【精华】施工合同范文集合五篇
现今社会公众的法律意识不断增强,合同在生活中的使用越来越广泛,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编整理的施工合同5篇,欢迎阅读与收藏。
施工合同 篇1
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1、工程地址:杭州市西湖区西斗门路20号楼2H
2、工程款结算方式:工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整),具体详见清单。付费流程如下:
备注:如需开具发票,另加6个税点,即823元(计算方式13710元x6%=823元)。
二、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行 建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。
2.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
3.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的'安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
三、纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。
四、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
本合同一式 份,甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力,若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇2
一、单项选择题 (共15题、总分30分、得分30分)
1. 招标投标法规定,招标方式可分为( ). (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 公开招标
B、 行业内招标
C、 地区内招标
D、 议标
2. 合同法律关系的客体是指( ) (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 合同的当事人
B、 合同双方的权利
C、 合同双方的义务
D、 合同的标的
3. 施工合同示范文本规定,属于承包人可以解除合同的情况有( ). (本题分
数:2 分,本题得分:2 分。) A、 发包人未按约定时间提供施工场地
B、 非承包人原因工程停建
C、 发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天
D、 当事人协商一致
4. 建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10
天内未作出任何答复,则( ). (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 该项索赔视为已经批准
B、 该项索赔视为已被拒绝
C、该项索赔尚待批准
D、 承包商应进一步提交索赔证据
5. 当施工单位没能达到规定的质量要求时,建设监理公司( ). (本题分数:
2 分,本题得分:2 分。) A、 不承担责任
B、 负全部责任
C、 承担连带责任
D、 按合同规定退还一定数量监理费
6. 在FIDIC合同条件中,工程师代表的权力由( )授予. (本题分数:2 分,
本题得分:2 分。) A、 建设主管部门
B、 监理单位
C、 业主
D、 工程师
7. 在勘察合同中,承包人义务有( ). (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 负责勘察现场的水、电、气的畅通供应
B、 支付定金
C、 承担因勘察工作漏项而多支出的费用
D、 支付勘察费
8. 按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安
装设备应当由( )办理保险. (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 发包人
B、 承包人
C、 发包人和承包人共同
D、 监理人
9. 施工合同示范文本规定,( )是承包方的工作. (本题分数:2 分,本题得
分:2 分。) A、 办理施工临时用地批件
B、 组织设计图纸会审
C、 向甲方代表提供现场生活的房屋及设施
D、 提供施工现场的工程地质资料
10. 公 开招标设置资格预审的目的是( ). (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 评选中标人
B、 减少评标的工作量、优选最有实力的承包商参加投标
C、 迫使投标单位降低投标报价
D、 了解投标人准备实施招标项目的方案
11. 按 FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包
商. (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 颁发工程移交证书
B、 签发结清单
C、 颁发解除缺陷责任证书
D、 签发最终支付证书
12. 在 选择工程施工分包人方面,监理人有( ). (本题分数:2 分,本题得分:
2 分。) A、 选定权
B、 认可权和否决权
C、 建议权
D、 直接指定权
13. 设 计合同履行过程中,( )属于设计人的责任. (本题分数:2 分,本题得分:
2 分。) A、 确定设计参数的取值
B、 组织对设计成果的鉴定
C、 办理设计成果的报批手续
D、 为现场的设计人员提供必要的工作条件
14. 按 FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包
商. (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 颁发工程移交证书
B、 签发结清单
C、 颁发解除缺陷责任证书
D、 签发最终支付证书
15. 某工程合同约定由发包人供应混凝土,混凝土进入施工现场后,经过了承包
人检查试验并通过,但是在使用过程中,承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题,则( ). (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期相应顺延
B、 发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工 期相应顺延
C、 承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期不予顺延
D、 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期不予顺延
二、简答题 (共6题、总分30分、得分19分)
1. 简述风险的基本含义. (本题分数:5 分,本题得分:1 分。) Top
风险,就是生产目的`与劳动成果之间的不确定性,大致有两层含义:一种定义强调了风险表现为收益不确定性;而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性,若风险表现为收益或者代价的不确定性,说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利,属于广义风险,所有人行使所有权的活动,应被视为管理风险,金融风险属于此类。而风险表现为损失的不确定性,说明风险只能表现出损失,没有从风险中获利的可能性,属于狭义风险。风险和收益成正比,所以一般积极进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润,而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。
2. 简述FIDIC合同条件的基本特点。 (本题分数:5 分,本题得分:5 分。)
1、由于对土木工程施工的具体情况作了详细的考察,因此,合同文字严密,逻辑性强;内容广泛具体,可操作性强。但有时过于冗长繁琐。
2、监督管理制度严格。合同条款中规定了一整套科学的法律管理制度,如施工监理制度、合同担保制度、工程保险制度等。
施工合同 篇3
甲方(全称):
乙方(全称):
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 年 月 日签订合同编号为 的《 建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
