当前位置:范文派>合同范本>施工合同>施工合同

施工合同

时间:2024-10-20 09:35:31 施工合同 我要投稿

【实用】施工合同范文锦集5篇

  随着人们法律意识的建立,合同出现的次数越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编为大家收集的施工合同5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

【实用】施工合同范文锦集5篇

施工合同 篇1

  发包方(简称甲方):_________

  承包方(简称乙方):_________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《XX市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

  一、概况

  1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

  2、装饰施工地点:_________区(县)_________路_________弄(村)_________号_________楼_________室。

  3、住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。

  4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

  5、承包方式:_________(包工包料、清包工、部分承包)。

  6、总价款:¥_________元,大写(人民币):_________其中:材料费:_________,人工费:_________;管理费:_________,设计费:_________;垃圾清运费:_________,税金(3.41%):_________;其他费用:_________。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  7、工期:自_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。

  二、关于材料供应的约定:

  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。

  3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  三、关于工程质量及验收的约定:

  1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、本工程由_________方设计施工方案。

  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的.,甲方应予赔偿。

  6、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

  7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

  四、有关安全生产和防火约定:

  甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  五、关于工程价款及结算的约定:

  1、工程款

  付款方式列下表:

  ┌────────────────┬─────┬─────────────┐

  │付款时间│付款百分比│金额│

  ├────────────────┼─────┼─────────────┤

  │对预算设计认可签订合同之日││1000元,第二次付款时扣除│

  ├────────────────┼─────┼─────────────┤

  │合同签订后开工前二至五天│65%│元│

  ├────────────────┼─────┼─────────────┤

  │施工过程中工期进度过半│30%│元│

  ├────────────────┼─────┼─────────────┤

  │竣工验收当天│ 5%│元│

  ├────────────────┼─────┼─────────────┤

  │增加工程项目签订项目变更表│ 100%│元│

  └────────────────┴─────┴─────────────┘

  注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。

  2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。

  3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。

  4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。

  六、其它事项:

  1、甲方工作:

  (1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

  (2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

  (3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。

  2、乙方工作:

  (1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

  (2)指派_________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。

  (3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

  七、违约责任:

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

  3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  八、纠纷处理方式:

  1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向XX市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向XX市仲裁委员会申请仲裁;向人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)

  九、合同的变更和解除:

  1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_________%支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

  十、其它约定:_________。

  十一、本合同一式_________份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  甲方(签章):_________乙方(签章):_________

  委托代理人:_________法定代表人:_________

  住址:_________地址:_________

  电话:_________电话:_________

  邮编:_________邮编:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:____

  _____

  附件一:装饰施工内容表

  甲方:_________

  乙方:_________

  ┌───┬──────┬─────────────────────────┐

  │序号│分项工程│做法说明│

  ├───┼──────┼─────────────────────────┤

  │一│地面部位││

  ├───┼──────┼─────────────────────────┤

  │二│墙面部位││

  ├───┼──────┼─────────────────────────┤

  │三│天棚部位││

  ├───┼──────┼─────────────────────────┤

  │四│门窗部位││

  ├───┼──────┼─────────────────────────┤

  │五│家具││

  ├───┼──────┼─────────────────────────┤

  │六│卫生间││

  ├───┼──────┼─────────────────────────┤

  │七│厨房││

  ├───┼──────┼─────────────────────────┤

  │八│电气、水管││

  ├───┼──────┼─────────────────────────┤

  │九│其它要求││

  └───┴──────┴─────────────────────────┘

  甲方代表:_________乙方代表:_________附件二:甲方提供材料、设备表

  甲方:_________

  乙方:_________

  ┌──┬────────┬─────┬──┬──┬──┬─────┬───┐

  │序号│材料或设备名称、│规格│等级│单位│数量│供应│备注│

  ││品牌├──┬──┤││├──┬──┤│

  │││型号│质量││││时间│地点││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤

  │││││││││││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤

  │││││││││││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤

  │││││││││││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤

  │││││││││││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤

  │││││││││││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤

  │││││││││││

  └──┴────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘

  甲方代表:_________乙方代表:_________附件三:主材料报价单

  甲方:_________

  乙方:_________

  ┌──┬─────────────────────┬──┬──┬──┬──┐

  │序号│装饰内容及装饰材料规格、型号、品牌、等级│数量│单位│单价│合价│

  ├──┼─────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

  │││││││

  ├──┼─────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

  │││││││

  ├──┼─────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

  │││││││

  ├──┼─────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

  │││││││

  ├──┼─────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

  │││││││

  ├──┼─────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

  │││││││

  └──┴─────────────────────┴──┴──┴──┴──┘

  甲方代表:_________乙方代表:_________附件四:工程项目变更单

  甲方:_________

  乙方:_________

  ┌──────┬───┬───┬────────┬────────────┐

  │变更内容│原价格│新价格│增减金额(+ -)│详细说明│

  ├──────┼───┼───┼────────┼────────────┤

  │增加工程金额│元││││

  ├──────┼───┼───┼────────┼────────────┤

  │减项工程金额│元││││

  ├──────┼───┼───┼────────┼────────────┤

  │(增减)金额│元│

  │││

  ├──────┼───┼───┼────────┼────────────┤

  │实付金额│元││││

  └──────┴───┴───┴────────┴────────────┘

  注:(1)若变更内容过多请另附说明;(2)增加项目金额、减少项目金额后应将实付金额在签变更单认可时,将款一次付清。

  甲方代表:_________乙方代表:_________附件五:工程质量验收单

  甲方:_________

  乙方:_________

  ┌──────┬───────────┬─────────┬───────┐

  │日期│检验项目名称│检验结果│检验签名│

  ││├──┬───┬──┤│

  │││合格│不合格│补验││

  ├──────┼───────────┼──┼───┼──┼───────┤

  │││││││

  ├──────┼───────────┼──┼───┼──┼───────┤

  │││││││

  ├──────┼───────────┼──┼───┼──┼───────┤

  │││││││

  ├─┬────┴───────────┴──┴───┴──┴───────┤

  │整││

  │体││

  │工││

  │程││

  │验││

  │收││

  │意││

  │见││

  └─┴──────────────────────────────────┘

  注:(1)分项检验评定:合格打“√”,不合格打“”,补验合格打“√”签名。(2)分项验意见记录,印在反面。

  甲方代表:_________乙方代表:_________附件六:工程结算单

  甲方:_________

  乙方:_________

  ┌───┬─────────────┬──────┬───────────┐

  │序号│项目│金额│备注│

  ├───┼─────────────┼──────┼───────────┤

  │1 │工程合同总价│元││

  ├───┼─────────────┼──────┼───────────┤

  │2 │变更增加项目│元││

  ├───┼─────────────┼──────┼───────────┤

  │3 │变更减少项目│元││

  ├───┼─────────────┼──────┼───────────┤

  │4 │工程结算总额│元││

  ├───┼─────────────┼──────┼───────────┤

  │5 │甲方已付金额│元││

  ├───┼─────────────┼──────┼───────────┤

  │6 │甲方结算应付金额│元││

  └───┴─────────────┴──────┴───────────┘

  甲方代表:_________乙方代表:_________附件七:工程保修单

  甲方:_________

  乙方:_________

  ┌────┬───────────┬────┬──────────────┐

  │公司名称││联系电话││

  ├────┼───────────┼────┼──────────────┤

  │用户姓名││登记编号││

  ├────┼───────────┴────┴──────────────┤

  │装修房屋││

  ├────┼───────────┬────┬──────────────┤

  │地址││联系电话││

  ├────┼───────────┼────┼──────────────┤

  │施工单位││负 责 人││

  ├────┼───────────┼────┼──────────────┤

  │竣工││负 责 人││

  ├────┼───────────┼────┼──────────────┤

  │现场施工││日期│年月日至年月日│

  ├────┼───────────┼────┼──────────────┤

  │竣工验收││日期││

  ├────┼───────────┴────┴──────────────┤

  │保修期限│年月日至年月日│

  └────┴───────────────────────────────┘

  甲方代表:_________乙方代表:_________

  备注:(1)凡包工包料的"双包"工程,从竣工验收之日计算,保修期为壹年(对清包工程,不实行保修)(2)保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修。(3)保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方酌情收费。(4)本保修单须甲、乙双方签字

施工合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方充分协商,决定由乙方承担工程施工,为明确双方责、权、利,本着平等互利的原则,签定以下合同条款,共同遵守执行。以下均以甲、乙方说明!

  工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程量:

  工程单价: 大写 小写

  工程预算造价:大写:小写

  承包范围及方式:

  乙方根据色彩搭配方案及施工技术交底要求,对该工程的项目按包质量,包进度、包工包料的承包方式进行施工。材料、色彩及施工工艺;

  材料、色彩及施工工艺:

  材料:

  色彩:

  大面积主色:色卡卡号;线条搭配色(详见搭配方案):色卡卡号

  施工工艺:

  工程造价及付款方式:

  五、工程造价及付款方式:

  1、本工程预算面积约 ㎡(结算按实际面积结算):

  2、每平方米造价为

  3、预算总造价为 元

  4、本合同签定后以每橦为结算单位,乙方在批刮外墙专用腻子完成后,甲方支付工程进度款为预算总造价的40%;乙方滚刷封闭底漆施工完成后,支付工程进度款到预算总造价的价的80%;修补完成合格后,支付工程进度款到总造价的95%,余款工程总造价的5%在一年保质期满后一个月内付清。甲方若违约,乙方停止施工,甲方除因承担工程总造价的10违约金外,并承担由此给乙方所造成的一切经济损失。若需再次重新施工,所造成的`工程质量问题,由甲方负责。

  五、工程施工工期:

  本工程施工有效期为 天,从具备开工条件之日起计算(具体开工时间以甲方书面通知为准);工程施工中若因不可抗具等自然天气问题不能施工,时间顺延,如因甲方原因不能施工,甲方因承担由此给乙方所造成的经济损失。

  六、品质保证:

  为用户提供3年的品质保证

  七、双方责任:

  甲方:

  负责现场总进度计划的实施并及时进行检查落实、及时解决影响施工进度的问题。

  对乙方的施工实行监督、检查和协调。做到及时发现、及时纠正、及时解决非乙方原因造成的施工困难。

  按合同约定及时支付工程款,以确保工程施工的顺利进行。

  乙方:

  严格执行国家分发的施工及验收规范和质量检评标准、保质量、保进度、保安全,优质完成施工任务。

  施工期间必须接受甲方监理人员的监督管理,及时提交有签证及文件。

  做到文明施工、安全施工,负责自行施工部分的安全设施和安全措施。

  在施工过程中,出现的一切安全以及人员伤亡事故均由乙方自行负责。

  八、工程验收:

  1、工程具备整体验收条件后,乙方应提前三天通知甲方,甲方接到通知后应在一周内验收,否则视为验收合格完成。

  2、本工程甲方验收后,在一年保修期内因乙方施工造成的工程质量问题由乙方无偿

  修理。

  九、其它条款

  1、本合同生效后,经甲方确定认可的品种、颜色不得变更,如甲方要求变更,经双方协商一致,签定补充协议,由此引发的费用和后果由甲方承担。

  2、未尽事宜,双方另签订补充协议,作为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同由甲、乙方代签字盖章后生效,工程竣工结清余款,保修期满后自动失效。

  4、本合同一式肆份,双方各执两份。

  5、本合同纠纷管辖地为乙方所在地人民法院。

  甲方: 委托代理人:

  日期:

  乙方: 委托代理人:

  日期:

施工合同 篇3

  发包方:______________________________(以下简称甲方)

  承包方:______________________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  1、工程名称:_______________________________________

  2、工程地点:_______________________________________

  3、工程内容和承包范围:地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为_____米。

  4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。

  5、合同造价:暂定为人民币_________元整。

  6、工期:合同签订并生效后 天内完成。工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币_____-元。上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接扣除。

  7、合同履约保证金

  本工程不设置履约保证金。

  8、结算办法

  8.1 按以下原则结算:

  8.1.1 按浙江省市政工程预算定额结算,具体单价及费率详见附后清单。

  8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。

  8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按_____元/车(5吨车)计,此单价均已包括管理费税金等所有费用。

  8.3 挖土机采用200型挖机,挖土机费用按______元/小时单价包干,此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。

  9、工程质量

  9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行,要求保证达到合格等级。并达到以下要求:

  9.1.1 混凝土层

  混凝土采用设计规定的商品混凝土。

  厚度误差:±10%厚度。

  平整度误差:小于10mm。

  宽度:不小于设计规定。

  9.1.2 塘渣基层

  塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求,路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应保证回填厚度应经甲方确认。

  路基应有良好的排水系统;

  路基应碾压密实、均匀坚实、稳定,压实度和平整度应符合设计要求;

  必须用不小于15吨的压路机碾压检验,其轮迹不得大于5mm。

  不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

  道路中线标高允许误差±20mm。

  平整度允许偏差:20mm。

  宽度允许偏差:100mm。

  9.2 材料要求

  9.2.1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责,应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时,有权要求复验,复验合格其相关费用由招标方建设单位支付,复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。

  9.2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。

  9.3 乙方必须精心组织施工,如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承担,甲方将给予一定的经济处罚。

  9.4 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题,由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

  9.5 乙方必须做好本工程的成品保护工作,否则,因此对其他施工单位造成损失的,所有经济损失均由乙方承担。

  9.6 路基及道路基层必须碾压密实,否则,由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。

  10、安全生产和文明施工:

  10.1 乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定,施工期间必须认真做好安全管理工作,杜绝重大事故发生。

  10.2 施工期间,发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重,甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。

  10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作,如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏,所产生的一切责任及后果均由乙方承担。

  10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。

  11、资料管理和竣工结算的有关规定:

  11.1乙方必须按照市政工程规定要求,整理本工程的各项技术资料。

  11.2本工程的所有资料必须用A4纸,并用电脑打印。

  11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内,乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套,其中一套必须是原件。

  11.4自竣工验收合格之日算起30天内,乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。

  12、付款办法:

  12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内,除留设结算造价10%的质量保修金外,其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的.造价款后三个工作日内,向甲方出具正式的税务发票。

  12.2质量保修金按以下规定支付:

  a) 竣工验收合格之日算起一年后的14天内,甲方向乙方支付全部质量保修金;

  b) 质量保修金不计利息。

  12.3水电费用乙方自理。

  13、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第_______种方式解决:

  (一)提交_______仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  13、本工程的质量保修期为一年,自竣工验收合格之日算起,保修期内发生质量事故,乙方接到甲方维修通知后,五天内完成维修工作。否则,甲方有权另请其他施工队伍维修,所有维修款均由乙方承担,甲方可直接从质量保修金中予以扣除。

  14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。

  15、合同未尽事宜,由双方另行协商确定。

  15、本合同一式捌份,甲乙双方各执四份,经双方单位盖章、代表签字后生效。

  发包方: 承包方:

  代 表: 代 表:

  合同签订地:

  ______年____月____日

施工合同 篇4

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法》,本着平等互利的共赢的原则,就甲方委托乙方外墙干挂石材工程签订本合同。

  一、 工程概况

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程内容:

  (1)龙骨制作、安装

  (2)石材制作、安装

  二、工程设计规格:按甲方要求和确认后立面设计施工图施工

  三、质量约定:

  1、工程质量验收标准:按国家和省施工验收规范执行

  2、乙方所用的材料必须符合合同规定的规格、标准、不得擅自改动,如确实需要改动时,必须事前以书面形式向甲方申请,获得甲方批准后乙方方可施工。

  3、乙方必须建立质量保证体系,现场必须设一名质检员,对其产品及安装进行全程质量跟踪和监督,只有经质检员检验合格方可向监理报验。

  四、甲方责任

  1、甲方向乙方提供主体施工图纸及有关技术文献

  2、对乙方工程进度,质量负责全面监控

  3、按合同约定进行拨付工程款和工程结算

  五、乙方责任

  1、按照甲方要求确保工程质量和进度

  2、服从甲方统一指挥和项目部的`统一管理,做好文明施工和安全生产,对施工中出现的安全事故由乙方自负。

  3、按规定提交施工技术方案和内业资料,按月支付农民工工资。

  六、工程量:约3500平米左右(具体数量以施工后实际发生为准)

  七、工程单价

  1、每平米 380元(包工包料)

  特别声明:石材按图纸要求

  工程决算以工程实际完成的工程量为准。

  工程价款中包含施工水电费、架子费及土建配合费。

  八、工程总造价:约 1330000 元。

  (注: 主材[80及∟50全部为镀锌Q235B国标件,石材厚度不小于25mm,全部刷防护剂,空心砖部位做穿墙螺栓处理。)

  九、付款方式

  1、万。

  2、石材进场,乙方自行垫付 万元。其他款按工程进度拨款。

  3、其余款待甲方验收合格后在付全工程款的95%

  4、工程质保金留:万元,保修期1年 到期后全部付给乙方。

  十、工期

  开工日期:20xx年 5 月 1 日,竣工日期:20xx年7月20日;有效工作日 80 天交工;拖后一天罚款1000元。

  十一、质保期

  1、 从乙方将具体施工的工程正式交给甲方使用之日起一年为乙方承诺的质保期。

  2、 乙方应具备完善的售后服务体系,接到甲方维修通知必须在24小时内上门服务,否则甲方按实际维修费用的双倍从质保金中扣除

  3、 在质保期 内人为因素造成的损害外,凡因材质和施工原因造成质量问题均在乙方无偿保修范围内。

  十二、争议处理

  甲乙双方必须严肃认真的执行本合同,在执行本合同同时发生争议,应协商解决,协商不成,可通过仲裁部门协商或向当地人民法院起诉来解决。

  十三、合同生效

  本合同一式四份,甲乙双方各执两份。自双方签字盖章后立即生效。本合同未尽事宜,双方协商解决。

  发包方:(盖章)承包方:(盖章)

  负责人: 负责人:

  协议订立日期:20xx年月 日

施工合同 篇5

  单选:

  1、设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( A )

  A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担

  2、 依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中提法不正确的是(B )

  A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充

  B.如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用

  C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议

  D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意

  3、下列说法错误的是(D )

  A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人

  B、监理人有权检查施工承包人的试验室

  C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议,主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议

  D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权

  4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程,工程师要求重新检验不合格,由此发生的费用应当由(C )承担。

  A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位

  5、发包人供应的材料使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由( A )承担

  A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位

  6、在施工合同中,属于承包人应当完成的工作是( B)。

  A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

  C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

  7、施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应( A)。

  A、经工程师批准 B、经发包人批准

  C、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包人

  8、依据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( C)后推迟开工日期。

  A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准

  C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人

  9、设计合同生效的时间是指(C )之日。

  A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章

  C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作

  10.监理合同有效期是指( D )

  A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日

  C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日

  11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定,该约定应写在( C )中

  A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书

  12、《建设工程监理合同》示范文本规定,监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图.交

  货)时限,( D)。

  A.承担监督责任 B.承担全部责任 C.承担部分责任D.不承担责任

  13、在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,监理人有权( D )。

  A.只在授权范围发布变更指令

  B.事先得到批准后,超越委托人授权发布变更指令

  C.事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令

  D.事先未得到批准,也可发布超越委托人授权的变更指令,但应尽快通知委托人。

  14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作,应由( B )办理。

  A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员

  15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( C )。

  A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作

  16、施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,( C )

  A.由承包人负责,费用由承包人承担 B.由发包人负责,费用由发包人承担

  C.有承包人负责,费用由发包人承担 D.由发包人负责,费用由承包人承担

  17、施工合同文本规定,工程师要求承包人立即执行的指令,承包人未提异议,因指令错误发生的费用由( A)承担。

  A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理

  18. 根据《建设工程施工合同示范文本》20xx年的规定,工程经竣工验收合格的,实际竣工日期为(A )。

  A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期

  C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期

  19.已竣工工程交付使用之前应由( B )负责成品保护工作。

  A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位

  20. 按照《施工合同示范文本》规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按( C)顺序解释。

  A.合同协议书、工程量清单、中标通知书

  B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

  C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

  D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

  21. 某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限,不能在要求的时间内完成,发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人,则(A )。

  A.原设计人对变更的设计不承担责任

  B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

  C.原设计人对该部分设计质量承担连带

  D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

  多选

  1、下列说法错误的有( ABDE)

  A.监理人应熟悉工程设计文件,主持图纸会审和设计交底会议

  B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请,独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等

  C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告

  D.监理人享有对承包人的确定权

  E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利

  2、下列关于监理人的权利,正确的说法有( ABD )

  A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权

  C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权

  3、有关缺陷责任期的说法中,正确的是( CE)

  A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月

  C.缺陷责任期届满,承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

  D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期

  E.合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限

  4、在设计合同履行过程中,设计人的责任包括( BD )

  A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底

  C. 施工图设计完成后,组织鉴定和验收 D.保证设计质量

  E.支付定金

  5、施工合同文本规定,应当由发包人承担的.保险费用有( ACD )。

  A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用

  B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用

  C.安装工程一切险

  D.建筑工程一切险

  E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险

  6、我国施工合同履行中,在甲方供应材料设备条件下,下列说法错误的有(ABC)。

  A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点

  B.乙方不参加验收、不负责保管

  C.乙方负责材料设备保管,发生损失,由乙方负责赔偿,并承担保管费用

  D.甲方应按协议条款约定提供材料设备

  7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。

  A.发包人对原设计进行变更,经设计人同意后,设计费应按设计人实际返工修改工作量增付

  B.设计任务书进行重大修改,需经设计人同意后进行

  C.施工图设计的修改需经原设计单位同意

  D.委托人因故停止设计,已付的设计费不能退回

  E.委托人可独立进行设计变更事宜

  8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工,进行(ABD )。

  A.施工前设计交底B.设计变更

  C.修改预算D.参加竣工验收

  E.施工管理

  分析题:

  某工程业主供货,由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕,进行联动无负荷试车,试车检验结果

  表明,该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题,需更换,

  问题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,1.该试车应由谁负责组织?如何组织?

  2.监理工程师应如何处理(即问双方责任)?

  由发包人负责,在试车48小时以书面形式通知承包人,通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作,试车合格,双方在试车记录上签字。

  有分包人进行拆除,由业主重新更换好的试车,追加分包人的费用及工期。

【施工合同】相关文章:

施工施工合同11-03

更换施工人的施工合同04-11

施工施工合同(15篇)09-03

施工施工合同15篇08-31

施工围挡工程施工合同01-02

[经典]施工的合同10-30

施工合同07-03

施工的合同08-28

施工的合同07-20

施工合同08-25