一件十分有意义的事情。
第二节 生产原料及产成品
本项目生产时的原料为“废砂浆”,另外还需要“烧碱”、“硫酸”等化工原料。生产的产品是 “碳化硅”等,下面分别对我们生产中接触到的主要物质进行一下简单介绍。
一 废砂浆、废切割液及废硅粉的组成
废砂浆是硅光伏产业或半导体工业在硅锭(硅棒)切割生产硅片时产生的一种工业废料,它的组成成分并不十分固定,主要成分有:碳化硅、聚乙二醇和金属硅粉,另有水分、金属颗粒以及少量表面活性剂、金属螯合剂等。含碳化硅较多的称为“废砂浆”,一般由65%左右的碳化硅、6%左右的硅粉、1.5%左右的铁等金属颗粒、15%的聚乙二醇和10%左右水份组成。
二 碳化硅的性质及光伏产业所用的'碳化硅
1 碳化硅的性质特点
碳化硅的化学成分是碳化硅,因为它的硬度十分高,人们俗称碳化硅颗粒为碳化硅。碳化硅在自然界少量伴生于岩石中,没有利用价值。工业碳化硅的生产是一种高耗能、高污染产业。碳化硅的制备合成是通过将石英砂(SiO2)与石油焦(C)等原料按一定比例混合后,在隔绝氧气的条件下利用电弧产生的高温反应烧结而成,这一反应过
程需要消耗大量的能源,平均每合成一吨碳化硅需消耗高达8000千瓦时的电能,同时上述反应过程会释放出大量的一氧化碳(CO),一氧化氮( NO),二氧化硫( SO2)等有害废气,会对大气环境造成十分严重的污染。根据碳化硅的生产方式的不同,又可将其分为绿碳化硅和黑碳化硅两大类,绿碳化硅的纯度和硬度较黑碳化硅略高,市场价格也相对较高。
碳化硅的分子式为SiC,是典型的共价键型化合物。有立方型和六方型两种晶型,立方型称为β—SiC,它是在1800~20xx℃温度下形成,属低温产物,硬度稍小,主要用于微型轴承的超精研磨。六方型称为α—SiC,它是在20xx℃以上形成的,硬度较大,一般常用的都是α—SiC。碳化硅在一个大气压下的分解温度为2400℃,无熔点。α—SiC碳化硅理论密度是3.18g/cm3,碳化硅粉的自然堆积密度在
1.2~1.6g/cm3之间。碳化硅的莫氏硬度仅次于金刚石,在9.2~9.3之间,威氏显微硬度3300kg/mm2 。由于碳化硅具有相当优异的特性,所以它的应用领域十分广泛。
碳化硅(碳化硅粉)用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏等。由于碳化硅的性质特点,最适合半导体工业材料及压电晶体材料方面的切割、研磨抛光等。尤其是在太阳能电池硅片切割中,国际上绝大多数生产厂家都要用到碳化硅。
利用它具有的高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、高的高温强度及导热性能良好、抗冲击等特点,碳化硅可用于各种冶炼炉衬等构件、碳化硅坩埚等。可用于制作耐磨、耐蚀、耐高温等高级碳化硅陶瓷材
料。在航空航天工业碳化硅材料还可以制做火箭发动机喷管、燃气轮机叶片等。
2 光伏产业切割用碳化硅
光伏产业中所用的碳化硅主要在硅片切割工序。由于光伏产业对硅片有特别严格的要求,并且在切割效率和质量方面与碳化硅的选用有着密切的关系,所以,在碳化硅的选择使用方面都十分苛刻。
硅片切割用碳化硅多为绿碳化硅,在粒度选择上相对于不同机型的线切割机来说一般常见的有两种:1200与1500目(极少数采用800和20xx目),且它的粒径范围要求狭窄,晶角要尖锐锋利,绝不能混入大颗粒物质,避免划伤硅晶片。为了防止金属离子对硅片的玷污,要求碳化硅的纯度要高。硅片切割用碳化硅国内没有统一标准(有的企业采用日本JZS工业标准)。
第三节 技术经济指标
1、 废砂浆利用率
废砂浆中的碳化硅含量在65%左右,根据工艺水平提取率在80%左右总收率为50%左右。
2、 酸碱消耗量
生产一吨碳化硅,需要浓硫酸(98%)、烧碱的费用为300元。
3、 水、电的消耗量
施工合同 篇3
发包方(甲方):
承包方(乙方)
按照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:
1、工程概况
1.1工程名称:**********
1.2工程地点:**********
1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。
1.4承包方式:
包工不包料(含装卸费)
1.5工期:
开工日期: 年 月 日
实际施工天数: 天
1.6工程质量:合格
1.7合同价款(人民币大写):
安装费按太阳能光伏发电板 元/W 计算,材料装卸费按 元计算。
2、双方工作
2.1 甲方工作
2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。
2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3 指派 为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2 乙方工作
2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
2.2.2 指派 为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的`损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
3、工程价款及结算
3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦,安装费用为 元(不含装卸及搬运费)。
3.2 安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
3.3 本工程无保修金,不含税。
4、违约责任
4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。
4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。
4.3 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。
5、附则
本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇4
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。
一、 工程概况及承包方式:
工程名称: 工程地点: 承包方式:包工包料(线材由甲方指定采购,由甲方负责与供货方结算)
二、 承包范围:
定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米),计8500.00元。 指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件,计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带,计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件,计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转,安装及拆除工资计10000.00元。
三、 工程期限及质量
工程期限:合同签订,预付款到账后即开工,有效工作日45天;
工程质量:工程质量合格,以保证各车间用电正常,无功补偿正常工作。
四、 甲方责任及权利:
协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程进度的不良现象。
五、 乙方责任:
1、 明确施工措施和质量要求,作好施工前的准备工作,并密切协调好与高压的安装工作。
2、安全生产,文明施工,杜绝安全事故的'发生,如发生事故,概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据;
六、 合同价款与付款方式:
1、 工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(¥28100.00元);
2、 付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(¥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(¥18100.00元)。
七、 未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,根据合同法、电力法进行解决。
本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方: 乙方:
法定代表人:委托代理人:
时间: 年 月 日 法定代表人: 委托代理人: 时间: 年 月 日
施工合同 篇5
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方根据电信工程施工需要,经与乙方充分协商,乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务,达成合同条款如下:
一、 工程名称:方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程
二、 分包工程单价:
顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。
三、 工程结算:
每个工作坑开始顶管时,甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款,完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。
四、 安全生产:
1、 乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对员工进行安全教育,做好防范工作。
2、 乙方应自觉接受安全检查,对查出的问题及时改正。
3、 生产所需要的劳保用品由乙方自行解决
五、 双方的责任:
合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的.经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。
甲方所拥有的权利:
1、 每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录,并双方签字。
2、 对工程质量和安全进行检查和监督。
3、 提供文明施工所需物资和设施,乙方按甲方要求进行实施。
4、 按协议及时支付工程款。
5、 负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作,如协调不到位,停工待料、一切机械、人工费由甲方承担。
6、 根据工程进度确保所需材料。
乙方所拥有的权利:
1、 乙方根据施工计划安排,按甲方要求及时组织人员进场,在甲方要求期限内乙方人员不能到场,而造成甲方进度缓慢的,甲方有权解除合同或另行组织施工队伍。
2、 做到安全施工、文明施工。对甲方提供的材料负有监督责任。
3、 乙方按文明施工、创卫工作方面要求,保证施工现场整洁、民工宿舍达标。
4、 乙方保证将甲方支付的工程款,首先按月用于支付劳务人员的费用,甲方有权监督乙方。
六、 附则:
1、 本合同发生纠纷时,当事人双方协商解决。
2、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。具有相同的法律效力。
3、 本合同自双方盖章之日起生效。至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
年 月 日 年 月 日
施工合同 篇6
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1。1工程地点:___________________。
1。2工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1。3工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
(1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。
1。4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1。5合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务
4。1开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4。2提供施工期间的水源、电源;
