【热门】施工合同范文合集5篇
随着人们法律意识的建立，合同对我们的约束力越来越不可忽视，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编帮大家整理的施工合同5篇，欢迎阅读与收藏。
施工合同 篇1
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法》，本着平等互利的共赢的原则，就甲方委托乙方外墙干挂石材工程签订本合同。
一、 工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容：
（1）龙骨制作、安装
（2）石材制作、安装
二、工程设计规格：按甲方要求和确认后立面设计施工图施工
三、质量约定：
1、工程质量验收标准：按国家和省施工验收规范执行
2、乙方所用的材料必须符合合同规定的规格、标准、不得擅自改动，如确实需要改动时，必须事前以书面形式向甲方申请，获得甲方批准后乙方方可施工。
3、乙方必须建立质量保证体系，现场必须设一名质检员，对其产品及安装进行全程质量跟踪和监督，只有经质检员检验合格方可向监理报验。
四、甲方责任
1、甲方向乙方提供主体施工图纸及有关技术文献
2、对乙方工程进度，质量负责全面监控
3、按合同约定进行拨付工程款和工程结算
五、乙方责任
1、按照甲方要求确保工程质量和进度
2、服从甲方统一指挥和项目部的统一管理，做好文明施工和安全生产，对施工中出现的安全事故由乙方自负。
3、按规定提交施工技术方案和内业资料，按月支付农民工工资。
六、工程量：约3500平米左右（具体数量以施工后实际发生为准）
七、工程单价
1、每平米 380元（包工包料）
特别声明：石材按图纸要求
工程决算以工程实际完成的工程量为准。
工程价款中包含施工水电费、架子费及土建配合费。
八、工程总造价：约 1330000 元。
（注： 主材［80及∟50全部为镀锌Q235B国标件，石材厚度不小于25mm，全部刷防护剂，空心砖部位做穿墙螺栓处理。）
九、付款方式
1、万。
2、石材进场，乙方自行垫付 万元。其他款按工程进度拨款。
3、其余款待甲方验收合格后在付全工程款的`95%
4、工程质保金留：万元，保修期1年 到期后全部付给乙方。
十、工期
开工日期：20xx年 5 月 1 日，竣工日期：20xx年7月20日；有效工作日 80 天交工；拖后一天罚款1000元。
十一、质保期
1、 从乙方将具体施工的工程正式交给甲方使用之日起一年为乙方承诺的质保期。
2、 乙方应具备完善的售后服务体系，接到甲方维修通知必须在24小时内上门服务，否则甲方按实际维修费用的双倍从质保金中扣除
3、 在质保期 内人为因素造成的损害外，凡因材质和施工原因造成质量问题均在乙方无偿保修范围内。
十二、争议处理
甲乙双方必须严肃认真的执行本合同，在执行本合同同时发生争议，应协商解决，协商不成，可通过仲裁部门协商或向当地人民法院起诉来解决。
十三、合同生效
本合同一式四份，甲乙双方各执两份。自双方签字盖章后立即生效。本合同未尽事宜，双方协商解决。
发包方：（盖章）承包方：（盖章）
负责人： 负责人：
协议订立日期：20xx年月 日
施工合同 篇2
发包人：xxxxx高级中学（以下简称甲方）
承包人：
甲方因校园建设需要，经xxx教育局批准，决定对校舍维修工程实施建设，经公开招标，乙方以______元/m2的单价中标。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行规法规，遵循平等的自愿、公开和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：xxxxx高级中学校舍维修工程
工程内容：见施工说明
承包方式：包工包料
二、工程范围
浴室、伙房屋面清理、做sbs反光卷材（单层，－50），厚度为2.5mm。
三、工程期限
1、开工日期：XX年10月____日。
2、合同工期总日历天数15天，提前不奖，如延误工程，每推迟1天罚款100元。
四、质量标准
合格及合格以上。
五、工程价款
工程造价：根据工程内容 实际施工面积×____元/m2。
六、工程款支付
工程验收合格后，付总价的50%，余款50%工程验收合格后一年付清。
七、工程竣工验收
工程竣工后施工单位提出书面申请，招标单位将组织有关部门对工程实施情况进行验收，如施工质量验收不合格，施工单位必须无条件返工并承担一切损失。
八、安全生产及其它
1、承包人在施工过程中应按规范进行施工，对施工安全负全部责任。
2、建筑垃圾在工程竣工验收前，必须清场退场完毕。
3、乙方做sbs反光卷材的材料的质量不得低于甲方提供的.样品质量，经甲方验收同意后方可使用。
4、乙方施工必须服从甲方和有关部门的监督，每一道工序完成后经甲方负责人签字后方可进入下一道工序，否则甲方有权责令停工，由此引发的一切损失由施工单位承担。若出现质量问题，造成工程隐患的，按国家有关规定追究乙方的责任。
5、其他未尽事宜以及在合同执行过程中如发生争议，可协商订立补充合同。
九、本合同自盖章签字之日起生效，一式三份，甲、乙双方各执壹份，会计室壹份。
发包人：xxxxx高级中学 甲方代表：
承包人： 乙方代表：
