关于施工合同模板合集9篇
随着法律观念的深入人心,我们用到合同的地方越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编帮大家整理的施工合同9篇,欢迎阅读与收藏。
施工合同 篇1
发包方:兰州昇海工贸有限公司 (以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等、自愿、诚实信用的原则,甲乙双方经协商,就项目相关事项达成一致,订立本合同。
一、项目概况
1、项目名称:5万吨改性沥青项目储存罐、设备保温
2、项目地点:兰州市永登县苦水镇周家庄村
二、项目内容及施工流程
1、岩棉板(7.5cm)2层,岩棉容量80公斤/立方米,上下差2公斤;
2、每块岩棉2道12#铁丝;
3、岩棉外面用宽32mm×厚0.9mm镀锌钢带全罐用6道;
4、钢带外面用0.42mm,上下差0.02mm,彩钢瓦一层;
5、彩钢板用铆钉5mm×16mm连接,铆钉间距≤300mm
6、彩钢板与阀门连接处、栏杆、角铁、人孔处用钢构胶密封;
7、管道采用10mm厚岩棉管做保温层,保温层外用玻璃丝布缠绕一层,外面安装用于不低于0.42mm厚的雪花铁皮。
三、承包范围及方式:乙方负责所有的材料费、运输费、安装费、人工费和工人的生活费及工具、脚手架、安装、拆除。
四、开工时间与竣工时间:20xx年9月6日至20xx年9月21日
五、项目金额:罐每平方米110元;
管线平米70元;
弯头以2个计1米,每米70元.
六、施工质量要求:
1、由甲方公司组织现场总验收及施工过程中现场检查、检验。
2、每道工序结束后乙方必须提供现场原始记录,并经甲方代表确认后,方可进行下道工序。
3、施工结束后,做到工完、料尽、场地清。
七、测量与计算:按保温后实际面际测算
八、付款方式:待乙方进厂完成一个罐体保温及铁皮安装后,经甲方验收合格付款3万元,其余按工程进度付给乙方,每10万元为一个付款阶段。工程结束后付清(除2万元质保金以外)的全部工程款,2万元质保金待设备运行12个月无质量问题后全部付清。
九、甲方权利及义务
1、有权随时对乙方的施工过程进行监督检查;
2、有权要求乙方对其施工过程中存在的问题进行整改;
3、有权要求乙方提供相关的技术资料和必要的技术指导等。
4、向乙方提供以下工作条件:
5、按约定向乙方支付报酬;
6、按约定验收项目成果。
十、乙方权利及义务
1、接受甲方提供的相关技术资料、数据等;
2、交付工作成果后获得报酬。
3、乙方应当亲自完成项目的主要工作,擅自转委托给第三方的,甲方有权拒付报酬并有权解除合同。
4、乙方在履约过程中,因其技术能力或生产条件等情况致使不能实现合同目的的,乙方应当在情况出现的1日内通知甲方,否则,因此给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
5、.乙方在工作期间,应当接受甲方必要的监督检验。乙方应当妥善保管施工物和甲方提供的材料以及完成的工作成果。
6、在甲方单位内进行施工的,乙方应当遵守甲方有关安全生产、操作规程、施工管理等规章制度。因违反甲方规章制度或者非甲方的故意或过失而造成的损失由乙方自行承担。
6、乙方在向甲方交付工作成果时,应当向甲方提供设备施工项目技术资料和档案资料。经双方协商一致,乙方应当向甲方提供所有更换配件的进货价格、配件来源、配件品质等详细资料。
十一、保险
1、乙方必须对自己的全部设备及人员进行保险,如发生设备、人身伤亡等事故
(甲方原因除外),由乙方负责向保险公司索赔,甲方不负任何责任。
2、因甲方原因造成乙方的设备和人员的损害,由乙方负责向保险公司索赔,甲方只承担保险公司赔偿以外的损失,未保险的甲方不予赔偿。
十二、不可抗力
下列事件可认为是不可抗力事件:战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。由于不可抗力原因,使双方或任何一方不能履行合同义务时,应立即以书面形式通知对方,致使合同无法按期履行或不能履行的,所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务的,应就扩大的损失负赔偿责任。
十三、违约责任
1、.一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、乙方交付的工作成果不符合约定的质量要求、技术标准的,乙方应当按照甲方的要求承担修理、重作、更换、减少报酬、赔偿损失等违约责任。
3、乙方拒绝返修、整改或返修、整改仍未达到合同约定的质量要求、技术标准的,本合同约定的质保金不予返还。因施工质量问题给甲方造成其他损失的,还应承担赔偿责任。
4、乙方未能按照合同约定的期限完成工作成果,每逾期一日,应按1000元/日支付违约金。
5、乙方擅自更换施工物的零、部件或甲方提供的材料,应当按照所更换零、部件或材料的实际价值支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的其他损失。
6、其他约定: 无。
十四、合同的生效、变更、解除和终止
1、.本合同经双方均签字并盖章后生效。
2、本合同经双方协商一致,可以变更,合同变更协议应采用书面形式。
3、本合同解除的条件:
4、因不可抗力致使不能实现合同目的的;
5、.在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的;
6、.双方协商一致同意解除的;
7、乙方擅自将工作任务交由第三方完成的;
8、甲方可以随时解除合同,但因此给乙方造成损失的,应当赔偿。
9、当出现下列情况时,甲方可随时解除合同,由此造成的所有损失由乙方全权承担:
a. 乙方违反安全检修(施工)管理规定进行作业(未造成后果),又不听从甲方劝阻,进行改正的时;
b. 乙方违反安全检修(施工)管理规定进行作业并造成后果时。
13.3.7.其他约定:无。
14.争议的解决
本合同履行过程中发生争议,甲乙双方应及时协商解决。如协商不成,可选择甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
电话: 电话:
代表人: 代表人:
开户行: 开户行:
帐号: 帐号:
日期: 日期:
施工合同 篇2
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及相关文件的规定,经双方协商一致,签定本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称: 成都市盐道街外语学校校园风貌改造工程二标段 二、工程地点: 成都市航空港机场路