4。3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4。4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4。5施工期间发包人仍需部分使用该居室的.,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4。6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5。1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5。2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5。3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5。4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单)。
第七条工期延误
7。1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
7。2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
7。3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
7。4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第八条质量标准
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第九条工程验收和保修
9。1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单9。2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。
9。3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。
第十条工程款支付方式
10。1双方约定按以下第____种方式支付工程款:
10。2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
第十一条:合同生效
11。1本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
11。2补充合同与本合同具有同等的法律效力。
11。3本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方各执壹份。
甲方(业主):(签章)乙方:(签章)
住所地址:企业地址:
工作单位:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
联系电话:联系电话:
签约日
施工合同 篇7
编号: 合 同 书 ZTWJ-GLTL-LSGC-
施工合同书
工程承包人(以下简称甲方):中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部 劳务分包人(以下简称乙方): XXXXXXXXXXXXXX
鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工总包合同,乙方愿以自身施工能力提供劳务配合,依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商就劳务分包事项订立本合同,以资双方共同遵守。
1、 工程概况
工程项目:赣龙铁路GL-5标合同段;
分包工程名称:XX施工
分包范围: XX项目部临时工程
主要施工内容包括:XX、XX、XX、XX、XX。
2、 劳务分包方式
2.1实行总价承包方式。合同总价¥ 元(大写: 元整)付款账号:XXXXX银行XXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2.2合同总价除包含管理费和利润外,还包括乙方为完成协议规定(按附件一图纸要求施工)的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用,以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。
2.3双方签订协议后,合同履行中总价一次包干,在协议执行期内,任何一方不得以任何理由调整总价。
2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具, 乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。
2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时,乙方应根据现场实际情况统筹安排施工,其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。
2.6施工中因工程质量、安全、进度需要,甲方需要调整工程量,乙方同意无条件服从,但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。
3、 安全要求
3.1要求
1)乙方应建立完善的安全生产管理制度,严格执行各种安全生产规章制度和操作规
程,接受甲方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施,安排专职安全防护员现场指挥。
2)乙方已充分了解和认可本合同约定的.合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入。
3) 乙方需加强自身队伍人员的安全意识,凡从事特殊工种作业的人员必须持证上岗。
4)乙方承诺:不论任何原因引起的的各种安全事故,均由乙方自理,并承担一切责任和由此产生的全部费用,同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。甲方不承担任何责任和经济补偿。
4、 质量要求
4.1要求