见证方：xxx教育局基建办公室
XX年十月十五日
施 工 说 明
1、清理层面；
2、刷冷底子油一道；
3、用pvc油膏热熔连接；
4、铺sbs反光卷材－5度厚2.5mm
xxxxx高级中学
原砼场地栏杆工程施工合同
施工合同 篇3
甲方单位：
乙方单位：
依照<<中华人民共和国合同法>>，<<中华人民共和国建筑法>>及相关规定，本着自愿平等和诚信,互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
一：工程概况：
1，工程名称: 2，工程地点：
二，塑钢门窗工程内容、造价、材料要求：
1，塑钢门窗综合单价按（ 295元/㎡）发包，约 30000㎡,总价约 885万元，此单价含加工安装费，运输、检测费,不包括(钢化玻璃，土建配合费，纱窗，税金）的费用，在上述单价的基础上单钢玻璃另加15元/㎡，单面（5+9A+5LOW-E）玻璃另加工80元/㎡。
2，塑钢门窗型材选用浙江永高塑业发展有限公司生产的88系列共挤公元型材壁厚为2.0㎜。60系列共挤公元型材壁厚为2.2㎜。 3，玻璃选用（5㎜+9A+5㎜）中空玻璃。
4，钢衬为标1.2㎜（±2%）热镀锌防锈。
5，其它五金件（毛条,皮条，锁，胶，发泡）按封样，达到国家行业标准。
三，准备工作：
1，甲方应在合同签订后十日内向乙方提供完整的门窗表（建筑窗洞口尺寸）及施工图纸，资料。
2，甲方应在安装施工现场免费为乙方提供临时电源，垂直运输等便利条件。
3，乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的窗型图交甲方审核，经甲方，监理，签字认可后方可制作和安装。4，甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰，弹水平线，窗口立樘的位置基准等。
四，施工配合，成品保护，施工安全：
1，双方要密切配合，保证对方在工地现场的`施工顺利进行，甲方应把工地土建进度计划及时送达到乙方，使乙方及早知道土建工地的施工安排，做好本项的施工进度安排，及时配合土建把相应作业的项目完成，甲方的施工安排要给乙方本项目留有施工时间和施工技术间隙；
2，乙方在工地与甲方的施工配合要求，由甲乙双方出面协调。3，对于工地土建的施工.甲方变更进度计划的,应提前一周通知乙方。
4，窗框安装后由土建施工方用水泥砂浆堵塞窗框二侧面下部。5，施工项目的材料和框扇（附五金件）进入工地后，甲方应妥善保管，甲乙方应协调进行成品保护，防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各施工单位不得在窗口进出，不得绑，不得踩，压，碰，
划，以免造成损坏。若造成损坏和丢失，由责任方负责。
6，玻璃安装应在土建与涂料施工作业结束后进行，以此减少对成品造成受损和污染。
7，甲乙双方应加强成品保护，文明施工管理，进入工地的材料或成品应用护膜全裹。施工人员应爱护已完成工程成品，若因施工人员过错损害工程成品，甲方可要求必要的赔偿。
8，乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理，遵守有关安全施工规范进行施工作业，如发生安全事故由责任方负责。
9，甲乙双方均派出工地代表，便于双方沟通协调。
甲方工地代表：--------------------- 联系方式：---------------------------------
乙方工地代表：--------------------- 联系方式：---------------------------------
五，工程期限：按栋号具体施工时间另行签订门窗施工时间：
1，乙方的施工安装工期：乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。
2，如遇以下情况工期顺延：
（1）,甲方未能安约定提供图纸，资料及开工条件。
（2），甲方未能如约支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行。
（3），设计变更及工程量增加。
（4），不可抗力。
（5），经甲方代表同意顺延的其它情况。
六，工程量结算及工程变更：
1，工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸与图纸据实计算。
2，甲方对原工程设计进行变更，应提前十五天内以书面形式通知乙方，并提供相应图纸和说明。
3，由于甲方对原工程变更，给乙方造成损失的，损失工程量由甲方承担。 4，由于甲方对原工程变更，未给乙方造成损失的，乙方接通知后，按要求进行变更，造价相应增减。
5，增加原合同中未包括的项目，经甲乙双方书面达成施工要求和造价协议后，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。
七，质量验收及保修：
1，工程验收按国家或行业质量验收标准及规范执行。
2，验收分三个步骤：（1）材料及附件验收。(2)上框验收。（3）封闭后验收。
3，工程竣工后，由乙方向甲方提出竣工验收通知，由甲方组织有关单位实施验收，并由验收单位出具验收合格证明。如验收不合格，由乙方无条件整改至合格，所造成损失费用由乙方承担。
