屋面施工合同
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编帮大家整理的屋面施工合同，希望对大家有所帮助。
屋面施工合同1
一、工程概况
施工范围：屋面防水施工
施工主要内容：
1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层；
2、安装排气孔；
3、做改性沥青防水卷材；
4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。
二、编制说明：
编制依据：按甲方意图。
《建筑乙方质量管理条例》XX版
《按国家gt19250—XX标准》
《建设工程项目管理规范》g/t50326—XX
《建筑工程施工质量检验评定统一标准》cg301—88各规安全规范、规定。
三、施工部署：
（一）施工准备
（1）项目负责人，五大员等组成骨干施工量，该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验，对具体技术及作范围相当熟悉，具有较强的现代管理意识和法律观念，能以甲方项目经理为核心，精心施工，达到优质、快速、安全的目的。
（2）制定严密的管理体制：施工力量准备，按照项目管理层组劳务作出层分离的原则，我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员，从公司抽调作技能过硬的技术工人，组成能打硬仗的施工作业班组，签定劳动合同明确双方责、权、利；提倡一专多能，一岗多职，确保工程施工顺利进行。
（3）材料准备：工程开工前，我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的正规厂家合格产品。
（4）劳动力进场准备：
1）施工动员及交底，我们充分利用开工前的前期准备时间，对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作，经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况，清楚施工特点，以及注意事项，做好心中有数，提高思想认识，振作工作精神，保证按质按量完成任务。
2）劳动的落实，保证措施
①根据施工方案、实施要求，提前落实安排和组织劳动力进场，并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。
②在做好上述需求计划落实之后，应另行做好施工劳动力安排预备计划，以备在必要时能随时召集调用，作为确保合同工期一项必要措施。
③对施工人员的`生活和后勤条件做充分考虑安排，包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面，保证他们全力投入工作之中，确保施工进度和管理的需要。
（二）施工顺序及处理：
铲除局部起泡，脱落的防水层 修补屋面炸裂处以及人为破坏处 安装排气孔 清扫屋面 刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。
（三）屋面防水工程质量的检查及验收：
防水层施工完毕，要进行检查，不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象，做到面层美观实用才能起到良好的防水效果，保证工程应有的防水寿命。
四、成品保护：
（1）施工人员要认真的保护好已完成的防水层，严防施工机具和建筑材料损坏防水层。
（2）不允许有尘土、杂物堵塞大小管口，排水部位，以保证排水畅通无阻。
五、质量保证措施：
（1）对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏，特别注意的是：一旦被破坏，必须根据破损程序进行更换或修补，决不留下隐患。
（2）要强化作人员成品保护意识和技能，在施工当中，每时每刻都应注意成品保护。
（3）施工现场要备足消防设施，消防道路畅通。
六、工期：屋面防水为15天，从甲方项目通知具备有条件施工即日起计算。
七、工程质量：
确保合格，争创优良。
屋面施工合同2
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下：
一、施工期限：
自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金￥ 元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。
二、施工方式：乙方包工、包料。
三、结算方式：
乙方进场后，甲方按乙方的.施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。
四、质量责任：
因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。
五、甲方责任：
非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
六、乙方责任：
1.乙方施工人员必须持证上岗。
2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
七、质保要求：
乙方应保证使用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。
八、未尽事宜，双方协商解决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
十一、本合同自签订之日起生效。
甲 方： 乙 方：
负责人： 负责人：
经办人： 经办人：
年 月 日 年 月 日
屋面施工合同3
甲方：
乙方：
为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。
第一条：工程概况
1。工程地址：湖北随县开发区
2。工程项目：公司综合楼楼面·厕所地面防水。
3。施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶。厕所地面漏水，漏雨的目的。
4。承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。
第二条：工程价格：
1。屋面SBS每平米8元(含燃气)
2。厕所丙纶布每平米 元
第三条:质量要求
1。施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。
2。。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。
第四条：工程工期
1。 工程时间：自20xx年10月26日开工，至20xx年10月30日竣工。
2。 如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。
第五条：付款方式