1)乙方在施工过程中接受甲方的质量监督检查,检查中提出的问题乙方必须认真改进,对检查中发现的不合格部位,乙方应立即进行整改,若需返工处理,由此而造成的经济损失由乙方承担。为确保工程质量达到甲方的要求,甲方不定期的对乙方的施工进行检查,若发现不按规定施工,甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正,甲方有权命令乙方限期退场,按乙方违约终止合同处理。
2)为确保工程的质量,本合同采用质量保证金制度,质量保证金总额为工程总价的5%。在计量过程中,按计量总价扣除5%的费用,此费用作为本工程的质量保证金。
3)本工程的缺陷责任期为半年,以甲方全部开始使用起算日期为准。在缺陷责任期内如工程出现质量瑕疵时,由乙方负责整修, 乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理,直至整修合格。如乙方不进行整修或者甲方无法通知乙方时,预扣的质量保证金用作修理费用,不足部分乙方仍要承担责任。缺陷责任期满后,其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。
4.2工程验收:
本合同工程完工后,乙方提交书面验收通知,甲方应于接到验收通知之日起,三日内组织验收,并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收,则视为甲方验收合格。未经验收,甲方提前使用或擅自动用,已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格,应于三日内提出书面整改意见,属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题,由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的,不在此限,由甲方负责。
5、 文明施工及环保要求
5.1目标
乙方承诺按建设单位和甲方要求,建成文明标准工地。
5.2要求
1) 乙方承诺加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
2) 乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具,按业主及甲方标准化工地要求设置标牌,标牌由甲方统一制作,费用由乙方承担,由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。
3)施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,乙方除接受甲方的罚款外,甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费,直至整改完退还。
4)乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,在施工过程中必须佩带上岗证牌,戴好安全帽,禁止穿拖鞋、酒后上班,杜绝一切不文明现象发生,如发现违章者,甲方将给予违章者50~20xx元/次的罚款。
6、 进度指标及要求
6.1指标
本合同计划开工日期为XXXX年XX月XX日,全部竣工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约处罚。若进场5天内进度缓慢不能满足甲方工期要求,则乙方自动退场,甲方不承担任何经济责任。
7、 材料
7.1 材料采购及供应
乙方自行采购,所有材料必须符合国家及建设单位的相关要求,并具备材质检验报告和质量证明书(大堆料必须是料场出来的大堆料)。甲方将不定期对材料进行抽检,如抽检不合格,该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场,利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工,并承担由此而造成的一切损失。乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。
7.2 水电费用
XXXX建设所需的水电费用由甲方承担。
8、机械
8.1.机械配置
1)机具由乙方自带,生产生活用电由乙方自行承担。乙方自带设备费用已包含在
合同总价中。
9、计价结算
9.1计价原则及支付方式。
本工程实行总价承包,合同签订生效之日预付合同总价10%预付款,工程完工并验收合格后支付剩余合同价款,质保金按4.1条第三点执行。
所有费用通过银行转账,甲方不支付现金。
10、争议解决
合同履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。
11、 合同生效与终止
本合同签认生效程序依次为:乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加盖赣龙铁路GL-5标合同专用章或者本项目公章后生效。工程施工完成,双方办理最终结算后合同关系即告终止。
12、 其他事项
1、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协议,书面确认,作为本合同的补充,并与本合同具有同等的法律效力。
2、本合同正本肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲方:中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部 乙方:XXXXXXXXXXXXXXX
负责人: 负责人:
签定日期: 年月日 签定日期: 年月日
施工合同 篇8
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
甲乙双方就1#楼 中央空调安装一事,本着互惠互利、友好合作的精神,经充分协商订立本协议,具体条款如下:
第一条 本工程总造价:¥ 元大写人民币 元整。(详见施工预算及设备价格表)
第二条:工程施工范围:1#楼 1-7 层中央空调、供、回水管风机盘管 、室内外机组、镀锌铁皮风管制作、安装及调试。
第三条:乙方对负责的期限和条件:乙方承诺严格执行12个月售后服务标准,对所到产品负责整机免费保修 12个月(自竣工验收完毕之日起计,人为因素及不可抗拒因素除外)。
第四条 工程要求:乙方按照向甲方提供的图纸及设计方案(甲方签字认可的)进行施工,如因甲方提出方案修改或因装修施工等因素需中央空调做局部调整或变更,甲方以书面变更核定单通知乙方,据实调整,经甲乙双方现场代表签字后方可施工。
第五条 工程验收标准:安装调试后,出厂合格产品,正常运转使用效果符合国家有关标准。
第六条 工程周期:
6.1本工程工期为_100天_,即年历____年___月___日至____年____月____日;本工程工期是在不受除乙方外各方面及不可抗拒因素影响的前提下完成。
6.2如遇下列问题,经甲乙双方现场代表共同签字确认后,工期可以作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限;
6.2.1甲方在本协议规定进场施工之日前3日、不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工;
6.2.2甲方负责提供相应的材料、设备、成品或半成品等的堆放库房;
6.2.3乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响8小时以上;
6.2.4甲方现场代表或工程监理无故拖延办理签字确认等手续而影响下一工序施工;
6.2.5因遇不可抗力的自然灾害(如:自然原因引起的地震荡、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度;
6.2.6甲方未按本协议规定向乙方支付预付款、工程款、代购材料款而影响施工进度。
第七条 付款方式
7.1本协议签订之日,甲方向乙方支付本工程总造价 30%,作为本工程预付款。
7.2室内风机盘管安装完毕后甲方支付工程总造价的40%
7.3安装完毕、系统调试完毕后,经甲方验收交付使用,甲方支付工程款总造价的25%,剩余工程总造价的5%作为质保金,工程竣工验收后一年的第三个工作日内一次性付清。
7.4补充:
第八条 甲方的权利与责任
8.1中央空调设备到了指定地点后,甲方应派现场代表立即对中央空调设备办理签认手续。
8.2甲方提出任务需求,乙方做出施工组织方案,经甲乙双方代表签字认可后,形成最终执行方案,并制定验收标准,作为工程项目验收的依据。
8.3空调安装所需工作电源以及主机设备所需电源须由甲方提供并组织专业电工实施安装,乙方不负责工作电源安装等关联工作,甲方负责将工作电源安装到中央空调室内外机所指定的位置超出1.5米处。
8.4室内机盘管回风口、出风口、检查口由乙方提供尺寸,甲方负责开口,乙方负责安装。中央空调室外机基础、室内检查口(注:每台室内机盘管、闸阀位置必须开检查口)由甲方负(责施)工开口,乙方负责安装。
8.5甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料房等。
8.6乙方进场施工之日起(见本协议第六条6.1款)前1日内,甲方向乙方提供相关的技术资料。
8.7本工程施工现场,甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如:乙方在施工过程中与装修、消防、物管等其他施工单位的协调工作)。
8.8乙方在本工程管道安装完毕后,管道开孔的修复和防水由甲方负责处理。
8.9甲方依据此协议对乙方的工作进行监督和检查。
8.10如乙方有履行协议不利或不符合同协议的情况,出现严重影响工程建设的'施工进度或其他情况时,甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员在内的相应改进措施。
8.11涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时,应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更,并按国家有关程序办理。
8.12甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作,按相关规定办理工程移交、协调项目实施工程中的有关问题。
8.13隐蔽工程由乙方自检后,填写《隐蔽工程请验单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后到现场进行检验,甲方认可并在《隐蔽工程请验单》上签字后,方可进行下一工序施工;
8.14工程完毕后,由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》,甲方在接到此通知后2日内进行竣工验收。未经验收的工程,甲方不得使用。
8.15甲方应按协议规定日期(见本协议第六条6.1款)配合乙方办好本工程的竣工验收及结算等工作,并及时办理工程财务和工程尾款。
第九条 乙方的权利与责任
9.1乙方必须按照本协议中的要求完成其全部责任。
9.2乙方在工作过程中,不得泄露甲方申明的秘密。
9.3本工程所需的施工工具由乙方自行负责。
9.4乙方负责设备的订购、运物及保险。乙方保证工程系统的完整性,保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行,如发生合同协议设备错定问题,乙方应免费补订或更换相应设备,保证系统在合同协议期限内安装、完毕,并交付甲方验收。
9.5 设备运抵甲方后,甲乙双方进行现在开箱验收,根据本工程验收清单,乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料,如有数量及质量问题,一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同协议设备清单一致。
9.6本工程系统安装调试阶段,乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题,乙方负责解释并加以解决,保修期内及由于乙方原因造成的设备损坏,乙方负责免费修理、更换零部件或提供新品;由于甲方原因造成的设备损坏和保修期满的设备损坏,有乙方提供的更换部件只收取成本费。
9.7 乙方有权对影响空调正常安装的装修、消防等方面提出整改要求,由甲方负责协调工作。
9.8乙方完成所承担的任务后,需由甲方按照有关规范的验收标准进行测试和验收。
9.9 乙方在调试后,必须向甲方移交所有与本合同协议有关的系统软件、硬件及使用说明书、维修手册等有关技术文档。
9.10乙方与甲方共同确定方案,并进行施工督导及工程验收。
第十条,违约责任
10.1 除不可抗拒力因素外,(不可抗拒力指:天灾、重大事故等)若乙方未按照本协议执行构成违约,须按照本协议向工程向工程总造价的20%向甲方支付违约金,并承担甲方的一切律师费、诉讼费、差旅费及其他费用等。
10.2 若甲方付款未按照本协议第七款执行,或违反其它任意一条款均构成违约,则甲方须按照本协议向工程总造价的20%向乙方支付违约金,并承担乙方的一切律师费、诉讼费、差旅费及其他费用等。款未付清前,乙方保留对本工程中央空调设备及工程材料之所有权。
10.3 甲乙双方保证此协议的真实性,如有虚假内容,则承担一切责任。
第十一条 双方现场代表
甲方现场代表:
乙方现场代表:
在安装过程中,甲乙双方现场代表所签定的一切文字手续都具有法律效力,因此双方现场代表如有变动,变动方须提前三日以书面形式通知另一方,否则由此产生的一切责任及后果概由变动方承担。
第十三条 附加条款 工程 竣工交付甲方 七 日内付清甲方与乙方约定的工程款项。
第十四条 协议纠纷的解决方式:甲乙双方执行本协议发生纠纷应及时协商解决,协商不成,可向甲方所在地法院起诉。
第十五条: 附则
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字(盖章)之日起生效。 本协议未尽事宜,由甲乙双方协商签定补充协议,与同协议具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇9
发包方: 《简称甲方》
承包方: 《简称乙方》
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
结构类型:框泥,地下一层,地上六层
二、乙方承包范围及方式:
1、乙方承包甲方分包的外脚手架范围包括xxxxxxxxxxxxx的外脚手架工程施工,所有外架材料和安全立网、平面挂网。
2、乙方承包外脚手架同时包括:外脚手架的安全网立面、平面挂网、挂设,楼层标志挂设。
3、乙方承包外脚手架施工包括:施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。
4、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作,如发现竹子及绑带不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。
5、乙方承包脚手架最后的拆卸工序,严禁随拆随抛高空堕落,必须按每拆一层放一层,再拆第二层的施工方法。
6、乙方承包甲方外脚手架工程施工,其承包价格均包括:乙方施工的劳保工资、福利工资、奖励及处罚工资等一切待遇。
7、乙方承包甲方外脚手架施工包括:楼梯上下防护搭设,安全标志挂设等工序,材料均用竹子搭设。
8、乙方承包甲方外脚手架施工包括:外脚手架地坪乙方负责垫平。
9、乙方承包甲方外脚手架施工包括:适用于竹脚手架安全施工规范要求及黎平县安全监督站有关规定要求,并通过验收合格要求。(即包安装、包验收、包合格的三包要求)。
三、乙方承包价格:
1. 甲方按乙方承包范围完成1~9项条款及工序:外墙双排竹外脚手架及安全防护。按建筑面积每平方米捌元计算给乙方。
四、工程款支付及结算办法:
按工程进度的80%预付工程款
工程竣工即拆完外脚手架甲方一次性付清给乙方。
五、质量要求:
1. 乙方搭设的`内外立杆距离不能≥0.8m,内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净空为一米。大横杆步距不≥0.7m,(立杆、大横杆、小横杆的搭设要求按规范要求搭设,其使用的竹子材质符合安全要求)。
2. 乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能≥60cm,网格成型。
3. 乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0.30cm设一道,沿建筑物四周搭设。
4. 乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45°~60°剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。
5. 乙方搭设的密排按承包范围每一施工作业面步距层层铺设(即一步距一层密排)。
6. 其他不详之处执行竹子脚手架施工规范执行施工。
六、其他事项:
1. 乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗,如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。
2. 高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业,如因不按要求佩戴安全带的,公司按每人次罚款50元的规定。
3. 乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业,如穿拖鞋及穿硬底鞋者,公司按每人次罚款50元的规定。
4. 施工作业中,由于塔吊起重工由甲方配备。
5. 乙方工人食堂的柴火费由乙方自理。
6. 乙方工人进场后,必须服从甲方现场施工员指挥,服从甲方安排及调动,若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的,甲方则按总造价罚处1%总工资。
8. 施工中由于乙方违反安全生产操作规程,造成的事故者其一切责任由乙方负责。
9. 乙方施工中,如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求,而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的,甲方则按乙方总承包造价罚处50%的工料费的规定。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力,签字之日起生效到工程款全部结清后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【施工合同】相关文章:
施工施工合同11-03
施工施工合同15篇08-31
施工施工合同(15篇)09-03
更换施工人的施工合同04-11
施工围挡工程施工合同01-02
施工合同07-03
[经典]施工的合同10-30
施工的合同06-15
施工的合同07-20
施工合同08-25