实用的施工合同范文锦集9篇
在当今社会,人们对合同愈发重视,合同出现的次数越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编为大家整理的施工合同9篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1
甲方:
乙方:
甲方将位于居住房屋交由乙方施工,为确保工程质量、圆满完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定制本合同,双方必须共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程结构:地面3层,均为砖混结构。
2、建筑面积(施工计算方式):一层97.88平方米(不含楼梯),楼梯9.62219.24平方米;二层93平方米(不含楼梯,阳台按半面积计入),楼梯7.86215.72平方米;三层76.4平方米(阳台按半面积计入)。合计302.24平方米,最终按建筑实际面积为准。
第二条:承包方式
1、包工不包料,甲方负责采购施工所需的建筑材料,乙方负责施工,并负责所有施工用具设备;
2、施工费用:按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币225元(大写:XXX贰拾伍元整);
3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价;
4、工程承包内容:土建工程、雨水排水及房屋装修;
5、基础由甲方负责,乙方负责回填。
6、甲方负责门窗(包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆)的安装。
7、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。
8、在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的意见建议,在使用材料时保证工程质量的前提下,乙方必须坚持节省,不浪费的原则,不能随意带走甲方提供的任何建材,否则按双倍价奉还。
第三条:工程工期
1、甲方规定动工时间为________年____月____日至年月乙方不得提前和推后。
2、在保证工程质量的.前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。
第四条:工程质量
1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成,并达到符合国家施工规范。
2、房屋结构按照设计图纸布局,尺寸可根据现场科学,合理放线,具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理,甲方请设计人员参与监督施工质量,每道施工需经甲方设计人员甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。
3、钢筋工程:要求采用电渣压力焊(坡屋顶钢筋搭接)。
4、地面工程:一层铺贴地砖。
5、外观工程:整幢楼内外水泥清光到顶。
6、门窗工程:乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。
7、楼梯工程:楼梯上贴瓷砖。
8、水电工程:阳台、屋顶排水设施安装。
9、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
第五条:施工费结算方式
1、合同签定后,甲方购买材料,乙方积极组织施工人员进行施工,基础工程完工后,甲方付给乙方工程款 元;
第一层主体工程完工(
第一层楼顶结束)后方付乙方壹万元;
第二层主体工程完工(
第二层楼顶结束)后甲方付乙方贰万元; 其余款项待工程按图纸施工完成,通过验收后一次付清。 工程装饰完工并交付甲方使用后,双方结算,由甲方一次性付清工程余款(质量保证金X除外)。乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为________年,无质量问题,到期一次性付清质量保证金,保修期内如有房屋漏水,沙灰墙体裂缝,瓷砖脱落等施工问题,乙方接到甲方房屋质量问题,乙方应迅速及时地进行处理,直到甲方满意,否则甲方请人处理,工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题,乙方应承担全部责任。
2、甲、乙双方必须共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。
第六条:安全生产及其它
1、在施工中,要把安全施工放
第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生病、伤、亡等一切安全事故,责任由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。
2、在合同期内,乙方不得故意长期停工或多加工钱,如果违反本条款,乙方必须赔尝违约金2万元,已做工程不再支付工钱,本合同终止。
3、施工期内,工程质量由甲方监督施工质量。