1。工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，
2。工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。
第六条：施工安全：
乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。2。施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的`不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。
第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 。
甲方:
乙方：
年月日：
屋面施工合同4
工程建设单位：__________(以下简称甲方)
工程承建方：__________(以下简称乙方)
因十字布小学教学楼屋面长年漏水，虽经多次进行防水补漏，但仍然未能彻底解决这一问题。学校就此事向康乐街道党委政府申请拨给资金进行屋面改造。康乐街道党委政府非常重视，经康乐街道研究决定，由康乐街道出资将十字小学教学楼屋面改造成彩瓦屋面，以彻底解决漏水问题。为确保工程进展顺利，确保工程质量，经甲乙双方协商，本着公正平等的原则特制定如下施工合同。
一、工程项目：康乐街道十字小学教学楼彩瓦屋面施工。
二、工程地址：康乐街道十字布小学校园内。
三、工程结构：屋面防水、排水沟、下水管、杉木屋架、水泥瓦漆成红色
四、工程造价及建筑面积：总面积535平方米，每平方米造价包工包料200元，总造价107000元。大写：壹拾万柒千元。
五、施工要求：
1、屋面须进行全面沥青防水。
2、做好排水沟，排水沟必须满足屋面排水要求。
3、安装好屋面下水管，并确保无论下多大的雨都能排水顺利。
4、木屋架的`安装材料一律采用杉木，所用的杉木平均直径不少于12，以确保木屋架牢固。
5、屋面瓦全部采用水泥瓦，在盖好后全部漆上红漆。
6、从学生安全方面考虑，施工应在学校放学后或双休日进行，确保安全。
六、施工时间：20xx年12月1日——2103年12月30日。
七、施工及完工要求
1、乙方要按施工要求进行施工，甲方有权进行监督施工质量。
2、工程施工完成后，由甲方进行验收。如发现不合格，乙方无条件进行返工，所产生的费用由乙方负责。
3、在施工过程中，乙方要要求施工人员注意施工安全，如发生施工安全事故甲方不负责，全部由乙方负责。
甲方签字(盖章)：__________乙方签字(盖章)：__________
_____年_____月_____日
屋面施工合同5
（简称甲方）
（简称乙方）
本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：
一、工程概况：
1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处
2、工程名称：屋面防水维修工程
3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材
4、承包方式：包工、包料
5、承包价格：28200元
二、乙方职责：
1、本工程开工之日起，听从甲方安排、服从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带安全帽，屋面防水维修工程要在甲方规定的.时间完成
2、在屋面防水维修过程中，乙方要严格遵守文明安全规章制度，如有违反安全规章制度所造成的安全事故，由乙方自己承担
3、质量保证，乙方所施工的屋面防水维修工程，在一年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）
三、甲方职责：
1、甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通
2、协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行
四、付款方法：
屋面防水维修工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）
五、法律责任：
1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金
2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼
3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
屋面施工合同6
发包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_____
一、工程概况
工程名称：荣昌区南部安置3、4号点整改施工工程。
工程地点：荣昌区南部新区。
工程内容：4号点(许有刚等户)栋屋面瓦施工、屋面防水卷材(含基层处理)，天沟水泥砂浆抹面、梯步间涂料、楼梯梯步摸面、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)以及其他整改项目。
承包范围：分两步实施：第一步，先对屋面盖琉璃瓦、天沟水泥砂浆抹面进行施工;第二部对梯步间刮仿瓷涂料、割楼梯梯步(含做滴水线)、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)工程的施工;以上分项工程施工，均包括材料采购(包括施工必须的辅助材料)、运输、安装施工，以及材料样品的试验检测、产品、材料的三证收集(交甲方)等工作内容。
二、合同价款及结算
本工程屋面琉璃瓦的施工面积暂定为1036m2，综合单价为60元/ m2;屋面防水卷材(含基层处理)，共计290㎡，综合单价为14元/ m2;梯步栏杆(厚度90丝)综合单价100元/m,割梯步砂浆抹面(含滴水线)综合单价28元/ m2;梯步间刮仿瓷涂料(三遍)综合单价8元/ m2;天沟砂浆面分项工程共计240m2,综合单价18元/ m2;梯步不锈钢栏杆300m/单元，高度按
设计，4楼悬空平面栏杆高度为1.2m,综合单价为100元/m;楼梯间地坪含摸光(包括回填夯实)，砼厚度5cm,综合单价为38元/m2 ;整改工程整改工程量以甲方与乙方、现场实测所施工工程量为依据，按实决算。以上分项工程的'施工综合单价是按照施工图纸、承包范围、合同条款、现场条件、技术措施、文明施工等条件确定的，包含以上整改工程采购安装过程中所发生的一切费用(包括损耗和税金)。
三、付款方法
甲方按施工进度工作量逐次向乙方支付工程款;1、屋面整改工程施工完毕，经检查合格后，支付屋面工程进度款的90%;2、其他整改工程按进度分期支付，全部整改工程完工并验收合格后，办理工程结算，决算完成后一个月内支付结算总价。
四、合同工期
该整改工程采购施工工程必须服从每幢楼的施工进度计划要求，在协仪确定的时间内完成施工。1、屋面所有整改工程工期共计20天;2、其他分项工程的工期按实际情况确定。
五、质量标准