4，甲方收到乙方竣工验收通知后十五天内不组织验收的，自第十六日起风险转移至甲方，甲方从第十六天起承担工程产品保管及一切意外责任。 5，产品保质期为二年，从工程验收完成之日起开始计算。
6，在保质期内，凡是因为制作安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，若因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方配合维修，合理成本费用由甲方承担。
7，乙方提供型材不符合合同要求的，甲方可中止合同，给予乙方合理期限补救，若乙方在合理期限内仍不补救的，甲方可解除合同。
施工合同 篇4
甲方(全称)：
乙方(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。
一、工程概况
项目名称：
工程地点：
二、工程承包范围
承包内容：平基土方挖填运、石方爆破及挖运、挡土墙砌筑、永久性围墙砌筑。
三、合同工期
合同工期总日历天数：____日历天
四、质量标准
工程质量标准：达到现行的国家验收标准和甲方提供设计图纸要求(围墙设计图纸见附图)。
五、合同价款
本合同采用单价包干价方式：
1、平基土方挖、填、运2
5.00元3;
2、石方爆破及挖运60.00元3;
3、挡土墙砌筑290.00元 3(包工包料，含勾缝);
4、永久性围墙砌筑500.00元(包工包料，含600宽，500深的浆，砌毛石基础，基础超深部份按290.00元a;3;计算)。以上单价均含税。
六、工程量确认与工程款支付
1、工程量确认：按现场实际收方量经甲乙双方确认为准，如事前确认工程量发生变化，乙方应及时向甲方现场签证。
2、工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后____月内支付。
七、材料设备供应
1、甲方供应材料：甲方不供应材料。
2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。
八、双方一般权利和义务
1、甲方工作
1、对工程质量、进度、安全进行监督;
2、对工程中各个工序的验收工作;
3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;
4、确定水准点与坐标控制点。
2、乙方工作
1、服从甲方的管理;
2、向甲方提供所有材料的质量证明资料;
3、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;
4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;
5、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件;
6、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
九、违约责任
1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
2、工程质量达不到质量要求的'部分，甲方有权要求拆除和重新施工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不顺延。
3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工，处1000元日延期赔偿费，如工程量增加，按增加部分的工程量，以国家定额工期相应顺延。
4、因乙方不服从管理造成施工不能正常进行，甲方有权将乙方清场，因此造成的一切损失由乙方承担。
十、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。
十一、其它未尽事宜，由甲乙双方现场协商解决。
十二、附件：附图 页。
十三、此合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
合同签订时间：________年____月____日
发包方：(公章) 承包方：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电话： 电话
施工合同 篇5
甲方：
乙方：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的`补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字 盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地
法院诉讼解决。
甲方：乙方：
法人(代表)：
日期： 年 月 日
【施工合同】相关文章：
施工施工合同11-03
更换施工人的施工合同04-11
施工施工合同(15篇)09-03
施工施工合同15篇08-31
施工围挡工程施工合同01-02
[经典]施工的合同10-30
施工合同07-03
施工的合同08-28
施工的合同07-20
施工合同08-25