三、工程范围: 对校内原美乐幼儿园前篮球场进行改造 四、工程价款及工程量确认:详附签证单(签证中单价为综合单价,单未含税金,税金按清单定额另计,工程量为实际发生量)。
第二条 施工内容
1、 主体工程内容:原篮球场重做EPDM塑胶透气性面层(面层厚度为8mm厚),画出标准篮球和羽毛球活动区域。
2、 附属工程内容:
1)、新作前铲除篮球场原塑胶面层;
2)、采用C30细石混凝土修复篮球场基层损坏的地方;
3)、用黑色塑胶颗粒对篮球场基层有高差的地方进行找平;
4)、篮球场周边绿化增加。
第三条 双方责任
一、甲方责任
1、提供现场施工用水接口、电源接头、配合施工过程正常顺利进行。
2、确认施工图纸及方案,并说明使用材料和效果。
3、组织工程竣工验收,并按合同规定办理工程决算。
二、乙方责任
1、按甲方要求及有关施工技术规范进行施工。
2、使用材料需符合标准和各项要求。
3、工程需符合验收标准:篮球场面层平整度达到要求,误差因在2mm以内;篮球场面层外观无裂痕,无明显接头、分层、凹凸现象,不积水。
4、工程竣工后清理现场,做到工完场清。
第四条
工程结算合同总价为 (大写: ) ,于 年 月一次性结清。
第五条 附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
三、本合同自双方签字后生效,至工程全部竣工并付清工程款后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇3
甲方:
乙方:
双方本着平等互利的原则,根据国家有关法律、法规的规定,自愿就工程的外墙、屋面(以上)等外涂料工程施工达成如下和约:
一、施工承包范围:
工程的外墙、屋面(以上)等外涂料分项工程。
二、施工承包工期:
1、自20xx年09月26日至20xx年10月15日。
2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。
3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则,工期每拖延一天,承包人受罚人民币20xx元,并承担由此引起的一切直接或间接的后果。
三、施工承包价格:
1、工程单价:每施工平方米包工料22元。(包括材料、施工、运输等)
2、工程量:工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。
四、施工质量要求:
1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)、《建筑装饰装修质量验收规范》(gb50210-20xx)等现行相关专业规范、标准的规定,质量等级合格以上。若工程质量达不到要求,承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用(材料费、人工费),并承担由此引起的一切直接或间接的后果。
2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆;子必须平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝,腻子干燥后应打磨平整光滑,并清理干净。墙面必须使用耐水腻子;
3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;
4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;
5、基层腻子必须最少不得少于三遍,涂料面层最少不得少于三遍;
6、涂料的颜色、必须均匀一致,不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1mm。
7、施工主要工序应满足以下顺序:
修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。
8、施涂罩面涂料时,不得有漏涂和流俯现象,等第一罩面涂料干燥后,方可施工。
五、承包方式:包工包料
六、付款方式:
(1)、工程款的支付根据实际情况而定,但每次支付不得超过已完成工程量的80%。
(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;
(3)、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。
七、工程条件
为了保证工程质量,甲方必须提供以下条件:
1.施工基面满足相关规范要求。
2.提供施工所需脚手架,进入现场交叉施工时双方配合。
3.施工现场所需水、电。
八、安全施工要求:
1、乙方施工人员进入施工现场,甲方事先对施工人员进行三级安全教育。
2、遵守甲方管理,遵守各项安全管理制度,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受安全管理。
3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故,由施工方承担。
4、乙方按文明施工要求组织施工,保持场地整洁卫生,建筑垃圾按甲方指定地点堆放,完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理,费用乙方自负。
九、其他
1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者,否则,由此造成的工程拖延每天罚款人民币20xx元,并承担由此引起的其它责任(总工期、质量、安全),发包人并将马上终止合同。
2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理,费用有承包人自负,否则由此引起的后果有承包人自负,并不得以次为借口拖延工期。
3、承包人不得以任何理由拖延工期,包括不可抗力。
4、在保修期限内,承包人不在要求的期限内保修,发包人可委托其它人员进行修理,费用从保修金中扣除,承包人并应负责由此产生的后果。
十、本合同一式二份,发包人、承包人各执一份。
十一、本合同自签定之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
年月日
年月日
施工合同 篇4
甲方:
乙方: 为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定 ,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。