施工质量标准：按国家现行的质量评定标准及技术验收规范。施工质量等级为合格。
产品质量标准：所用的材料须达到行业标准规定的要求。
六、甲、乙双方的权利和义务
1.甲方的权利和义务：
1)甲方协助乙方寻找材料的存放场地和施工场地，提供施工所需的水、
电源等，水电费用由乙方负责。
2)甲方提供盖瓦分项工程的施工塔吊，供乙方施工之用。
3)按时组织工程验收。按合同规定支付工程款。
2.乙方的权利和义务：
1)乙方在合同生效后应立即组织材料采购和人员进场实地勘察。并根据现场的实际情况，按甲方的施工步骤，在合同生效后的3天内编制完成施工组织设计送交甲方审查，做好施工准备工作，立即进场施工。
2)乙方须按国家和重庆市有关规定提供材料三证。
3)施工现场的产品保护工作由乙方自行负责。
4)乙方必须有施工技术、管理人员常驻现场，负责履行施工协议，按照协议要求组织施工，保质、保量、按期完成协议所规定的工作内容;否则，造成的损失由乙方自负。
5)乙方须向施工人员进行安全文明施工教育，施工中要加强施工安全管理;要服从甲方的施工、安全管理，否则乙方要承担由此产生的安全、质量经济损失。
七、违约责任
协议签订后双方必须严格遵守，若有违反，违约者赔偿守约方经济损失按协议总价的10%计算。
八、争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时可采取协商解决或请有关部门进行调解，或请荣昌区市仲裁委员会进行仲裁。
九、合同生效
双方签字后本合同生效。本合同一式三份，甲乙双方各执一份。本合同履行完成后自动终止。
甲方：_____乙方：_____
__年__月_日：
屋面施工合同7
甲方：：
乙方：
依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点：____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等：
1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求：采用外3厚 B防水卷材
4、全部包工包料，单价为 27元平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年；
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的.项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。
十四、违约责任：
1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
7、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项：
1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：
屋面施工合同8
方：_____(以下简称甲方)
乙方：_____(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。
一、工程地点：
二、工程名称：
三、工程内容：
1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。
2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。
四、工程量计算及工程造价
1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。
2、屋面防水二层SBS，按每平方米43元结算。
3、卫生间天沟按20元/㎡结算。
五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。
六、甲方义务：
1、提供乙方用于本工程的`有关图纸。
2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。
七、乙方负责：
1、必须按照施工图纸及施工方案施工。
2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。
3、防水保修期为3年，如屋面有漏水现象，由乙方免费维修。
八、其他：
1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________
_____年_____月_____日：
屋面施工合同9
甲方：
乙方：
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：
一、费用及付款方式：
甲方委托乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。
二、施工责任：
乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的'正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。
三、工期及保质期：
自本合同签订之日起____日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。
四、人员管理：
乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；
五、施工垃圾：
施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。
六、违约责任：
甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
甲方代表：
甲方代表：
联系电话：
联系电话：
住址：
签字日期：________年____月____日
屋面施工合同10
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建筑分包工程屋面瓦施工事项协商一致订立本合同。(注：进场时间听甲方通知)。
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 技术要求：
依据甲方对乙方技术交底进行施工，屋面采用西瓦，甲方应安排质检人员进行质量抽查，达到验收合格，乙方可继续施工，对出现问题，乙方应及时进行整改。施工验收合格为：《建设工程质量检验规定》及《建筑装饰工程验收规范》。
四、 承包方式合同价格：
本工程由甲方提供材料及屋面瓦，乙方专业人员负责铺贴工作。本工程屋面瓦人工费按实际铺贴面积计算，计 元平方米。
五、承包范围：
1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、主电箱。其它的小型机具由乙方负责：(如：切割机、切割片、插板线、电灯、电线、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。
2、如乙方在途中找借口退场，工程款按已完成工程量的50%计算。
3、在乙方施工过程中要保质，保量、保安全，要服从甲方管理人员的安排。
4、材料搬运由乙方负责。
六、付款方式：
乙方施工完成一栋屋面瓦后，铺第二栋时，待甲方、施工员，验收第一栋瓦面合格后，付第一栋瓦面的总面积造价80%，待公司全部工程完工后，全部工程验收合格后____日之内，将剩余的工程款全部付清给乙方。
七、工期要求：每栋铺贴时间 天。如果完不成超期按每天1000元罚款处理。
八、双方遵守责任：
(一)甲方责任：
1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、手推车。
2、按合同约定支付分包工程款。
3、甲方给乙方提供住宿及水电。
(二)乙方责任：
1、乙方提供工人的安全用具，如安全带、安全帽等。乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。乙方施工的工艺必须达到甲方的验收标准，确保验收达到合格工程。
2、乙方在施工工期必须按甲方的.施工进度进行。如因乙方自身原因耽误工期，产生的后果由乙方负责。
3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场，若喝酒后上班，被公司项目部发现，发款从工程款里直接开单扣除。
4、乙方必须安全生产，服从项目部的指挥及安排去施工，乙方在施工工程中，出现返工事件由乙方自付。
九、违约责任：
甲、乙双方必须覆约双方的责任，并按合同约定的相关条款进行施工。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章生效。
十一、如乙方质量不达标，人力跟不上，管理跟不上，甲方有权单方解除合同，结算方式按合同《
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
屋面施工合同11
甲方：
乙方：
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：
一、 工程承包形式
由乙方负责包工包料
二、 工程价格：
屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
三、 施工材料及工程质量要求
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8c，短边10c进行压缝。
四、 施工中的.安全责任
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。
五、 付款方式
工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等________年后全部付清。
六、 工程保修期限
屋面防水保修期限为________年，(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。
八、 开工日期
自________年____月____日起至本月____日止。
九、 本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一 份。
甲 方：xx有限公司
代表人：
乙 方：
________年____月____日
屋面施工合同12
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。
内容如下：
一、发包方式：
技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。
二、发包范围：
屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。
三、工程总造价
(约34108。00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准;
四、付款方式：
1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。
2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;
3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。
五、工程质量与施工安全
1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。
2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的'民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。
3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。
六、竣工验收：
乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。
七、双方责任
1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。
2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。
3、甲方为乙方负责生产生活提供便利，费用由乙方自行承担。
4、乙方在施工中发现施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。
5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方提供施工大事记，施工记录。
6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况，甲方视其工程完工情况按进度拨款。
7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。
八、合同期限：
年 月 日始—— 年 月 日此。
九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题，乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修，乙方有权另取费用。
十、争议与解决
若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。
十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。
十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。
发 包 人：
承 包 人：
年月日：
屋面施工合同13
甲方：
乙方：