根据原合同的工程量施工完毕后,甲方需要增加合同以外项目的'工程量,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签订本工程施工合同补充协议。
一、 由于工程量增加,合同价款由原来的 (¥ 元) (¥ 元)人民币,结算工程量以实际完成的工程量为准。
二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。
三、本协议一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇4
建设方(以下简称甲方):
承揽方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在承包过程中的权利、义务,经双方协商后同意签订本合同。
一、钢结构工程概况
(1)工程名称:
(2)工程地点:
(3)工程范围和内容:本房为_______跨钢结构厂房,规格:长_______米;宽_______米;檐高_______米,按图纸施工。
(4)建筑外包面积:_______平方米。
二、工程施工日期
(1)开工日期:______年___月___日;
(2)竣工日期:______年___月___日;
(3)合同工期总日历天数_________天。
三、工程合同造价及结算
(1)本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变,但发生图纸变更或本项目中面积有增减时,以工程联系单形式可作调整,将调整后的金额以书面形式通知对方。
(2)本合同签订后,甲方须付预付款______%计人民币______元作为合同定金及备料款,乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______%计人民币______元作为工程进度款,乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的______%,计人民币______元作为工程进度款,工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______%,计人民币______元作为工程款。
(3)工程竣工验收后,甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。
(4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工,窝工损失,甲方应承担相应经济损失责任,并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。
(5)本合同造价结算方式:____________。
四、质量标准
工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
五、甲方的'义务责任
(1)办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方;
(2)施工过程中,协助乙方协调好各种关系;
(3)提供施工所需的水、电源。
六、乙方的义务责任
(1)乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿;
(2)在施工过程中,乙方应文明施工;
(3)乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。
七、安全责任
乙方进场后,要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工,严禁违章施工,如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求,一切经济损失及责任全部由乙方承担。
八、材料的提供
工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方,并附合格证、实验报告,经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。
九、工程验收
(1)乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工,确保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必须及时提出,乙方应保证质量,负责返工修补并承担一切费用,凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题,由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。
(2)甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用则视为工程验收合格)。
十、维修期限
承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定,在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修合同,并对交付发包人使用的工程,在质量保修期内承担质量保修责任。
保修期为:______年___月___日—______年___月___日。
十一、违约责任
(1)因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用;
(2)因承包方原因导致延误工期,按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人;
(3)发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人。
十二、争议解决
若双方就经济纠纷协商不成,可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。
十三、其他
(1)发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。
(2)合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
(3)本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。
(4)双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。
发包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
施工合同 篇5
甲方:
乙方:
经桃园村委会朝阳寺小组群众提议,通过四议二公开后,为改善村中环境及道路修建实施公开招标,本着互惠、互利、平等原则,经甲乙双方协商,特订以下合同:
一、施工中的安全责任及所造成的一切费用由乙方负责,甲方不承担任何责任及费用。
二、施工要求:
1、大沟边路段宽5米,厚0.17米;
2、耐磨钢厂路段宽3米,厚0.17米,并增加6个错车带;
3、村中主路根据筹建组指定宽度施工,厚度0.17米;
4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛,切缝深度不低于10cm,减速带间隔由筹建组指定施工,长度以实际验收为准。
三、混泥土价格:三条路段综合价为80元/m;
四、施工质量由小组和质监人员监管,如质量不符合要求,乙方须服从甲方要求及时整改,如不整改甲方有权单方终止合同,且由乙方承担一切损失。
五、施工产生的`电费由集体承担。
六、施工期限:大沟边路段和耐磨钢厂路段,于20x年12月20日前完工,村庄主干道于20x年1月5日前完工,乙方如不按计划进度施工,甲方有权终止合同且不承担任何补偿,可另找他人施工。
七、施工所用工具及设备由乙方自备。
八、春节前由甲乙方双方验收合格后,一次性付清工程款,并退回扣减保证金余额。
九、本合同一式五份,自双方签字后生效,未尽事宜,双方协商解决。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
签订日期: 签订日期:
【施工合同】相关文章:
施工施工合同11-03
更换施工人的施工合同04-11
施工施工合同(15篇)09-03
施工施工合同15篇08-31
施工围挡工程施工合同01-02
[经典]施工的合同10-30
施工合同07-03
施工的合同08-28
施工的合同07-20
施工合同08-25