施工工期:自 年 月月日(自然灾害及不可抗力因素情况下时间顺延)
第四条:工程质量
1、甲方保证在保质期内不脱皮,基本不褪色。
2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。
3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。
第五条:竣工验收
双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。
第六条:甲方、乙方责任
一、甲方责任
1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置,甲方承担由此费用。
2、按第三条款支付乙方进度款。
3、负责提供与施工相关的资料。
4、甲方派为工地现场代表,帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。
5、负责组织工程的竣工验收。
二、乙方责任
1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使用。
2、乙方委派
3、负责提供内墙工程验收资料,参加甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结算。
4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。
5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
6、做好文明施工、工完场清工作。
第七条:违约责任及争议
1、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。
3、合同履行过程中如果发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。
第八条:其他 1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式贰份,甲乙双方执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
电话号码: 电话号码:
日期: 日期:
施工合同 篇5
移动室内信号分布系统合作协议
甲方:
乙方:中国移动通信集团陕西有限公司府谷县公司
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电信条例》的有关规定,为明确甲方与乙方的权利和义务关系,双方经友好协商,达成一致意见,签订本协议。
第一条:合作项目
为改善甲方所在地内的中国移动GSM/TD/WLAN手机信号覆盖效果,由甲方提供场地,乙方提供并安装GSM室内信号分布系统以及相关设备。
第二条:合作期限
合作期共计年,从合同签订之日算起。
第三条:甲方义务和责任
1、甲方负责为乙方免费提供安装设备的房间或者设备挂墙安装的位置及室内外天线和馈线悬挂安装的位置,并提供施工必须的基建图纸。
2、甲方负责为乙方所有用电设备提供可靠市电,规格为220伏、20安、50赫兹的`交流电,并为乙方提供设备工作地线的接入点和预埋位置。
3、在施工期间,甲方安排1~2人负责配合乙方施工人员进行设备的安装和室内馈线的布放工作,以及乙方通信光缆的接入。
4、系统投入使用后,甲方应为乙方进行系统的日常维护和紧急检修以及扩容改造等方面提供便利条件,并予以积极支持和配合。
5、投入使用后,甲方协助乙方保管安装在甲方处的乙方设施(包括主机及传输等所有设备),如避免设备遭到人为的破坏、被盗及防水、防尘等。
6、甲方如需内部装修或规划,应及时通知乙方,乙方应给予配合或线路调整,以避免对乙方的通信设备及线路造成损坏。
第四条:乙方义务和责任
1、乙方负责为甲方提供室内分布系统设备及相关传输设备、传输光缆、附属件等全套设备,产权归乙方所有。
2、乙方负责系统设计和设备的安装、维护等。乙方根据网络覆盖情况的变化,有权更改或拆除所装设备。乙方如单方面提出拆除全部设备,需和甲方协商确定拆除工期等事宜(至少留给甲方一个月的准备期)。
3、乙方在施工和维护过程中,应服从甲方的安排,避免影响甲方的正常业务。
4、乙方在施工和维护过程中,应当爱护甲方设施,损坏要负责维修或赔偿。
5、乙方在工程施工前须征得甲方的同意后方可施工,尽量避免损坏甲方的室内装修和影响美观,如影响室内装修,应及时与甲方协调。
第五条:电费结算及缴费细则
1、电费:乙方安装在甲方处设备的用电量,按电度表指示的实际耗电量计算,乙方按 元/度的标准向甲方交付电费,如遇政策性电价调整,乙方用电价格随之调整,每年结算一次,根据乙方电表数按时结算。
2、缴费:电费按照合同租赁年度进行结算,乙方于每一年度期满后的次月内向甲方予以支付该年度全额电费,但甲方应提前十五日向乙方出具等额的发票,乙方拖欠电费时间不得超过一个月,如乙方拖欠电费超过一个月,甲方有权停止供电。
3、系统投入使用后,甲方应确保设备的正常供电,除火灾等紧急情况或者市电停电等不可抗拒因素引起停电外,不得随意关闭设备电源。
第六条:争议解决
1、甲、乙双方在履行本协议时如发生争议,应首先在《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电信条例》的基础上友好协商解决争议,无法协商一致时,任何一方均可向有管辖权的人民法院提请诉讼。
2、若有恶意延缓、妨碍、阻挠本协议执行的行为发生,受损的一方可做损失评估,要求相应的赔偿。
第七条:双方工作联系人员及电话
甲方:电话:
乙方:电话:
第八条:本协议一式肆份,甲方一份,乙方叁份,按照较晚一方签署之日起生效。
甲方:
地址:
甲方代表:
甲方盖章:
年月日 乙方:中国移动通信集团陕西有限公司府谷县分公司 地址:乙方代表: 乙方盖章: 年月日
施工合同 篇6
甲方:
乙方:
甲方将位于贞丰县珉谷镇阴滩村阴滩组房屋的工程承包给方施工,根据国家有关规定的《经济合同法》和《建筑施工法》及地方建筑行规的有关规定,为确保工程质量和施工进度安全顺利进行,经甲乙双方多次反复协商,乙方自愿承担甲方房屋的施工任务,特订立合同条款如下:
一、 工程承包方式
1、甲方将其房屋工程以包工不包料的方式承包给方承建。
2、甲方需将工程所需的建筑材料(含砂石、砖、钢筋、水泥)运到施工现场50米内由乙方自行组织施工,施工中所需用的一切架料、木型、抓钉、钉子、铁丝和一切施工用具(包括机械设备)由乙方自行支付采购组织施工。