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、工程名称地点及材料
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用B4.0厚施工。
二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。
三、工程造价：按每平方米元计算。
四、双方责任：
1、甲方责任
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(3)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任;
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(2)配合公司整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的.各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修___XXXX___年。
五、付款方式：
2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为___XXXX___年，保修期满一次性付清。
六、其它：
本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
___XXXX___年____月____日___XXXX___年____月____日
屋面施工合同14
甲方： (以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合当前有关规定，和本程的.具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。
一、工程地点：
二、工程名称：
三、工程内容：
1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。
2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。
四、工程量计算及工程造价
1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。
2、屋面防水二层B，按每平方米43元结算。
3、卫生间天沟按20元㎡结算。
五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，________年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。
六、甲方义务：
1、提供乙方用于本工程的有关图纸。
2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。
七、乙方负责：
1、必须按照施工图纸及施工方案施工。
2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。
3、防水保修期为________年，如屋面有漏水现象，由乙方维修。
八、其他：
1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
________年____月____日：
屋面施工合同15
甲方：_____
乙方：_____
根据《中华人民共和国合同法》和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建筑分包工程屋面瓦施工事项协商一致订立本合同。(注：进场时间听甲方通知)。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、技术要求：依据甲方对乙方技术交底进行施工，屋面采用S西瓦，甲方应安排质检人员进行质量抽查，达到验收合格，乙方可继续施工，对出现问题，乙方应及时进行整改。施工验收合格为：《建设工程质量检验规定》及《建筑装饰工程验收规范》。
四、承包方式合同价格：
本工程由甲方提供材料及屋面瓦，乙方专业人员负责铺贴工作。本工程屋面瓦人工费按实际铺贴面积计算，计￥元/平方米。
四、承包范围：
1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、主电箱。其它的小型机具由乙方负责：(如：切割机、切割片、插板线、电灯、电线、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。
2、如乙方在途中找借口退场，工程款按已完成工程量的50%计算。
3、在乙方施工过程中要保质，保量、保安全，要服从甲方管理人员的安排。
4、材料搬运由乙方负责。
五、付款方式：
乙方施工完成一栋屋面瓦后，铺第二栋时，待甲方、施工员，验收第一栋瓦面合格后，付第一栋瓦面的总面积造价80%，待公司全部工程完工后，全部工程验收合格后30日之内，将剩余的工程款全部付清给乙方。
六、工期要求：每栋铺贴时间天。如果完不成超期按每天1000元罚款处理。
七、双方遵守责任：
(一)甲方责任：
1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、手推车。
2、按合同约定支付分包工程款。
3、甲方给乙方提供住宿及水电。
(二)乙方责任：
1、乙方提供工人的安全用具，如安全带、安全帽等。乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。乙方施工的工艺必须达到甲方的`验收标准，确保验收达到合格工程。
2、乙方在施工工期必须按甲方的施工进度进行。如因乙方自身原因耽误工期，产生的后果由乙方负责。
3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场，若喝酒后上班，被公司项目部发现，发款从工程款里直接开单扣除。
4、乙方必须安全生产，服从项目部的指挥及安排去施工，乙方在施工工程中，出现返工事件由乙方自付。
八、违约责任：
甲、乙双方必须覆约双方的责任，并按合同约定的相关条款进行施工。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章生效。
十、如乙方质量不达标，人力跟不上，管理跟不上，甲方有权单方解除合同，结算方式按合同《四、2》条执行。
甲方签字：_______________
乙方签字：_______________
签订日期：_____年_____月_____日
【屋面施工合同】相关文章：
屋面防水施工合同06-18
屋面防水施工合同10-20
屋面防水施工合同（推荐）08-11
屋面施工合同15篇07-12
屋面防水施工合同范本07-09
屋面防水施工合同(15篇)10-22
屋面防水施工合同15篇07-10
屋面防水施工合同15篇07-13
屋面防水施工合同范本05-05
屋面防水施工合同(汇编15篇)08-29