第五条:合同终止与生效
1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效(合同涂改无效)双方履行完成合同条款内容后终止。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各持壹份,均具同等法律效力,未尽事宜甲乙双方另行商定。
3、合同订立地点: ____省____市____县____镇雨洒村一组。(下无正文)
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
施工合同 篇2
甲方:XXXXXXXXXXXXXXXX
乙方:XXXXXXXXXXXXXXXX
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场XXXX楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工,为了明确双方责任,组合本工程具体情况,经协商一致签订合同,并共同遵守。
一、承包内容
XXXX楼屋面采用XXXX卷材防水(XXXX层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料XXXXmm厚,分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材XXXXmm厚(XXXX层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
二、工程单价
屋面为XXXX元/m2;卫生间及地下室地面为XXXX元/m2;地下室外墙为XXXX元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、工程期约
XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日到XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日,总工期XXXXX天。
四、工程结算
1、甲方按乙方的实际工程进度每月XXXX日付完成工程量的XXXX%工程款,待验收合格后付清余款。
2、工程数量按实际施工面积结算。
三、工程质量
1、乙方在工程开工和验收之前,应向甲方提供完整的技术资料。
2、质量标准应达到国家有关验收规范要求,防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下,无渗漏现象。
3、工程按合同完成后,如质量验收不符合标准,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。
四、施工安全
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度,服从甲方现场管理人员的`指挥及上级有关部门的监督管理。
4、如遇雨季施工,必须注意边坡稳定性,教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡,一切费用均由乙方自行负责。
五、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方(公章):XXXXXXXXX乙方(公章):XXXXXXXXX
法定代表人(签字):XXXXXXXXX法定代表人(签字):XXXXXXXXX
日期:XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
施工合同 篇3
甲方:
乙方:
承包形式:
1、 乙方负责承包1#-3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工。
2、 乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理(生活水电费乙方自理)
3、 甲方提供搅拌机、水管、小推车(小推车乙方自己维修)设备工具。
承包价格:
1#-3#多层住宅楼装修工程,粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56元/㎡价格(建筑面积)承包给乙方。
承包内容:
乙方负责1#-3#多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程(防水工程除外)如:屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。
质量要求及验收标准。
本工程设计为中级抹灰,质量标准为合格,具体要求是:
1、 垟面垂直度允许偏差±3mm,平整度±2mm阴阳角方正±2mm.
2、 垟面观感平整、光滑、颜色一致,无空鼓、无明显接槎,并负责室内顶板高低,误差较大的抹灰衬补。
3、 阴阳角要垂直、线条平直整齐,外垟阳台、窗沿上下层顺直,阳台板、飘窗板薄厚一致,并做好泛水。
4、 粉刷油柒工程表面要光滑、平整、颜色一致,无流坠、脱皮斑锈等现象,并且做好成品保护。
5、 以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。
竣工时间:
乙方自进场之日起,30天完成以上所承包的全部活项,并且达到验收标准,予期完不成的,每推迟一天罚 元(其中包括阴雨天气)
付款方式:
1、 甲方按乙方所完工程量的 %付给乙方工程进度款(必须经验收合格)
2、 其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后,三月之内付清。
工具设备的保养使用及材料节约:
1、 乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。
2、 乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。
3、 乙方施工要注意材料节约,合理配料,当天的.料当天用完。
4、 落地灰浆随清随用,严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款200元。
5、 乙方应做到“三清六好”工作,随时将该工作面清理干净。
文明施工,安全生产:
1、 乙方进场必须严格按照工地的安全生产技术操作规程施工。
2、 正确和安全使用工地的一切电器设备及临电,必须戴安全帽。
3、 工人上班不准穿拖鞋、光膀子、不准随地大小便。
4、 工人要做到文明施工,不准说粗话、脏话,严禁打架斗殴,如发现一次罚500元。
5、 工人上班要严格按操作规程施工,如发生一切伤亡事故,其全部经济费用和损失由乙方自负。
本协议一式两份签字有效甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
施工合同 篇4
按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、法规、规章的管理规定,承包人在质量保修期内,承担本工程质量保修责任。
1、质量保修范围和内容:
承包人负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。
2、质量保修期:
(1)本工程质量保修期约定为:
①地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。
②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、墙面、地下室的防水及防渗漏、管道防渗漏为伍年。
③装修工程为贰年。
④电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年。
⑤暖通系统为贰个采暖期。
⑥电梯为叁年。
⑦小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年。
(2)其他项目的保修期限:以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。均未约定的,按贰年计算;
(3)质量保修期从工程验收合格备案后6个月开始计算,对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题,承包人承担责任不受保修期限限制。
(4)返修项目返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算,该部份质保金的退还时间顺延到重新计算的质量保修期到期后。
3、维修时限。
(1)保修期内出现质量问题,承包人在接到发包人通知后必须在12小时内(维修期前6个月必须在6小时内)向发包人报到,与发包人共同到现场查看,并于现场查看后24小时内提出书面处理方案,复杂(重大)的维修项目经发包人同意可在48小时内提出书面处理方案。
(2)维修项目应在约定的合理时间内处理完成,处理时间不得超过与发包人的约定时间,承包人责任内的商品房保修范围与保修期限,除了满足上述约定外,还应当满足重庆市建设委员会颁布的《重庆市新建商品房屋质量保证书和使用说明书》中的“质量问题处理完成时间期限”要求。
(3)维修时间如有特殊原因确无法按期完成,承包人需提出具体原因,发包人签字认可后方可延期。
4、机构及职责。
(1)发包人相关机构及职责。
发包人负责组织协调保修期内的相关工作,建立对承包人维修小组工作的全面监控,督促及考评工作。
(2)承包人保修机构及职责。
①由负责施工的项目经理总负责,在工程竣工验收后3天内成立专业的维修小组,由承包人所在的公司提供书面的维修小组负责人授权书,书面提供联系方式并保持通讯畅通,并报发包人认可。
②维修小组应配备足够的各专业维修人员并常备相应的材料工具,服从发包人的管理,并遵守发包人的各项规定。
③凡保修项目施工涉及住户家具需搬动,承包人应报告发包人向住户协调后,承包人才能搬动,承包人应作好相应的保护措施。维修施工完,应恢复其原样。
④ 承包人提供的维修施工方案需经发包人认可后方可施工,但责任由承包人承担。施工中进行现场保护并做好标识,施工期间及完工后及时清运施工垃圾,并经发包人验收检查,方能撤场。
⑤承包人保修期维修施工使用的水、电、气由承包人自行安表计量或按承包人所使用的机具进行费用估算,在维修工程完工并经发包人签认后向发包人缴纳,否则将从承包人的质保金中加倍扣除。
5、维修通知方式。