二、 工程承包项目范围
包括主体、瓷砖粘贴(含卫生间、厨房、楼梯)、内墙糙泥粉刷、外墙左、右、后三面全部水泥清光、前面粘贴瓷砖、地板粘贴、钢筋绑扎、混凝土浇灌等。
三、 建筑地点
贞丰县珉谷镇阴滩村阴滩组
四、 工程单价及付款方式
1、工程单价按每平方平 元。
2、房屋建筑面积的计算
房屋建筑面积=房屋板面长×房屋板面宽
3、付款方式
按工程进度浇板每层支付乙方进度款壹万元整(¥10000.00)。内外装饰全部结束后支付全部工程款的80%,其余工程款经甲乙双方验收合格后 月付清。
五、 建房工期
乙方承建的房屋从 年 月 日开工至 年 月 日完工,若在施工过程中超期20天以上甲方罚乙方违约金贰仟元整(¥20xx.00),不可抗拒的除外。
六、 工程质量
1、根据甲方提供的图纸施工,若发现图纸有不合理的地方,经双方共同协商,在取得一致的施工方案后乙方方可进行施工。
2、主体楼地面墙面和梁板柱必须达到几何尺寸准确,各部位垂直平整,梁板柱无凹凸和露筋现象,各部位必须达到国家验收合格标准。
3、装饰工程为内墙糙泥粉刷、外墙左、右、后三面全部水泥清光、前面粘贴瓷,阴阳角垂直平整,楼梯、楼地面、卫生间、厨房的各部位地板砖、墙砖必须逢口垂直平整清晰光华,以甲方验收合格为准,若在施工过程中出现的不合格造成返工的一切损失由乙方全部负责。
七、 施工安全要求
在施工过程中乙方必须注意安全教育,若出现安全事故(不论大小事故)全部由乙方自行负责,甲方不负任何法律责任和经济责任。
八、 未经事宜,甲乙双方提出协商。
九、 本协议为1式2份,甲乙双方各执1份,本协议甲乙双方签字之日起生效,具有同等法律效力,望双方共同遵守。
甲 方:
乙 方:
在场人:
年 月 日
施工合同 篇7
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
1.1 工程名称: 防水补漏维修施工程
1.2 工程地点:
1.3 承包范围:卫生间
1.4 承包方式:包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。
1.5 工期:本工程自20xx年 月 日开工,于 年 月 日竣工。
1.6 工程质量:乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准,严格参照海南防水工程新规范标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求……
1.7 工程造价:卫生间防水每平方30元,结算时按实际面积结算。
2.1应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
2.2应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
3.1 参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.5 应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修五年。五年内出现渗漏,一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待五年保修期满,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表人: 代表人:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
发包人(以下简称甲方):_________
承包人(以下简称乙方):_________
施工合同 篇8
甲方:
乙方:
简单的施工合同范本
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,特订立本合同。
一、工程慨况工程位于_______,土地面积:________㎡。
二、承包方式甲方以包清工的方式承包给乙方。
三、工程承包范围施工内容包括二层主房建筑面积_____㎡、一层主房建筑面积_____㎡。
四、承包价格及付款方
1:价格:______元/㎡(建筑面积)双方确定按建筑面积为______㎡结算工程款。
2:一层主体盖板完工后支付价款___%,全部完工后付清余款。
五、工期及安全责任工期从____年___月___日到___年___月___日竣工。推迟一天罚款____元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期间
1、本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。
2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。
施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。
六、本合同一式二份,自双方签字后生效。
甲方(签字) 联系电话:
乙方(签字) 联系电话:
签订日期: 年 月 日
施工合同 篇9
甲方(委托方):___________
签约时间: ___________
乙方(施工方):___________
签约地点: ___________
根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,双方协商一致达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1、甲乙双方的条件:甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。
2、装饰施工地点:_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。
3、住房结构:_____室______厅______结构,建筑面积______平方米。
4、装饰施工内容:详见《工程施工报价单》(附件一)和图纸。
5、承包采用下列第______种方式:
(1) 乙方包工、包全部材料(见附件三);
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附件二、三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________设计。
