当前位置：范文派>合同范本>施工合同>施工合同

施工合同

时间：2024-08-17 19:27:16 施工合同我要投稿

【热门】施工合同合集7篇

　　在当今不断发展的世界，人们运用到合同的场合不断增多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编帮大家整理的施工合同7篇，希望对大家有所帮助。

【热门】施工合同合集7篇

施工合同篇1

　　时间过得真快，转眼间，一个星期的实训已无声无息地接近尾声。然而实训的过程还历历在目。

　　一个星期的实训时间，让我学到了很多东西，不仅使我在理论上对招投标有了全新的认识，在实践能力上也得到了提高。明白了做为一名新时期的高职技术人才一定要做到学以致用。除此之外，我还学会了如何更好地与别人沟通谈判，如何更好地坚持自己的观点和维护自己的利益。亲身感受了所学知识与实际的应用，我得到了很大的启示，这也是对所学知识的一个初审吧！这次实训对我以后的学习或找工作将会受益匪浅。实训让我初步从理性回归到感性的重新认识，对于以后所应把握的方向也有所就启发！相信这些宝贵的经验会成为我今后成功的基石。

　　平时一直忙于理论知识的学习，所以实训之前，招投标对我来说是比较感性的，一个完整的招投标过程要怎样来分工以及完成该过程所要进行的基本步骤也不明确。而经过这次实训，让我明白整个招投标过程中，必须由团队来分工合作。

　　通过实训，我对招投标文件的编制和招投标合同的签订有更深一步的了解，对相应的操作技巧的认识与使用有了很大的提高。

　　这次实训感受最深的，还有以下几点：

　　其一，团结就是力量。团结是一种重要的精神，一个人要立足于社会或成功发展，除了自身要有较高的素质外。还必须要有能够与别人团结合作的精神。在整个招投标过程中，只有团结才能保证工作的顺利进行。大家才能朝着同一个目标前进努力，成功才有希望。如果有人对自己的任务不负责或闹意见不合，都会影响到投标是否成功，所以团结第一。

　　其二，实训是对每个人综合能力的检验。做好每一件事，细心是关键。细节决定成功在投标过程中得到了很好的体现。在开标会议上大部分小组被废标。主要是因为忽略了一些很小的细节，比如忘记分订成册、忘记填写报价、忘记盖印章、没有用标准字体填写报价等等诸如此类的小问题而导致废标。所以细心是尤其重要的。我们小组侥幸通过了初审，但在报价一块没有充分考虑，加上缺乏技巧，最终也被定为无效标。总之，在投标环节细心决定成败。

　　其三，我从这次招投标合同签订实训中认识到了沟通、谈判能力的重要性。在合同签订的协商过程中，做为公司代表，具有较强的谈判、沟通能力，才能坚定自己的`立场，维护公司的利益。否则自身的利益就会受到损害。同时，协调、异议处理能力是不可缺少的。如果使谈判僵持不下或不能及时处理异议。都会阻碍合同的签订。所以。良好的协调能力对谈判双方是否能在互惠互利的基础上顺利协商具有很大的意义。其四，此次实训，我深深体会到积累知识的重要性。课外时间应该主动去关注、收集与课程相关的知识、信息。而不应局限于课本。要不断地拓宽知识面。尤其是不能教条主义。

　　最后，“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行！”实践是检验真理的唯一标准，积极投身实践，学以致用，才不枉所学。

　　这是一个短暂而又充实的实训，同时也是一个实践丰收的实训。从中学到的东西都意义重大，这些对将来走向工作岗位会有很大的帮助和启示。作为一名学生，向他人虚心求教，不懂就要问，踏踏实实走好每一步是始终要坚持的学习态度。实训所学到的经验和知识大多来自老师和同学们的教导，这是一笔宝贵的财富，感谢这次实训，让我收获颇丰，受益匪浅。

施工合同篇2

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依据>、>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1）、工程地点：__________________

　　2）、工程名称：__________________

　　3）、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工（卷材为聚酯胎___mm厚，-___°），包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

　　二、承包范围及方式：

　　包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、主材选用及工程价款等：

　　1、选用材质：“聚酯胎___mm厚，-___°防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

　　2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）

　　3、施工厚度要求：采用外___mm厚“___”防水卷材

　　4、全部包工包料，单价为___元/平方。

　　6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

　　四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。

　　五、工程质量：

　　1）、工程质量标准：合格工程质量标准。

　　2）、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材（GB18242-20xx）及《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-20xx），防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

　　六、合同价款与支付方式

　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积___元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

　　在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均有承包人承担，不再另计任何费用。

　　达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的`工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

　　七、工程款支付办法：

　　1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，___日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的___%；土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层；

　　2、在土方回填后___日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验；在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人；初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的___%；若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题；

　　3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工；在后浇带等部位的防水层施工完毕后的___日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的___%；

　　4、承包人剩余___%的工程款转作保修金，在保修期满后的___日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　十、隐蔽工程和中间验收

　　所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。

　　十一、安全施工文明施工

　　安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的赔偿金以保险公司理赔的数额为封顶数额，其余由承包人承担。

　　十二、工程变更

　　施工过程中，承包人无权擅自变更；承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知；工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。

　　十三、工程转包和分包

　　本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。

　　十四、不可抗力

　　双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害；发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。

　　十五、保险

　　承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

　　十六、关于意外停工的约定

　　因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿；却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。

　　十七、工程质量保修

　　本防水工程的保修期为___年；

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　十八、违约责任：

　　1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

　　2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

　　4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款___%的违约金。

　　5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

　　6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款___%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。

　　7、在保修期间（保修期为___年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知___小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。

　　8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

　　9、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。

　　十九、廉洁条款

　　1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

　　2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。

　　二十、其他事项：

　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方（盖章）：____________甲方负责人签字：____________

　　乙方（盖章）：____________乙方负责人签字：____________

　　签约日期：_________年___月___日,签约日期：_________年___月___日

施工合同篇3

　　（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

　　1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

　　2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

　　（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

　　（2）中标通知书；

　　（3）补遗书；

　　（4）投标函及投标函附录；

　　（5）项目专用合同条款；

　　（6）公路工程专用合同条款；

　　（7）通用合同条款；

　　（8）技术规范；

　　（9）图纸；

　　（10）已标价工程量清单；

　　（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

　　（12）其他合同文件。

　　3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　4、根据工程量清单所列的`预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。

　　5、承包人项目经理：。承包人项目总工：。

　　6、工程质量符合标准。

　　7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　　9、承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。

　　10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

　　11、本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

　　法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　年月日年月日

施工合同篇4

　　甲方：施工队负责人电话：______

　　乙方：建池户电话：______

　　甲乙双方于______年______月______日在_____就承建沼气池一事进行协商签订本合同。具体条文如下：

　　一、建池标准及价格：沼气池按国标建设。全包单价_____元座，总价_____元。包工不包料单价_____元座，总价_____元。

　　二、甲方责任权力：

　　1、负责完成池体建造、灶具安装和沼气池的正常启动。

　　2、为乙方发放《农村户用沼气池安全管理和使贵阳地暖用》技术卡片，指导乙方学会沼气池的日常操作管理和安全使用基本知识。

　　3、按全县统一价格收取建池费用，并开据县沼气办印发的`统一收据。

　　4、承担沼气池建后质量保修责任。沼气池主体五年内出现坍塌、漏气的，灶具及配件一年内出现质量问题的，负责免费修复或调换。

　　三、乙方责任权力：

　　1、为甲方施工创造良好的环境，并与甲方搞好施工配合。

　　2、按甲方指导认真学习沼气池安全使用操作规程，加强安全防范。进出料口要加盖保护，防止人畜掉进池内造成伤亡，不得在池口试火，不得开口自修，如有故障，要及时报服务站人员检修，杜绝出现安全事故。

　　3、向甲方提供户主姓名及身份证号，以便填写《武陟县农村户用沼气池建设情况登记表》。并妥善保存好统一收据，以备兑现补助。

　　4、模具到位一次付清施工费用。如发生建池质量纠纷，报县乡沼气办组织鉴定，沼气办负责协调甲方限期修复。

　　5、保障甲方施工期间的设备安全。施工期间设备交由乙方保管，乙方因保管不善，每丢失模具一片赔偿300元，施工后乙方不得以任何理由阻止甲方模具运转，否则，每耽误一天赔偿损失费100元。

　　四、未尽事宜，双方协商后再定。

　　五、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，县沼气办、乡镇政府各备案一份。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　_____年______月_____日

施工合同篇5

　　委托方(以下简称甲方)：

　　施工方(以下简称乙方)：

　　甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条：

　　1. 工程地址：____________________________________

　　2. 工程内容：详见合同附件一。

　　3. 委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。

　　4. 工程工期：

　　5. 开工日期：年月日，(以乙方实际工人开工算起)。

　　6. 竣工日期：年月日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。

　　第二条、工程总造价：元。

　　第三条、甲方的权利和义务：

　　1、甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协定店铺采购。

　　2、甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　3、甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。

　　4、施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

　　5、甲方应配合乙方施工人员的工作。

　　第四条、乙方的权利和义务：

　　1、乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

　　2、乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

　　3、按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

　　4、乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

　　第五条、基层检查：

　　乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过

　　涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。

　　第六条、工程施工及验收标准：(见附件二)

　　第七条、付款方式：

　　1、甲方每月统计乙方完成施工工程量，每月预支人工工资，工程验收合格后按实际完成施工工程量进行结算，支付总价款75%，余款在年终付清(除留5%质量保修金满2年后结清)。

　　2、乙方必须按上报甲方施工人员名单，如数支付人工工资

　　第八条、饰后保修承诺：

　　1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。

　　2、保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。

　　3、保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。

　　4、在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的.，5个工作日内派人修复。

　　5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构沉降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。

　　第九条、违约责任：

　　1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

　　2、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

　　3、甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的 1‰支付给乙方。

　　4、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

　　十、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由湖州市人民法院公诉裁决。

　　十一、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：身份证号码：联系方式：联系方式：

　　签订日期：签订日期：

施工合同篇6

　　我单位承建的石大御景园1#、17#、18#、19#、20#楼施工项目。为促进工程进度和保证工程质量、确保安全的情况，我单位奔着公平、合理、平等、互利的原则，将本工程混凝土浇筑、砌砖等分部分项工程承包给施工队。内容为：

　　一、承包方式：本工程以清工形式承包，项目部只提供一台电锯（副材、钉子、铁丝、胶带、施工照明灯具、灯线、生活等乙方自负）。

　　二、承包内容：

　　1.模板制作安装和拆模全部施工程序。

　　2.本工程所有模板内容（框架、二次结构、小型构件等）。

　　3．模板相关的材料到场卸车，材料堆放（按项目部指定位置堆放）。

　　4.模板加工及工程外围现场整理。

　　5.模板工程结束将所有材料分类码放整齐，钉子拔掉后，在项目部指定位置放置（如木方、模板、扣件、顶丝等各自归类堆放，便于送回）。

　　6.钢筋棚、木工棚防护。

　　三、质量标准及现场文明施工要求：

　　1.工程质量：合格工程，优良验收。执行地方性和国家现行的质量验收标准和操作规范。严格按照三检要求（自检、互检、专检）等专项报验程序。施工前把本分项工程的施工方案和施工组织设计报项目部审核后方可施工。积极配合建设方、监理方和上

　　级有关部门的验收。

　　2.现场要求：市级文明工地的标准。执行现行的法律、法规及强制性条文和强制性规范，保护好、保持住现场文明工地的布局。

　　四、工期：1#、17#、18#三月底必须封顶，19#、20#四月底封顶，3月1日开始施工人员必须达到70人以上，少一人罚款贰佰元

　　五、双方的`权利和义务：

　　1.工人进入施工现场必须服从项目部的管理，积极配合管理人员的工作，统一安排、统一协调，共同维护工地的生产秩序，遵守公司项目部的各项规章制度，工人要遵纪守法，维护公司的荣誉，严谨打架、酗酒、闹事等行为，情节严重、性质恶劣者项目部移交公安机关处理。要与其他工种相互配合，搞好团结及成品防护，以促进工程进度。

　　2.工人进入工地必须接受三级教育及公司项目部的各项规章制度，公司项目部始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

　　3.严谨违章作业，模板配料期间正确掌握和使用机械，搞好机械安全防护措施。达不到施工条件、违章作业造成意外伤害后果自负。对机械做好定期保养，人为损坏加倍赔偿。模板支撑严格按照要求搭设。扫地杆、剪刀撑等承重部位必须按要求施工、不能凭经验马虎大意。发生经济损失及人身伤害均由乙方负责。材料使用要合理精心计算，如发生材料浪费，乱拉乱据，项目部任何人发现至少贰仟元罚款。现场达到活完、料净、场地清。出现涨模现象，乙方如不及时处理甲方处理，处理费用在工程款中扣回。

　　4．对于违章指挥，工人有权拒绝，并可向上一级领导反映，对于违章作业，出现后果由班组及个人负责。

　　5. 班组要严格熟悉图纸，对于各种构筑物几何尺寸和标高要严格控制，必须符合设计要求。对图纸中不明白的地方及时沟通，如私自窜改图纸，私做主张，后果自行处理。处理费用在工程款中扣回。

　　6.工程施工要善始善终，中途退出人工费拒付。

　　7.爱护公物，生活区的房屋、门窗、床、电器等要使用好保护好、使用好。出现损坏加倍赔偿，如出现违章乱拉乱扯，项目部给予500元以上罚款，出现的损失和造成对他人的伤害由乙方自行处理赔偿。

　　六、价格、结算依据及付款方式：

　　1. 结算依据：按混凝土与模板接触面积结算，执行山东省建筑工程量计算规则。

　　2.价格元 /㎡。

　　3.付款方式：平时支付部分生活费，农忙时支付工程款的70%，余款工程竣工后年底付清。

　　4.本合同一式三份，签订之日后生效，未尽事宜另行商议，如发生争执到本工程所在地人民法院裁决，本合同随工程结束自行作废。

　　甲方：山东顺发建筑安装有限公司石大御景园项目部

　　乙方：

　　年月日

施工合同篇7

　　工程名称：

　　工程地点：

　　施工电梯使用单位（甲方）：

　　施工电梯单位（乙方）：

　　签订日期：年月日

　　施工电梯吊使用单位（以下称甲方）：

　　施工电梯单位（以下称乙方）：

　　甲方因工程建设需要，向乙方租用施工电梯，由乙方负责安装、维护、服务、拆卸，依据《中华人民共和国经济合同法》，在双方自愿平等的条件下，经友好协商，达成如下协议，明确甲、乙双方的权力和义务，以供双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、租赁机械的名称、型号、数量、地点：

　　1、名称：施工电梯

　　2、型号： SC（D）200/200

　　3、数量：贰台

　　四、安装时间：甲方暂定于 20xx 年月日安装施工电梯，具体时间以甲方向乙方协商好的时间为准。

　　五、施工电梯使用时间：自验收合格并实际交付使用开始，到实际停止使用为止。在实际使用时间段内结算台班费用，以24小时为壹个台班。

　　六、台班费及附属费用：

　　1、施工电梯基础施工费用：由乙方负责提供可行的基础施工方案，甲方负责施工及接地制作，费用归甲方负责。

　　2、施工电梯进出场费用：每台施工电梯￥20000.00 元。

　　3、施工电梯的标准扶墙臂（3200-3800mm）、锚固、预埋件及其相应的机械、主材、辅材、人工费用等由乙方自行承担。

　　4、施工电梯专用箱及专用箱以后的所有电线电缆由乙方自行承担。

　　5、施工电梯台班费按月租形式，每台月租费用：

　　￥18000.00 元整/台。

　　6、施工电梯机组人员的工资、奖金、生活费已在月租赁台班费内。

　　7、如遇不可抗力的原因造成停机，免收台班费：例如八级以上大风、地震,乙方不收施工电梯台班费用；春节放假期一个月乙方免收施工电梯台班费用，如果超过一个月，超过部分乙方按正常台班费用的50%计算台班费用，另因甲方原因造成停工的按租赁费的50%计算台班费用。

　　七、付款形式：

　　1、施工电梯安装完毕并验收合格开始使用，甲方向乙方支付进出场费用的50％计。

　　2、施工电梯台班费用，甲方每二个月结算一次，次月15日支付50％给乙方。

　　3、施工电梯结束使用后设备拆除前支付至租金的80%，施工电梯拆除后陆个月内，甲方向乙方支付剩余的费用。

　　八、甲方责任：

　　1、负责设备基础施工、制作。

　　2、提供安全、可靠的电源，并将电源引入设备电源箱。

　　3、积极配合升降机安装，拆除工作，保证进出场道路畅通，负责夜间施工照明。

　　4、提供设备料具用房。

　　5、承租过程中，确保机械辅件免遭丢失或损坏。

　　6、提供操作人员食宿条件，伙食费用由乙方承担。

　　7、甲方应及时支付合同价款内的各项费用，不拖欠，如不能及时支付，甲乙双方协商解决，但乙方不能停机影响生产进度。

　　8、乙方机组人员如无理刁难，甲方可通过乙方部门无条件辞退机组人员，如造成误工损失费用由乙方承担。

　　九、乙方责任：

　　1、向甲方提供市建委、市劳动安全部门检验合格的技术性能良好的施工电梯。

　　2、机械操作人员由乙方配备，保证持证随机上岗，密切配合工程施工，搞好优质服务，严格执行操作规程，遵守施工现场的安全管理规定。

　　3、每台施工电梯配备三名以上操作人员，实行机械设备施工管理和安全管理的机长负责制，确保施工电梯24小时/日有人服务；因乙方司机迟到早退月累计6小时按租赁费日台班扣除，扣除依据按甲方现场主管部门记录为准，且无需乙方机组人员签字确认；乙方操作人员必须服从甲方的后勤管理，认真做好入场的.各项登记，并自觉遵守甲方的各项管理制度，如有违者按甲方的各项罚款标准执行，罚款项在当月租赁费中扣除。

　　4、积极努力配合甲方施工，对工作不认真或服务态度差的操作人员，对不服从调度的机组人员，甲方有权提出更换，乙方在收到甲方的通知后，应在24小时内更换机组人员。

　　5、向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底，乙方制定各施工电梯基础施工方案，制定各施工电梯安装方案;制定各施工电梯的拆除方案。负责机械设备的进场安装、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。

　　6、乙方安、拆机组人员，因违章操作，而造成的安全事故，其一切直接和间接责任及损失由乙方负责。

　　7、乙方现场管理人员、维修人员及现场操作人员必须接受项目部管理人员的指挥。

　　8、乙方必须常驻现场一名机械主管，协调所有施工电梯，否则按每月每台500元扣除台班费用。

　　9、护墙臂预埋件由乙方负责安装、加固，甲方配合，由于预埋件移位引起的责任在乙方。

　　十、违约责任：

　　由违约方负责。

　　十一、争议的解决事项：

　　甲、乙双方协商解决，解决不了的，应在工地所在辖区人民法院裁决。

　　十二、其他约定事项：

　　1、施工电梯费用结算依据施工机械台班签认单，以工地施工负责人签字为准。