(1)承包人应向发包人提供有效的联络方式(包括固定办公场所电话、传真号码、电子邮件地址、详细联系地址等),发包人可采取下列任何快捷的通知方式通知承包人维修事项:
①电话(以发包人电话记录为准)。
②传真(以发包人传真记录)。
③电子邮件(以发包人电子邮件发送记录为准)。
④书面信件
(2) 以上联络方式可同时采用,但采用其中任意一项均为有效。
(3)若承包人改变通讯地址或联系电话,或保修小组主要人员更换或撤出时,需及时书面通知发包人,承包人承担未能让发包人及时知晓其有效联络方式而造成的各类损失。
6、保修责任。
(1)保修责任鉴定可任意采用拍照、摄像、取样、记录(如发包人委托的施工单位或住户签字资料等),任选一种均视为有效。责任鉴定由承包人、发包人方共同进行,承包人不到场核实,发包人进行的鉴定结果有效;若有第三方损失方,则承包人、发包人及第三方损失方共同进行责任鉴定,承包人不到场核实,发包人及第三方损失方共同进行的鉴定结果同样有效。
(2)所有材料由承包人组织验收或检验,不合格的材料不使用,验收合格后使用由承包人承担保修责任。承包人自行采购的材料,发包人认质认价材料,由承包人承担保修责任。
(3)由发包人指定分包单位施工的项目,承包人应认真履行总包责任,督促检查分包方分包工程项目工程质量,统一向发包人验收及交付,承包人承担总保修责任。
(4)因承包人原因造成发包人或第三方生命财产损失的,由承包人承担并全额赔偿。
(5)因承包人原因造成业主提出索赔时,承包人授权发包人全权代表承包人与业主进行谈判(包括维修、赔偿),承包人认可发包人谈判结果,并履行谈判所约定的各事项,同时承担全额费用。
(6)因承包人原因导致业主退房,造成该房屋再次销售的价格低于原销售价格,承包人应按差价的150%补偿给发包人。
(7)承包人保修维修应达到合同约定的验收标准,维修材料应使用原有品牌及型号,确必须使用其他材料替代的`,需征得发包人同意。
(8)承包方承担的保修责任,还应以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。
7、保修违约处理。
(1)有下列情形之一的,则构成承包人违约,视为承包人自愿放弃质保金,承包人除应按合同违约条款支付发包人违约金外,还应承担因承包人原因造成的发包人及第三方利益损失,发包人依法保留追赔的权利,如下:
①发包人向承包人发出维修通知后,承包人拒绝到现场进行检查和安排维修,拒绝履行保修责任的。
②发包人就同一维修事项向承包人发出两次书面维修通知,承包人仍不按约定到现场进行检查和安排维修,不履行维修责任的。
③承包人未按合同要求提供有效联系方式,造成发包人无法通知承包人履行保修责任时间超过3个月的,
(2)有下列情形之一的,发包人有权安排其它施工单位进行处理,所发生的一切费用(按实际发生的费用加收50%的管理费)由承包人承担,且本工程的整体保修责任继续由承包人承担,直至保修期结束。费用的认定可不经承包人认可,由发包人发送书面通知给承包人,同时提供相关责任及费用认定资料,承包人在收到书面通知后10个工作日内,必须向发包人支付上述费用,每延迟一天,每天按未交纳费用的0。5%收取滞纳金,列举如下:
①承包人未按约定的时限内到现场检查、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工,或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的,且无发包人签字认可的延期原因的。
②如对同一维修事项,承包人经过两次维修仍未能达到合同要求的。
③承包人的维修方案不满足发包人要求,虽经多次(三次或三次以上)修改仍不能满足要求的。
④承包人未按合同要求提供有效联系方式,造成发包人无法正常通知承包人履行保修责任时间但未超过3个月的。
(3)承包人未按约定的时限内报到、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工,或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的,且无发包人(或发包人指定的物业管理公司)签字认可的延期原因,每延期一天扣罚承包人200~1000元/天违约金。
(4)如对同一维修事项,承包人在维修时限内进行第一次维修后,若仍未能解决该维修事项,承包人可按维修时限约定进行第二次维修,第二次维修还不能解决该维修事项,则发包人有权按7。2条约定执行,也可要求承包人按维修时限进行第三次维修解决,同时,承包人还需支付发包人每次1000元的质量违约金。
(5)承包人不服从发包人的管理,或不遵守发包人的各项规定,承包人应支付发包人50~500元的违约金。
8、质保金退还。
合同保修期或上款规定的维修项目的质保期顺延的到期之日,且发包人对工程质量无异议且保修款结算完毕后14天内即与承包人办理质保金退还手续,退还承包人未使用的质保金,质保金不计利息。
9、其他。
(1)如因承包人质量原因导致事故或将要导致事故,在承包人抢修工作人员到达之前,发包人可先行采取合理的方式以避免事故损失扩大,因此产生的费用由承包人承担。
(2)发包人及承包人在责任认定产生争议,如承包人认为是非承包人原因造成的维修时,均由承包人提供证据(设计要求、核定单、其他书面依据)证明其无过错,否则为承包人有过错,需按本条款约定履行维修责任。
(3)承包人所留质保金不足以赔偿该因承包人质量原因造成的相关损失时,发包人将保留继续追赔的权利。
(4)本条款所指发包人可理解为发包人或发包人指定的物业管理公司;
(5)本条款使用于多方合同时,承包人承担的责任及义务均适用于发包人以外的其他合同主体。
(6)发包人指定进行分包的项目的维保事项,由总包单位协调和督促分包单位进行保修,承当总包管理责任,分包单位不按本条款约定进行保修时,发包人有权要求总包单位代为履行保修责任,并追究分包人保修违约责任。
(7)本条款为合同的补充条款,与合同具有同等法律效力,未尽事宜,以合同约定为准。
施工合同 篇5
发包人(甲方):
发包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,依照招标文件的要求,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方协商,甲方将停车场的清理、划线、标牌设施安装等施工工程交由乙方承包完成,特订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、工程内容:乙方负责按甲方现场情况进行停车场的'清洗、除尘、烘干,停车场的车位、车道、地面标志的划线,负责交通标牌等设施的制作、购买、安装、保护、维护等,且保证所有工作及材料须符合相关国家标准及有关规定。
四、工程造价:工程总额约元,大写:。结算工作量按实际施工计算。具体工程量和单价见报价表。
五、工程工期:乙方在与甲方签订正式协议后20个日历天内完成所有施工安装。
六、质量要求:
路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》(JT/T280-1995)的规定。路面标线得设置、颜色、形状,应符合图纸和《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)及《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311-1996)标准的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以上。
七、承包方式
乙方全部包工、包料、包工期、包施工费用、包质量、包安全、包设计、包维护、包验收合格的一切包定方式。
八、付款方式
1、施工完毕后,甲方支付合同价的70%。
2、工程竣工验收合格后,甲方支付工程款至本合同价款的95%。
3、工程质量保修期为年,剩余5%的工程价款作为质保金。
九、双方责任:
1、甲方为乙方提供现场保管室间,以及工程所需水、电源。并协商相关关系费用乙方自理。
2、甲方负责现场指导及监督,并进行工序验收,按合同支付进度款。
3、乙方应遵守现场各项规章制度,保证质量按时完成工程项目。
4、乙方应做好安全管理工作,防止安全事故发生,乙方的施工作业为高空作业,乙方应为其操作人员按规定购买保险,所有安全责任乙方自理。
十、保修:
1、乙方工程完成并经甲方验收合格后,保修期一年。
2、保修期内,当接甲方通知,乙方应在48小时内委派技术人员免费维修,否则甲方有权委托第三方进行维修,费用从质保金中直接扣除,质保金不够抵扣的,乙方负责全额补偿。
十一、本合同一式两份,若有违反,先协商,后按合同法执行。
承包方(乙方):
代表(签字):
发包方(甲方):
签约地点:
时间:
施工合同 篇6
发包方:_____(以下简称“甲方”)
承包方:_____(以下简称“乙方”)
为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本合同,并遵照执行。
第一章 合同背景
第一条 施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室,(以下简称“该房屋”)。该房屋竣工验收合格,并已交付使用。
第二条 甲方委托乙方施工,使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。
第二章 施工单位资格
第三条 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。
第四条 本合同签订前,乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。
第三章 施工内容
第五条 该房屋属_____结构,房型为_____房_____厅_____厨_____卫,建筑总面积为_____平方米;施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫,施工面积为_____平方米。详见作为本合同附件(一)的《房型图》中红线匡定部分。
第六条 施工内容和做法说明如下(不够可附页):
(一)厅:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;
(二)房:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;
(三)厨:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;
(四)卫:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;
(五)其他:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;前款没有说明的,依作为本合同附件(二)的《装修施工图》确定。
第四章 材料、设备和价款
第七条 施工使用的材料和设备见作为本合同附件(三)的《主要材料报价单》、作为本合同附件(四)的《辅助材料报价单》,乙方的人工费见作为本合同附件(五)的《人工费报价单》。
第八条至第十三条在乙方提供施工使用的材料、设备以及劳务的'情形下适用
第八条 该房屋工程总价款为_____元,其中材料费_____元、人工费_____元、管理费_____元、设计费_____元、垃圾清运费_____元、税金_____元、其他费用_____元。工程总价款是各分项价款的总和。
前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的,甲方按预算价格支付工程总价款;结算价格低于预算价格的,甲方按结算价格支付工程总价款。第九条 乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费的报价,不得超过本合同签订时该费用的市场平均价格。
乙方在本合同中的报价超过市场平均价格的,按市场平均价格结算。
双方对前款所述的市场平均价格有异议的,可以委托价格评估部门评估,价格评估部门的评估结论,双方应当接受。
第十条 乙方应在《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》中注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。
乙方提供并已经使用的材料和设备与《主要材料报价单》
施工合同 篇7
甲方:__________________
乙方:__________________
经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下:
一、地块概况
1。该地块位于六纳公路谌家街背后温应权建房余下的路口。宗地四至:前抵六纳公路、后 抵温应权木材厂、左抵温应权门面、右抵秋树地界(预留一米左右小路)。
2。该地块的用途为住宅。
二、转让方式
1、甲方把该地块转让给乙方,作住宅用地。
2、土地的转让价为壹拾万零陆百元,转让总价为人民币100600元。
3、 甲方无条件将预先制好的地牵梁及柱子转让给乙方使用。
4、甲方必须保证无任何人以任何理由干涉和阻碍乙方施工。
三、违约责任
1、甲方诚邀乙方参与其土地的所有处理事宜,并承诺创造条件让乙方取得该块土地,若乙方未能取得该地块,甲方愿意双倍返还定金及转让款,
2、乙方未能按时支付地价款,应以每月未付部分的`万分之贰作滞纳金支付给甲方。否则,视同终止履行本协议,并有权处置已付定金。
3、甲方应创造合理条件让乙方施工,施工过程中会给甲方带来出入住所不便,甲方应当保证安全的情况下自行解决。
四、其他
1、在出让过程中,乙方承担相应的土地契税和交易费用。
2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。
3、本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院裁决。
5、本协议经各方代表签字盖章后生效。
6、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇8
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同承包条例》等法律法规,为明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任,维护双方的合法权益,经双方协商签订如下协议:
一、甲方1#—4#转化中心地面现浇水磨石装饰工程,以包工包料(即普通白石子,普通水泥32.5级,塑料介条)的形式承包给乙方,单价34元/m2。
二、工程地址位于聊城开发区 路东首,施工面积一期约15000m2,二期约30000m2,乙方自带机械,水磨石材料,所用32.5级普通水泥必须提供出厂合格证。
三、按照甲方要求,现浇水磨石的施工厚度为1.5cm,并用塑料介条介方,墙柱围边宽20cm,为暗红色,粗磨,细磨各一遍,在施工过程中,按照甲方的要求,结合现浇水磨石的施工规范操作施工,如违规操作,甲方有权要求整改。
四、工程质量要求达合格,甲方负责协调水电、楼面上料事宜,费用从乙方工程款中扣除。磨出的泥浆排方,由甲方领导指定不远于每个建筑物十米左右位置,挖坑埋于地下。
五、工程造价:一期工程约12000m2×34元/m2=408000元
六、甲方要求按工程形象进度进行付款,工程形象进度约50%时,拨付总造价的30%,工程形象进度约85%时,拨付总造价的60%。工程竣工后甲方3—5日内组织验收。验收合格付款至总造价的'95%,并留余款5%作为保修金,两年内付清,如验收不合格,甲方有权拒付剩余款项。
七、签订本合同,乙方向甲方交纳伍仟元的履约保证金,乙方履约,甲方无息退还。甲方负责督检找平层的平整,以及找平层的空鼓现象,如乙方发现找平层不平整或有空鼓现象,申报甲方,甲方应责令找平层施工人员立即整改。尽量不影响乙方施工。
八:工期:一个转化中心的找平层做完3天,确定平整度合理,无空鼓可以铺设介条介方为开工日期,至工程竣工,共50天工期,每拖延一天,罚款20xx元,在总造价款中扣除。确因刮风、下雨等自然灾害,以及乙方有充足的理由提出,经甲方领导签证认可,可顺延工期。(开工日期应明确到 年 月 日,刮风、下雨不属于不可抗力,不能顺延工期)
九、在施工过程中,乙方严格按甲方要求进行施工,如损坏甲方材料和责任事故,由乙方负经济损失,并立即修复完毕,否则负法律责任。
十、未尽事宜,双方协商解决,本合同一式两份,双方签字生效,款项付清合同止。
甲方: 乙方:
年 月 日
施工合同 篇9
依据《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及《建筑施工安全检查标准》等安全规范的有关规定,经双方协商一致,签订本协议,并严肃履行。
发包方(简称甲方):远大集团遨宇纺织总公司
(简称乙方):____________________
第一条 工程项目简介:
1、 工程名称:
20万纱锭新厂房围墙
2、 工程地点:
衡水市北开发区新区八路与滏阳三路交叉口
3、 工期要求:
跟随甲方项目部安排的进度计划执行
4、总建筑面积:
第二条 分包范围及方式:
1. 加气砼砌块及多孔粘土砖、实心粘土砖的砌筑工作说明:
a) 包括甲方进度计划安排范围的本工程图纸标识的所有砌筑工作。
b) 包括圈梁、构造柱、钢筋安放绑扎、门窗洞口砼预制块、加气块的切割制作及构造柱的支模及砼浇筑(除主筋制作外)。
c) 包括砌筑用材料的场内运输及搬运工作。
d) 包括砌筑工作场地及搅拌场地的清理工作。
e) 包括按甲方的限额进行领料并按配合比进行砂浆搅拌。
f) 包括新砖到场的淋水及工作面的`湿润工作,并负责砌筑后的砌体养护工作。
2. 以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工及包工具机具(除斗车)、劳保用品以一次性确定单价的方式进行分包。
第三条 分包单价、计量办法、结算方式及奖励:
1. 标准层高三点九米部份,粘土多孔砖及实心砖砌筑按 58 元/m3,加气砼砌块砌筑按 66 元/m3,层高大于三点九米部份,粘土多孔砖及实心砖砌筑按 60 元/m3(其中地下室62 元/m3)砼集中搅拌按2.5元/ m3从单价中扣除,赶工、返工及其他任何情况均不另行计价,所有分包范围内的工作均含在此单价内。
2. 乙方材料使用成本不超过甲方限额要求且返工次数不超过三次,则每平方增加 2元/m3奖励。
3. 按图计算实际安装面积,根据施工预结算规则扣除相关洞口工程量,非乙方原因造成的拆
改变更部分根据甲方与业主的确认工程量另行计算。
4. 乙方按月分层列详细清单向甲方申报工程量,按月支付进度款70%,余款在主体验收合格后二个月内付清。
第四条 工程质量:
1. 施工质量必须符合GB50203-20xx《砌体工程施工质量验收规范》相关规定及甲方施工技术交底的要求,如验收不合格,必须无条件返工,
其工料费损失由乙方承担,结算时视甲方损失大小按5%作为违约处罚金。
2. 乙方严格执行“三检”制度进行自检并做好记录,分层砌筑分层验收,发现问题不得擅自作主张,甲方及业主、监理提出的整改意见乙方应及时执行。
3. 新砌墙体垂直,砌体水平面一致,接缝均匀整齐,加气砼砌块砌筑时为避免墙体开裂应重点控制竖缝的饱满度,砌筑完成一层工完场清后通知甲方质检部门组织进度验收,验收合格后,甲方通知乙方下一步的楼层位置,如质量不合格或工完场不清,甲方有权在乙方整改完成之前不通知下一步工作量,相应的停工费用由乙方自负。
第五条 安全及文明施工:
1. 双方确立“安全第一”宗旨,制定相关安全操作规程,乙方应设立安全文明施工负责人报甲方,积极配合相关的安全文明施工要求。如因乙方原因造成的安全事故由乙方全额承担。
2. 乙方必须按甲方规划布置堆放和保管材料,工完料不清场不清,双方确认后,不能按完工工程量申报进度款,甲方有权进行罚款。
3. 乙方应配合甲方成本控制的要求,节约用水用电,如发现常流水或班后常亮灯,甲方有权加倍罚款(不低于200元/次)。
4. 乙方在施工过程中应配合甲方成品保护的要求,对其他专业的管线等成品或半成品造成破坏或污染的应负责复原并赔偿相应的材料费、人工费、清理费等损失。
5. 乙方进入现场人员应统一配带甲方提供的安全帽并系好安全帽带,检查发现不按规定佩带者罚款50元/次,完工后办理退库手续,如有遗失或恶意毁损应按原采购价赔偿,乙方自备劳保用品,如因不按要求配置劳保用品,导致的事故由乙方承担所有损失。
6. 乙方施工动火作业必须提前向甲方安全部门申请,批准后方可施工,如不经甲方批准擅自动火罚款100元,乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故,一切损失均由乙方负责。
第六条 人员及材料、机具管理:
1. 甲方负责提供住宿间及床给乙方,住宿地的消防、水电、安全及饮食、卫生、计生等管理及费用由乙方自行承担,如因乙方原因导致事故发生的一切责任及损失由乙方承担。
2. 乙方不服从住宿楼的物业管理,导致的一切罚款由乙方承担。
3. 乙方人员在正常或非正常工作时间酗酒、斗殴及交通事故等违反国家法规所引起的一切责任及损失,概由乙方追究该人员承担,甲方不负任何责任。
4. 乙方设专人向甲方办理专项用料的领料手续,实行限额领料,落地灰要及时收集应用,乙方应严格按照甲方的配合比配料,发现不合格品及时通知甲方确认,领用后保管不善导致丢失、损坏及超额等由乙方负责照价赔偿。
5. 砂浆随拌随用,约在三个小时内使用完不允许隔夜。(每发现一处罚款200元,累计发现三次则罚款20xx元)
6. 对甲方所供块料在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,应按品种规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m,为减少施工现场切锯工作量,避免材料浪费,乙方应进行合理排块,切锯时不得用普通木工手锯,应用锯片厚齿距大的手锯或设固定式往复锯,异形规格块料可提前向甲方申报从生产厂家订购,因操作不当等原因导致用料浪费由乙方加倍赔偿。
7. 甲方编号给每个班组配备斗车,施工期间的保管及维修保养由乙方承担,整个工程完工验收合格后办理退库手续,除斗车外的所有机具工具及耗材全部由乙方承担。
第七条 甲方责任与权限:
1. 甲方应及时提供一套与砌筑施工有关的图纸或施工资料,提供整体施工进度安排,按进度通知乙方安排人员进场施工。
2. 甲方负责提供楼层的主轴线和标高控制点,在每层楼面施工前,校核乙方轴线、标高的放线。
3. 甲方负责乙方与水电等施工相关方的工序协调工作。
4. 甲方按楼层提供施工用电用水接驳点,提供垂直运输条件。
5. 甲方有权会同工程监理、设计、质检及主管单位负责检查、监督乙方工程质量工程进度,安全生产、文明施工及组织验收工作。
第八条 乙方责任与权限:
1. 乙方进场时按甲方要求填写《进场人员花名册》提交人员名单给甲方,同时提交身份证复印件,乙方自备机具工具及材料进场时,应通知甲方人员参与验收登记。
2. 乙方应严格按申报的施工方案技术交底及规定的施工工期组织施工,负责砌筑前的放线且每堵墙都要弹好墨线。
3. 乙方照明用电线电缆、灯具及水管要自备,自行搭设工作台架,服从甲方现场施工人员的安排及质量监督。
4. 乙方施工人员必须遵守甲方现场管理及安全文明施工管理等规定,对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
5. 乙方应提供施工工序流程图,经甲方审核后积极配合其他工种施工。
6. 乙方负责提供施工质量记录并配合甲方做好相关工程资料。
7. 乙方原因返工,乙方应在规定的时间内无条件配合完成工作量,业主设计变更的拆改装及甲方原因返工,乙方可按正常计量方式申报工程量。
第九条 工程工伤事故责任:
1. 由于乙方人员违章作业或违反甲方规章制度而造成的工伤事故,甲方不承担任何责任,一切损失由乙方承担。
2. 乙方应在事故发生后半小时内通知甲方协助处理,否则一切后果自负。
第十条 现场管理
1. 乙方应指定现场专业负责人,负责协调施工进度、质量、砂浆配合比用料控制
2. 甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
3. 分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准带领合同外人员出入现场。
第十一条 违约责任
1. 在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证砌筑质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
2. 因乙方未按安全规范要求防护而造成的其他现场人员伤亡事故由乙方承担全部责任。
3. 合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
第十二条 附则
1、其它未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议,与本合同具有同等效力。2、本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商,协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。
4、 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程款结算完毕后失效。
合同订立时间:20xx年2月18 日
合同订立地点:湖南省长沙市开福区
本合同一式贰份,双方各执壹份。
发包方(简称甲方)分承包方(简称乙方):
________________________ ________________________
甲方委托代理人: 乙方身份证号码:
________ ____ ____
甲方电话:乙方电话:
【施工合同】相关文章:
施工施工合同11-03
更换施工人的施工合同04-11
施工施工合同(15篇)09-03
施工施工合同15篇08-31
施工围挡工程施工合同01-02
[经典]施工的合同10-30
施工合同07-03
施工的合同08-28
施工的合同07-20
施工合同08-25