7、工期:工程期限______天,从_____年_____月_____日开工,至_____年____月____日竣工。
二、工程价款及结算方式
1、总价款:(大写)_______元(其中:人工费_____元,材料费______元,设计费 ______元,管理费_____%,计_____元,税金_____%,计______元)。如双方认可变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
2、付款方式
(1)合同签订后_____天内,甲方支付总价款的____%计_____元;
(2)木工进场当天,甲方支付总价款的_____%计 _____元;
(3)油漆进场当天,甲方支付总价款的_____%计 ______元;
(4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_______日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务
(一)甲方工作
1、甲方在开工前,应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取《住宅装修许可单》。
2、甲方应在开工前,向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备,并说明使用注意事项。
3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。
4、指派_______为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
(二)乙方工作
1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。
2、指派______为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。
4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和赔偿责任。
5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
四、材料的供应
1、甲方提供的材料:详见《甲方提供的材料、设备表》(附件二)。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的、经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
2、乙方提供的材料:详见附件《乙方提供的材料报价单》。
乙方提供的材料,均应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。
乙方提供的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
五、安全生产和防火要求
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿;属乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
六、施工内容和工期的变更
在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后(详见附件四),方能进行该项目的施工,由此造成费用增减的,由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应顺延:
1、工程量变化或设计变更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期顺延的其他情况。
七、工程质量及竣工验收的办法
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《家庭装饰工程质量规范》为质量评定验收标准。
2、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续(见附件五《工程质量验收单》),甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。
5、工期竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知五日内进行验收。
八、违约责任
1、本合同签订生效后,甲乙双方履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的______‰支付违约金。
3、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_____元。
4、甲方未办理任何手续,要求乙方改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
5、未经甲方同意,乙方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
九、工程保修
工程保修期贰年,其中水、电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清,甲乙双方才能签订《工程保修单》(详见附件六)。
十、纠纷处理
本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。若协商不成,可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第 _____种方式处理:
(1)提交_______仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十一、其它约定事项
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲 方:________________
乙 方:_________________________
姓名(签名):__________
单位名称(盖章):_______________
身份证号:______________
法定代表人(或委托代理人):_____
联系电话:______________
营业执照号码:___________________
联系电话:______________
【关于施工合同模板合集9篇】相关文章: